實用的買賣合同模板集錦（通用28篇）

實用的買賣合同模板集錦 篇1

甲方：

地址：

乙方：

身份證號：

身份證號：

住址：

住址：

甲乙雙方根據平等、自願和協商一致的原則，就使用墓地事宜，訂立如下合同：

第一條：甲方賣給乙方墓地坐落於,面積為 平方米。該墓地總額為元人民幣元，一次性結清。

第二條，乙方以後在使用或進棺甲方不得干涉。甲方負責照料墓地，保證墓地的設施、配置完整，免遭人為破壞。未經甲方同意，不得自行轉讓及買賣該墓地。

第三條：

1、合同期內如發生因國家政策變化或重大自然災害及其他不可抗拒力，造成本合同部分或全部不能實施，雙方免責。

2、若非不可抗拒力原因，合同期內甲方未盡職責，致使乙方墓地或其設施遭到破損，

3、未經協商一致，合同任何一方自行終止本合同，按購墓費總額的20% 向對方繳納違約金。甲方違約，應全額退還乙方購墓款。

第四條：

1、如在合同執行中產生爭議，雙方應本着平等協商、互諒互讓的.精神予以解決。如未能取得協商—致，可委託調解或依法解決。

2、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方（簽章）

乙方（簽章）：

聯繫電話：

聯繫電話：

簽約時間：

簽約時間：

年 月 日

年 月 日

實用的買賣合同模板集錦 篇2

1.分期付款

分期付款買賣，是指買受人將其應付的總價款，在一定期限內分次向出賣人支付的買賣合同。其特點在於，合同成立之時，出賣人將標的物交付給買受人，價款則依合同約定分期支付。除法律另有規定或合同另有約定外，標的物的所有權自出賣人交付時起轉移給買受人。買受人應按期履行支付價金的義務，若未按期付款，應承擔違約責任。

根據合同法規定，分期付款買賣的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的1/5，出賣人可以要求買受人支付全部價款或者解除合同。出賣人解除合同的，可以向買受人要求支付該標的物的使用費。

2.樣品買賣

樣品買賣，又稱貨樣買賣，是指標的物品質依一定樣品而定的買賣。當事人約定依樣品買賣的，視為出賣人保證交付的貨物與樣品具有同一品質，其意義是出賣人提供一種質量擔保。樣品買賣的當事人應當封存樣品，並可對樣品質量作出説明。出賣人交付的標的物應當與樣品及其説明的質量相同。樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的.，即使出賣人交付的標的物與樣品相同，買受人仍有權要求其交付符合同種物通常質量標準的標的物。

3.試用買賣

試用買賣，又稱為試驗買賣，是指合同成立時出賣人將標的物交付給買受人試用，買受人在試用期間內決定是否購買的買賣。此類買賣合同常見於新產品的買賣。一般認為，試用買賣合同屬於附停止條件的買賣合同，即在所附買賣條件成就前，出賣人應將標的物交付給買受人試驗使用，最終是否同意購買取決於買受人的意願。試用期間屆滿，買受人對是否購買標的物未作表示的，視為購買。

4.拍賣

根據我國拍賣法，拍賣是指以公開竟價的形式，將特定物品或財產權利轉讓給最高應價者的買賣方式。具體地説，買賣公開進行，參加竟拍的人在拍賣現場根據拍賣師的叫價決定是否應價，當某人的應價經拍賣師三次叫價無人競價時，拍賣師以落槌或以其他公開表示拍定的方式確認買賣成交。

5.房屋買賣

房屋買賣合同是指出賣人將房屋所有權依約轉給買受人所有，買受人支付價金的買賣合同。房屋買賣合同與一般買賣合同的不同之處，在於房屋屬於不動產，對於房屋買賣法律有如下特別規定：

1.房屋買賣合同需要採用書面形式，買賣雙方需將買賣房屋的位置、面積、價金等約定於書面。

2.在城鎮買賣房屋之所有權須經房屋登記機構登記後，才發生轉移，如未登記，即使交付，也不發生權利轉移效果。

3.出賣共有房屋或出租房屋時，其他共有人或承租人享有同等條件下的優先購買權。

買賣合同的類型就主要有分期付款、樣品買賣、使用買賣、拍賣、房屋買賣這五種。

實用的買賣合同模板集錦 篇3

全球電子商務中國際貨物買賣合同研究

摘 要：電子商務合同問題是電子商務中的核心問題。電子商務合同是電子網絡技術與商務活動相結合的產物，是電子商務合同各當事人確定相互權利義務關係的法律方式，承擔着電子商務運行的重要職能。由於電子商務合同的出現，在貿易體系中產生了日益突出的問題。因此，對電子商務合同的問題進行了一些探討。

關鍵詞：電子商務;合同;法律適用

1 引言

伴隨着信息技術在全球的迅猛發展，電子商務也逐步發展起來，這是人類社會進入信息化歷史發展階段的必然結果。現在，電子商務正以迅猛發展的態勢影響着我們的社會生活，而且這種影響是全方位的，其影響面涉及我們社會生活的各個領域。

2 電子商務——21世紀全球商務主導模式

20世紀以來，以電子為基礎的信息技術的發明與應用，使得現代人們的生活、工作、行為方式不斷髮生着深刻、廣泛的變化，而人們對計算機以及網絡的廣泛應用，則向我們預示着一個新的時代的到來，即互連網時代。隨之而來的是，一種基於互連網、以交易雙方為主體、以銀行電子支付和結算為手段、以客户數據為依託的全新商務模式——電子商務便應運而生。

電子商務是新時代的主要特徵之一，從廣義上講，電子商務(electronic commerce簡稱ec)可定義為：電子工具在商務活動中的應用：從狹義上講，電子商務可定義為：在技術、經濟高度發達的現代社會裏，掌握信息技術和商務規則的人，系統化的運用電子工具，高效率、低成本地從事以上商品交換為中心的各種活動的總稱。與傳統的商務活動相比，電子商務優勢在於消除了橫亙於商務夥伴之間的時空差距，將各個企業獨立存在的信息孤島以最便捷的方式連結在一起，從而真正建立起一種貫穿於企業之間的協作，以此獲取利潤和市場份額的最大化。電子商務的廣泛運用使商務模式發生了顯著的變化，它提供了巨大的市場，孕育了無限的商機、它藉助全新的手段，獲得全球性競爭的優勢、採用新型的商務模式，使企業經營效率和生產率得到極大的提高。因此，電子商務正以它巨大的優勢，成為21世紀全球商務的主導模式。

3 電子商務模式下的國際貿易

信息網絡技術的迅猛發展，將國際貿易帶進了信息化的時代，電子商務不僅擴大了國際貿易的空間和場所，而且縮短了國際貿易的距離和時間，簡化了國際貿易的流程，為國際間的貿易創造了良好的條件。電子商務模式下的國際貿易，無論是在國際貿易交易方式中、在國際貿易成本控制中、在國際貿易營銷創新中、在國際貿易宣傳方式中，還是在國際貿易售後服務中，都具有無比的`優勢。以電子商務為基礎的國際經濟貿易正成為21世紀主要經濟增長點。

4 電子商務模式下的國際貨物買賣合同的訂立及其規範

聯合國《國際貨物買賣合同公約》是世界上廣泛採用行的國際貨物買賣合同的統一法公約。它以減少國際貿易的法律障礙，促進國際貿易的發展為目標，照顧到了不同社會經濟和法律制度的國際貨物買賣合同統一規則，成功地統一了國際貨物買賣過程中關於合同訂立和因該合同而產生的雙方當事人權利和義務的規則。雖然《國際貨物買賣合同公約》在國際貿易領域中起着舉足輕重的作用，但是其調整的範圍有限，實際上，電子商務模式下的國際貨物買賣合同與其它類型的合同相比，差異主要集中在於信息的傳遞、表達方式的不同。

4.1 合同訂立的身份認證

確認電子商務環境下的國際貨物買賣當事人的身份是順利進行買賣的前提，即交易雙方首先要鑑別對方的真實身份，這就是身份認證制度。而承擔網絡上身份認證任務的組織被稱為認證機構。當參加電子交易時，雙方各向認證機構申請電子商務證書時，需要提交有關身份證明經認證機構驗證，驗證合格後，然後簽發證書。證書上記載的項目必須包括持證人的名字、證書的有效期限及其公開鑰匙等。在電子交易進行時，一方可以向對方提交證書來證明自己的身份，對方可以要求認證機構驗證雙方的身份。

4.2 合同訂立的書面形式

在電子商務活動中，由於網絡具有無紙化的特點，所以數據電文能否被視為書面文件，就成了關鍵問題。這不僅關係到電子商務的發展，同時也是對傳統觀念的重大挑戰。與傳統的書面文件相比，他們

在存儲介質、表現形式及可信度等方面均存在不小的差異，針對此種情況，聯合國《電子商務示範法》採用了“功能等同法”的立法技術，希望在不要求各國取消其國內法關於書面形式要求的前提下，採取對“書面形式”的擴充式解釋方式，將數據電文納入“書面形式”的範疇之內。規定“如法律要求信息須採用書面形式，假如一項數據電文所含信息可以以備日後查用，即滿足了該項要求。”

4.3 合同訂立的要約與承諾

國際貨物買賣合同的訂立過程離不開跨國當事人意思表示的傳遞，也就是有關要約與承諾信息的傳遞，這其中最為關鍵的就是該承載當事人意思表示的信息何時何地生效從而產生約束力的問題。傳統大陸法系和英美法系對此問題有兩種差異較大的分歧，《國際貨物買賣合同公約》在平衡此衝突的基礎上採用了送達生效的原則。但是，由於電子交易信息通過網絡傳遞，要約與承諾的內容表現為數字信息在網絡上的傳播，往往要約人在自己的計算機上按下確認鍵的同時，對方計算機幾乎同步收到要約的內容，這種技術改變了傳統意義上的到達對方的時間和地點的觀念。聯合國的《電子商務示範法》對使用電子商務訂立合同過程中有關電子數據傳遞問題作出了示範性的規定。規定“數據電文的發出時間以進入發端人所控制的系統外的另一信息系統為準；收到時間以進入收件人指定的、或當時人檢索到的非指定系統為準。對數據電文的發出和收到地點，則分別以收件人和發端人設立的營業地的地點為準，如一個以上的營業地，以對基礎交易有最密切聯繫的營業地為準，如沒有基礎交易，則以主要營業地為準，如無營業地則以慣常居住地為準。”

4.4 合同的成立地點

電子商務模式下的國際貨物買賣合同在何地成立，往往關係到管轄法院和準據法的判別問題。但是，由於電子商務所依賴的互聯網具有無國界性，因此對於此類合同的成立地點的判別成為一個重要的問題。聯合國的《電子商務示範法》規定“收件人另有協議，數據電文應以發端人設有營業地的地點視為其發出地，而以收件人設有營業地的地點視為收到。”雖然《電子商務示範法》沒有直接對合同的成立地點作出明確的規定，而且《國際貨物買賣合同公約》也未涉及此類問題，但是根據承諾生效地為合同成立點的原則來看，《電子商務示範法》在對待合同成立地點的問題上提供了一種與《國際貨物買賣合同公約》完全不同的思路。所以根據《電子商務示範法》，電子商務模式下的國際貨物買賣合同的成立地點應為表示承諾的數據電文進入收件人信息系統時收件人的營業地，而與收件人的信息系統實際所在地沒有關係。

5 電子商務中國際貨物買賣合同的法律適用

電子商務中的國際貨物買賣合同對傳統的國際貨物買賣合同的理論與實務產生了巨大的衝擊，並影響到以何國法為根據的問題。我們可以在一定程度上借鑑傳統國際貨物買賣合同的法律適用原則，同時，應針對國際電子商務買賣合同的特殊性確定新的法律適用原則。

