2023違約合同（精選25篇）

2023違約合同 篇1

甲方：_______________(供方)股份有限公司

乙方：_______________(需方)有限公司

一、原因

___ 年 ___ 月 ___ 日，乙方向甲方訂購減速機_____一台，總價款_____元，___ 年 ___ 月 ___ 日前交貨(30天交貨)，雙方簽定了書面合同。

二、損失

___ 年 ___ 月 ___ 日甲方應按時發貨時。___ 年 ___ 月 ___ 日甲方未將減速機發出，直接影響甲方經濟損失5萬元整，間接經濟損失50萬。

三、責任承擔

鑑於乙方態度誠懇，經甲方董事決定，乙方最遲為___ 年 ___ 月 ___ 日前發貨。不能按時發貨，即為甲方違約，一切損失由甲方承擔。

_____________有限公司

___ 年 ___ 月 ___ 日

2023違約合同 篇2

編號：__________

甲方：__________

乙方：__________

第一條 具體約定：

(一)、乙方借給甲方人民幣(大寫)_____________ 萬元整。(小寫：__________元)

(二)、本合同借款用______________________________________________。

(三)、本合同借款月利率：月利率按照 分計算。

(四)、本合同借款期限___個月，自__年__月__日起至___年__月__日止。

借款最後還款日為__年__月__日。

(五)、甲方選擇的還款方式為

(六)、本合同自簽訂日起生效。

第二條 違約責任

一、發生下列情況之一即構成違約：

(一)甲方改變借款用途;

(二)甲方違反本合同約定，逾期或未按約定的金額歸還借款本息;

(三)甲方或擔保人其他可能影響歸還乙方借款的行為。

二、違約責任

(一)乙方如因本身責任不按合同規定支付借款，給甲方造成經濟上的損失，乙方應負責違約責任。

(二)甲方如未按借款合同規定使用借款，一經發現，乙方有權提前收回部分或全部借款，並對挪用借款部分在原借款利率的基礎上加收__%的罰息。

(三)甲方如不按期付息還本，或有其他違約行為，乙方有權要求甲方提前歸還已借的本息。並從過期之日起，對逾期借款部分按借款利率加收每日__%的利息。

(四)甲方如不按期付息還本，乙方亦可向有管轄權的人民法院申請查封和拍賣甲方名下財物，用於抵償借款本息，若有不足抵償部分，乙方仍有權向甲方追償。直至甲方還清乙方全部借款本息為止。

(五) 甲方如不按期付息還本，或有其他違約行為，甲方同意並承擔乙方催款期間的相關所有支出(如催款人工資，車費，電話費，飲食費，訴訟費，律師費，公證費、仲裁費、差旅費、評估費、拍賣或變賣費、過户費、保全費、公告費、執行費用等一切費用)，並且同意賠償乙方的有關損失。

三、發生違約情況時，乙方有權採取以下一種或多種措施：

(一)按中國人民銀行的規定計收罰息和複利;

(二)要求甲方立即提前償還部分或全部借款，或以合法程序處分本合同項下的抵、質押物以清償全部借款和利息，或要求保證人履行保證責任;

(三)其他法律允許的措施。

第三條 糾紛的解決

本合同履行中發生爭議，各方協商解決。

甲方(簽字)：_____________________

乙方(簽字)：____________________

合同簽訂日期：__________年月日

2023違約合同 篇3

甲方(出賣人)：_______________有限公司

乙方(買受人)：_______________業主

鑑於：

1、________年________月________日，甲、乙雙方共同簽訂了《________市商品房預售合同》(合同編號：_______________)，乙方購買________小區住宅樓(________)，乙方已向甲方支付購房款人民幣________元。

2、甲方應於________年________月________日前向乙方交付商品房。

3、鬆華園小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自________年________月________日日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至________年________月________日。

5、乙方已於________年________月________日辦理了入住手續，接收了商品房。

6、自________年________月________日起至________年________月________日止，甲方逾期交房________日，對照《________市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣________元。

甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣________元，於________年________月________日前以現金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：____________乙方：____________

________年________月________日

2023違約合同 篇4

公司：

貴方於年月日與我公司簽訂《買賣合同》後，因貴方沒有按照雙方簽訂的合同履行合同內容，嚴重違約，導致我方蒙受巨大損失，所以依照合同的約定，提前終止供貨合同。

現向您函告如下:根據雙方簽訂的《買賣合同》

第一條之約定，買方所供貨物與合同內產品規格和型號不符;根據《買賣合同》

第二條之約定，用於貿易結算，必須帶檢定證書。

您公司並未按照合同內容進行實施，基於以上原因，我公司正式通知您解除您於——月——日與我公司簽訂的《買賣合同》，同時我公司保留進一步追究您違約責任的權利。

特此函告

公司

2023違約合同 篇5

甲方(出借人) ________

住所： ______

乙方(借款人) _________

住所： ___________________

甲乙雙方本着平等自願、誠實信用的原則，經協商一致，達成本合同，並保證共同遵守執行。

一、借款金額 ：乙方向甲方借款人民幣(大寫) ______ (小寫：___萬元)

二、借款用途為 購買原材料。

三、借款利息：借款利率為月利息__________%，按月收息，利隨本清。

四、借款期限：借款期限為____個月內 ，從_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。如實際放款日與該日期不符，以實際借款日期為準。乙方收到借款後應當出具收據，乙方所出具的借據為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。

五、甲方以轉賬的方式將所借款項打入乙方賬户。

借款人用户名：_______________

賬號：__________________

開户銀行：__________________

六、保證條款：

借款方必須按照借款合同規定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款進行違法活動。否則，甲方有權要求乙方立即還本付息，所產生的法律後果由乙方自負。

