合同違約責任（精選9篇）

合同違約責任 篇1

合同違約責任範文

甲方(出賣人)：______________物業發展有限公司

乙方(買受人)：______________小區單元房業主

鑑於：

1、_______年_______月_______日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號：)，乙方購買勁鬆路甲1號鬆華園小區住宅樓(都城心嶼)，乙方已向甲方支付購房款人民幣元。

2、甲方應於_______年_______月_______日前向乙方交付商品房。

3、鬆華園小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自XX年5月20日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至_______年_______月_______日。

5、乙方已於_______年_______月_______日辦理了入住手續，接收了商品房。

6、自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，甲方逾期交房201日，對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。

甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣______________元，於_______年_______月_______日前以現金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：________乙方：________

________年________月________日

甲方：________，性別：_______，漢族_______，________年________月出生，現住_______，身份證號碼為:________，聯繫電話：________。

乙方：___________，性別：________，漢族，________年________月出生，現住________，身份證號碼為:________，聯繫電話________。

_______年_______月_______日晚上，甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒後，以致甲方左腿受傷一事(手術後經法醫鑑定為輕傷：膝蓋處脛骨粉碎性骨折)。現甲、乙雙方根據各自的過失程度，經充分協商，自願達成如下協議：

一、乙方一次性支付醫療費人民幣______________元(大寫：______________元整)給甲方。乙方根據甲方要求，提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續。

二、甲方______________今後左腿出現任何問題均與乙方無關。

三、甲方______________今後不得再因此事追究乙方______________的任何責任。

四、本協議一式三份，由甲、乙方和監督單位各執一份。本協議自簽字蓋章後之日起生效，各方都必須承擔協議中各自義務。

甲方：________乙方：________

監督單位：________

監督單位名稱________(蓋章)

________年________月________日立

合同違約責任 篇2

原告：______________有限公司，住所地：________市__________路_________室。

法定代表人：______________，_____________有限公司董事長。

被告：_________________，男，________年________月________日出生，漢族，住__________市__________區__________路_________號。

訴訟請求

一、判令被告支付原告工程款_________元，違約金_________元;

二、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由

原告於________年________月________日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發包的_____________項目，合同價款為人民幣_________萬元，雙方約定合同生效後由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當日支付_________萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付_________萬元;項目整體完工後三個月至一百天內支付_________萬元，並約定如在一百天後支付每延期一天被告應按照_________元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收_________個月後_________天內支付剩餘_________萬元。合同簽訂後，原告如約履行了合同義務，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即_________萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失，為維護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權益。。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人：______________

________年________月________日

合同違約責任 篇3

甲方：__________________

乙方：__________________

甲方因安全工作需要，決定聘用乙方擔任學校安全保衞工作。根據相關規定，經甲乙雙方平等自願協商一致，特簽訂本合同如下。

第一條:根據甲乙雙方確認的《安全防範方案》乙方為甲方提供保安服務，並按照乙方的科學管理模式對保安隊員進行管理，依據雙方確認的崗位職責要求執行門衞、巡邏、安全防範任務，承擔相應的保安服務責任。

第二條:甲方責任

1、配備符合國家要求的消防、防盜、防暴設施，對乙方提出的安全隱患報告即使答覆和改進。

2、甲方在法定工作時間外安排保安超時工作的應按國家政策制度執行。

3、按合同約定的時間和方式向乙方支付保安服務服費

4、為乙方提供必要的工作、居住設施

第三條:乙方職責

1、落實防火、防盜、防破壞等防範措施，發現責任區域內的安全隱患及時報告甲方並協商解決

2、選派的保安必須經過正規的培訓無違法犯罪前科並向甲方提供保安人員的人員簡檔案。

3、為保安人員配備制服及保安裝備，並負責保安員的工資

4、加強對保安員的在崗培訓、監督和管理，並確保安全服務的優質高效

5、乙方指派結合學校的管理及領導，安排好保安員的執勤崗點和作息時間

6、保安應嚴格履行《安全防範方案》規定的崗位職責要求認真做好守護目標的防火、防盜、防暴及巡邏，負責校內師生的人身安全確保車輛暢通，並遵守甲方符合法律規定的各項規章制度。

7發生在執勤區域內部的刑事案件和治安案件，火災事故應及時處理並報告甲方和當地公安機關，採取措施保護案發現場，協助公安機關破案，依法妥善處理責任範圍內的其他突發事件。

