當前位置:萬佳範文網 >

合同 >合同樣本 >

鋼結構合同(4篇)

鋼結構合同(4篇)

本文目錄2017鋼結構合同鋼結構分包合同鋼結構加工合同鋼結構加工承包合同

鋼結構承包合同

鋼結構合同(4篇)

發包方(甲方):

承包方(乙方):

甲方現將自行車棚改造工程委託給乙方施工,根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規遵循平等、自願、公平和誠信的原則,甲、乙雙發就本工程事項達成一致,特簽訂此合同,內容如下:

第一條:工程內容和承包範圍

1、工程內容:

2、承包範圍:

第二條:合同價款及承包方式

1、合同價款:以每平方米120元計算,自行車棚每平方米200元計算,不開發票,不計任何額外費用。

2、承包方式:按工程內容採取包工包料方式。

第三條:工期要求

本合同施工工期為20天,從基礎澆搗完後,開工日期依據甲方簽證為準。

第四條:工程款支付及結算

工程造價 元;車棚鋼結構 元;地面含挖土方澆搗光面 元。工程總造價 元,其中鋼結構 元,泥工 元。泥工工程完成後付清全款,鋼結構驗收合格後付95%,留5%作為保質金,一年內無質量問題付清餘款。

第五條:工程質量

1、本工程質量必須符合規範、行業標準、鋼結構驗收標準,質量等級為合格。

2、質量不合格必須按甲方要求進行返工,返工費用由乙方負責,工期不予延長。

3、乙方須建全質量檢查制度,做好自檢工作,發現問題及時整改。

第六條:安全生產、文明施工

乙方必須文明施工採取嚴格、科學的安全防護措施,確保施工安全,接受安全教育,遵守安全生產條例。若乙方未履行上述義務,造成財產損失和施工人員或第三者人生傷害,由乙方承擔責任及其產生的費用。

第七條:甲、乙雙方義務

1、甲方責任:

(1)負責現場協調配合管理,監督檢查工程質量、安全、文明生產。

(2)按合同規定,甲方工程審計及時支付工程款。

2、乙方責任:

(1)乙方按合同規定的承包範圍及合同的要求保質、保量、保工期完成規定的工程內容。

(2)乙方必須服從甲方管理人員的指揮,按安全技術規範進行施工,並達到國頒驗收標準,如有違反,工程師有權提出停工或責任乙方返工。

工程質量、工期發生嚴重問題,或多次不執行整改、甲方可終止合同另行委託其他人施工,由此造成的損失概由乙方負責。

(3)乙方在施工中須及時將建築垃圾清理到甲方制定的地點,保持現場文明清潔。工程竣工驗收及移交前均應認真清理現場,做到工完場清。

第八條:工程驗收

1、乙方認為工程具備竣工驗收條件,通知甲方驗收。

2、甲方在收到通知後在約定的時間內組織工程驗收。如沒達到合格要求或場地未整理清潔,甲方提出整改意見,整改完畢後再組織驗收。

第九條:保修期和最後結算

本工程以誠信為本,在保修期內(竣工驗收之日起計算)乙方認真履行責任。做到服務周到,隨叫隨到,保證保修的質量,若乙方不予以配合,甲方有權請他人代為整修,所產生的費用由乙方負責。

第十條:附則

1、合同未盡事宜,甲、乙雙方協商解決。如意見嚴重分歧,雙方簽訂補充協議。

2、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。經雙方籤蓋章後生效。合同生效後付清工程餘款及保修期終止後自行失效。

甲方籤: 乙方籤:

xx年 月 日

鋼結構分包合同2017鋼結構合同(2) | 返回目錄

本工程經甲乙雙方友好協商,並根據國家經濟合同法條例規定,同意訂立合同如下條款,共同遵守執行。
第一條:承包方式及內容
(一)、承包方式:總價包乾
(二)、承包內容:乙方包鋼結構、屋面、圍護的材料、製作、生產運輸、安裝。但不含土建配合費和防火。
第二條:工程總造價:
工程總造價: (¥ 元,含總包費3%);未含税收,如要乙方提供發票,在總造價的基礎上加5.72%作為税金。
第三條:工期:
工期初定為 天, 從 到 。
第四條:付款方式與結算方式:
(一)、合同簽訂後兩天內,甲方支付給乙方合同總額的30%作為預付款;即人民幣:: 元整(¥ 元)