實用的買賣合同模板集錦 篇4

1. 一、確認基本信息的真實性與有效性。

2. 合同簽署人出售房屋的有效性：房產證、身份證和簽署合同人要統一，如有特殊情況，需出據有法律依據的公證委託書。

3. 房屋地址要按照房產證件中的房屋地址嚴格填寫，不得隨意增改文字。只有房地證或房產證中所屬地址才是法律唯一承認的房產合法地址，不能按照門口的門牌號或習慣稱呼的小區名稱填寫。

4. 房屋面積要按照房地證或房產證上註明的面積填寫。這個面積是國家經過專業機構測量的面積，也就是法律上承認該房屋的權利面積。因為，有部分房屋附有贈送的小院、閣樓、地下室或露台等，這部分的面積可能不含在房地證或房產證的面積中，但是需要在合同的"其他條款"中註明，該房屋交易附帶贈送的小院、閣樓、地下室或露台等。

5. 房屋權屬要明確註明。私產房要填寫產權人和共有權人姓名，企業產要填寫產權單位名稱，公產房要填寫所屬房管站名稱。如為繼承、贈與、法院判決等情況，須賣方出具相關證明。

6. 二、交易金額及付款方式的約定。

有關金額約定時應頂格大寫，字跡清晰。如有小寫，須注意前後一致。明確付款金額和具體時間，保證總金額一致，前後時間不衝突。過户貸款具體事項以銀行和房地產管理部門為準。在簽署合同時買方應支付定金，賣方出具收款票據或收條，交付定金時應由正規中介經紀人或律師見證。

7. 三、附屬設施可依據"三要三不要"的原則。

煤氣、暖氣和一户一表要註明，並約定日期交接相關證件或變更證件。因為電話、有線電視、網絡等歷史欠費問題不好解決，並且電話還涉及賣方的隱私，所以建議在合同中約定這些附屬設施由賣方申請關閉，然後買方自行開通。如果有傢俱或電器等等留給買方，需要在合同中註明。並且約定附屬設施相關證件及費用繳清憑證的交接日期。

8. 四、簽字及聯繫方式。合同需要買賣雙方本人簽字，並儘量多留存電話，留存住址或可以郵寄到的聯繫地址，以保證買賣雙方的正常聯繫。

9. 五、合同簽署中不要留白和隨意塗改。

如需要修改，交易雙方須全部在修改處簽章確認。

注意事項

房屋作為一種特殊的商品。依據法律規定，房屋買賣雙方當事人必須簽訂書面的、

由政府有關部門制定的格式合同，該房屋買賣合同作為產權轉讓登記的重要憑證，是買受人取得房屋產權，即標的物(標的物是房屋的所有權或使用權)物權轉移的主要和重要文件。合同規定了標的物的質量、面積、單價、總價、履

行合同的期限等雙方當事人的權利和義務。房屋買賣合同具有以下區別與其他交易合同的特殊性：

房屋與土地的不可分割性。在買受人支付合同約定的價款後，在取得房屋所有權的同時，也取得了該房佔地的土地使用權。土地是屬國家所有，是禁止所有權買賣的，但可以支付一定價款後取得土地使用權，這樣，房屋才有賴以“立足”的地方。房屋與土地的不可分割性，決定了在取得房屋所有權時同時取得土地使用權。

房屋買賣合同訂立前，因轉讓房屋所有權可能涉及第三人的利益。因此，法律規定，轉讓出租房屋，應提前三個月或按照租賃合同中約定事宜通知承租人，在同等條件下，承租人享有優先購買權。

房屋買賣合同簽訂生效後，雙方當事人應當向房地產交易中心提交有關證件，經審查符合房屋買賣條件，辦理過户手續(或產權證)後，房屋所有權才算轉移，即出賣人才算將標的物交付。未經過户登記(或產權登記)的，買受人交付了合同約定的費用，仍沒有佔有該標的物，這一點是與一般買賣合同的明顯區別。

確認房主：核實真實身份

簽訂買賣合同的前提條件是買賣雙方檢查簽約主體的真實性，主要是購房者核實房主的身份、業主證件的真實性和其與業主身份的一致性，尤其是在買賣雙方自己進行交易而沒有第三方作為居間擔保的情況下，以防止不法之人假造房主身份證和房屋產權證進行欺詐，最大限度地規避資金風險。房產交易屬於大宗交易，買賣雙方都希望交易過程安全穩妥，最有效的方法是委託資信好、品牌響、專業強的經紀公司承擔擔保責任，由其在中間驗證雙方的真實身份，確認房屋產權無糾紛，對雙方行為進行制約。前期費用：是否結算清楚

房屋是否有歷史遺留問題，如欠費或相應協議，這是買方所應關注的房屋本身附屬問題，屬於“房屋交付”中的重要條款；交接水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用，時間的明確是清晰劃分責任的關鍵。如果是公房交易，物業、供暖等費用的繳納時間和標準，原房主的單位是否有些既定要求和更改，賣方需要做出的配合和買方需要簽署的協議等，也都應在合同中明確寫明。

維修基金

買賣雙方通常都會在合同中約定維修基金的結算方式，但有時過於籠統，只寫“送”或者“不送”。事實上，房屋交接時還會遇到例外情況，即賣方尚未繳付維修基金或維修基金部分已經使用。由於買賣合同中約定不明確，賣方可以認為維修基金是“送”的，未繳部分或不足部分當然由買方自行繳付；而買方也可以認為，賣方應當足額繳付後，再將維修基金移至買方名下。交易雙方在簽訂合同時，應當明確維修基金的結算數額。

生活費用

水、電、煤、電話、物業管理費等生活費用的結清手續一定要認真辦理，物業交驗馬虎不得。這類糾紛在房屋交易中經常出現。由於雙方疏忽，沒有在房屋交接時對日常生活費用進行結算，買方入住後收到上述賬單時，才發現賣方欠繳大量費用，再回頭找其結算時，原業主早已音訊全無，只好自認晦氣，補繳欠款。雖然相對於房價來説這部分費用數額不大，但買方心理上仍舊無法求得平衡。

其實，這種情況完全可以避免，物業清單應作為合同的附件，記錄下水、電、氣三表的具體數據，在交房當時，及時結清各項費用。

附屬設施：驗收不忘記錄

一般來講，買方在交房時都會對房屋附屬設施、設備、裝修及附贈家電、傢俱等事項進行驗收，其中比較容易被忽視的是下水道堵塞和牆面滲水等問題。附贈的家電、傢俱要根據合同約定進行驗收，建議在合同中明確所贈傢俱、家電的數量和品牌，抑或採用圖像資料作為合同附件。

付款過户：明確操作方式

購買二手房付款方式由買賣雙方協商決定，一般有一次性付款和按揭貸款兩種方式。買賣雙方的規避風險意識形成了“賣方不願先過户，買方不願先付款”的交易現狀，在實際操作中買方可將房款分為首付和尾款兩部分在不同時間段打給房主，而尾款的支付時間有賴於房產過户的.日期，為此買方有權利知道房產的過户時間。也可選擇某些銀行與房地產經紀公司聯合推出的“二手房交易資金託管”業務，可在費用最低的情況下解決上述問題。

遷户延遲：慎約時間責任

按照通常的交易習慣，賣方應當在過户或交房前將户口遷出。有時由於暫無能夠入住户口的房屋或子女就學等原因，交易中賣方會要求推遲户口遷出的時間，這時，雙方應書面約定户口遷出的時間及違約責任。鑑於户口一般無法強制遷出，買方對户口遷出延遲問題應當採取慎重的態度。

違約責任：約定償付時間

這是買賣雙方比較關心的合同條款之一。雖然雙方在訂立合同時主觀上都希望能夠履行義務，順利完成交易，但因為房產交易複雜且金額較大，有時會出現意想不到的狀況，而導致違約行為的產生。為了避免以後出現扯皮現象，簽署合同時就要明確寫清雙方的責任和權利以及違約金的償付金額和時間，遵循的原則就是雙方責權利對等。實踐中，二手房買賣合同中違約金的比例一般都有明確的條款註明，但對於償付時間卻沒有具體約定，這會導致違約方據此拖延支付時間，使條款的實際約束力和執行力下降。合同中應加入“買方在實際支付應付款之日起(賣方在實際交房之日起)＿＿日內向賣方(買方)支付違約金”的條款，以確保合同條款的最終落實。

補充協議：空白處不留白

買賣雙方在簽訂合同時如果遇到合同條款不明確，或需要進一步約定時，要在合同相關條款後的空白行或在合同後統一添寫附加條款。將合同中對雙方的意思表示寫明，以減少後續階段因意思含混而造成的不便與麻煩。

實用的買賣合同模板集錦 篇5

合同編號··

出賣人·· ·簽訂地點··

買受人·· ·簽訂時間··

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為進一步加快農村經濟發展，實現家畜家禽養殖生產的規範化、科學化和集約化，提高養殖生產的經濟效益和社會效益，本着公平、公正、誠實信用和互惠互利的原則，經雙方協商，訂立本家畜家禽養殖買賣合同，吉林省家畜家禽養殖買賣合同。

第一條：出賣人負責· 的養殖生產管理。買受人負責· 養殖生產的技術指導和銷售。養殖的'技術標準為······ 。

第二條：出賣人承諾養殖的 為· 只（頭），

按照買受人提出的技術要求和質量標準進行養殖管理，並於約定日期· 前足額向買受人交售符合質量標準和等級的 ·公斤（只、頭）。

第三條：出賣人承諾在買受人未放棄收購權時，其養殖的· 不向他人出售。

第四條：出賣人養殖的· 應當符合約定的質量標準和等級，買受人承諾負責包銷，合同範本《吉林省家畜家禽養殖買賣合同》。每公斤（只、頭）的收購價為···· 。

第五條：買受人應做好養殖生產的信息和技術培訓工作，指導出賣人科學養殖，預防畜禽疾病，提高養殖質量。

第六條：如果買受人需要統一向出賣人提供畜禽種苗及預防治療用藥的，應以當地的批發價格優惠供應，具體價格為· 種苗· 元（只、頭）、預防治療用藥（瓶、支）·· 元。

第七條：因買受人在出賣人養殖管理過程中，因其提供的技術指導出現失誤，或因提供的畜禽種苗、畜禽用藥等出現質量問題給出賣人造成損失的，買受人應當負責對出賣人的經濟賠償。

第八條：出賣人由於不按買受人提出的技術要求和標準進行養殖的，造成的損失，由出賣人自行承擔。

第九條：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商和調解不成的，按下列第· 種方式解決；

（一）提交· 仲裁委員會仲裁；

（二）依法向·· 人民法院提起訴訟。

第十條：本合同自 年 月 日雙方當事人簽字蓋章後生效；合同履行完畢後失效。

第十一條：雙方當事人需要約定的其他事項·

實用的買賣合同模板集錦 篇6

採購方： 代表： 供貨方： 代表：

合同編號：

採購方（甲方）： 地址： 聯繫人： 電話： 傳真：

供貨方（乙方）： 地址： 聯繫人： 電話： 傳真：

第一條：合同標的

產品名稱、型號、廠家、數量、金額

第二條：質量標準

乙方應嚴格按設計院提供的圖紙的技術要求以及國家、行業製造標準

向甲方供貨，乙方保證所供產品的質量標準符合國家、行業、企業現行標準。

第三條 交貨及安裝時間、合同有效期限

自合同簽訂後天供貨完畢，乙方負責將合同約定的貨物運到甲方施工現場，由甲方開具實際驗收結算單有買賣雙方共同簽署驗收證書，視為供貨合格。

合同有效期限xx年xx月xx日至xzx年xx月xx日。

第四條：交貨地點、方式

甲乙雙方同意汽車運輸，以車板交貨方式進行貨物交接，運輸途中的風險由乙方承擔，乙方應準備貨物交接清單，由甲方簽字確認。乙方負責運輸及相關運費，甲方負責卸車成本。 第五條：包裝標準、包裝物的供應與回收 無包裝物 第六條：貨款

經甲乙雙方協商，採購貨物的總價款約為人民幣67.6萬元（陸拾柒萬陸仟元整），甲乙雙方同意以如下流程、方式向乙方支付貨款：

合同生效後，預付款為30%；貨到甲方施工現場驗收合格後付總款價65%，同時開具全額增值税發票， 5%為質保金，質保一年。

結算方式：銀行承兑匯票結算。 第七條：税金繳納

因本次交易產生的全部税款，均由乙方繳納，包括但不限於增值

税，乙方應向甲方開具全額增值税專用發票。 第八條：異議期

甲方享有對本合同所供產品按乙方的出廠技術資料，設計院圖紙及國家相關標準規範驗收並提出異議的權力，異議期限為到貨後六十天，甲方提出異議後，乙方應按甲方要求提供退貨等服務。

第九條：違約責任

若乙方提供產品質量有問題，給甲方造成的一切損失，由乙方承擔。

延期交貨超過1日的.，每日按合同總額的1%予以處罰，最高限額10%。

第十條：爭議的解決

甲乙雙方同意將因本合同項下產生的爭議提交邯鄲市仲裁委員會仲裁。

第十一條：協議生效

本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十二條 本協議一式四份，甲乙雙方各持二份.