第四條:保安服費的支付方式

1、甲方直接為乙方提供住宿。

2、在第四條第一款的基礎上，甲方必須每月把保安服務費按月全部付給_________________公司。

3、保安服務費每人每月_________________元，共__________人每月合計_________________元整。

第五條:合同期限

本合同自_______年_______月 _______日起有效: 有效期限至_______ 年_______月_______日止。

第六條:爭議的解決

1、甲方追究乙方保安工作失職的賠償責任，應向法院提起訴訟，乙方的賠償責任依據法院的生效判決來確定，但甲方的經濟損失小於______________元以下的，雙方可以協商解決，乙方須在賠償責任確定後天內付賠償金，在賠償責任未確定之前，甲方不得擅自扣減保安公司員工

的共資。

2、甲乙雙方因合同履行發生其他爭議時，未盡事宜應相互協商解決

第七條:本合同一式兩份雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(公章): ______________乙方(公章):______________

法定代表人(簽字):______________ 法定代表人(簽字):______________

___________年___________月_________日___________年___________月_________日

合同違約責任 篇4

根據國家教育部關於“高等學校可以少量招收委託培養碩士生”的精神。經報請上級主管部門批准，__________年我院將繼續招收若干名委託培養碩士研究生。現經委託單位__________(簡稱甲方)，招收單位_______________學院(簡稱乙方)，委託培養碩士生_______________(簡稱丙方)。通過協商，達成如下協議：

一、從_______________年全國統一招收碩士研究生中確定考生_______________為_______________專業_______________研究方向委託培養碩士研究生。

二、上述委託培養名額列入乙方研究生招生規模之中，報教育部批准後，由甲乙丙三方簽訂本協議，由乙方發出錄取通知書。

三、丙方的教學按乙方專業培養方案進行，學制為_______________年。

四、甲方每年需按委託培養學生數向乙方繳納委託培養費_______________萬元/生，並於每學年開學前通過銀行匯入乙方。未按時繳納學費者不予學籍註冊，並按自動退學處理。

五、丙方入學時，其户口、人事檔案、工資關係仍由甲方負責，不轉入乙方。甲方負責其工資、福利待遇(包括困難補助、醫療費及其它應享受的福利待遇)。

六、丙方在培養期間，必須遵守乙方的學籍管理條例和規章制度。丙方受警告、記過、留校察看等行政處分，由乙方做出決定，通知甲方;丙方中途退學和受勒令退學，開除學籍處分或其它原因被取消學籍者，由乙方做出決定，將定向生退回甲方，由甲方處理。

七、丙方畢業後，必須回定向單位，不得改換單位，乙方不負責分配工作。畢業時由乙方將丙方的畢業證書、學位證書直接轉交甲方人事部門，丙方持派遣證回甲方報到後領取上述證書。

八、簽訂此協議書的委託單位必須有人事權，否則無權簽署。在甲方單位公章處只能蓋人事單位的公章，其他部門章無效。

九、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各保存一份。

甲方負責人簽字：______________

單位人事部門公章：________________

_____________年________________月_______________日

乙方負責人簽字：______________

招生辦公室公章：______________

_____________年________________月_______________日

丙方考生本人簽字：________________

_____________年________________月_______________日

合同違約責任 篇5

違約責任

1、雙方應嚴格遵守協議，如有違反，按本協議相關約定承擔違約責任。

2、如延誤工期，每超過一天，按合同總價款的承擔違約金，或每天按1000元向甲方支付違約金。

3、如出現質量問題，以及違反本協議其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。

合同違約責任 篇6

甲方：____________________

乙方：____________________

甲方_____________與乙方_____________原於____________年____________月____________日簽訂的龐莊村新型農村社區建設合同，現經雙方協商同意，合同於____________年____________月____________日予以解除，乙方提前撤出施工現場，乙方提前撤出施工現場，本着坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協商一致達成如下結算、撤場協議：

1、經雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款__________________萬元，詳見附表1完成工程量清單。

3、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計____________萬元(含代付工程料款__________________萬元)，詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計____________萬元。本協議簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款____________萬元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權債務關係，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。

4、合同解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。

5、合同解除後，乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應承擔拖延費__________________元/日。

6、本協議由雙方簽字蓋章後生效，協議協議一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：__________________(蓋章) 乙方：__________________(蓋章)