七、違約責任

1、乙方如未按合同規定歸還借款，乙方應當承擔違約金以及因訴訟發生的律師費、訴訟費、差旅費等費用。

2、乙方如不按合同規定的用途使用借款，甲方有權隨時收回該借款，並要求乙方承擔借款總金額百分之 一 的違約責任。

3、當甲方認為借款人發生或可能發生影響償還能力之情形時，甲方有權提前收回借款，借款人應及時返還，借款人及保證人不得以任何理由抗辯。

八、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方友好協商解決，也可由第三人調解。協商或調解不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、本合同自各方簽字之日起生效。本合同一式兩份，雙方各執一份，合同文本具有同等法律效力。

甲方：__________

乙方：__________

時間：__________

2023違約合同 篇6

違約合同的處理方式要看對方的違約程度。如果一方違約致使合同目的不能實現即根本違約時，另一方當事人可以行使解除權解除合同；如果一方違約沒有達到根本違約的程度，另一方當事人可以追究違約方當事人的違約責任。

《中華人民共和國民法典》

第五百七十七條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。

第五百八十二條 履行不符合約定的，應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確，依據本法第五百一十條的規定仍不能確定的，受損害方根據標的的性質以及損失的大小，可以合理選擇請求對方承擔修理、重作、更換、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。

第五百八十五條 當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。

約定的違約金低於造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加；約定的違約金過分高於造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。

當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。

2023違約合同 篇7

甲方(出賣人)：_______________物業發展有限公司

乙方(買受人)：_______________小區單元房業主

鑑於：

1、______年______月______日，甲、乙雙方共同簽訂了《__________市商品房預售合同》(合同編號：_________________)，乙方購買____________小區住宅樓，乙方已向甲方支付購房款人民幣____________元。

2、甲方應於______年______月______日前向乙方交付商品房。

3、鬆華園小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自______年______月______日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至______年______月______日。

5、乙方已於______年______月______日辦理了入住手續，接收了商品房。

6、自______年______月______日起至______年______月______日止，甲方逾期交房日，對照《__________市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣______元。

甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣____________元，於______年______月______日前以現金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：______________乙方：______________

_________年______月____日

2023違約合同 篇8

借款人：______(以下簡稱甲方)______法定代表人：______委託代理人：______公司住所：______聯繫電話：______郵編：______

貸款人：______(以下簡稱乙方)______法定代表人：______委託代理人：______公司住所：______聯繫電話：______郵編：______

甲乙雙方本着平等、自願和誠實信用原則，就借款事宜達成一致。特訂立本合同，供雙方恪守履行。

第一條 借款金額與期限

合同雙方協商一致，由乙方向甲方出借資金共計人民幣____________元(大寫：________________整)。本合同借款期限為____年，自年____月____日至____年____月____日止。借款期限屆滿以後，雙方協商一致的，可以延長。

第二條 借款用途

甲方將借入的資金用於________________。

如業務發展需要，甲方也可將該筆本金用於____________________。

第三條 利率與利息

1.本合同借款利率根據合同簽訂日相應檔次的法定貸款利率確定，為________。

每季結息日當日，按中國人民銀行相應檔次利率確定下一季借款利率。

2.本合同借款自乙方劃出資金之日起計息，按____(月季)結息，結息日為____________________(每月的年____月____日。

如付息日非乙方工作日，則順延至乙方工作日支付利息。

借款期限屆滿時，當次利息與本金一併清償。

第四條 還款方式

1、經協商一致，甲乙雙方選擇以下第____種還款方式：

(1)甲方分期償還借款：

(2)本合同借款期限屆滿後，甲方一次性償還借款。

2.乙方指定以下銀行賬號為收款賬號並保證其真實有效。

借款期限(或者分期期限)屆滿以後七個工作日內，甲方將本合同借款(或者分期還款金額)匯入該賬號。

開户行：_______________________________

開户名：________________________________

賬號：________________________________

3.甲方提前還款的，應當提前七個工作日書面通知乙方，借款利息則按照實際借款期限計算。

第五條 借款展期

甲方不能按期歸還本合同項下借款，需要展期時，應在借款期限(或者分期期限)屆滿前十個工作日內向乙方提出書面申請，經乙方審查同意，簽訂借款展期協議。

第六條 貸款的擔保

甲乙雙方選擇履行本條第____款。

1.本合同借款無擔保;

2.本合借款的`擔保方式為____________，由乙方與擔保人就本合同的具體擔保事項簽訂編號為____________的擔保合同。

第七條 甲方保證

1.甲方是根據中華人民共和國法律依法成立的中國法人，具有簽訂和履行本　　合同所必需的民事權利能力和行為能力，能獨立承擔民事責任。

2.甲方提供的與本貸款有關的一切文件、報表及陳述均是合法、真實、準確、完整的。

第八條 甲方義務

1.甲方應按合同約定清償貸款本金和利息。

2.借款期間，甲方經營決策發生任何重大改變(包括但不限於轉股、改組、合併、分立、合資、合作、經營範圍和註冊資本變更等)，可能影響乙方權益，甲方應至少提前三十個日曆日書面通知乙方，並且落實借款清償責任，或者提前清償，或者提供乙方認可的擔保。

3.甲方應當接受乙方監督。

如乙方要求，甲方應當提供真實反映借款使用情況的報表及其他文件。

4.未經乙方書面同意，甲方不得以任何方式轉移或變相轉移本合同的債務責任。

5.甲方轉讓、處分其重大資產或營業收入的全部或大部分，應至少提前三十個日曆日書面通知乙方，並且落實借款清償責任，或者提前清償貸款，或者提供乙方認可的擔保。

6.如發生影響甲方合同履行能力的重大事件，包括但不限於重大經濟糾紛、停業、歇業、被宣告破產、解散、被吊銷營業執照、被撤銷、財務狀況惡化等，甲方應立即書面通知乙方。

7.保證人出現停業、歇業、被宣告破產、解散、被吊銷營業執照、被撤銷以及經營虧損等情形，或者作為本合同借款擔保的抵押物、質物、質押權利價值減少時，甲方應提供乙方認可的新擔保。

