城區房屋買賣合同糾紛（通用9篇）

城區房屋買賣合同糾紛 篇1

出賣人：

身份證號碼：

買受人：

身份證號碼：

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願，協商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。

一、甲方為償還到期貸款原因自願將其於___________的房產及其土地使用權以人民幣_____拾____萬____仟_____佰_____拾_____元整的價款出售給乙方。

二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。

三、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過户條件。等過户條件成熟時，甲方須無條件協助乙方辦理房屋產權過户手續，辦理過户手續發生的契税、土地出讓金由乙方負擔。甲方承擔本合同轉讓的房屋及土地税費。乙方在甲方交付房屋後一次性將房款交付甲方。

四、本合同簽訂後，甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。

五、本合同簽訂後，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利。本合同簽訂後，甲方不得以本房屋為關聯與他人訂立任何合同。

六、違約責任

1、甲方應當於______年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過30天時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償乙方經濟損失人民幣__元。

2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_30天時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付定金不退。

3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，並應賠償乙方的損失。

4、本合同簽訂後，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照下述兩種算法取高值返還乙方：本房屋合同轉讓金額本金及利息，利息按年息20%計算，計息期自合同簽訂日起算;解除合同時本房屋市場評估價，並賠償乙方的房屋裝修費用,搬遷等損失。

5、如因規劃部門、設計部門的原因影響房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。

七、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述方式解決：依法向合同簽署地人民法院起訴。

八、其他約定

未過户前本房屋甲方以抵押形式抵押給乙方，並辦理抵押手續。

九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

十、本合同一式5份，甲乙方各執一份，見證人各一份。

甲方：乙方：

______年____月____日______年____月____日

見證人：

______年____月____日

城區房屋買賣合同糾紛 篇2

原告：_________________，男，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區__________路__________號__________幢__________室。

原告：_________________，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區__________路__________號__________幢__________室。

二原告聯繫地址：_________________上海市寧__________路__________號__________大廈_____________室。郵編：______________聯繫電話：______________

被告：_________________，女，中國香港居民，19__________年__________月_____日出生，香港永久性居民身份證號：________________。

被告：_________________，男，中國香港居民，19__________年_____月_____日出生，香港永久性居民身份證號：__________________。

二被告聯繫地址：_________________上海市__________路__________弄__________號__________室。郵編：______________聯繫電話：______________

訴訟請求：_________________

1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35.680元整;

2、訴訟費由二被告承擔。

事實與理由：_________________

20__年12月5日，原、被告在上海_______________房屋服務有限公司居間介紹下籤署了《上海市房地產買賣合同》，合同約定原告(即乙方)購買被告(即甲方)所有的上海市__________區__________路__________號__________幢_______________室房屋，房價款為人民幣__________萬元整。簽約當天，雙方簽署了補償協議，約定乙方另行補償甲方裝修及設備款人民幣_____萬元整。原告於簽約當日支付被告人民幣5萬元整;於20__年12月13日支付被告人民幣274萬元整。根據本買賣合同補充條款約定，甲方於收到乙方貸款款項(即人民幣290萬元整)後3個工作日內，將該房屋交付乙方，交付標誌為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方，並對物業管理費、水、電、煤氣(若有)、電話(若有)、有線電視(若有)等費用進行結算。同時，本買賣合同約定乙方於甲乙雙方辦妥房屋交接手續當日，直接支付甲方房款人民幣1萬元整。20__年2月3日，原告貸款銀行農業銀行放款給被告人民幣290萬元，按照買賣合同約定，被告應於3個工作日即20__年2月8日內交房給原告。被告因故遲延交房，直至20__年2月21日(共計13天)，原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續，原告支付被告尾款人民幣1萬元。

基於上述事實，原告認為，原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實意思表示，應屬合法、有效，被告未按合同約定按時交付房屋已構成違約，根據買賣合同約定，甲方未按合同約定的期限將上述房地產交付(包括房地產交接及房地產權利轉移)給乙方，應當向乙方支付違約金，違約金按乙方已付款日萬分之五計算，違約金自本合同約定應當交付之日起至實際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋，合計人民幣37.050元，扣除原告遲延1天付款的違約金人民幣1.370元，被告應支付原告逾期交房違約金人民幣35.680元。特此，懇請貴院依法判如所請。

此致

上海市__________區人民法院

具狀人：_________________

_______年_______月_______日

城區房屋買賣合同糾紛 篇3

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方與乙方因買賣_________________(以下簡稱訴爭房產)引發訴訟，現該案經北京市第二中級人民法院裁定依法發回原審法院重新審理，甲乙雙方為徹底解決此糾紛經平等協商，自願達成協議如下，以茲共同遵守。

1、 本協議簽訂當日，甲方一次性給付乙方_________萬元人民幣(包括乙方已支付甲方的購房款_________萬元整，以及中介費、訴訟費等)。乙方收到上述_________萬元款項後，與甲方之間房屋買賣法律關係終止，乙方對甲方不再享有任何權利(包括實體權利和訴訟權利)，乙方與甲方之間的債權債務即告全部結清;