(二)、鋼結構到貨兩天之內,甲方支付給乙方合同總額的30%作為到貨款;即人民幣: 元整(¥ 元)
(三)、屋面材料到貨兩天之內,甲方支付給乙方合同總額的30%作為到貨款;即人民幣: 元整(¥ 元)

(四)、工程進度達到80%時,甲方支付給乙方合同總額的5%作為進度款,即人民幣: 整(¥ 元)
(五)、工程完工驗收合格後三天內,一次性付清合同總額的5%的餘款,即人民幣: 整(¥ 元)
第五條、工程技術條件:(詳見圖紙)。
第六條、工程質量
(一) 鋼結構工程乙方應按照(鋼結構設計與施工規程)(jgj17-88)進行設計選材、製造和安裝。
(二) 鋼結構工程乙方應按照相應的國家規定進行設計,生產和安裝。
(三) 乙方應嚴格保證材料質量,加工產品嚴格檢驗,檢驗記錄留廠內備查,出廠產品附備查驗文件。
(四) 乙方設計圖紙需及時提交甲方確認後方能製造安裝。
(五) 所有鋼結構表面必須作防腐處理。二底漆二面漆。
(六) 乙方對鋼結構的使用性和安全性能負責。
第七條、驗收和資料:
(一) 驗收
(1) 工程竣工,乙方自檢通過後報甲方組織驗收,並以竣工驗收為準。
(2) 驗收方法採用國家標準及本合同的質量要求進行質量驗收。
(二) 資料
(1) 驗收前乙方向甲方提交工程有關的產品合格文件及有關質檢評定資料一式三份,作為整體工程資料備案,資料按gb(jgj17-88)整理。
(2)本工程一切來往文件、通知、請示等資料均需有對方工地代表籤方為有效,如有發生爭執當以有效文件為依據。
第十一條、雙方責任:
(一) 甲方責任
(1) 按合同規定,及時支付工程款和進行結算.
(2) 及時組織審核乙方的設計、施工等有關圖紙和工程竣工 驗收。
(3) 組織鋼結構安裝用工作面的驗收,工作面不合格乙方有權拒絕安裝並順延工期。工作面(主要指基礎平面等)不屬於乙方承包內容,甲方必須提供合格工作面,不得推卸責任。
(4) 協調本工程施工過程中業主、土建等方面的關係。
(5) 組織有關單位檢查和處理四邊建築物情況,做好防護和善後工作,因此發生一切費用由甲方負責。
(6) 協調本工程施工過程中與各方面的關係。負責與有關方面協調,提供本工程水電接駁以及生產臨時場地,提供安裝人員住宿。
(二)乙方責任
(1) 嚴格按照設計施工圖紙組織材料,生產和安裝。並做好自檢工作,確保質量和進度。
(2) 接受甲方工地代表的質量監督和管理,發現問題及時糾正。因製作安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故,由乙方負責,返工費用自理。
(3) 嚴格遵守安全操作規程,勞動保護等有關規定,嚴格遵守治安條例,做到文明施工,並對施工的可靠性、安全性負責。
(4) 負責所有進場材料的保管及未驗收的成品保護。
(5) 指派專門工地代表或負責人,以便聯繫工作。
(6) 工程竣工驗收後,清理現場(包括生產,生活的材料和臨時設施)。三日內全部退出現場。
(7) 乙方負責自工程驗收之日起一年內因工程質量達不到要求,而出現的問題進行及時免費保修。
第九條、其它
(1) 本工程為專業較強的工程,乙方不得轉包給第三者。
(2) 本工程以總價包乾,竣工後按合同不變總價結算。
(3) 甲方由於資金不足或其它原因沒有按期支付工程款,工程竣工曰期可相應順延。
(4) 由於不可抗拒因素影響工期,可根據甲方工地代表簽證後順 延。
第十條:因一方不履行合同而造成對方經濟損失,概由違約方承擔經濟責任和賠償對方的損失。
第十一條:本合同未盡事宜,雙方友好協商簽訂補充協議,與原合同具有同等法律效力。
第十二條:在合同執行中雙方發生爭執,經協商不能調解時,由廣州仲裁委員會裁決。
第十三條:本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,經雙方籤、蓋章後生效,至工程竣工驗收日起一年保修期滿自行失效。
第十四條:本合同任何一項條款禁止單方改動,如需改動,雙方代表人同時籤,並蓋雙方合同章(或公章)方可生效,否則視為無效條款。