甲方（簽字 蓋章） 乙方（簽字 蓋章）

日期： 日期：

實用的買賣合同模板集錦 篇7

最高法院公20xx年第5期（總第187期）刊登的一個案例，其裁判摘要指出，股權轉讓不適用合同法第51條無權處分合同規則。進一步明確了合同法第51條的適用範圍是惡意或者誤認出賣他人有形財產（動產、不動產）的合同。無形財產轉讓合同，如股權轉讓、知識產權轉讓、債權轉讓，不適用合同法第51條。

樑慧星關於合同法第51條的解釋

對我國合同法第51條的含義學術界存在不同觀點，有人認為我國法律承認物權行為。這裏是樑慧星老師的觀點。

合同法與物權法是否承認了物權行為和物權行為的獨立性，這個問題還是應迴歸立法本意，不應該按照個人好惡來解釋。在這個意義上我們同意樑慧星老師的觀點。

問題3：最高人民法院買賣合同司法解釋第3條，與合同法第51條的關係如何？

樑老師：讓我們先看法律條文。合同法第51條規定，"無處分權的人處分他人財產，經權利人追認或者無處分權的人訂立合同後取得處分權的，該合同有效。"理解本條的一個"關鍵"是"處分他人財產"這個短語。你既然不是財產的所有權人，也沒有得到所有權人授予的處分權，那你就不能處分該項屬於他人的財產。無處分權的人處分他人財產，不是出於"惡意"，就是"誤認"。"誤認"即誤將他人財產認做自己的財產。因此合同法第51條的適用範圍是，沒有處分權的人出於惡意或者誤認而處分他人財產。第51條的適用範圍非常明確，就是沒有處分權的人惡意或者誤認而處分他人財產，這樣的合同當然是社會不允許的，應當被認定為無效，除非得到權利人的追認或者處分人事後得到了處分權。例如日本人買賣我國神聖領土，就是無處分權的人惡意處分他人財產，按照我們的合同法第51條肯定是無效的。

合同法第51條無權處分合同規則，其適用範圍限於惡意或者誤認出賣他人財產的合同。但一段時間以來，一些法院未能正確理解第51條的適用範圍，誤用第51條裁判處分權受限制的所有權人處分自己財產的案型，及共有人處分共有財產的案型。例如，夫妻一方出賣共有房屋，丈夫把共有房屋賣了，妻子起訴法院，有的法院就按合同法第51條判決出賣房屋的合同無效。實際上這樣的案件，不屬於第51條的適用範圍，第51條規定的是處分他人財產，而本案是共有人處分共有財產，不是處分他人財產。再如抵押人出賣抵押財產，好些法院都根

據合同法第51條判決買賣合同無效。實際上抵押人出賣抵押財產，不是處分他人財產，而是所有權人處分自己的財產，只不過其處分權受到限制而已，不應該適用第51條。再有，國家機關及國家全資的事業單位，未經上級同意，出賣自己支配的動產不動產，有的法院適用合同法第51條認定合同無效。這就是説，合同法實施以來，我們一些法院任意擴大了合同法第51條的適用範圍，錯誤適用合同法第51條裁判本不屬於第51條適用範圍的案件。因此，最高法院制定買賣合同司法解釋的目的之一，是要糾正這種錯誤適用第51條的實踐，這就是買賣合同司法解釋第3條。

買賣合同司法解釋第3條："當事人一方以出賣人在締約時對標的物沒有所有權或者處分權為由主張合同無效的，人民法院不予支持。出賣人因未取得所有權或者處分權致使標的物所有權不能轉移，買受人要求出賣人承擔違約責任或者要求解除合同並主張損害賠償的，人民法院應予支持。"

買賣合同司法解釋第3條，創設了這樣一個解釋規則，當事人一方以合同訂立之時對方沒有所有權或處分權為由，要求認定合同無效的，人民法院不予支持。這樣的買賣合同，最後不能履行，買受人不能得到標的物所有權，該怎麼辦呢？買受人可以選擇解除合同並要求損害賠償，或者選擇追究出賣人違約責任。 請特別注意買賣合同司法解釋第3條的適用範圍，主要是這樣幾類案件：（1）國家機關和事業單位沒得到批准處分它支配的動產和不動產案型；（2）抵押人未徵得抵押權人同意轉讓抵押財產案型；（3）保留所有權買賣的買受人在付清價款之前轉賣標的物案型；（4）融資租賃承租人付清租金前轉賣租賃設備案型；（5）將來財產買賣案型。這些買賣合同，均屬於處分權暫時受到限制的所有人（權利人）"處分自己的財產"，而不是因惡意或者誤認處分他人的財產，過去的一段時間，曾經被好些法院誤認為無權處分合同，依據合同法第51條認定合同無效。現在根據買賣合同司法解釋第3條，應當認定這些合同都有效。買賣合同司法解釋第3條，可以稱為買賣合同特別效力解釋規則。

買賣合同司法解釋第3條買賣合同特別效力規則，與合同法第51條無權處分合同規則，二者是什麼關係呢？只要將兩個規則進行比較就清楚了。合同法第51條適用於惡意或者誤認處分他人財產的案型。惡意或誤認出賣他人財產，而且是他人的有形財產，就是我們説的動產和不動產。最高法院公20xx年第5期（總第187期）刊登的一個案例，其裁判摘要指出，股權轉讓不適用合同法第51條無權處分合同規則。進一步明確了合同法第51條的適用範圍是惡意或者誤認出賣他人有形財產（動產、不動產）的合同。無形財產轉讓合同，如股權轉讓、知識產權轉讓、債權轉讓，不適用合同法第51條。

買賣合同司法解釋第3條的適用範圍是，處分權暫時受限制的所有權人（權利人）處分自己財產的案型：國家機關和事業單位沒得到國務院批准就處分其支配的動產和不動產；抵押人沒有告訴抵押權人就轉讓抵押財產；融資租賃承租人在付清全部租金之前轉賣租賃設備；保留所有權買賣的買受人在付清價款之前轉賣標的物；還有就是將來財產買賣合同。這些買賣合同，當事人以合同訂立時出賣人沒有所有權或者處分權為由，要求認定買賣合同無效的，人民法院不予支持，亦即認定合同有效。如果最終合同不能履行、不能實現合同目的，由買受人選擇追究出賣人的違約責任，或者選擇解除合同並要求損害賠償。

這裏補充一下，買賣合同司法解釋第3條適用範圍包括"將來財產買賣"，什麼是將來財產買賣？這種買賣，我想我們這裏也該有，例如買汽車，到4S店去買汽車，特別是買高檔車，與到舊車市場購買二手汽車是不同的。到舊車市場購買二手車，是看上那輛車買那輛車，合同標的物是特定的某一輛二手車。到4S店買車與此不同，我們是根據4S店提供的產品目錄訂立合同，合同約定所要買汽車的規格、型號、顏色、價位等等，簽定合同當時我們並未看見這輛汽車，這輛汽車不在簽約現場，還在生產廠家的生產線上，還沒有生產出來。出賣人與買受人簽訂買賣合同的時候，出賣人還沒有購進這輛汽車，當然還沒有取得這輛汽車的所有權或處分權，而是在訂立出賣這輛汽車的合同之後，出賣人再去與生產商訂立購買這輛汽車的合同。換言之，出賣人是先賣出（這輛汽車），後買進（這輛汽車）。這種先賣出的合同，就叫將來財產買賣合同。

在過去計劃經濟時代還沒有這種買賣合同。過去的教科書講到一種關係叫"經銷"，我們經常討論"經銷"與"代理"的區別，所謂"代理"是代理人出賣被代理人的商品，代理人從被代理人收取佣金，被代理人是出賣人，商品賣不掉或者賣虧了由被代理人承擔，代理人只收取佣金，不承擔任何責任。而"經銷"就不一樣，經銷商是從供應商那裏買進商品，再出賣給買受人，一個是買進商品的合同，一個是賣出商品的合同，當然是低價買進、高價賣出，賺取兩個合同之間的差價，賣不掉或者賣虧了由經銷商自己承擔。區別代理和經銷，代理是一個買賣合同，經銷是兩個買賣合同。

我們過去所理解的"經銷"，是經銷商先買進貨物，再賣出這個貨物。而現在的市場經濟條件下的經銷商，如4S店，都是先賣出、後買進。因此，這個先賣出商品的合同簽訂時，標的物還不在經銷商手裏，出賣人還不是標的物的所有權人，過去一段時間法院審理這類案件，就適用合同法第51條認定合同無效。因為出賣人簽訂買賣合同時，沒有所出賣貨物的所有權或者處分權，因此認定無效。這樣處理是因為我們不瞭解現在的市場經濟，現代市場經濟條件下，將來財產買

賣是最常見、最重要的一種商事交易，當然是合法的。因此最高法院制定買賣合同司法解釋第3條，適用於將來財產買賣合同，當事人以合同訂立之時出賣人沒有所有權或者處分權主張合同無效的，人民法院不予支持。也即肯定將來財產買賣合同有效，如果最後不能實現所有權的轉移，由買受人選擇解除合同並要求損害賠償，或者追究違約責任。

最後補充一下，買賣合同司法解釋制定時，本來計劃創設兩個規則，一個是合同法第132條的反面規則（7月稿第4條），適用於前面談到的前四種案型，包括國家機關事業單位未經批准出賣自己支配的財產、抵押人出賣抵押物、融資租賃合同承租人出賣租賃設備、保留所有權買賣的`買受人轉讓標的物；另一個就是將來財產買賣合同效力規則（7月稿第5條）。後來注意到兩個規則內容相同，在徵得學者同意之後，將兩個規則合併為一個規則，即買賣合同司法解釋第3條。 請同志們特別注意，買賣合同司法解釋第3條是非常重要的。最高法院解釋合同法，制定合同法解釋（一）、合同法解釋（二），雖然都很重要，但沒有太大的創造性。而買賣合同司法解釋第3條創設買賣合同特別效力規則，具有相當大的創造性性，彌補了合同法的不足，糾正了一段時間以來對合同法第51條的錯誤適用。但令人遺憾的是，這個解釋出台後，最高法院出了一本《釋義》，講到買賣合同司法解釋第3條時，説是修改了合同法第51條，造成不應有的混淆。