8.借款期間，甲方變更法人名稱、法定代表人、項目負責人、住所、電話、傳真等，應在變更後七個日曆日內書面通知乙方。

第九條 乙方義務

1.乙方應當依照合同約定，按時足額出借資金給甲方。

2.對於磋商、訂立、履行本合同的過程中所知悉的甲方商業祕密以及甲方要求予以保密的資料、數據等信息，乙方應當予以保密。

3.乙方應當按照合同約定的利率和期限收取利息。

甲方提前還款的，乙方在接到甲方的書面通知後，應當同意。

第十條 違約責任

1.本合同生效後，未按照合同約定履行義務的，應當承擔相應的違約責任。

2.乙方未按本合同約定提供借款的，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金的計算收取辦法為：________________________________________。

3.出現下列情形的，乙方有權要求甲方立即償還借款、利息及其他費用，且乙方要求甲方償還前述款項之日即為本合同借款期限屆滿之日。

(1)甲方沒有按期償還借款及利息，經乙方書面催告後，仍未償還的;

(2)甲方停業、歇業、被宣告破產、解散、被吊銷營業執照、被撤銷、涉及重大經濟糾紛、財務狀況惡化等;

(3)甲方未能按本合同約定的用途使用貸款的;

(4)甲方發生危及、損害或可能危及、損害乙方權益的重大事件。

5.甲方不能按時支付利息的，乙方有權按照未付利息每日千分之____計算，要求甲方支付違約金;甲方逾期未清償借款本金的，乙方有權按照借款本金每日千分之____計算，要求甲方支付違約金。

第十一條 公證事宜

任何一方提出公證本合同內容的，另外一方應當同意，公證費用由提出方承擔。

第十二條 其他約定事項_________________________________________________________________。

第十三條 爭議解決

本合同未盡事宜以及履行本合同所產生的爭議，由甲乙雙方協商解決;協商不成的，爭議由合同簽訂地人民法院管轄。

第十四條 合同的生效、變更與解除

1、本合同自雙方法定代表人或委託代理人簽字，並加蓋公司公章或者合同專用章之日起生效;如有擔保的，自擔保合同生效之日起生效。

2、合同生效後，除本合同已有約定的外，甲乙任何一方均不得擅自變更或解除本合同;如確需變更或解除本合同，應經甲乙雙方協商一致，並達成書面協議。

第十五條 其他

1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行達成書面協議，作為本合同附件。

本合同的任何附件、修改或補充均構成本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式____份，甲方執____份，乙方執____份。

甲方(簽字、蓋章)：______乙方(簽字、蓋章)：______

法定代表人：______法定代表人：______

簽訂日期：______簽訂日期：______

2023違約合同 篇9

甲、乙雙方在平等自願、友好協商的基礎上，達成以下協議：

一、乙方向甲方借款人民幣?元整。

二、借款期限為?年，從?年?月?日起至?年?月?日止。

三、借款期限屆滿，乙方保證返還借款，否則願意承擔一切法律責任。

四、甲方在本協議簽訂後二日內將借款交付乙方。

五、甲方未按時將借款交付或者乙方未按時還款，違約方應當向守約方支付違約金?元。

六、本協議一式兩份，自甲、乙雙方簽名並加蓋公章(是單位的加蓋公章)之日生效，甲乙雙方各執一份為憑。

甲方：

乙方：

簽訂日期：?年?月?日

2023違約合同 篇10

甲方(借款人):————?身份證號碼:————

乙方(貸款人):————?身份證號碼:————

甲乙雙方就借款事宜,在平等自願、協商一致的基礎上達成如下協議,以資雙方共同遵守。

一、乙方貸給甲方人民幣(大寫)?——————元，於————?前交付甲方。

二、借款利息_____________________________

三、借款期限:

四、還款日期和方式:

五、違約責任:

六、爭議解決方式:

1、雙方協商解決,解決不成,同意提交?————?區人民法院(選擇性條款不得違反地域管轄和級別管轄,可以選擇原告、被告、標的物、合同簽訂地、合同履行地)

2、提交?————_____委員會_____

六、本合同自?————生效。本合同一式兩份,雙方各執一份,合同文本具有同等法律效力。

甲方(簽字、蓋章):?乙方(簽字、蓋章):

合同簽訂日期：?合同簽訂日期：

2023違約合同 篇11

甲方(出借人)：__________身份證號：__________聯繫地址：__________

乙方(出借人)：__________聯繫地址：__________

丙方(連帶保證人)：__________身份證號：__________

聯繫地址： 乙方因 向甲方借款，丙方願意為乙方借款向甲方提供連帶保證擔保，現甲乙丙各方在平等、自願、等價有償的基礎上，經友好協商，達成如下一致意見，供雙方共同信守。

一、借款用途 甲方同意出借，但乙方如何使用借款，則與甲方無關。

二、借款金額

乙方向甲方借款金額__________(大寫)人民幣__________元整(小寫)￥__________元。乙方指定的收款賬户為：__________開户銀行：__________賬户名稱：__________帳號：__________

三、借款期限

借款期限，自__________年__________月__________日起(以甲方實際出借款項之日起算，乙方應另行出具收條)至__________年__________月__________日止，逾期未還款的，按本合同第七條處理。

四、還款方式

借款方應按照本協議規定時間主動償還對甲方的欠款。乙方到期還清所有本協議規定款項後，甲方收到還款後將借據交給乙方。

甲方指定的還款賬户為：__________開户銀行：__________賬户名稱：__________帳號：__________

五、借款違約

借款方如果不按期還款，則每逾期一日按欠款金額的千分之五加收違約金。

前款約定的損失賠償比例，系各方綜合各種因素確定。在主張該違約金時，甲方無須對其損失另行舉證，同時雙方均放棄《中華人民共和國民法典》第一百一十四條規定的違約金或損失賠償金調整請求權。