法人代表：__________________(蓋章)法人代表：__________________(蓋章)

___________年___________月_________日___________年___________月_________日

合同違約責任 篇7

合同違約責任怎麼寫：

1、違約責任承擔方式

當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。

2、違約責任條款約定

違約責任可由合同各方在合同裏面作詳細約定，對於延遲交付貨物或者交付貨款的可以約定延遲履行違約金。還可以約定一條總的違約條款：“任何一方違反本協議導致本協議無法繼續履行的，違約方需賠償守約方違約金人民幣 元，該違約金不足以彌補守約方實際損失的，違約方應賠償守約方所有實際損失。

3、損害賠償的範圍

當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

經營者對消費者提供商品或者服務有欺詐行為的，依照《中華人民共和國消費者權益保護法》的規定承擔損害賠償責任。

4、違約金

當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。

約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。

當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。

以上為合同違約責任的寫法。

合同違約責任 篇8

甲方(用人單位)名稱：

法定代表人：

所有制性質：

地址:

乙方：(勞動者)姓名：

性別：出生年月：

民族：

文化程度：

居民身份證號碼：

住址：

根據《中華人民共和國勞動法》以及有關法律、法規、規章和政策的規定，經雙方平等協商，乙方為甲方城鎮(農民)合同制職工，並訂立本合同。

一、勞動合同期限。按下列第 款確定：

(一)本合同為有固定期限的勞動合同。合同期從 年 月 日起至年 月 日止。其中熟練期(培訓期、見習期)從 年 月 日起至年 月 日止;試用期從 年 月 日起至 年 月日止。

(二)本合同為無固定期限的勞動合同。合同期從年月日起至法定或約定的解除(終止)合同的條件出現時止。其中熟練期(培訓期、見習期)從 年 月 日起至年 月 日止;試用期從 年 月 日起至 年月 日止。

(三)本合同為以完成一定工作為期限的勞動合同。合同期從之日起至之日止(起訖時間必須明確具體)。其中熟練期(培訓期、見習期)從 年 月 日起至 年月 日止;試用期從 年月 日起至 年 月 日止。

二、工作內容。

乙方同意按甲方生產(工作)需要，在崗位(工種)工作，完成該崗位(工種)所承擔的各項工作內容。

三，勞動保護和勞動條件。

甲乙雙方都必須嚴格執行國家有關工作時間、生產安全、勞動保護、衞生健康等規定。甲方應為乙方提供符合規定的勞動保護設施、勞動防護用品及其他勞動保護條件。乙方應嚴格遵守各項安全操作規程。

四、勞動報酬。

乙方熟練期(培訓期、見習期、試用期)間的月工資為 元;熟練期(培訓期、見習期、試用期)滿的定級工資為 元。乙方月工資為 元。工資發放日為每月 日，甲方不得無故拖欠。乙方工資的增減，獎金、津貼、補貼、加班加點工資的發放，以及特殊情況下的工資支付等，均按相關法律、法規、規章、政策以及甲方依法制定的規章制度執行。

五、勞動紀律。

甲乙雙方應嚴格遵守法律、法規、規章和政策。甲方應依法制定各項具體的內部管理制度。乙方應服從甲方的管理。

六、勞動合同變更、解除、終止的條件。

(一)具有下列情形之一，經甲乙雙方協商同意，可以變更本合同的相關內容：

1、本合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行的;

2、乙方不能從事或者不能勝任原崗位(工種)工作的。

(二)乙方具有下列情形之一的，甲方可以解除勞動合同：

1、在試用期間被證明不符合錄用條件的;’

2、嚴重違反勞動紀律或者甲方規章制度的;

3、嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的;

4、被依法追究刑事責任的。

(三)具有下列情形之一的，甲方可以解除勞動合同，但是應當提前三十日以書面形式通知乙方本人：

1、乙方患病或非因工負傷，醫療期滿後，不能從事原工作也不能從事由甲方另行安排的工作的;

2、乙方不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的;

3、乙方不能從事或者不能勝任原崗位(工種)工作，經甲乙雙方協商又不能就變更本合同達成協議的;

4、本合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行，經甲乙雙方協商不能就變更本合同達成協議的。

(四)甲方瀕臨破產進行法定整頓期間或者生產經營狀況發生嚴重困難，達到政府規定的嚴重困難企業標準，確需裁減人員的，應當提前三十日向工會或者全體職工説明情況;聽取工會或者職工的意見，並以書面形式向勞動行政部門報告後，可以解除勞動合同。