問題4：合同法第51條規定，無權處分合同，經權利人追認的，合同有效。但根據債的相當性原理，在權利人追認的情形，該權利人將處於什麼樣的法律地位？ 樑老師：合同法第51條規定，無處分權的人出賣他人財產，權利人追認或者處分人事後得到處分權的，該合同有效。如果權利人不追認，處分人事後也沒有得到處分權，則該無權處分合同無效。現在提的問題是，在權利人追認的情形，該權利人處於什麼樣的法律地位？問題提得非常好。按照合同法第51條規定，如果權利人追認，這個買賣合同就有效，因為權利人的追認，使原來的無權處分合同，變成了有權處分合同。買賣合同有效的結果，如果標的物是動產，則標的物一交付，所有權就移轉，即發生買受人取得標的物所有權的效果；如果是不動產買賣，則根據有效的買賣合同，就可以向登記機構辦理產權過户，將該不動產所有權移轉給買受人。在買受人獲得標的物所有權的同時，對無權處分合同進行追認的原權利人，其權利就消滅了。

回到我們的問題：追認後的權利人將處於什麼樣的法律地位呢？應當肯定，在這個買賣合同關係中，他沒有法律地位，他不是買賣合同的當事人（出賣人），也不是買賣合同的第三人。只是因為他的追認，而使該買賣合同，從無權處分合

同變成有權處分合同，從無效合同變成了有效合同。該合同履行的結果，買受人得到標的物所有權，他對標的物的權利消滅了。追認後的權利人，因權利消滅遭受的損害，應當由處分人予以賠償，但這屬於另一個法律關係。他可以向法院起訴這個處分人，要求該處分人賠償他的損失，這是另一個案件。

最後概括一下，法庭於案件審理中，發現當事人之間的買賣合同屬於無權處分合同時，是否需要將權利人納入訴訟？如果該權利人進行了追認，法庭是否需要一併處理他對於處分人的損害賠償請求？我的意見是，不需要將該權利人納入訴訟，法庭只是要求無權處分人提供權利人予以追認的證據。如果處分人提供了權利人予以追認的證據，法庭即據以認定權利人已經予以追認的事實，進而判決本案買賣合同有效；如果處分人不能提供權利人予以追認的證據，也不能提供處分人事後已經取得處分權的證據，則法庭判決該買賣合同無效。在整個案件的審理中，權利人既不是當事人，也不是第三人，僅可能是證人。權利人因追認而喪失權利，所遭受損失，應當另案起訴要求無權處分人賠償。

問題5：在合同當中，第三人介入到合同關係，然後決定合同成立與否，是否打破了合同相對性法則？

樑老師：法庭在審理合同案件中，查明出賣人既不是標的物所有權人，也沒有得到所有權人授予的處分權，即認定屬於合同法第51條規定的無權處分他人財產的合同，這時法庭並不主動尋找真正的權利人，更不去問他是否予以追認。前面已經談到，他與本案沒有關係，不是買賣合同的當事人，不是本案訴訟當事人。法庭只審查這個買賣合同有效或者無效。審理中查明出賣人既不是所有權人，也沒有處分權，法庭就要認定買賣合同無效；如果當事人主張買賣合同有效，出賣人主張合同有效，或者買受人主張合同有效，法庭就責令他出示證明合同有效的證據。按照合同法第51條，這樣的證據，或者是權利人表示追認的證據（書證或者人證），或者是處分人事後已經取得處分權的證據（書證或者人證）。如果主張合同有效的當事人，舉出了這樣的證據，法庭就根據合同法第51條判決本案買賣合同有效，如果舉不出這樣的證據，法庭就判決本案買賣合同無效。法庭不必去尋找權利人，因為他不在本案法律關係當中，權利人的追認只不過是法庭據以認定事實的證據罷了，不發生第三人介入本案合同關係的問題。法庭審理的就是一個買賣合同糾紛案件，權利人既不是當事人，也不是第三人，如果權利人追認，其追認是法庭據以認定合同有效的證據。這樣理解，符合立法本意。 請同志們特別注意，根據合同法創設第51條無權處分合同規則的立法目的和第51條的文義，應當肯定，是將權利人予以追認這一事實，和處分人事後取

實用的買賣合同模板集錦 篇8

甲方（賣方）：乙方（買方）：

經平等友好協商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協議如下：

一、裝載機/工程機械概況

品牌：柳工裝載機

型號：ZL50CN

車輛識別代號：ZL50CNL1104224

二、轉讓價格：220000元

三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。

四、甲方承諾對上述裝載機轉讓合同範本享有合法的完全的所有權，乙方基於該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的，乙方有權向甲方追償。

五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機，甲方對於裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的説明，乙方對於該裝載機的現狀以及日後運行可能出現的`問題均已瞭解。

六、裝載機由甲方於20xx年11月27日，在廣漢順興苑小區交付給乙方，乙方採取現場驗收的方式進行驗收，乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本合同中的説明及約定的，應當場以書面形式交由甲方確認並由雙方協商解決，交付後即視為驗收合格。

七、裝載機交付後，因該裝載機的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔，包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失，交付後所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔，甲方不承擔相應的法律責任。

八、如甲方在裝載機交付後承擔了上述責任，甲方有權向乙方追償。

九、因履行裝載機轉讓合同範本協議所產生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。

十、本裝載機轉讓合同範本協議自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方： 乙方：

20xx年11月27日

實用的買賣合同模板集錦 篇9

根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、自願、公平、誠實信用的基礎上就建材買賣事宜達成協議如下：

第一條 所購建材基本情況單位：

_____元/米/___

______________________________

合計人民幣（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 （小寫） ：￥元

第二條 質量標準：《室內裝飾裝修材料中有害物質限量國家標準》、_________________________

第三條 設計：__________________________

（一）賣方需要實地測量的，測量時間為：__________________

（二）賣方設計方案經買方簽字確認後，作為本合同的附件與本合同具有同等的法律效力；

（三）設計方案確認後不得單方擅自更改，否則因更改方案造成的延期責任和費用由更改方承擔。

第四條 交貨：交貨方式：（賣方送貨/買方取貨）；交貨時間：________；交貨地點：________。

第五條 安裝：安裝方式：（賣方安裝/買方自裝）；選擇賣方安裝的，安裝標準為□《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》/□《北京市高級建築裝飾工程質量驗收標準》，安裝費用由承擔，買方應為賣方提供必要的安裝條件。

第六條 驗收：對於布藝的.規格、花色與約定不符或有表面瑕疵的，買方應在交貨時當場提出異議，經核實賣方應無條件補足或換貨；選擇賣方安裝的，雙方應在安裝完畢後日內共同驗收安裝質量，經驗收未達到約定安裝標準的，賣方應無條件返工。

第七條 付款方式及時間：雙方約定以第種方式支付價款。

（一）簽訂本合同時，買方支付預付款________元，交貨驗收合格後一次性支付餘款；

（二）__________________________

第八條 違約責任：

（一）賣方違約責任：

1.布藝經專業檢測機構檢測不符合國家強制性標準或合同約定質量標準的，賣方應無條件換、退貨，或賠償買方由此受到的損失；對於其他質量問題，包修期限為________年，賣方負責免費修理；

2.賣方遲延交貨的，每日應向買方支付遲延部分價款________%的違約金；遲延交貨超過________日的，除支付違約金外，買方還有權解除合同，賣方已收取的預付款或價款應全額返還。

（二）買方違約責任：

1.買方遲延提貨的，每日應向賣方支付遲延部分價款________%的違約金；

2.買方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給賣方造成的損失。

第九條 爭議解決方式：本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向市場主辦單位、消費者協會申請調解解決，也可向行政機關提出申訴；協商、調解、申訴解決不成的，應向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。

第十條 其他約定事項：__________________

第十一條 對本合同的變更或補充不合理地減輕或免除賣方應承擔的責任的，仍以本合同為準。

買方（章）：________

賣方（章）：________

住所：______________

住所：______________

聯繫電話：__________

聯繫電話：__________

委託代理人：________

法定代表人：________

委託代理人：________

簽訂時間：__________

簽訂地點：__________

實用的買賣合同模板集錦 篇10

甲方：新田村巫家組 巫統平 （賣方）

乙方：本村正塘組 周德成 （買方）

乙方家鄉因大布上政府徵地開發市場和修高速公路沒有墓地，經雙方商量甲方願將下雷布鳳形立自留山出賣肆穴墓地給乙方。每穴寬3米長4米，價格每穴肆仟元，合計壹萬陸仟零壹元整。

自簽字之日起，地款兩清，並再協議如下。

1、位置：第一隻在賴母桂英右邊隔碑石2尺處。第二隻、第三隻在巫母 下面一橫中間。右邊靠張氏古墓，下面並要用磚搏坑。第四隻只在再下面一橫坐向右邊。

2、自付款之日後，無論是葬墓之前，或葬墓以後如果有其它糾紛由甲方出面負責解決。並且甲方不得以任何方式阻攔乙方葬墓。

3、恐今後生端，特此為憑，本協議壹式兩份，甲乙雙方各執壹份，中人要簽字。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

見證人（簽字）：

簽訂日期：

年月日

實用的買賣合同模板集錦 篇11

房字____ 第____號）

賣方（下稱甲方）：

買方（下稱乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國____市房地產管理法》等有關法律、法規規定，甲、乙雙方本着平等、自願、協商一致的原則，就下列房屋買賣，訂立本合同，共同信守。

第一條 甲方所有房屋，座落於武漢___________________________，為_____________結構，建築面積_________平方米，用地面積_______平方米。“房屋所有權證”號為“武房權證____________字第____________號”，“土地使用權證”號為“____________字第___________號”。房屋附屬設施見附件。

第二條 經甲乙雙方協商一致，上述房屋買賣成交價格為人民幣（大寫）_____________________________________。

第三條 本合同簽定之日，乙方應付人民幣（大寫）_______________給甲方，餘款人民幣（大寫）__________________________________在辦理完轉移過户手續時付清。具體付款方式由雙方另行約定。

第四條 甲方應在收到乙方全部房款____日內，將房屋交付給乙方，甲方保證上述房屋權屬清楚，如甲方有設定抵押、按揭等行為應告知乙方，並自行約定解決。交易房屋如發生產權糾紛或債權債務時，由甲方承擔全部責任。

第五條 甲方逾期不交付房屋給乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期____日，按照全部房款的______%向乙方哪個支付違約金；乙方解除合同的，甲方應退還乙方所付房款，並按全部房款的._______%向乙方支付違約金。

第六條 乙方逾期不支付全部房款給甲方，視為不履行合同，甲方不解除合同的，每逾期____日按全部房款的______%向甲方支付違約金；甲方解除合同的，由乙方承擔房屋轉移過户中甲、乙雙方繳納的全部税費，並按全部房款的_______%向甲方支付違約金。

第七條 甲、乙雙方在本合同生效之日起____日內，攜帶“房屋所有權證”和“土地使用權證”到相關部門辦理房地產轉移過户手續。辦理轉移過户手續應繳納的有關税費，按國家、施市政策規定由甲、乙雙方各自承擔，或由雙方另行約定。

第八條 因不可抗力造成違約的，甲乙雙方友好協商解決。

第九條 本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行商議，並簽定補充協議，補充協議和本合同具有同等法律效率力。

第十條 本合同履行中若發生爭議，由甲乙雙方友好協商解決，協商不成時，可以向____市仲裁委員會申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。