甲方 : 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
電 話: 電 話:
地 址: 地 址:

簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日

鋼結構加工合同2017鋼結構合同(3) | 返回目錄

訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________

定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條

加工成品:

品 名

規 格

單 位

數 量

備 注

第二條 加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為保存,作為驗收的依據)

第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

第四條

技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

第五條

價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

第六條

驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)



第七條 交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

第八條

包裝要求及費用負擔:____________________________________________________

第九條

運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________

第十條

結算方式及期限:____________________________________________________

第十一條

其他:_____________________________________________________(如:1. 根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)

 

第十二條

承攬方的違約責任:

一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二,交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。 

八,由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任:

一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。


六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

 

第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自 年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開户銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開户銀行:_____________________
帳號:_________________________

年 月 日訂

鋼結構加工承包合同2017鋼結構合同(4) | 返回目錄

發 包 方:________________________________________
承 包 方:________________________________________
簽訂時間:________________________________________
簽訂地點:________________________________________
根據我國法律規定,為明確雙方在履行工程承包合同過程中的權利、義務、程序,經雙方協商後,一致同意簽訂本合同,並依照履行。
第一條 工程設計技術條件

? 工程名稱:____________________________________
? 工程地點:____________________________________
? 工程範圍及技術要求(本條款內容可作為合同附件列載)
1、地質資料由__________提供給設計方
2、地震烈度
2.1 地震基本烈度
2.2 鋼結構建築抗震等級
注:氣象資料由承包方按國家現行規範選取
3、建築設計規格及要求

3.1 長 度(軸線) m
3.2 寬 度(軸線) m
3.3 檐口高度 m
3.4 柱 間 距 m
3.5 跨 度(跨數) m跨
3.6 屋 面 坡 度 %
3.7 行車軌頂面高度(吊鈎高度)
3.8 柱網尺寸 m × m
4、結構設計荷載
4.1 屋面均布活荷載
4.2 樓 面 荷 載
4.3 附加懸掛荷載
4.4 行 車 荷 載
4.5 行車(單樑或雙樑)型號
4.6 行車製造廠商及操作方法
4.7 屋 面 風 機 荷 載

5、 材質設計要求
5.1 立柱、屋架樑


架樑樑
材質 構件顏色 備註
5.2 檁條 材質 構件顏色 備註
5.3 支撐 材質 構件顏色 備註
5.4 型鋼 材質 構件顏色 備註
5.5 用於圍護結構的自攻螺釘 材質 構件顏色 備註
5.6 其它材料 材質 構件顏色 備註
5.7 吊車樑 材質 構件顏色 備註
6、 屋面設計構造要求
6.1 外 層 板 品牌顏色: 板型: 備註:
6.2 玻纖保温棉(12kg/立方米) 厚度: 有箔
6.3 內 層 板 厚度: 顏色: 板型:
6.4 透 光 板 材質: 板型: 透光度: %
6.5 天窗或通風屋脊
6.6 機械通風設施
6.7 外包角及收邊板 材質厚度: 顏色


7、 牆面設計構造要求
7.1 外 牆 板 品牌顏色: 板型: 備註:
7.2 玻纖保温棉(kg/立方米) 厚度: 有箔: 無箔:
7.3 內 牆 板 板型: 顏色: 材質厚度:
7.4 外 牆 門 尺 寸 高: 寬: 總面積:
7.5 窗 玻璃: 厚度: 窗材質:
7.6 窗 尺 寸 長: 寬: 總面積:
7.7 雨 篷(門斗) 長: 外挑寬: 高度:
7.8 女兒牆 高度: 顏色: 厚度:
7.9 其它
7.10 外包角及門窗泛水收邊板 材質: 厚度: 顏色:

8、 其它設計要求
8.1 天溝 天溝形式: 材質: 厚度:
8.2 下水管 直徑: 材質:
8.3 基礎 由發包方施工及提供
8.5 防火等級、防火塗料 耐火時間: 分鐘: 材質:
8.6 基礎螺栓 材質根據設計要求,由______________提供。



9、 上述設計技術條件發包方已確認,作為最終設計圖紙依據。
10、 發包方提供的材料:________________________________
____________________________________。
11、 經發包方確認由承包方採購的材料:__________________
_________________________________________________
____________________________________。