(五)乙方具有下列情形之一的，甲方不得依據本條第(三)、(四)款的規定解除勞動合同：

1、患職業病或者因工負傷並被勞動鑑定委員會確認喪失或者部分喪失勞動能力的;

2、患病或者負傷，在規定的醫療期內的;

3、女職工在孕期、產期、哺乳期內的。

(六)有下列情形之一的，乙方可以隨時通知甲方解除本合同：

1、在試用期內的;

2、甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;

3、甲方未按照本合同約定支付勞動報酬的;

4、經國家有關部門確認，甲方勞動安全衞生條件惡劣、嚴重危害乙方人身安全和身體健康的;

(七)經甲乙雙方協商一致，本合同可以解除;

(八)本合同期滿或者甲乙雙方約定的本合同終止條件出現，應當即行終止。由於生產(工作)需要，經雙方協商一致，可以續訂勞動合同。

七、社會保險和福利

(一)甲乙雙方依法參加社會保險，按期足額繳納養老保險基金、失業保險基金、工傷保險基金、醫療保險基金和生育保險基金。乙方個人繳納部分，由甲方在其工資中代為扣繳;

(二)乙方的公休假、午休假、探親假、婚喪假、女工孕期、產期.哺乳期待遇以及解除和終止勞動合同時乙方生活補助費(經濟補償金)、醫療補助費的發放等，均按有關法律、法規、規章、政策以及甲方依法制定的規定執行;

(三)乙方患職業病或因工負傷的待遇.因工或因病死亡的喪葬費、一次性撫卹費、供養直系親屬生活困難補助費等均按有關法律、法規、規章、政策執行;

(四)乙方患病或負傷的醫療期及其待遇、乙方供養直系親屬的醫療待遇等按法律、法規、規章、政策和甲方依法制定的規定執行。

八、違反勞動合同的責任

(一)由於甲乙任何一方的過錯造成本合同不能履行或者不能完全履行的，由有過錯的一方承擔法律責任;如屬雙方過錯，根據實際情況，由雙方分別承擔各自的法律責任;

(二)因不可抗力造成本合同不能履行的，可以不承擔法律責任;

(三)甲乙任何一方違反本合同，給對方造成經濟損失的，應當根據後果和責任大小，向對方支付賠償金。

九、乙方在職期間(含轉崗)，由甲方出資進行職業技術培訓，當乙方在甲方未滿約定服務年限解除本合同時，甲方可以按照實際支付的培訓費(包括培訓期間的工資)計收賠償金，其標準為每服務一年遞減實際支付的培訓費總額的 %。

十、雙方需要約定的其他事項：

十一、本合同條款與法律、法規、規章、政策和甲方依法制定的規章制度相牴觸的，以及本合同未盡事宜，均按法律、法規、規章、政策和甲方依法制定的規章制度執行。

合同違約責任 篇9

承攬合同訂立後，雙方的利益就受到法律的保護，任何一方不按合同辦事都應當承擔違約責任，給對方造成損失的，還應承擔經濟上的賠償責任。

（1）承攬人的違約責任

1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作。定作人認為尚可利用的，應當按質論價；不同意（或不能）利用的，應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失，由承攬人賠償；

2）交付定作物或完成工作量少於合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理，少交部分定作人不再需要的，有權拒收並有權解除合同，對因此造成的損失由承攬人賠償；

3）逾期交付定作物，應當按照合同規定，向定作人償付違約金，合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行延期付款的有關規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金；未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

4）不能交付定作物或完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值10--30%或酬金總額20--60%的違約金；

5）擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失，如定作人要求重新修理或定作，應當按定作人的要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

（2）定作人的違約責任

1）中途變更定作物的數量、規格、質量或設計的，應當賠償承攬人因此造成的損失；

2）中途廢止合同，如屬承攬人提供原材料的，應償付給承攬人未履行部分價款總值10--30%的違約金；如不屬承攬人提供原材料的，應將未履行部分酬金總額20--60%的違約金償付給承攬人；

3）未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等，或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除將定作物的完成日期順延外，定作人應當補付對方停工待料的損失；

4）定作人超過領取限期六個月不領取定作物的，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作人；如變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作人還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。