第十一條 本合同自雙方簽字之日起生效。

第十二條 本合同一式四份，雙方各執一份，其他兩份交有關部門存檔。

第十三條 補充協議、附件： 立合同人

賣方（簽章）： 買方（簽章）：

聯繫地址： 聯繫地址：

身份證號碼： 身份證號碼：

代理人（簽章）： 代理人（簽章）：

聯繫地址： 聯繫地址：

身份證號碼： 身份證號碼：

法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：

聯繫地址： 聯繫地址：

身份證號碼： 身份證號碼：

簽訂時間：________年____月____日

實用的買賣合同模板集錦 篇12

甲方： 乙方：

甲乙雙方本着平等、自願的原則，就甲方所擁有的`古董古玩賣給乙方的事宜簽訂以下協議，共同信守。議定條款

一、付款方式：乙方在簽訂協議時付古玩總價的___,餘款於 年_月

二、違約責任：甲方收到全部貨款後一日內，應將所有古玩轉交給乙方：

乙方應在協議約定日前付清貨款，違約一方，每天按貸款的0.5‰賠償對方。

三、如因天災或其他不可抗力因素，致使甲乙雙方不能照期交易可能延長

交易期，單其延期日數應該雙方議定。本協議在履行過程中發生爭執，有雙方當事人協商解決：協商未果交甲方所在地的人民法院解決。

四、本協議一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字後，即行生效。

五、如有未盡事宜，雙方另行協商補充。

甲方：乙方：

簽約時間：20xx年月 日簽約時間：20xx年月日

實用的買賣合同模板集錦 篇13

買賣合同解除協議

甲方（出賣人）：

乙方（買受人）：

丙方（居間方）：

經甲、乙雙方友好協商，現就雙方買賣位於北京市 區的房屋，委託丙方提供居間服務，雙方於 年月日簽訂的《房屋買賣合同》的解除事宜達成一致，特訂本協議。

一、甲、乙雙方同意解除雙方簽署的《房屋買賣合同》。

二、關於定金的約定：

三、關於代理費的.約定：

四、解除合同後甲、乙雙方對該房屋若自行成交，甲、乙雙方各自按成交價格3%的金額向丙方支付違約金。

五.自本終止協議生效之日起，甲乙任一方不得就雙方簽訂的關於該房屋的一切協議（本終止協議除外），而向他方追究任何責任，包括但不限於民事責任、行政責任等。

六、本協議經甲、乙方簽字丙方蓋章後生效原合同即廢止，協議 書一式三份，甲、乙、丙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（簽字）：乙方（簽字）：

丙方（蓋章）：

日期：年月日

實用的買賣合同模板集錦 篇14

甲方： 乙方：

油漆購銷合同

經甲、乙雙方共同協商，一致同意油漆購銷達成以下條款，作為雙方履行購銷合同之準則：

一、產品名稱、商標、規格、數量及金額

注：

1、顏色以甲方確定的樣板為標準。

2、供貨數量以實際為準。

二、供貨方式

由乙方幫助組織送貨到甲方指定庫房，由甲方負責組織卸車及費用。

三、供貨期

當本合同生效後，甲方發出書面訂貨單，乙方收到甲方的每次訂貨單之後7日內按訂貨單數量供貨（不可抗力因素除外）。

四、付款方式

當本合同生效後，甲方提交要貨計劃，同時甲方應向乙方支付全部貨款的30%做為定金，乙方根據此計劃安排生產、送貨，貨到工地、簽收手方可卸貨， 甲方從簽收之日起十日內一次性付清全部尾款。

五、驗收

甲方在驗收時當場簽收（蓋章或簽字），作為結算的依據。 甲方指定的現場簽收人為 六、技術要求

甲方在施工之前，乙方對施工操作、注意事項進行指導，並提交有關施工技術、產品性能的詳細資料。甲方必須按技術要求施工，如違背施工技術要求施工，造成的質量問題由甲方負責。如乙方出現產品質量問題而造成的相關責任由乙方負責。 七、違約責任：

甲方如不接受合格的貨物，則無權收回已支付貨款；如乙方提供的`產品不合格，甲方可以拒絕收貨並拒付貨款。 八、解決合同糾紛的方式

甲、乙雙方以合同內容為依據，本着相互諒解，相互合作的精神協商解決，如協商無效可向有關合同仲裁機關申請仲裁，也可向法院提請訴訟、裁決。

九、其它約定事項： 十、1.本合同從簽署之日起立即生效。

2.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份合同，具有同等效力。

3.在甲方未付清訂單的所有貨款前，該訂單所列之貨物的所有權為乙方所有。

4.已調色的產品概不退換。

甲方簽章：乙方簽章：

代 表 人：代 表 人：

開户銀行：開户銀行：

帳 號：帳 號：

實用的買賣合同模板集錦 篇15

買受人：

住址：

身份證號：

出賣人：

住址：

身份證號：

茲因買受人向出賣人購買_____標的物，依合同法、擔保法規定，雙方約定條款如下：

一、買賣標的物：_____________________________。

二、買賣標的物業已交買受人佔有使用，但買受人未付清全部價款之前（或買受人所交付支票未全部兑現之前），出賣人保有標的物及其附件的所有權。買受人使用標的物，應遵守下列條件：

（一）標的物應置放於______（處所）。買受人妥善保管維護使用。未經出賣人書面同意，不得將標的物移離上述地點。

（二）出賣人有權隨時派員至標的物所在地點，檢查標的物的狀況。

（三）買受人不得毀損標的物或塗滅標的物上名稱、商標、廠牌與編號。

（四）標的物（包括零件、附件）因火災、盜竊以及天災地變等不可抗力而發生的損失，概歸買受人負擔。

（五）買受人不得將標的物出借、讓與、出質、出賣、提供擔保或為其他任何處分。

三、買賣人取得所有權的`方法：

四、買受人取得所有權的條件：買受人付清全部價款時（如系開票據時，於該票據全部兑現時），買受人始行取得標的物所有權。

五、第三條所定付款，如買受人有任何一期未付情況（或所開票據有任何一張不兑現情況），經出賣人以書面形式催告三日內，買受人仍未清償的，買受人同意接受強制執行。出賣人可以申請法院強制執行收回標的物。其已付價款，全部視為買受人使用標的物的折舊損害賠償，不得請求退還。如標的物有毀損，買受人應按出賣人通知的數額賠償。

六、買受人如將標的物保險，其受益人應列為出賣人。

七、本合同所產生的一切糾紛（包括連帶保證人部分），由__________法院管轄，強制執行收回標的物，則由標的物所在地的法院管轄。

八、其他條件：

（一）雙方應即日向管轄登記機關，辦理動產擔保附條件買賣合同的登記。如買受人不協同出賣人辦理登記，則出賣人可以隨時收回標的物，並賠償出賣人的一切損失。

（二）本動產擔保附條件買賣合同登記有效期間為_____年，自登記日起算。

（三）出賣人收回標的物____日內，買受人用現金繳付全部餘額（或未兑付全部票據）及償還出賣人收回所產生的一切費用後，可以取回原標的物。其取回位置，由買受人自行決定。

（四）其他未定事項，按有關法律的規定辦理。

九、買受人的連帶保證人，就買受人因本合同所產生的一切債務，負連帶責任，連帶保證人所負責任至買受人履行本合同所生全部債務時為止。保證人非經出賣人的書面同意，不得藉故中途退出擔保。

十、出賣人依第五條收回的買賣標的物，經拍賣所得的價款與買受人已付的價款合計不足以清償全部貨款時，買受人及連帶保證人仍應負全部清償責任。

十一、本合同書一式____份，雙方各執_____份。

（以下無正文）

買受人：

______年_____月____日

出賣人：

______年_____月____日

實用的買賣合同模板集錦 篇16

上訴人：某某建設集團有限公司，住所地某某省某某市某某鎮。法定代表人：某某，職務：董事長

被上訴人：王某某，男，19 年2月19日出生，漢族，住某某市某某縣某某鎮中心村，系某革某縣某某建築模板廠業主。

上訴人因與被上訴人買賣合同糾紛一案，不服某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書，現提出上訴。

上訴請求：

1、請求依法撤銷某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書。

2、請求依法將本案移送有管轄權的某某市某某區人民法院審理。

3、裁令被上訴人承擔上訴費用。

事實和理由：

被上訴人訴上訴人買賣合同糾紛一案，某某省某某縣人民法院予以受理。上訴人在法定期限內向某某縣人民法院提出了管轄權異議，認為某某縣人民法院對本案沒有管轄權，本案應由有管轄權的某某人民法院審理。某某縣人民法院作出的（20 ） 民初字第666號民事裁定書，認為該院具有管轄權，駁回了上訴人的管轄權異議。上訴人認為，一審法院認定事實不清，適用法律錯誤。

首先，根據法律規定，管轄權異議只對法院是否具有管轄權進行審理，屬於程序審查，不進行實體審理，未經雙方質證的證據不得作為認定事實的依據。而一審法院依據被上訴人提供的“發貨銷售單”的內容認定一審法院有管轄權，顯然對未經上訴人質證的證據進行了審理，違反了程序審查的規定，認定的事實依據不足。

其次，上訴人與被上訴人在某某的經銷代理商簽訂的購貨合同第四條中約定“模板質量及驗收：貨到現場，由甲方相關負責人員驗收確認。若發現模板有脱膠、起殼等質量問題，請在三天內通知乙方，以便雙方及時協商解決”。説明被上訴人提供的作為雙方收發貨物憑證的發貨銷售單僅僅是證明了客户已經收到價值多少人民幣的貨物的收據，且貨到現場時上訴人履行的是合同約定的.驗收確認模板質量的權利，並不涉及對被上訴人約定中的“本公司如與客户因各種問題發生糾紛，協商解決，協商不成時，在本公司住所地轄法院解決”的承認。

再次，一審法院依據“發貨銷售單”的格式條款認定一審法院有管轄權，而一審法院依據的此格式條款的內容“本公司如與客户因各種問題發生糾紛，協商解決，協商不成時，在本公司住所地轄法院解決”，此款內容顯然限制了上訴人的自由，排除了上訴人的主要權利，且在收發貨物時被上訴人未對此款內容向上訴人進行合理的提示和説明。因此依據《合同法》的相關規定，該格式條款無效。

第四，在上訴人與被上訴人在某某的經銷代理商簽訂的購貨合同

中第七條約定“本合同若發生爭議雙方協商解決，協商不成，交某某市某某區人民法院訴訟”。合同中當事人有約定管轄應尊重約定。因此有管轄權的法院應該是某某市某某區人民法院。

綜上所述，上訴人請求貴院依法審查，將本案移送至有管轄權的某某市某某區人民法院審理。

此致

某某市中級人民法院

上訴人：某某建設集團有限公司

年 月 日

實用的買賣合同模板集錦 篇17

本合同雙方當事人：

賣方(以下簡稱甲方)：____(本人)(法定代表人)姓名：__國籍：____(身份證)(護照)(營業執照號碼)：______地址：______郵政編碼：______聯繫電話：______委託代理人：______國籍：____電話：____地址：____郵政編碼：______

買方(以下簡稱乙方)：____(本人)(法定代表人)姓名：__國籍：____(身份證)(護照)(營業執照號碼)：______地址：______郵政編碼：______聯繫電話：______委託代理人：______國籍：____電話：____地址：____郵政編碼：______

第一條 房屋的基本情況。

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於____;位於第______層，共______(套)(間)，房屋結構為____，建築面積__________平方米(其中實際建築面積______平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積______平方米)，房屋用途為______;該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附着設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為____。

第二條 房屋面積的特殊約定。

本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±____%(不包括±______%)時，房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±____%(包括±____%)時，甲乙雙方同意按下述第______種方式處理：

1.乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方，並按____利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。

3.______________________________________________________________。

第三條 土地使用權性質。

該房屋相應的土地使用權取得方式為__________;土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准文件號為__________;該房屋買賣後，按照有關規定，乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

第四條 價格。

按(總建築面積)(實際建築面積)計算，該房屋售價為( 幣)每平方米__________元，總金額為( 幣)______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整。

第五條 付款方式。

乙方應於本合同生效之日向甲方支付定金( 幣)______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整，並應於本合同生效之日起__________日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條 交付期限。

甲方應於本合同生效之日起三十日內，將該房屋的產權證書交給乙方，並應收到該房屋全部價款之日起__________日內，將該房屋付給乙方。

第七條 乙方逾期付款的違約責任。

乙方如未按本合同第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按__________計算。逾期超過________天后，即視為乙方不履行本合同。屆時，甲方有權按下述第________種約定，追究乙方的違約責任。