2、 乙方應於收款後2日內，在甲方的配合下持有效證件，前往相關房地產交易管理部門辦理解除對訴爭房產所設定的網籤手續;

3、 收到上述_________萬元款項後10個工作日內，乙方應向_________人民法院提交書面撤訴申請，申請撤銷對甲方提起的一切訴訟，並確保於收到上述款項後10個工作日內，解除對訴爭房產上所設定的財產保全查封，使訴爭房產恢復至可隨時可進行網籤的狀態;

4、 乙方收到上述_________萬元款項後，延遲履行本協議第2、3條所設定的義務的，支付給甲方違約金_________萬人民幣;甲方延遲履行本協議第1條所設定的義務的，應向乙方支付違約金_________萬元，同時乙方保留對甲方的其它訴訟權利。

5、 因甲方原因無法辦理訴爭房屋的網籤解除手續的，乙方不承擔法律責任，甲方所支付乙方的_________萬元款項乙方不予退還。

6、 本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。因履行本協議發生的一切爭議，雙方自願提交訴爭房屋所在地人民法院管轄。

甲方：_________________乙方：_________________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

城區房屋買賣合同糾紛 篇4

房屋買賣合同糾紛起訴狀

起訴狀

原告：金某，男，漢族，出生，身份證號，住址，聯繫電話。

被告：陳某，男，漢族，出生，身份證號，住址，聯繫電話。

1、判令被告繼續履行與原告簽訂的《杭州市房屋轉讓合同》，交付觀瀾時代國際花園天築_幢_單元_室房屋並辦理過户手續。

2、判令被告支付逾期交房及逾期過户損失            元。

3、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由：

此致

杭州經濟技術開發區人民法院

具狀人：    

城區房屋買賣合同糾紛 篇5

甲方：______，______，______族，____________年______月______日生，____________人，住________________________，身份證號碼____________，聯繫電話_______________。

委託代理人：____________;

乙方：______，______，______族，____________年______月______日生，____________人，住________________________，身份證號碼____________，聯繫電話_______________。

委託代理人：____________;

______訴______買賣合同糾紛一案，由______人民法院受理，案號：(______)______初字第______號，原定於______年___月___日開庭。現經委託代理人努力協調，經雙方協商，達成以下庭前和解協議：

一、甲乙雙方一致同意解除雙方於______年___月___日簽訂的房屋買賣合同。

二、甲方將先前收取乙方的購房預付款人民幣____________元(大寫：____________)退還給乙方;

甲方:____________ 委託代理人：____________

乙方:____________ 委託代理人：____________

________年___月___日

附：

1、甲乙雙方身份證複印件各一份;

2、二代理人接受委託的委託協議書複印件各一份。

城區房屋買賣合同糾紛 篇6

賣方：_______________(簡稱甲方)身份證號碼：_____________________

買方：_______________(簡稱乙方)身份證號碼：_____________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條：內容約定(1)乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的住宅房產，建築面積為平方米。

(詳見土地房屋權證第_______________號)。

(2)出售房屋的所有權證號：(見覆印件附件一);出售房屋的共有使用權證號：(見覆印件附件二)。

(3)該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。

(4)該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。

(5)出賣的房屋如存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任。

第二條：甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋不受他人合法追索。

第三條：乙方在簽訂二手房購置合同簽訂時付給甲方定金(人民幣)(大寫)元，(小寫)元。

第四條：上述房產的交易總價為：人民幣________元整(大寫：_____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整(大寫：_____萬____仟____佰____拾____元整)，作為購房定金。

第五條：付款時間與辦法：

1、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款。

甲、乙方定於日內向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。

2、經雙方協商，該房屋交易發生的過户登記費、契税、印花税及其他税費按有關法律規定，由乙方承擔。

甲方有責任與義務負責協助配合乙方辦理產權過户登記手續。

3、甲、乙雙方約定在收到___市番禺區房地產交易中心出具的房屋產權交割回執單的三天內將房款一次付清給甲方。

第六條：交付與支付

1、甲方在正式交付房屋前七天內騰空該房屋，並在三天內一次性結清本套房屋，物業管理、水、電、有線電視、通訊等費用，並保證上述房屋不存在任何費用及滯納金與違約金的前提下，將。

保證上述房屋的結構、室內的裝修、潔具、廚櫃等物品的完好性與正常使用功能。

2、甲方承諾在收到乙方全額房款當日內將交易的房產全部交付給乙方使用，並將全部門鎖鑰匙、電費、自來水費、有線電視等交費證件。

第七條：違約責任

1、甲、乙雙方合同簽定後，若甲方中途違約，應及時電話通知乙方，並自違約之日起應以乙方所付定金的雙倍返還給乙方。

若乙方交房中途違約，應及時電話通知甲方，乙方的已付購房定金歸甲方所有。

2、如因甲方原因不能辦理房產過户手續，甲方承諾乙方已交付的一次性房款按商業銀行同期同類貸款雙倍利率計付。

第八條：本合同主體

1、甲方是___________共_____人，委託代理人________即甲方代表人。

2、乙方是____________。

第九條本合同一式四份。

經雙方確認並簽章後生效，甲乙雙方各一份，甲方委託代理人一份，___市房地產交易中心一份。

第十條本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十二條雙方約定的其他事項：

出賣方(甲方)：_________________購買方(乙方)：___________________身份證號碼：__________________身份證號碼：___________________代理人(甲方)：_________________代理人(乙方)：____________________身份證號碼：___________________身份證號碼：______