六、保證條款

1、借款方自願用做抵押，到期不能歸還貸款方的貸款，貸款方有權處理抵押品。借款方到期如數歸還貸款的，抵押權消滅。2、丙方自願為乙方的借款提供連帶責任保證擔保，保證期限為自乙方借款期限屆滿之日起二年。保證擔保範圍包括借款本金、逾期還款的違約金或賠償金、甲方實現債權的費用(包括但不限於訴訟費、律師費、差旅費等)。

七、合同爭議的解決方式

本合同履行過程中發生的爭議，由當事人對雙方友好協商解決，也可由第三人調解，協商或調解不成的，可由任意乙方依法向出借方所在地人民法院起訴。

八、本合同自叁方簽章之日起生效。本合同一式叁份，叁份各持壹份。每份均具有同等法律效力。

九、本合同項下的一切形式的通知、催告均採用書面方式向本合同各方預留地址發送，如有地址變更，應及時通知對方，書面通知以發送之日起三日屆滿視為送達。

甲方：__________

乙方：__________

連帶保證人：__________

簽訂約日期：__________年月日

2023違約合同 篇12

原告：______________住所：______________法定代表人：______________

被告：______________住所：______________

法定代表人：______________

訴訟請求：______________

風險提示：______________

訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關法院審查的範圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據來支持你的主張，勢必遭到敗訴的後果，通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。

另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統地説“賠償原告的一切損失”之類。雖然這是沒有爭議的，但並不等於在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利於法院的調解和雙方當事人的和解，減少訟累。

1、支付設計費________________元及逾期支付的利息________________元;

2、支付違約金________________元(或賠償經濟損失________________元);

3、本案訴訟費由被告承擔。

此致

______________人民法院

原告：________________

____________年_______月____日

2023違約合同 篇13

一、租賃合同違約金條款

也就是説如果你沒有約定違約金的具體數額你就只能要求賠償損失了。

二、房屋租賃合同違約金怎麼算

(一)如果租賃合同中對違約金有約定(租房違約金的數額是由當事人雙方通過事先約定而確定的)、則按約定的違約金比例支付。如雙方在簽訂合同時，約定房屋租賃合同違約金為一個月的租金，那麼一旦違約，出租人就可以要求承租人支付一個月租金同樣數額的違約金，作為違約賠償;

(二)約定的違約金過高或過低可以請求變更，約定的違約金超過實際損失30%的可認為約定過高，可要求降低。如房屋租賃費用每月僅為20xx元，而約定的違約金數額達到了一萬元，那麼違約的一方可以請求降低。

(三)房屋租賃合同中對違約金沒有約定，應按對方違約對你造成的實際損失來計算違約金並退回押金和多餘的房費。

(四)租房違約金的支付是獨立於履行行為即給付房租之外的給付，即如果承租人尚拖欠出租人租金20xx元，那麼房屋租賃合同違約金是不包含在這20xx元以內的。

(五)租房違約金的處理：雙方按照租賃合同的約定處理，賠償約定的金額，如果協商不成，可到法院提起訴訟。

甲方：__________ 乙方：__________

時間：__________ 時間：__________

2023違約合同 篇14

關於借款合同1

甲方(借款人)_____________________

身份證號碼：_________________________

乙方(貸款人)_____________________

身份證號碼：_________________________

甲乙雙方就下列事宜達成一致意見，簽訂本合同。

一、乙方貸給甲方人民幣(大寫)_____________________，於_____________________前交付甲方。

二、貸款利息：_____________________________________________

三、借款期限：_____________________________________________

四、還款日期和方式：_______________________________________

五、違約責任：_____________________________________________

六、本合同自_____________________生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方(簽字、蓋章)_____________________

乙方(簽字、蓋章)_____________________

合同簽訂日期______________

2023違約合同 篇15

合同雙方當事人：_________________

出賣人(甲方)：_________________(以下簡稱甲方)身份證號碼：_____________________________(房屋共有產權人)身份證號碼_____________________________(房屋共有產權人)以上_______________人是本合同中所述房屋的共有產權人。

買受人(乙方)：_________________(以下簡稱乙方)身份證號碼：________________

甲方原有位於的房產一套，屬於城東片區的拆遷人，甲方與————市————區拆遷指揮部簽訂的安置補償協議，根據協議，甲方對原房產可得到安置房面積平方米，甲方自願將其中————平方米出售給乙方。現甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條、房屋的基本情況

甲方拆遷安置房屋座落在_________________，安置房屋面積為_______________平方米，房屋用途為住宅。現尚未選房和安置。

第二條、本合同中所述房屋為甲方拆遷安置房，是甲方的家庭共同財產。該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。

第三條、上述房產的交易房屋面積和價格

買賣房屋面積為_____120__________平方米，按元/每平方米計價，共計人民幣_____________元整(大寫：_________________拾__________萬__________仟__________佰__________拾__________元整)，但實際安置房屋不足或超過120平方米，按實際面積元/平方米計算總房款，多還少補。

第四條、付款時間與方式

甲乙雙方同意首付款人民幣貳拾萬元整交付甲方，首付款在簽訂合同當日支付。尚欠房款分三期付清：第一期在選房後三日內付元;第二期在交付房屋和鑰匙付元;第三期在辦理產權過户手續三日內付元。甲方的銀行賬户：_________________開户行户名賬號 _________________ 。乙方可現金支付給甲方也可將購房款存入甲方上述的賬户。

第五條、房屋交付

甲方應配合乙方憑安置選房順序號證辦理選房。待通知交房後五日內，甲方將約定買賣的房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方，由乙方所有。