1.終止合同，乙方按累計應付款的__________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2.乙方按累計應付款的'__________%向甲方支付違約金，合同繼續履行。

3.______________________________________________________________。

第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任。

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在__________個月內按__________利率計算;自第__________個月起，月利息則按______

實用的買賣合同模板集錦 篇18

法定違約金是指法律法規中明文規定的違約金數額或比例；約定違約金是指合同雙方當事人在簽訂合同時約定的違約金數額或比例。

如果當事人在合同中只對違約金做了原則性的規定，沒有具體約定違約金的比例或數額，則應該按照相關法規條例的具體規定處理；如果有關條例也沒有明確規定違約金比例的，則應該按照《民法通則》及《合同法》中關於承擔違約金責任的一般原則執行。如果合同中沒有規定違約金的條款，但只要由於違約造成了對方的損失，違約方就應向對方支付賠償金。該賠償金的數額，可按照簽訂合同時有效的有關條例的規定執行，有關條例對違約金比例未作規定，而違約又未給對方造成損失的，可以根據實際情況酌情處理。下面談談法定違約金與約定違約金數額的確定和適用。

一、法定違約金

合同對違約金作了原則性規定，且有關條例規定了違約金比例，適用法定違約金。在此情況下，由於合同的內容、違約的性質、程度的不同，確定違約金的方法與數額也有所不同。第一，有關條例明確規定了違約金比例的，即可以按照該比例直接計算出違約金的數額。例如《工礦產品購銷合同條例》第35條第5項規定，逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨總值計算，向需方償付逾期交貨的違約金。這裏明確規定了延期交貨的違約金比例為每日萬分之三。又如《如工承攬合同條例》第21條第4項規定，逾期交付定作物，應當按照合同規定，向定作方償付違約金。以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。由此可見，延期履行合同的法定違約金的計算標準是固定的。各種滯期費、滯納金等適用如上規定。第二，有關法規只規定了違約金一定比例範圍。這需要通過受理案件的人民法院或合同仲裁機關確定一定的比率，才能計算出違約金的數額。如《工礦產品購銷合同條例》第35條第1項規定，供方不能交貨的，應向需方償付違約金。通用產品的違約金為不能交貨部分貨款總值的1%至5%。一般來講，不履行或不完全履行合同的法定違約金為一定的比例範圍。

二、約定違約金

由於約定違約金的比例法律無明文規定，因此在實踐處理中也不一致。有的認為約定違約金的數額不能超過法定違約金，超過的`就是無效，但實際中也常常遇到約定違約金過高的問題。究竟應如何確定約定違約金的比例或數額？下面從幾個方面談談筆者看法。約定違約金的最高限額為違約部分的貨款或酬金的總額，這裏既包括不履行或不完全履行合同的違約金，也包括延期履行合同的各種違約金。從法律上講，《民法通則》第122條第2項規定，當事人可以在合同中約定，一方違反合同時，向另一方支付一定數額的違約金。該法條對約定違約金的數額未作限制，允許當事人用約定違約金來彌補某些法定違約金過低的缺陷。如《工礦產品購銷合同條例》規定通用產品的法定違約金的比例只是違約部分貨款的百分之一至百分之五。這就使一些不法商人有可乘之機，如供貨方在因市場行情變化使自己產品變為緊俏時，可能徑行違反合同不供貨，即使按最高數額支付違約金，仍大有利可圖。這顯然不處利於社會主義經濟秩序的穩定，不利於保護合同當事人的合法權益。因此，法律規定當事人通過協商，在法定違約金之上議定約定違約金是完全必要的。通過較高的約定違約金可以起到預防違約的積極作用。但這樣的約定也不是無限制的，根據《民法通則》的公平原則和誠實信用原則，以及司法實踐中的慣例，將約定違約金的數額限制在違約部分的貨款總額或酬金總額之下較為適宜。但如果有關條例對違約金數額有特別規定的，應按特別規定辦。如《公路貨物運輸合同實施細則》第19條第1項規定，違約金數額由雙方商訂，同等對待，一般最高不應超過違約金部分運量應計運費的10%。對此，約定違約金的最高比例也應為違約部分運量應計運費的10%。值得注意的是，這裏所説的對違約金最高數額的限制，不同於違約方對另一方的實際損失所做的賠償。《民法通則》第122條第1款規定，當事人一方違反合同的賠償責任，應相當於另一方因此所受到的損失。如一份購銷合同的貨款總值為5萬元，違約金為1萬元。如果由於供方未履行合同，使需方受到了6萬元的經濟損失。對此，違約的供方除支付1萬元的違約金外，還應賠償5萬元的經濟損失。在司法實踐中，對具體合同的違約金條款進行認定時，應首先看其是否符合訂立經濟合同的一般原則性規定。即要看其是否有顯失公平、是否有脅迫或欺詐等情況的存在。如果屬於《合同法》中關於無效經濟合同規定的，則應認定該違約金條款為無效。

相關新聞：

實用的買賣合同模板集錦 篇19

合同編碼：______________

生產企業：______________執行年度：_______________年

簽訂地點：______________ 簽訂時間：______年__月__日

調撥通知書編號：______字______號

產品名稱：

規格型號

計量單位

數量

單價（元）

金額（元）

交（提）貨時間及數量

數量合計（大寫

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

金額合計：

金額合計（人民幣大寫）：

一、本合同按?中華人民共和國合同法?及國家有關民用爆破器材管理法規、規定執行。

二、質量標準、質量要求：

三、交（提）貨地點、方式：

四、運輸方式及到達站（港）和費用負擔：

五、包裝標準、包裝物的'供應與回收和費用負擔：

六、驗收標準、方法及提出異議的期限：

七、結算方式及期限：

八、違約責任：

九、解決合同爭議方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由___________種裁委員會仲裁（當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構，事後又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。

十、其他約定事項：

出賣人

單位名稱（章）：________________

單位地址：_____________________

法定代表人：___委託代理人：____

電話：________傳真：___________

開户銀行：_____________________

帳號：_________________________

郵政編號：_____________________

發貨單位：_____________________

買受人

單位名稱（章）：________________

單位地址：_____________________

法定代表人：___委託代理人：____

電話：________傳真：___________

開户銀行：_____________________

帳號：_________________________

郵政編號：_____________________

發貨單位：_____________________

民爆器材行業行政

管理部門審核批准：

（專用章）

年月日

鑑（公）證意見：

鑑（公）證機關（章）

經辦人：

年月日

（注：除國家另有規定外，鑑（公）證實行自願原則）

監製部門：國家工商行政管理局印製單位：國防科工委民用爆破器材行業管理辦公室

民用爆破器材買賣合同説明

本合同文本為國防科學技術委員會、國家工商行政管理局於1999年9月22日發佈的合同示範文本（gf-1999-0107）。

民用爆破器材買賣合同文本一式七聯，第一聯審批機關存根，第二聯供應單位存，第三聯發貨單位存，第四聯發貨單位所在地公安機關存，第五聯收貨單位存，第六聯訂貨單位存，第七聯收貨單位所在地公安機關存。

實用的買賣合同模板集錦 篇20

存量房買賣合同

甲方（賣方）：

乙方（買方）：

經紀機構：崑山市住房和城鄉建設局監製

存量房交易合同

賣方（甲方）：

法定代表人姓名：

國籍：

身份證照號：

護照號：

營業執照註冊號：

聯繫地址：

聯繫電話：

委託代理人：

聯繫電話：

身份證照（證件號）：

聯繫地址：

買方（乙方）：

法定代表人姓名：

國籍：

身份證照號：

護照號：

營業執照註冊號：

聯繫地址：

聯繫電話：

委託代理人：

聯繫電話：

身份證照（證件號）：

聯繫地址：

經紀機構：

法定代表人姓名：

營業執照號：

備案證號：

執業經紀人姓名：

資格證號：

聯繫地址：

聯繫電話：

根據國家和江蘇省、蘇州市房地產交易有關規定，甲乙雙方通過 ，友好協商，雙方遵循平等、自願、公平、守法和誠實信用原則，就該房屋買賣事宜訂立本合同。

第一條：房屋基本情況。

1.坐落：。

2.房屋所有權證編號：。

3.土地使用權證編號：。

5.房屋性質： 。

6.其它： 。

第二條：房屋其他情況。

1.房屋抵押情況為下列第 項：（僅選一項）

【1】甲方保證該房屋在本合同簽訂之時未曾設定抵押權。

【2】該房屋在本合同簽訂之前已經設定抵押權，甲方承諾在申請辦理房屋權屬轉移登記前解除該抵押，並註銷相應的抵押登記，相關費用由甲方承擔。

2.房屋租賃情況為下列第 項：（僅選一項）

【1】甲方保證該房屋在本合同簽訂之時未曾租賃給他人。

【2】該房屋在本合同簽訂之前已經租賃給他人，甲方保證該承租人已經明確放棄優先購買權，並承諾在房屋交付前解除該租賃關係，註銷相應的租賃登記，相關費用由甲方承擔。

3.房屋物業管理現狀為下列第 項：（僅選一項）

【1】該房屋目前由 負責物業管理，物業服務費交至 年 月。

【2】該房屋目前尚未納入物業管理範圍。

4.隨同該房屋同時轉讓給乙方的房屋附屬設施和相關物品詳見本合同附件一。

第三條：房屋價款。

該房屋（包括閣樓、車庫，本合同附件一明確的房屋附屬設施及物品等） 成交總價為人民幣元（大寫：元整）。房屋（含閣樓）成交價格為人民幣元，車庫成交價格為人民幣元。

第四條：付款方式。

1.乙方於 年 月 日前給付甲方購房定金元(購房定金可衝抵購房款)，甲方在收到乙方購房定金的同時，將該房屋的所有權證、土地使用權證交給經紀機構，經紀機構出具收件憑證。房屋買賣無法成交的，經紀機構應及時歸還上述“雙證”。

2.房屋價款支付方式約定為下列第 款。（僅選一款）

【1】一次性付款：

乙方按本合同第三條約定房屋價款，向甲方一次性支付的期限為下列第 項：（僅選一項）

〖1〗本合同生效之日起 天內。

〖2〗房屋權屬轉移登記完成之日。

〖3〗房屋交付之日。

〖4〗年 月 日前。

【2】分期付款：

乙方於本合同生效之日起天內，按本合同第三條約定房屋價款的%，向甲方支付人民幣（￥ 元）（大寫： 元整）；

乙方於房屋權屬轉移登記完成之日，按本合同第三條約定房屋價款的 %，向甲方支付人民幣（￥ 元）（大寫： 元整）；

乙方於房屋交付之日，按本合同第三條約定房屋價款的%，向甲方支付人民幣（￥ 元）（大寫： 元整）。貸款支付： 。

【3】其他方式：。

第五條：乙方逾期付款違約責任。

1.乙方未能按本合同約定期限向甲方支付相應房屋價款的，按逾期時間，分別作如下處理（不做累加） ：

⑴逾期不超過 天，自本合同第四條約定的應付期限之第二天起，至甲方實際收到逾期房款之日止，每逾期一天，乙方按天向甲方支付本合同第三條約定的房屋價款的 %0的違約金，合同繼續履行。

⑵逾期超過 天后，甲方有權解除合同。自解除合同通知書到達之日起 天內，乙方將房屋退還給甲方，並按本合同第三條約定的房屋價款的 %或購房定金 倍向甲方支付違約金。經雙方協商繼續履行合同的，自本合同第四條約定的應付期限之第二天起至甲方實際收到逾期房款之日止，每逾期一天，乙方按天向甲方支付本合同第三條約定的房屋價款的 %0的違約金，合同繼續履行。