第二條 工程承包範圍

一、±0.000以上建築鋼結構部分及屋面、牆面(不含砌體和混凝土),詳見第一條相關的內容和最終報價書的報價範圍。
二、±0.000以上鋼結構原輔材料採購、製造、運輸、安裝及按現行國家法規應由承包方支付的費用,及發包方委託的鋼結構施工圖設計。
三、本工程鋼結構建築面積:______________(平方米)
四、本工程運輸由_________方負責,運費_______在本合同造價內。
五、本工程基礎設計由________方負責,基礎施工由發包方負責並承擔費用。
六、其它:_________________________。

第三條 工程造價

? 工程總造價:人民幣_____________________萬元;
大寫:______________________________________
開具發票:材料、製作費___________萬元,技術服務及安裝費___________萬元。

第四條 工程設計

? 發包方責任
1、發包方負責本工程基礎土建的設計。
1、發包方委託承建方負責本工程基礎土建的設計。
2、發包方委託承包方承擔±0.000以上鋼結構部分的設計,發包方提供設計所需要的工藝條件及技術條件(詳見第一條工程技術條件)並在本合同生效後三天內提供全部相關的技術條件和工藝條件,以供承包方進行設計。
3、發包方或發包方指定的設計院須對承包方的鋼結構施工圖進行審核、簽證,並在施工圖進行會審交底後作出書面確認,如在五天內仍不作出書面確認,視為已被確認。

? 承包方責任
1、承包方必須按現行國家鋼結構相關規範和發包方提供的相關資料及技術條件進行設計,發包方的超規範要求必須書面告之,承包方在國家規範允許的範圍內給予適當傾向量。
2、在合同生效,如基礎圖由發包方負責設計,發包方提供全部相關資料及技術條件後___天內,由承包方提供基礎反力和柱網布置圖,供發包方設計基礎圖;如基礎圖由承包方設計,發包方提供全部相關資料及技術條件後___天內,由承包方提供有資質設計院圖籤的土建基礎施工圖-------套。
3、承包方代表不經書面有效授權無權設立、變更、終止承包方的權利和義務,其所發出的要約與承諾必須符合本合同的條款,凡有衝突者,均以本合同條款為準。

第五條 工地代表責任

? 發包方駐工地代表
1、發包方任命的駐工地代表及其委託代理人、由具體管理人員擔任,並代表發包方簽發有關工程聯繫單、驗收單、結算付款單等,一經該代表簽署的所有單據具有法律效力,但與本合同條款相沖突的簽單無效,以本合同條款為準。若發包方代表易人,須提前五天書面通知承包方,其後任必須全面繼續承擔前任應負的責任。
2、發包方代表或委託代理人的指令、聯繫單、通知、須經其本人簽名,並以書面形式遞交承包方代表,承包方代表在回執上籤署姓名、時間後方生效。
3、發包方駐工地代表或委託代理人:共計__________人,姓名_______________________________。
4、實行監理公司監理的,總監理工程師及其委託代理人姓名:_____________授權範圍:___________________________。授權時間:______________權限___________。
? 承包方駐工地代表
1、承包方任命委派的駐工地現場代表及其委託代理人,由具備相關專業知識的人員擔任,並代表承包方簽發有關工程聯繫單、驗收單、結算付款單等,該代表經授權後行使承包方進入現場後的權力,所簽署的聯繫單、通知、驗收單具有法律效力,但與本合同條款相沖突的簽單無效,以本合同條款為準。若承包方代表易人,須提前五天書面通知發包方,其後任必須全面繼續承擔前任應負的責任,工程竣工時,代表的權力終止。
2、承包方代表的聯繫單、驗收單,須經其本人簽名,並以書面形式遞交發包方代表,發包方代表在回執上籤署姓名、收到時間後生效。
3、承包方駐工地總代表:姓名________________________。