第六條、關於產權登記及過户的約定

對本房屋以後需要辦理房屋產權證，土地證等其它手續，經甲乙雙方協商，按以下約定進行。

1、買賣房屋辦理到甲方名下所有權證、土地使用權證及其他手續所需繳納的税收和費用均由甲方承擔。辦理到甲方名下後，甲方應自領取之日起五日內，將領到的產權證書交由乙方。

2、在已辦理到甲方名下房屋產權證，土地證等其它手續之後，自乙方向甲方提出辦理房屋產權證過户請求之日起30天內甲方須無條件協助乙方辦理房屋產權證、土地證及其過户手續，所須相關費用(包含雙方交易費、營業税等)全部由乙方承擔。甲方應該提供一切與之有關的手續及資料(原房屋產權人的產權證及國土證，原房屋產權人結婚證及複印件，原房屋產權人夫妻雙方身份證複印件，其他房屋共有人同意出售的書面意見等)，不得用任何方式拒絕阻撓。

第七條、補償費和建築差價的享有和承擔

1、根據甲方和泉州市城東片區拆遷指揮部簽訂的安置補償協議，指揮部應給付給甲方的臨時安置補助費，每平方米每個月5元，由乙方享有，從最後一期乙方的支付房款中扣除。

2、安置房應支付給指揮部的建築差價全部由甲方承擔。

第八條、違約責任條款

1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權解除本合同，乙方首付給甲方的房款歸甲方所有，其餘款項退回給乙方。

2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權要求甲方繼續履行合同或要求甲方退還乙方已付房款，並有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款，同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。

3、甲方不根據本合同的約定將房屋和產權證書交付給乙方，視為甲方違約，乙方有權要求甲方交付房屋和產權證書，並有權要求甲方支付違約金人民幣 _________________ 萬元整。

4、乙方根據本合同第五條的規定向甲方提出辦理產權過户手續，甲方超過30天不協助乙方辦理手續，視為甲方違約，乙方有權要求甲方履行合同，並有權要求甲方支付違約金人民幣 _________________ 萬元。

2023違約合同 篇16

在我國，租房違約一般會根據違約的實際情況來要求違約方承擔違約責任，如承租人毀壞房屋的，出租人可以要求承租人採取補救措施，修復房屋或者是賠償損失如果承租人想毀約的，出租人可以要求扣除定金或者要求承租人支付違約金。

房屋買租賃約合同範本

甲方：_____

乙方：_____

鑑於：

1、__年月日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》，乙方購買_____勁鬆路甲1號鬆華園小區住宅樓，乙方已向甲方支付購房款人民幣元。

2、甲方應於__年10月31日前向乙方交付商品房。

3、鬆華園小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自__年5月20日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至__年5月19日。

5、乙方已於__年5月30日辦理了入住手續，接收了商品房。

6、自__年11月1日起至__年5月19日止，甲方逾期交房201日，對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。

甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元，於__年月日前以現金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：________乙方：________

________年________月________日

-------

甲方：________，性別：_______，漢族_______，________年________月出生，現住_______，身份證號碼為:________，聯繫電話：________。

乙方：___________，性別：________，漢族，________年________月出生，現住________，身份證號碼為:________，聯繫電話________。

__年11月6日晚上，甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒後，以致甲方左腿受傷一事。現甲、乙雙方根據各自的過失程度，經充分協商，自願達成如下協議：

一、乙方一次性支付醫療費人民幣__0元給甲方。乙方根據甲方要求，提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續。

二、甲方王功勛今後左腿出現任何問題均與乙方無關。

三、甲方王功勛今後不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。

四、本協議一式三份，由甲、乙方和監督單位各執一份。本協議自簽字蓋章後之日起生效，各方都必須承擔協議中各自義務。

甲方：________乙方：________

監督單位：________

監督單位名稱________

________年________月________日立

延伸閲讀：

合同違約金標準

違約金是當事人通過約定而預先確定的，在違約後生效的獨立於履行行為之外的給付。也就是當事人事先約定的，在一方違約時應向對方支付的一定數額的金錢。

《民法典》第一百一十四條規定當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加約定的違約金過分高於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。

《民法典》第114條規定：當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金。在適用違約金責任時，應當注意以下規範：

1、違約金的適用應當以當事人雙方通過事先約定為前提

從原則上講，違約金必須是當事人事先約定的，這是《民法典》第114條關於違約金含義的規定所決定的，同時《民法典》在廢除原有的有關法定違約金制度的規定的同時，並沒有規定新的法定違約金制度，所以明確違約金應由當事人事先約定是尊重當事人合同自由原則的體現。

2、合同約定違約金過高或者過低的處理規範

根據《民法典》的有關規定，對於當事人在合同中約定的違約金或者違約金計算方法所計算出的違約金過高或者過低的，在具體司法實踐中如何處理，還有不同的做法。我們認為，應當按以下原則處理：

1、當事人沒有提出合同中約定的違約金計算標準過高或者過低的，人民法院應當根據合同約定的標準計算違約金。人民法院在當事人未提出要求調減或者調增違約金的情況下，不得主動對約定違約金標準進行調整。因為合同關係是當事人之間的利益關係，即使違約金數額過高或者過低而當事人自願接受的，因為不涉及社會公共利益、國家利益和他人的利益，所以沒有必要對此進行主動干預。

2、當事人提出合同中約定的違約金或者其計算標準過高或者過低的，人民法院可以建議雙方當事人進行協商後對違約金進行調整。當事人之間不能達成新的協議的，人民法院可以參照同類型案件違約金的中等標準予以核定，以適當體現法官的自由裁量權。無法確定上述中等標準的，可以按照非違約方當事人因違約行為所造成的損失為參照，一般可以以不超過非違約方損失的120-130%為過高與否的調整標準以低於損失額80%作為是否過低的認定標準。當然還應當結合具體案件進行確定。