2.在年 月日前，若因銀行或者住房公積金管理機構不同意乙方購房貸款申請，導致乙方無法按約定期限支付房款的，買賣雙方同意解除本合同，退房退款，撤銷該房屋所有權轉移登記申請和土地使用權變更登記申請，並按下列第項方式處理：（僅選一項）

【1】乙方不向甲方支付違約金。

第六條：房屋交付。

甲方應當於年 月日前騰空該房屋。並將上述房地產交付給乙方。在交付房屋時，應當履行下列第 1.2.3 手續：

【1】買賣雙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單、物業服務費繳納等具體情況進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數、並交接該清單上所列物品。

【2】雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品、物業服務費繳納、水電氣費交納清單上簽字。

【3】移交該房屋鑰匙。

第七條：甲方逾期交房違約責任。

甲方未能按約定期限將該房屋及其附屬設施、物品交付給乙方的，按逾期時間，分別作如下處理（不作累加）：

⑴逾期不超過天，自本合同第六條約定的房屋及其附屬物品交付期限之第二天起，至房屋及其附屬物品實際交付之日止，每逾期一天，甲方按天向乙方支付本合同第三條約定的房屋價款的 %0的違約金，合同繼續履行。

⑵逾期超過天后，乙方有權解除合同。自解除合同通知書到達之日起天內，甲方將已收房款退還給乙方，並按本合同第三條約定的房屋價款的 %或購房定金 倍向乙方支付違約金。經雙方協商繼續履行合同的，自本合同第六條約定的房屋及其附屬物品交付期限之第

二天起，至房屋及其附屬物品實際交付之日止，每逾期一天，甲方按天向乙方支付本合同第三條約定的房屋價款的 %0的違約金，合同繼續履行。

第八條：關於房屋及其附屬設施、物品的.承諾。

房屋交付時，凡已納入本合同的房屋及其附屬設施、物品被損壞或滅失的，甲方應按照損壞或滅失部分的（〖協商〗或〖評估價值〗）價值 元向乙方支付賠償金

第九條：如因甲方對房屋的保證情況失實,致使本合同生效以後發生房屋基本情況或其他情況糾紛、權屬糾紛、債權債務糾紛、優先購買權糾紛的，甲方按本合同第三條約定房屋總成交價款的 %向乙方支付違約金；造成乙方其他損失的，甲方另行賠償。

第十條：關於房屋原有户籍遷移的約定。

自房屋權屬轉移登記完成之日起 天內，甲方保證將其落户於該房屋的所有户籍關係遷出。逾期遷移原户口的，甲方向乙方支付違約金元；造成乙方其他損失的，甲方另行賠償。

第十一條：關於房屋權屬轉移登記的約定。

甲、乙雙方定於年 月 日前辦理房屋權屬轉移登記手續，如因一方責任致使未能按期辦理的，責任方應當按逾期時間承擔以下違約責任（不作累加）；造成對方其他損失的，需另行賠償。

1.逾期不超過 天，自約定期限之第二天起，至實際辦理手續之日止，每逾期一天，責任方按天向另一方支付本合同第三條約定的房屋價款的 %0的違約金，合同繼續履行。

2.逾期超過 天后，無責任一方有權解除合同。責任方向另一方支付本合同第三條約定的房屋價款的 %的違約金，同時退房退款。雙方協商繼續履行合同的，自約定期限之第二天起至實際辦理手續之日止，每逾期一天，責任方按天向另一方支付本合同第三條約定的房屋價款的 %0的違約金，合同繼續履行。

3.逾期超過 天后未辦理房屋權屬轉移登記的，甲、乙方中的任何一方有權和經紀機構共同向崑山市房產交易管理中心申請撤銷該合同的備案，甲、乙雙方中的另外一方不得對撤銷合同備案的行為提出異議。至於甲方和乙方之間的房屋買賣合同糾紛由雙方自行協商或者向法院提起訴訟。

第十二條：關於土地使用權變更登記的約定。

1.該房屋土地使用權性質為 （【國有】或【集體】，類型為 （【出讓】或【劃撥】或）。（僅選一種）

2.房屋權屬轉移登記完成以後，買、賣雙方應當按規定共同向土地登記機構申請辦理該房屋佔用範圍內的土地使用權變更登記。該土地使用權原來為非出讓類型的，變更登記時需要繳納的土地出讓金或土地收益金按下列第 項方式處理：（僅選一項）

【1】甲方承擔。

第十三條：關於交易税費和其他相關權益的約定。

1.房屋買賣過户過程中應當繳納的有關税費，按以下第款辦理：

【1】由甲、乙雙方按照規定各自繳納。

2.房屋驗收交接時，甲、乙方應共同辦理物業服務及相關配套設施等過户手續。

實用的買賣合同模板集錦 篇21

買方：______

賣方：______

合同簽訂時間：____年__月__日

合同簽訂地點：______

買賣雙方遵循平等、自願、互利、互惠原則，達成如下協議:

1、標的：符合GB/T470-1997規定的純度不低於99.995%標準的.國產鋅錠(0#鋅)

2、可替代交貨品：______

3、商品代碼：______

4、數量(單位:批，1批=5噸)：

5、成交價(元/噸)： ±地區差價

6、交貨日：____年__月__日

7、質量品級：買賣雙方報價成交時確認的貨物品級為符合GB/T470-1997規定的純度不低於99.995%標準的國產鋅錠(0#鋅)。

8、包裝方式：鋅錠，呈長方梯形，每塊淨重____kg-____kg，採用鍍鋅冷軋鋼帶捆紮包裝，每捆____塊。每捆淨重為____kg-____kg。應符合GB/T470-1997有關包裝規定。

9、交貨地點：______。

10、相關費用：______。

11、貨款收付方式：______。

12、檢驗標準和方法：交貨日起三個營業日內，買方如對貨物質量有異議，應書面通知賣方，由___商(質)檢部門按照國家規定的標準和方法進行檢驗。檢驗費用由買方承擔。

13、違約責任

________________________。

14、因履行本合同引起的訴訟，雙方約定由___所在地人民法院管轄。

15、本合同自雙方簽訂時生效。

買方：____(章)

賣方：____(章)

實用的買賣合同模板集錦 篇22

賣方：_______________________________（以下簡稱甲方）

買方：_______________________________（以下簡稱乙方）

一、為房子買賣有關事宜，經雙方協商，訂合同如下：甲方自願下列房子賣給乙方所有：

1、房子狀況：（請按《房子所有權證》填寫）

房 屋 座 落

幢號 室號 套（間）數 建築結構 總層數 建築面積（平方方） 用途

2、該房子的土地使用權取得方式“√”：出讓（ ）、劃撥（ ）。

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元，（大寫）_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾 元整。

乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清，付款方式：

三、甲方在__________年_____月_____日將上述房子交付給乙方。該房子佔用範圍內土地使用權同時轉讓。

四、出賣的.房子如存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任。

五、本合同經雙方簽章並經嘉興市房地產交易管理所審查鑑定後生效，並對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方願承擔違約責任，並賠償損失，支付違約費用。

六、雙方願按國家規定交納税、費及辦理有關手續。未盡事宜，雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議，雙方協商解決；協商不成的，雙方願向（___________）仲裁委員會申請仲裁。

七、本合同一式四份，甲、乙雙方及税務部門各一份，房管部門一份。

八、雙方約定的其它事項：_____________________________________

甲方（簽名或蓋章）_______________ 乙方（簽名或蓋章）_______________ 監證機關：_______________

代理人（簽名或蓋章）_____________________ 代理人（簽名或蓋章）______________________

簽訂日期：___________年____月____日

實用的買賣合同模板集錦 篇23

買方：(乙方)

法定代表人：職務：國籍：

賣方：中國某公司(甲方)法定代表人：職務：國籍：經

買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本協議各條款，共同履行：

第一條貨物名稱：服裝

第二條：簽訂雙方商妥訂貨產品總值人民幣玖拾叁萬陸仟元。其產品名稱的型號、質量、數量、單價、總值、交貨付款等詳見銷售票。

第三天品質：一等品第四條產地：中國

第五條商標：唯簡

第六條包裝：塑料袋、紙箱等簡易包裝

第七條付款條件：簽訂合同後買方於7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的'信用證。

第八條運輸方式裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船，若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額10%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。

第九條保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出50%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本合同，其保證金買方予以沒收。

第十條應附的單據：賣方向買方提供：

1.全套清潔提貨單;

2.一式四份經簽字的商業發票;

3.原產地證明書;

4.裝箱單;

5.為出口服裝所需的其他主要單據。

第十一條裝船通知：賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

第十二條其他條款：質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

第十三條裝船時間：

第十四條不可抗力：簽約雙方的任何一方由於颱風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲合同的期限應相當於事故所影響的時間。

第十五條驗收標準、方法：甲方向乙方提供樣服，乙方按樣加工。如與樣品不符，甲方有權拒付餘額貨款。

第十六條結算方式：自合同簽訂之日起甲方交貨後一次付清。第十七條合同爭議的解決：執行合同中，發生爭議和糾紛，簽約雙方協商不成，均可向法院提出訴訟。向仲裁機關申請仲裁(兩者選一)

本合同於X年XX月XX日在X市用文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字生效。本合同及附件一式兩份，供需雙方各執一份。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

X年X月X日 X年X月X日

實用的買賣合同模板集錦 篇24

(一)二手房買賣合同的內容

下列內容在一份二手房買賣合同中是必不可少的：

1、當事人的名稱或姓名、住所

這裏主要是搞清當事人的具體情況、地址、聯繫辦法等，以免出現欺詐情況;雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查;應寫明是否共有財產、是否夫妻共同財產或家庭共同財產。

2、標的

這裏應寫明房屋位置、性質、面積、結構、格局、裝修、設施設備等情況;同時還要寫明房屋產權歸屬(要與第一條銜接);原售房單位是否允許轉賣;是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;是否有私搭亂建部分;房屋的物業管理費用及其他交費狀況;房屋相關文書資料的移交過程。

3、價款

這裏也是很主要的內容，主要寫明總價款;付款方式;付款條件;如何申請按揭貸款;定金;尾款等。

4、履行期限、地點、方式

這裏主要寫明交房時間;條件;辦理相關手續的過程;配合與協調問題;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種税費、其他費用如何分攤;遇有價格上漲、下跌時如何處理。

5、違約責任

這裏主要説明哪些系違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;

在什麼情況下可以免責;擔保的形式;對違約金或定金的選擇適用問題。

6、解決爭議的方式

這裏主要約定解決爭議是採用仲裁方式還是訴訟方式，需要注意的是，如果雙方同意採用仲裁的形式解決糾紛，應按照我國《仲裁法》的規定寫清明確的條款。

7、合同生效條款

雙方在此約定合同生效時間;生效或失效條件;當事人不能為自己的利益不正當地阻撓條件成就或不成就;生效或失效期限;致使合同無效的情形;幾種無效的免責條款;當事人要求變更或撤消合同的條件;合同無效或被撤消後，財產如何進行返還。

8、合同中止、終止或解除條款

按照《合同法》第六十八條、第九十一條、第九十四條之規定，合同當事人可以中止、終止或解除房屋買賣合同。有必要在此明確約定合同中止、終止或解除的條件;上述情形中應履行的通知、協助、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;合同中止、終止或解除後，財產如何進行返還。

9、合同的變更與轉讓

在此約定合同的變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。

10、附件

在此説明本合同有哪些附件;附件的效力等。

(二)二手房買賣合同的特徵

二手房買賣合同，作為規範房地產轉讓的一種重要契約形式，有以下幾方面特徵：

(1)二手房買賣合同是雙務、有償合同。在二手房買賣合同中，雙方當事人的權利義務

是對等的。賣方承擔交付房屋給買方的義務，同時享有收取價金的權利;買方則承擔交付一定數額價金的義務，並享有取得該房屋所有權的權利。

(2)二手房買賣合同是要式合同。二手房買賣合同的標的物是作為不動產的房屋，具有涉及金額大、風險高、手續複雜等特點，因此，二手房買賣合同必須採用書面形式，以免實務中發生糾紛時難以處理。