第六條 施工準備

? 承包方
1、由承包方提供設計時,本合同生效並收到發包方完整準確及有效的設計條件後____________天內,向發包方提交設計圖紙,發包方在簽收圖紙後必須在五日內提出書面修改意見,逾期則視為已被確認。
2、在本合同生效及發包方提出修改意見後_________日內向發包方提供施工圖___________套,並通知發包方組織設計會審和施工圖交底會議,會後______日內,由發包方提出會審紀要和修改決定,交承包方修改設計,如有設計變更的,則工期視變更情況作相應調整,增減的工程量按報價單計算作相應調整並另籤補充合同。
3、組織原材料採購製造加工,組織施工管理人員和施工機械進場。
4、編制施工組織設計或施工方案,材料成品、半成品等進場計劃(包括用水、用電計劃)送發包方。
? 發包方
1、合同約定委託承包方設計的,在本合同簽訂的同時,由發包方提供本合同規定的資料及技術條件,供承包方設計,在設計完成後有義務書面確認設計。
2、承包方進場前做好本工程符合鋼結構安裝要求的混凝土基礎及預埋螺栓並驗收合格,同時提供全套土建交工資料及發包方驗收數據的結論。如無條件先做混凝土地坪的必須做好石塊地坪或夯實地坪,以保證承包方的安裝機械能隨意移動。

3、在承包方進場前,保證本工程施工所需各類車輛進出道路的暢通,以可承載汽吊通過和施工作業為最低標準;負責接通施工現場的施工用水及照明和動力電源(包括水錶、配電板、電錶),並能滿足施工用水、用電量的需要,並負責維修。做到道路暢通,地坪平整壓實,可承載吊裝作業和堆放鋼構為準,拆遷障礙物等符合滿足鋼結構安裝的條件。
4、開工前辦理建築許可證等。如因無建築許可證而發生的相關責任和一切費用由發包方承擔。
第七條 工程期限

一、本工程鋼結構工期自合同簽發包方付達定金之日起_______內完成。其中設計______天,製造_____天,安裝自進場起_____天完工.
二、發包方基礎工程完工後要求承包方進場前__________天,發包方應承包方交付土建驗收資料,承包方確認施工現場符合施工要求後,由發包方發出進場通知書,進場安裝時間以承包方收到進場通知書後第_________天起計算,總工期按有效工期以予以調整。
三、除下列“9”款以外,如遇下列情況之一,經監理工程師或發包方現場代表簽證後,工期順延:
(一)、開工日期順延至下款情形消除時止
1、按施工準備規定要求,不能提供滿足作業要求的場地、水、電源,道路未能暢通,障礙物未能清除,影響進場施工時;
2、由發包方負責提供的技術資料、技術條件、驗收文件不準致使施工不能正常進行時;
3、 發包方沒有按時交付土建工程驗收資料的。
(二)、下列情況作總工期順延
4、重大設計變更,發包方提供的工程地質資料不準,致使設計改變或由於施工無法進行的原因而影響進度的,自提出變更起到變更項目完成止,作工期順延;
5、因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上),影響正常施工時;
6、因現場代表或監理簽證不及時而影響下一道工序施工;自未簽證起,到影響消除止,作順延;
7、未按合同規定撥付定金款,工程進度款而影響施工,從應付款之日起,到以款項實際收付的時間止,工期作相應順延;
8、人力不可抗拒的因素而延誤工期及國家法規並強制性技術規程,要求必須停止作業或停工的,自應停工或停止作業起,到應復工之日止,工期順延。
9、基礎由發包方負責承擔的,由於發包方的延期或因基礎工程質量不符合設計要求而影響承包方的正常施工,或因發包方負責的其它工程項目因交叉施工而影響承包方正常施工的;自影響開始之日起,到影響消除日止,作工期順延。
四、承包方在以上情況發生後的14天內,就延誤的內容向發包方代表提出書面報告、發包方代表收到報告後應予簽收並在14天內予以答覆,不予簽收的,承包方將以郵電形式予告之,告之後逾期不予答覆,承包方即可視為報告內容和延期要求均被確認。

第八條 工程質量

一、本工程質量要求達到國家相關規範合格標準。
二、承包方必須嚴格按照國家有關規範標準及發包方要求精心設計,按照施工圖紙、施工説明文件進行施工,接受監理工程師及發包方派駐代表的監督,如果施工與圖紙不符的,發包方應自發生當天發出書面停工指令,並即時與設計單位書面聯繫.
三、過程中必須遵守下列規定:
1、 由承包方提供的主要原材料、標準件,必須按有關規定提供產品質量合格證或進行驗收合格後方可用於工程。
2、 由發包方提供的主要原材料、標準件,也必須有產品質量合格證方可用於工程。
3、 材料改變或代用必須經原設計單位同意併發出正式書面通知後方可用於工程。
4、 鋼構主體工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章後,方可進行圍護系統的安裝。
5、 承包方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單項工程質量進行評定,並及時將單項工程質量的評定結果送發包方。
6、 如承包方在施工中發生質量事故,應及時報告發包方派駐代表。一般質量事故的處理結果應送發包方;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,並經設計建設單位簽證後實施。
7、 承包方發出工程竣工通知後,承包方開始對工程進行保修,保修時間為一年.