3、如果合同約定的違約金是概括的違約金，即合同約定在一方當事人部分不履行、不完全履行與完全不履行合同時的違約金數額是同一數額，而一方當事人出現部分不履行或者不完全履行的違約行為時，違約方提出約定違約金過高時，人民法院可以按照《民法典》關於人民法院調整違約金數額的規定對違約金進行調整。此時調整違約金的依據是民法典關於法院調整違約金權力的規定，而不是基於合同已經部分履行的比例來計算扣減違約金。此時對違約金的調整方法與標準仍然是根據違約方的違約行為給非違約方所造成的損失來相比較而確定的。因為違約金是為擔保債務的履行而設定的，但不是根據履行的數額來確定的，違約金的數額不能根據已經履行的比例來進行扣減，否則是根本不符合違約金的性質的，但是已經履行的事實可以表明，非違約方的損失並不是太大，而可以據此適當減少違約金的數額。

2023違約合同 篇17

貸款方：_____________

借款方：____________

保證方：____________

借款方為進行生產(或經營活動)，向貸款方申請借款，並聘請作為保證人，貸款方業已審查批准，經三方(或雙方協商)，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 貸款種類

第二條 借款用途

第三條 借款金額人民幣(大寫)____________元整。

第四條 借款利率借款利息為千分之____________，利隨本情，如遇國家調整利率，按新規定計算。

第五條 借款和還款期限

第六條 還款資金來源及還款方式

1、還款資金來源：____________

2、還款方式：____________

第七條 保證條款

1、借款方用做抵押，到期不能歸還貸款方的貸款，貸款方有權處理抵押品。借款方到期如數歸還貸款的，抵押品由貸款方退還給借款方。

2、借款方必須按照借款合同規定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款進行違法活動。

3、借款方必須按照合同規定的期限還本付息。

4、借款方有義務接受貸款方的檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的計劃執行、經營管理、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的計劃、統計、財務會計報表及資料。

5、需要有保證人擔保時，保證人履行連帶責任後，有向借貸方追償的權利，借貸方有義務對保證人進行償還。

第八條 違約責任

一、借款方的違約責任

1、借款方不按合同規定的用途使用借款，貸款方有權收回部分或全部貸款，對違約使用的部分，按銀行規定的利率加收罰息。情節嚴重的，在一定時期內，銀行可以停止發放新貸款。

2、借款方如逾期不還借款，貸款方有權追回借款，並按銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定加減收利息。

3、借款方使用借款造成損失浪費或利用借款合同進行違法活動的，貸款方應追回貸款本息，有關單位對直接責任人應追究行政和經濟責任。情節嚴重的，由司法機關追究刑事責任。

二、貸款方的違約責任

1、貸款方未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金數額的計算應與加收借款方的罰息計算相同。

2、銀行、信用合作社的工作人員，因失職行為造成貸款損失浪費或利用借款合同進行違法活動的，應追究行政和經濟責任。情節嚴重的，應由司法機關追究刑事責任。

貸款方：_____________

借款方：____________

保證方：____________

籤於：_____________

2023違約合同 篇18

買方：___________

買方：___________

買賣雙方本着平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

第一條 商品名稱、種類、規格、單位、數量______________

第二條 商品質量標準商品質量標準可選擇下列第____項作標準：

1.附商品樣本，作為合同附件。

2.商品質量，按照________標準執行。(副品不得超過____%)。

3.商品質量由雙方議定。

第三條 商品單價及合同總金額

1.商品定價，買賣雙方同意按________定價執行。如因原料、材料、生產條件發生變化，需變動價格時，應經買賣雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。

2.單價和合同總金額：_________________。

第四條 包裝方式及包裝品處理____________________。

(按照各種商品的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的包裝品，應按鐵路規定，訂明回空方法及時間，或另作規定。)

第五條 交貨方式

1.交貨時間：__________。

2.交貨地點：____________________。

3.運輸方式：____________________。

第六條 驗收方法________________。

(按照交貨地點與時間，根據不同商品種類，規定驗收的處理方法。)

第七條 預付貨款(根據不同商品，決定是否預付貨款及金額。)

第八條 付款________日期及結算方式______________。

第九條 運輸及保險_______。

(根據實際情況，需委託對方代辦運輸手續者，應於合同中訂明。為保證貨物途中的安全，代辦運輸單位應根據具體情況代為投保運輸險。)

第十條 運輸費用負擔____________。

第十一條 違約責任

1.買方延付貨款或付款後賣方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價____%的違約金。

2. 賣方如提前或延期交貨或交貨不足數量者，賣方應償付買方此批貨款總值____%的違約金。買方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付賣方此批貨款總值____%的違約金。任意一方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前通知對方，徵得同意，否則應承擔經濟責任。

〖您正瀏覽的文章由第一'整理，版權歸原作者、原出處所有。〗

3. 賣方所發貨品有不合規格、質量或黴爛等情況，買方有權拒絕付款(如已付款，應訂明退款退貨辦法)，但須先行辦理收貨手續，並代為保管和立即通知賣方，因此所發生的一切費用損失，由賣方負責，如經賣方要求代為處理，並須負責迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協商決定。

4.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

第十二條 當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，並在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

第十三條 本合同在執行中發生糾紛，簽訂合同雙方不能協商解決時，可向人民法院提出訴訟。(或申請______仲裁機構仲裁的解決)

第十四條 合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，並互相換文或另訂合同，方為有效。

·樓房買賣合同 | ·軟件買賣合同 | ·二手車輛買賣合同

·車位車庫買賣合同 | ·鋼材買賣合同 | ·木材買賣合同

買方：______________(蓋章)______

法定代表人：______________(蓋章)___________

開户銀行及帳號：__________________

__________年________月_______________日

賣方：______________(蓋章)______

法定代表人：______________(蓋章)___________

開户銀行及帳號：__________________

__________年________月_______________日

2023違約合同 篇19

買方：___________________

買方：___________________

買賣雙方本着平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

第一條 商品名稱、種類、規格、單位、數量

____________________________________

第二條 商品質量標準商品質量標準可選擇下列第____項作標準：

1.附商品樣本，作為合同附件。

2.商品質量，按照________標準執行。(副品不得超過____%)。

3.商品質量由雙方議定。

第三條 商品單價及合同總金額

1.商品定價，買賣雙方同意按________定價執行。如因原料、材料、生產條件發生變化，需變動價格時，應經買賣雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。

