承攬合同的違約賠償責任(通用3篇)
- 承攬合同
- 關注:3.4K次
承攬合同的違約賠償責任 篇1
定作人:______________簽訂地點:___________
承攬人:______________簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內容_____________________
計量單位______________
數量或工作量______________
報酬______________
單價______________
總價______________
第二條技術標準、質量要求:_____________________
第三條承攬人使用的材料由定作人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:__________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_________________
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求:____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點:______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限:________________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件:________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)_________________________________________
第十五條定作人違約責任:_______________________
承攬人違約責任:_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交___________________________委員會_____;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人______________
定作人______________(章):住所:______________
營業執照號碼:______________身份證號:______________
法定代表人:______________委託代理人:______________
電話:______________傳真:______________
開户銀行:______________賬號:______________
税號:______________郵政編碼:______________
承攬人______________
承攬人______________(章):住所:______________
營業執照號碼:______________身份證號:______________
法定代表人:______________委託代理人:______________
電話:______________傳真:______________
開户銀行:______________賬號:______________
税號:______________郵政編碼:_______________
_____________年_______月_____日
承攬合同的違約賠償責任 篇2
甲方:
乙方:
鑑於:
1、______年____月____日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》,乙方購買__________支付購房款人民幣元。
2、甲方應於______年____月____日前向乙方交付商品房。
3、鬆華園小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自______年____月____日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至______年____月____日。
5、乙方已於______年____月____日辦理了入住手續,接收了商品房。
6、自______年____月____日起至______年____月____日止,甲方逾期交房日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。
甲乙雙方經協商,達成以下協議共同執行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,於______年____月____日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________乙方:________
________年________月________日
承攬合同的違約賠償責任 篇3
甲方:______都城物業發展有限公司
乙方:_______勁鬆路甲1號鬆華園小區單元房業主鑑於:
1、_____年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》,乙方購買_____勁鬆路甲1號鬆華園小區住宅樓,乙方已向甲方支付購房款人民幣_____元。
2、甲方應於_____年_____月_____日前向乙方交付商品房。
3、鬆華園小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自20__年5月20日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至_____年_____月_____日。
5、乙方已於_____年_____月_____日辦理了入住手續,接收了商品房。
6、自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。甲乙雙方經協商,達成以下協議共同執行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,於_____年月日前以現金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________乙方:______________
__年________月________日
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/chenglan/l7377m.html