第九條 鋼結構材料的供應、 驗收

一、 發包方供應或承包方採購的材料、設備,必須附有產品合格證才能用於工程,任何一方認為對方提供的材料需要複驗的,應允許複驗,經複驗符合質量要求的,其複驗費由要求複驗方承擔;不符合質量要求的,應按有關規定處理,其複驗費由提供材料、設備的一方承擔。
二、 材料須代用的,發包方通知承包方,承包方在取得設計單位認可後,可以代用,承包方要求材料代用的,通知發包方,發包方應在兩天內給予允許或不允許的答覆,兩天內不答覆的,視為允許代用,承包方將代用的材料試驗報告、設計單位意見及代用後的費用函告發包方。


第十條 工程價款的支付與結算

工程價款的支付和結算,根據國家有關部門制定的工程價款結算辦法,並結合鋼結構建築的特殊情況進行支付與結算。
一、本工程簽訂後的三日內,發包方應支付完畢合同總價的__30_____%定金,計人民幣______________萬元。
二、本工程鋼樑、鋼柱進場三日內,發包方支付合同總價的__30_____%作為工程進度款,計人民幣_____________萬元,承包方開始安裝。
三、圍護材料開始進場三日內,發包方支付合同總價的___30_____%作為工程進度款,計人民幣¬¬¬¬¬¬____________萬元,承包方開始安裝。
四、安裝竣工通知發出後的七天內付足合同總價的____97_______%,計人民幣____________萬元,餘款___3___%,計人民幣____________萬元作為質保金留滯,質保期為一年,待質保期滿後三日內付清全部質保金。
五、如因發包方原因造成難以支付的情況發生,即逾期三天仍不付款,承包方將限期發包方提供有效經濟擔保,若發包方不能在承包方書面通知的期限內提供承包方認可的有效擔保,承包方有權單方中止合同的履行。
六、確因發包方拖欠工程款而影響工程進度,造成承包方的停工,窩工損失的,應由發包方承擔相關經濟損失,對延誤的工期作雙倍延長。
七、發包方不能按合同規定支付工程進度款的,且又不能在承包方限定時間內提供承包方認可的經濟擔保時,承包方有權停工並將限定合理時間內由發包方將工程抵押給承包方,不辦理抵押或不按時辦理的,承包方將申請人民法院對在建工程強制留置拍賣並在拍賣後取得優先受償。受償全部工程款後,承包方恢復施工,期間發包方不得轉包未完工程。
八、本合同結算方式:銀行即期匯票,結算幣種為人民幣。
九、本工程發票,發包方同意承包方技術服務及現場安裝部分開具發票,承包方所屬公司內製造的構件材料由所屬公司開具發票。

第十一條 施工與設計變更

一、正式的設計施工圖紙、説明和有關技術資料,作為施工的有效依據,開工前由發包方履行組織設計交底和三方會審作出紀要的義務,作為施工的補充依據,承、發包方雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發現設計的錯誤或嚴重不合理的地方,發現方應及時以書面形式通知對方,由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件,承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由責任方負責,並調整合同造價,修改變更期間工期中斷。
三、承包方在保證工程質量和不降低發包方技術要求及設計標準的前提下,優化設計、修改工藝、其節約的價值歸承包方。
四、發包方如需設計變更,必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙,界時,工期中斷,重大修改或增加造價和工期時,必須另行協商,承包方在取得投資證明落實,技術資料設計圖紙齊全時,承包方工期繼續予以實施。
五、如由承包方提供設計圖紙及有關技術資料的,如發包方需變更設計時,應由發包方正式以書面通知承包方進行設計變更,辦法與上相同。