2.單價和合同總金額：_________________________。

第四條 包裝方式及包裝品處理__________________________________________。

(按照各種商品的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的包裝品，應按鐵路規定，訂明回空方法及時間，或另作規定。)

第五條 交貨方式

1.交貨時間：__________________。

2.交貨地點：_______________________________________。

3.運輸方式：_______________________________________。

第六條 驗收方法___________________________。

(按照交貨地點與時間，根據不同商品種類，規定驗收的處理方法。)

第七條 預付貨款(根據不同商品，決定是否預付貨款及金額。)

第八條 付款日期及結算方式______________。

第九條 運輸及保險__________________。

(根據實際情況，需委託對方代辦運輸手續者，應於合同中訂明。為保證貨物途中的安全，代辦運輸單位應根據具體情況代為投保運輸險。)

第十條 運輸費用負擔_______________________。

第十一條 違約責任

1.買方延付貨款或付款後賣方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價____%的違約金。

2. 賣方如提前或延期交貨或交貨不足數量者，賣方應償付買方此批貨款總值____%的違約金。買方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付賣方此批貨款總值____%的違約金。任意一方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前通知對方，徵得同意，否則應承擔經濟責任。

3. 賣方所發貨品有不合規格、質量或黴爛等情況，買方有權拒絕付款(如已付款，應訂明退款退貨辦法)，但須先行辦理收貨手續，並代為保管和立即通知賣方，因此所發生的一切費用損失，由賣方負責，如經賣方要求代為處理，並須負責迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協商決定。

4.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

第十二條 當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，並在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

第十三條 本合同在執行中發生糾紛，簽訂合同雙方不能協商解決時，可向人民法院提出訴訟。(或申請______仲裁機構仲裁的解決)

第十四條 合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，並互相換文或另訂合同，方為有效。

買方：(蓋章)_________________

法定代表人：(蓋章)___________

開户銀行及帳號：_______________

__________年________月_______日

賣方：(蓋章)_________________

法定代表人：(蓋章)___________

開户銀行及帳號：_______________

__________年________月_______日

2023違約合同 篇20

甲方(借款方)：

住所地：

法定代表人：

乙方(出借方)：

住所地：

法定代表人：

丙方(擔保方)：

住所地：

法定代表人：

鑑於甲方、乙方於 年 月 日簽訂的《借款合同》(合同編號： )，甲方向乙方借款 萬元，(大寫： )，月利率為 ，借款期限為 個月。即 年 月 日至 年 月 日。由於乙方未能按照合同約定的時間按時還款，到本協議簽訂時甲方尚欠乙方本金 元(大寫： )及利息 元(大寫： )。 對上述事實甲、乙、丙三方均無異議，鑑於上述合同約定的還款期限已經逾期，為了能更好的進一步履行上述合同的約定，現甲、乙、丙三方經過友好協商，就甲方歸還乙方上述借款本金及利息的相關事宜達成如下協議：

一、還款

1、還款金額： 元(大寫： );

2、還款期限：自簽訂本協議起至 年 月 日前還清。

二、擔保

丙方認可上述乙方的全部債務，並承諾為乙方的全部債務提供擔保並承擔連帶責任。

甲方以 。

三、違約責任

1、甲方如不按協議約定的期限和數額支付給乙方欠款及利息的，甲方除了應按照本協議的約定歸還甲方上述所欠款項外，還應當向乙方支付違約金;

2、丙方對乙方本條第一款約定的違約責任承擔連帶責任。若該筆借款由丙方代償，甲方須向丙方按借款額的20%支付違約金，並賠償丙方追償債權支出的所有費用(包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等)。

四、 強制執行條款

甲、乙、丙共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解，甲方同意本協議簽訂後向新疆公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

五、其他

1、甲、乙、丙三方原來簽訂的《借款合同》、繼續有效，與本協議如有衝突，以本協議內容為準;

2、本協議自三方簽字或蓋章之日起發生法律效力;

3、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，均具有同等法律效力。

甲方(借款方)： 住所地： 法定代表人：

乙方(出借方)： 住所地： 法定代表人：

丙方(擔保方) 住所地： 法定代表人：

年 月年 月年 月 日 日 日

2023違約合同 篇21

出借人(以下簡稱甲方)：__________ 身份證號：__________

借貸人(以下簡稱乙方)：__________ 身份證號：__________

擔保人(以下簡稱丙方)：__________ 身份證號：__________

一、為促進資金融通和商品流通，保障債權的實現，發展社會主義市場經濟，上列 方在遵循平等、自願、公平、誠實信用原則的基礎上，依據《民法典》第__________年__________月__________日準時一次性以人民幣結清本息金。