城區房屋買賣合同糾紛 篇7

無產權糾紛房屋買賣合同書

賣方：_____________身份證號碼：____________________

買房：______________身份證號碼：____________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願，誠實守信，協商一致前提下訂立本合同條款如下：

一、甲方自願將其位於_____縣_____________________的房屋以人民幣______拾______萬___仟___佰___拾___元整的價款出售給乙方。

二、房屋的基本情況：

該房屋建築面積_____平方米，套內建築面積_____平方米，____室____廳，所在____層，室號______，房屋用途為______.

三、本合同簽訂後，甲方對該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓給乙方。甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任，乙方保證按期繳納各項物業費用。本協議簽訂後，甲方不得就房屋再與他人訂立《買賣合同》。

四、本協議簽訂時，甲乙雙方都不具備過户條件。等過户條件成熟時，甲方應無條件協助乙方辦理房屋產權過户手續。本協議發生的契税，土地出讓金等由乙方負擔。其他税費按有關法律規定負擔。

五、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，並應賠償乙方的損失。

六、本合同簽訂後，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，並賠償乙方的房屋裝修費用。

七、本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。

本合同一式5份，甲乙方各執一份，見證人各一份。

甲方：年月日

乙方：年月日

見證人：年月日

城區房屋買賣合同糾紛 篇8

甲方：，身份證號碼：

乙方：，身份證號碼：

根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上，就乙方借用甲方名義購買房產的相關事宜達成一致，特簽訂本協議，以資共同信守執行。

第一條甲方同意乙方以甲方名義購買由公司開發的座落於深圳市區路號的房產，建築面積為_____平方米，合同價款元。

第二條甲方只需以自己名義與開發商簽訂商品房買賣合同並准許乙方借用自己名義繳納各種税費、辦理相關手續，甲方無需承擔任何法律上和經濟上的風險。因購買該處房產產生的所有費用及所有法律風險均由乙方承擔。

第三條該處房產的商品房買賣合同簽訂後，乙方必須及時支付各種相關款項，不得以任何方式增大甲方的責任並確保甲方不承擔任何經濟責任。

第四條乙方以甲方名義繳納購房款、税費等相關費用的票據由乙方收存保管，甲方同意該房產買賣合同及相關手續直接交由乙方收存管理。如果採取按揭貸款的支付方式，則亦需將所有的抵押擔保合同文件及還貸手續等全部交由乙方收存。

第五條甲方應在房開商交付房產之日即將該處房產直接交由乙方佔有、管理、使用和處分。

第六條該處房產的實際所有權屬於乙方，甲方承諾自己及其繼承人不對該處房產提出任何涉及房產產權方面問題的主張。

第七條該處房產在一段時間內登記在甲方名下，待乙方確定過户時間後甲方務必無條件將該處房產的產權手續過户至乙方名下，過户產生的所有費用均由乙方承擔。如果乙方決定在辦理產權證時直接辦到乙方名下則甲方亦應該無條件配合辦理變更手續。

第八條違約責任條款

1、如果商品房買賣合同簽訂後，乙方不及時支付相關款項，給甲方造成的所有直接損失均由乙方承擔。

2、如果商品房買賣合同簽訂後，甲方翻悔不願將該房產給乙方，如乙方尚未實際支付任何款項且同意甲方擁有該房產則甲方應該在15日內向乙方支付元的違約金，本協議隨即終止。

3、如果房開商交付房產而甲方不立即將該房產交由乙方佔有、使用、處分，則應該每逾期一天按合同總價百分之的標準向乙方支付違約金。

4、如果乙方確定了過户時間而甲方不同意過户且乙方不同意甲方翻悔的，則每拖延一天甲方應按照合同總價百分之的標準向乙方支付違約金，甲方還應該過户產權於乙方

5、如果乙方確定了過户時間而甲方不同意過户但乙方同意甲方翻悔的，則甲方應該按照該房產市場合理評估價再上浮百分之二十的標準向乙方支付賠償金。

第九條本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份，具同等法律效力。

第十條本合同履行過程中如發生爭議，則雙方應該通過平等協商方式解決，協商不成的，任何乙方都有權通過訴訟途徑維護自己的權利。

第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

甲方：乙方：

聯繫電話：聯繫電話：

簽約時間：

簽約時間：

城區房屋買賣合同糾紛 篇9

甲方__________物業發展有限公司

乙方__________________

鑑於：1、年月日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》，乙方購買__________________住宅樓，乙方已向甲方支付購房款人民幣__________元。2、甲方應於 年 月 日前向乙方交付商品房。3、________________住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自 年 月 日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至 年 月 日。5、乙方已於 年 月 日辦理了入住手續，接收了商品房。6、自 年 月 日起至年月日止，甲方逾期交房 日，對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。

甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元，於 年月日前以現金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：________乙方：________________

年________月________日