第十二條 工程驗收

一、混凝土基礎工程由發包方驗收或監理驗收合格後在發包方發出《進場開工通知》前交承包方複驗。
二、鋼結構工程驗收:按施工圖及説明文件、國家現行鋼結構工程標準進行中間驗收,驗收應在竣工通知發出後五天內開始,工期自驗收通知發出後中斷,逾期不進行中間驗收的,視為驗收合格。
三、發包方應對整體完工工程作最終驗收,最終驗收應在收到整體竣工通知十天內開始,逾期不驗收的,不影響支付工程款。
四、工程竣工驗收後,發包方方可使用,如未經驗收,發包方擅自使用或提前使用,則視為工程驗收合格。
五、在規定的保修期內,凡因承包方原因造成屋面、牆體滲漏等質量缺陷由承包方無償保修。在規定的保修期內,由於發包方的基礎質量原因或不合理使用以及超設計規範的自然力破壞造成的構件門窗變形和屋面、牆體的滲漏,其費用由發包方承擔。
第十三條 獎勵及違約責任
? 承包方責任:
一、工程質量不符合設計規定的,負責無償修理。
二、因承包方過錯不能按合同規定的期限交付使用的,每天按工程總價的萬分之五償付逾期違約金。
三、承包方負責提供設計圖紙的,因設計錯誤而造成的各種費用增加的結果自負,延誤工期的,向發包方支付設計錯誤部分的逾期違約金,越權代理設計的,承擔越權代理之責任。
四、如發包方未按合同規定支付工程進度款,承包方有權停止施工,並在工程進度款收到十日後再開工,工期雙倍順延,停工造成的在建工程損失、恢復施工必須的額外支出及相關的損失由發包方承擔。
? 發包方的責任:
一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任,開竣工日期可以順延外,還應賠償承包方由此造成承包方的實際停工損失每日的機械租賃費及全體工人的工資並材料庫存費。
二、工程中途停建、緩建或由於要求變更設計而造成的停工、返工,應採取措施彌補或減少損失。同時,工期作中斷並賠償承包方由此停工、窩工、返工、材料構件、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經驗收,發包方提前使用或擅自動用,由此而失去工程質量異議權並工期異議權,依法視為驗收合格。
四、承包方驗收通知書送達10天后發包方不組織驗收的,按全部工程造價自通知送達之日起償付每日萬分之五逾期違約金,並視為工程已驗收合格。
五、不按合同規定撥付工程進度款,按銀行有關逾期付款辦法的規定其所延付金額每天按萬分之五償付給承包方,並允許承包方停工,工期相應雙倍延期。
六、工程提前交付使用時,發包方應給予承包方工程總價的每天萬分之五的獎勵,在承包方通知竣工驗收發出十日內付清。
七、工程經驗收合格或未經驗收提前使用後仍不支付工程款的,違約金按總造價每日萬分之十支付違約金。
第十四條 安 全

一、承包方在工程施工至交付之前的過程中,發包方人員除駐工地代表外未經現場工程管理人員許可,不得擅自進入施工現場,否則,造成其人身安全或引起其他安全事故均由發包方負責。
二、在施工過程中,由於承包方違章施工,違反操作規程,造成人員安全或在建工程損壞,其責任由承包方承擔。
三、承包方應在其認為必要的處所設立安全警示牌或安全公告欄。
四、未盡事宜,按國家安全生產條例執行。
第十五條 糾紛解決辦法

任何一方違反合同規定,雙方協商不成,按以下第( )項的方式解決:
一、向_____________________仲裁委員會申請仲裁;
二、向_____________________人民法院起訴。
第十六條 附 則

一、本合同一式__________份,合同附件________________份。甲已雙方各執________份,本工程合同所屬合同條款、協議條款、方案圖紙、施工圖紙、招標文件、投標書、招標會議記錄、中標通知書,履行本合同過程中雙方現場代表簽署的聯繫單、指令單、會議紀要等都具有法律效力,但本合同具有最高效力。
二、本合同自雙方代表籤,加蓋雙方公章或合同專用章後成立,收到定金後合同即生效;工程竣工驗收符合要求,保修期滿結算工程款支付完畢後終止。
三、本合同簽定後,承、發包雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致後,可以簽訂補充合同或協議作為本合同的補充合同,並與合同一併具有法律效力。
發包方:(全名)
(蓋章)
法定代表人(簽章):

委託代理人(簽章):
經 辦 人:
單位地址:
開户銀行:
帳 號:
電 話:
傳 真:
郵政編碼:


年 月 日 承包方:(全名)
(蓋章):
法定代表人(簽章):

委託代理人(簽章):
經 辦 人:
單位地址:
開户銀行:
帳 號:
電 話:
傳 真:
郵政編碼:


年 月 日

標籤: 鋼結構 合同
  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/yangben/r8wqyj.html
專題