二、乙方若在還貸日不能全部歸還貸款者，甲方有權向丙方如數追償乙方的上述貸款，丙方無條件的有義務按《民法典》第2章21條規定，向甲方還貸。

三、丙方在本合同中的擔保責任為連帶責任擔保，適應《民法典》第26條規定。

四、乙方或者丙方在擔保期內，若不能如期償還借款時，可將權屬歸己的 實物作抵押物，甲方可以將抵押物折價清償乙方的借款，不足部分，可另行向 ( )方追償。

五、違約金支付方式： 方不按合同諸條款約定償還貸款者，若超過一天者，每日除按本金的2℅承擔違約金外，還必須承擔如下責任：

1、損害賠償金。即：追款誤工費、交通費。

2、實現債權的起訴費，交通食宿費，聘請律師費及其他鑑定等費用，由違者承擔。

六、上述合同自雙方簽訂之日起產生約束力，至甲方收清貸款日止失效。

七、該合同未盡事宜，雙方應平等協商，協商條款與本合同具有同等效力;若合同發生爭執無法協商處理時，由甲方所在地人民法院處理。

出借人：__________ 借貸人：__________ 擔保人：__________

__________年__________月__________日

2023違約合同 篇22

貸款方：_________

借款方：_________

保證方：_________

為明確責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同信守。

一、貸款種類：__________________________。

二、借款金額：(大寫)______________________。

三、借款用途：__________________________。

四、貸款利率：借款利率為月息______%按季收息，利隨本清。如遇國家調整利率，按調整後的規定計算。

五、借款期限：

借款時間自_____年____月____日，至____年____月____日止。借款實際發放和期限以借據為憑分_____次或一次發放和收回。借據應作為合同附件，同本合同具有同等法律效力。

六、還款資金來源及還款方式：_______________________________________________________。

七、保證條款：

借款方請______作為自己的借款保證方，經貸款方審查，證實保證方具有擔保資格和足夠代償借款的能力。保證方有權檢查和督促借款方履行合同。當借款方不履行合同時，由保證方連帶承擔償還借款本息的責任。必要時，貸款方可以從保證方的存款賬户內扣收貸款本息。

八、違約責任：

1.簽訂本合同後，貸款方應在借款方提出借據______日內(假日順延)將貸款放出，轉入借款方賬户。如貸款方未按期發放貸款，應按違約數額和延期天數的貸款利息的20%計算向借款方償付違約金。

2.借款方如不按合同規定的用途使用借款，貸款方有權收回部分或全部貸款。對違約使用部分，按銀行規定加收罰息。借款方如在使用借款中造成物資積壓或損失浪費，或進行非法經營，貸款方不負任何責任，並有權按銀行規定加收罰息或從存款賬户中扣收貸款本息。如借款方有意轉移並違約使用資金，貸款方有權商請其他開户行代為扣款清償。

3.借款方應按合同規定的時間還款。如借款方需要將借款展期，應在借款到期前5日內向銀行提出申請，有保證方的，還應由保證方簽署同意延長擔保期限，經貸款方審查同意後辦理展期手續。如借款方不按期償還借款，貸款方有權限期追回貸款，並按銀行規定加收逾期利息和罰息。如企業經營不善發生虧損或虛盈實虧，危及貸款安全時，貸款方有權提前收回貸款。

甲方：____________

乙方：____________

籤於：________________________

2023違約合同 篇23

合同編號：__________

甲方：__________

乙方：__________

居間方受委託方的委託，雙方就委託事項協商一致，簽訂本合同。

第一條 委託事項(需具體約定所委託的是提供訂約機會，還是媒介合同的成立，以及委託事項的具體要求)

第二條 居間報酬的計算方法與支付時間和方式

第三條 保密內容

第四條 違約責任

第五條 其他約定事項

甲方：__________

乙方：__________

時間：__________

2023違約合同 篇24

原告：__________ ，男/女

身份證號：_____________________

住址：_________________________

聯繫電話：____________________

被告：__________男/女

_______年______月_____日出生

身份證號：_____________________

住址：_________________________

聯繫電話：____________________

案由：房屋買賣合同糾紛

訴訟請求：

1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣合同》義務，將________________________的房屋所有權過户給原告;

2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過户事宜的違約賠償人民幣________元;

3、本案訴訟費及其它相關費用由被告承擔。

事實與理由：

_______年_____月_____日，原告經_______________公司介紹，與被告簽訂了關於_______________的《房屋買賣合同》，並於當日交付了購房定金人民幣________元。

雙方同意，被告應配合原告在合同簽訂後_______月內(即________年_____月_____日前)辦理完畢該房屋過户事宜，原告亦多次催促被告履行合同義務，進行網籤及後續房屋過户事宜，被告均以各種藉口予以拖延，導致該房屋至今未辦理任何過户手續。按照約定，被告拖延逾期辦理過户手續視為違約，被告應支付原告逾期辦理房屋過户事宜的違約賠償人民幣_________元.

原告購買本房屋是為年底結婚作為婚房使用，被告遲遲不履行房屋過户義務已經給原告造成了諸多損失，無奈之下訴至法院，請求法庭依法判決被告按照合同履行義務，將房屋過户給原告，並賠償原告損失，以維護原告的合法權益。

此致

____________區人民法院

原告：_________________

日期：_________________

2023違約合同 篇25

甲方：(以下簡稱______方)

乙方：(以下簡稱______方)

本着誠信、公平、互惠的原則，經雙方友好協商，特簽訂此協議。

第一條雙方同意貨款結算方式為月清30天，當月日至次月日前拿的貨款於下月號前付清所有貨款。

第二條甲方需配合乙方傳出對賬單在3日內簽字蓋章回傳，如*方未及時確認回傳乙方對賬單視為默認。

第三條甲方為放賬客户時，必須於每月10號之前到賬。 第四條如乙方供貨有質量問題,乙方應及時更換良品換回不良產品,______方有權扣壓或扣除乙方貨款。

第五條違約責任： 甲方未按本協議相關條款支付款項時，乙方有權停止供貨，並保留對已發貨未收款產品的所有權，直至結清所有貨款為止。

第六條如甲方公司倒閉或其它因素無法償還其貨款，其簽署法人或簽署人承擔着繼續償還貨款，直至貨款償還完為止。

第七條解決協議糾紛方式：雙方協商解決或協商不成,由乙方所在地法院訴訟解決。

第八條其他事項按雙方的銷售合同或類似合同的訂單執行。

第九條本協議自雙方簽字之日起生效。

第十條本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效(傳真協議有效)。

甲方(公章)：_________ 代表人(簽名)_________

乙方(公章)： _________代表人(簽名)_________

__________年____月____日