(3)二手房買賣時，房屋的所有權和該房屋所佔用範圍內的土地使用權同時轉讓。這是由“地隨房走”原則決定的，土地是房屋的載體，房屋是土地上的附着物，只有取得土地使用權，才能擁有房屋所有權，因而房屋所有權的.轉移，必然伴隨着土地使用權的讓渡，反之亦然。

(4)二手房買賣的標的物的所有權轉移，以雙方當事人到房屋所在地的房管機關辦理產權過户登記手續為要件。這一特徵是商品房買賣合同與一般買賣合同的重要區別。

(5)二手房買賣往往涉及到第三人的利益。例如房屋為非所有人以租賃等形式使用時，房屋的買賣就涉及到對第三人利益的保護。

(三)房屋買賣合同的特徵

房屋買賣合同作為一種特殊的買賣合同，它是指出賣人將房屋交付並轉移所有權與買受人，買受人支付價款的合同。房屋買賣合同的法律特徵既有買賣合同的一般特徵，也有其自身固有的特徵。這主要表現為：

(1)出賣人將所出賣的房屋所有權轉移給買受人，買受人支付相應的價款;

(2)房屋買賣合同是諾成、雙務、有償合同;

(3)房屋買賣合同的標的物為不動產，其所有權轉移必須辦理登記手續;

(4)房屋買賣合同屬於法律規定的要式法律行為

實用的買賣合同模板集錦 篇25

(一) 房屋買賣未採用書面形式。

法律規定

《城市房地產管理法》第四十一條規定：“房地產轉讓，應當簽訂書面轉讓合同，合同中應當載明土地使用權取得的方式。”

《合同法》第十條規定：“當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規規定採用書面形式的，應當採用書面形式。當事人約定採用書面形式的，應當採用書面形式。”房到買賣合同的簽訂應當採用書面形式。但我國也《合同法》第三十六條規定：“法律、行政法規規定或者當事人約定採用書面形式訂立合同，當事人未採用書面形式但一方已經履行主要義務，對方接受的，該合同成立。”

法律分析由此可見，房屋買賣合同即使未採用書面形式，也並不必然導致合同無效。如買賣雙方均實際履行了主要義務，買受人已交付了房款，並實際使用和佔有了房屋，又沒有其他違法行為，只是該買賣合同沒有書面形式的，應認為買賣關係有效。但為了過户的需要，應補籤書面的房屋買賣合同，買方可要求賣方協助辦理產權過户手續。如雙方未履行口頭合同的主要義務且並不能就此達成一致，則該合同應認定為無效的合同。

(二) 賣方轉讓沒有所有權證書的房屋買賣合同。

法律規定

《城市房地產管理法》第三十八規定不得轉讓。但從該條立法目的上看，其規定應當是屬於行政管理性的，違反這一規定，僅是產生房屋轉讓不能及時頒證或不能如期過户的結果。

《合同法》第一百三十一條規定，“出賣的標的物，應當屬於出賣人所有或者出賣人有權處分。法律、行政法規禁止或者限制轉讓的標的物，依照其規定。”可見，只要標的物合法且有權處分，對於標的物是否有相關證照，合同法並無特別要求。

《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條、第十九條的規定也可以推導出：房屋買賣合同簽訂時，儘管該房屋尚未辦理所有權登記，合同也有效。對此應理解為：房地產權利人沒有現實房屋的產權證而不能辦理房屋轉讓過程中涉及到的登記過户手續，但不應據此認為預購房買賣合同必然無效。如雙方在簽訂協議時對房屋權屬證書尚未領取的狀況是明知的，且當條件或期限成就時就可以辦理過户手續，產權亦無其他爭議或購買的房屋已交付原告入住時，一般應認定為有效。如賣方隱瞞無證的事實或因存在屋建造存在違法行為且已被有關機關確定，根本不能取得所有權證的，則此類合同應為無效。

(三) 沒有辦理過户手續而引起發一方反悔的。

法律規定

《關於私房買賣的成立一般應以產權轉移登記為準的覆函》(1990年2月17日最高人民法院)強調：“簽訂房屋買賣協議以後，提出解除買賣協議，未辦理產權轉移登記手續，應認為該民事法律行為依法尚未成立。一方翻悔是允許的。”

《關於範懷與郭明華房屋買賣是否有效問題的覆函》(1992年7月9日最高人民法院)答覆：“房屋買賣系要式法律行為，農村的房屋買賣也應具備雙方訂有書面契約、中人證明、按約定交付房款以及管理房屋的要件;要求辦理契税或過户手續的地方，還應依法辦理該項手續後，方能認定買賣有效。”

《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條明確規定：“當事人以商品房預售合同未按照法律、行政法規規定辦理登記備案手續為由請求確認合同無效的'，不予支持。”

《物權法》第十五條規定：“ 當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，自合同成立時生效;未辦理物權登記的，不影響合同效力。

《關於適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋(一)》第九條中規定：“依照合同法第四十四條第二款的規定，法律、行政法規規定合同應當辦理批准手續，或者辦理批准、登記等手續才生效，在一審法庭辯論終結前當事人仍未辦理批准手續的，或者仍未辦理批准、登記等手續的，人民法院應當認定該合同未生效;法律、行政法規規定合同應當辦理登記手續，但未規定登記後生效的，當事人未辦理登記手續不影響合同的效力，如果原告請求被告交付該訟爭房屋，則人民法院應當責令被告繼續履行其合同，並責令被告協助原告辦理房屋過户手續。”

法律分析

由此可見，房屋買賣合同是否進行登記已在法律上確認不是生效條件，僅是未辦理有關手續之前，不具有將合同指向標的房產權屬變更的效力。本質上説，這涉及到的債權行為和物權行為二元劃分的理論，只要雙方簽訂的不動產轉移合同(債權行為)依法有效，當事人雙方就應按合同約定和法律規定辦理不動產登記(物權行為)手續。因合同一方原因未辦理過户登記手續的，人民法院應責令其繼續履行，辦理過户登記。

實用的買賣合同模板集錦 篇26

甲方（購買方）：

乙方（供應方）：

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方自乙方處購買進口葡萄酒酒等相關產品（詳見:產品報價清單），達成以下協議：

第一條、合同標的物名稱、價格

1、乙方根據本協議約定價格向甲方提供下列產品：（詳見:產品報價清單）

2、協議中訂購產品為實時報價，乙方有義務將最新的價格調整信息第一時間通知甲方。

第二條、產品質量

1、乙方有義務保證所提供的產品質量應符合國家及行業相關標準。

2、因非產品本身的質量原因（如甲方儲運不善等）產生的問題，乙方不予調換，也不承擔任何責任。

第三條、產品包裝

產品的包裝應符合國家規定和甲乙雙方約定，並且達到安全和衞生條件。

第四條、產品的交付

1、乙方或乙方委託的貨運代理人將產品運至雙方指定地

點，甲方或甲方指定的收貨人應即時對貨物數量、編碼、外觀、包裝、質量等情況進行檢驗，如有任何異議，應在立即告知乙方，否則視為驗收合格。驗收完畢後，甲方或甲方指定的收貨人應在送貨單上簽字蓋章。

2、甲方需將計劃用量按實際需要提交乙方，乙方將按照甲方的計劃進行備貨，不能備齊的貨品應在甲方提出計劃的48小時內反

饋。

3、除因產品不符合本協議約定質量標準外，甲方不得拒收。

4、乙方產品的所有權在產品交付時轉移至甲方，貨物風險隨之轉移。

第五條、貨款的結算

1、甲乙雙方約定付款方式為貨到付款。甲方應在收到貨物的5日內，將貨款匯入乙方指定賬户。

2、無論任何費用，甲方均不得在應支付貨款中自行扣除。

第六條、知識產權及保密條款

1、未經乙方許可，甲方不得擅自使用乙方商標標識以及任何相關的文字和圖片資料。

2、甲乙雙方對於本協議內容、以及在簽訂和履行本協議過程中所獲悉的對方情況、產品信息、客户資料、營銷計劃、管理方式等任何信息均負有保密義務；未經對方事先書面同意，不得以任何方式向第三方透露。

3、甲乙雙方應保證其僱員、管理人員、代理人等接受本

保密條款約束。

4、本協議因任何原因終止或解除後，本保密條款持續有效。

第七條、違約責任

1、本協議簽訂後，雙方應遵循平等誠信的原則，全面履行各自在本協議項下的義務，任何一方不履行本協議或者履行本協議所約定的'義務不符合約定，應當承擔違約責任，並賠償守約方因此遭受的全部損失。

2、甲乙雙方中的任何一方因違反國家相關法律、法規或本協議約定而給第三方造成損失時，違約方應自行向第三方承擔全部法律責任。

3、因不可抗力導致任何一方未能履行或未能全部履行本協議項下義務的，遇到不可抗力的一方應及時通知對方，可免除責任或延期履行本協議項下義務。

第八條、協議的解除

1、甲乙雙方協商一致，可以解除本協議。

2、發生下列情況之一的，守約方有權通知違約方解除協議，並要求違約方賠償其因此遭受的全部經濟損失：

（1）一方明確聲明或以實際行動表示其將不履行本協議約定的主要義務；

（2）一方違反本協議項下約定的義務；

（3）一方嚴重違反本協議項下義務，導致本協議目的無法實現的。

第九條、爭議的解決

凡因本協議引起的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，如不能協商一致，任何一方均可向當地法院提起訴訟。

第十條、附則

1、本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本協議有同等法律效力。

2、本協議一式貳份，甲方乙方各執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效，均具有同等法律效力。

附：產品報價清單

甲方：乙方：

籤（字）章 籤（字）章

年月日

實用的買賣合同模板集錦 篇27

第一條 合同目的

依據有關法律、法規，甲、乙雙方在自願、平等和協商一致的基礎上，就甲方擁有的二手車過户給乙方的相關事宜，簽訂本合同。

第二條當事人及車輛情況

（一）

甲方基本情況： 姓

名：

身份證號 居住地址： 編碼

聯繫電話

（二）乙方基本情況： 姓

名：

身份證號 居住地址 編碼

聯繫電話

（三）要過户的二手車的基本情況：

車輛牌號 車輛類型 廠牌、型號色 初次登記日期登記證號 發動機號碼 車架號碼 行使里程公里； 車輛年檢簽證有效期至 車輛購置税完税證明證號

（徵税） 車船税納税記錄卡繳付截止期：________年____月 ____日 車輛保險險種：

1、交強險保險有效期截止日期________年____月____日

2、商業險保險有效期截止日期________年____月____日 車輛相關憑證見合同附件；

第三條 車輛價款、過户手續費

本車價款為人民幣

元（大寫：

圓整），其中包含車輛、備胎以及

等款項。 過户手續費人民幣

元（以實際發生數額為準），由 方承擔。

第四條 定金和價款的支付、過户手續、車輛交付

（一）甲方已收取乙方定金人民幣

元，乙方應在辦理車輛過户手續之前將剩餘車輛價款人民幣

元（大寫：

圓整）一次性支付給甲方，甲方應當收到款項後____日內辦理過户手續。

（二）車輛在過户手續完成前由 方使用和保管。

（三）甲方辦理過户手續後，應在當日將車輛及相關產權證書轉交給乙方，交付地點在 方住所地。

第五條 雙方的權利義務

（一）甲方承諾出賣車輛為甲方合法擁有的、不存在任何權屬爭議和尚未處理完畢的道路交通安全違法行為或者交通事故。

（二）甲方是通過汽車生產廠家購買的全新車輛，購買後主要用於甲方家庭自用，該車輛在使用過程中未遭受過重大交通事故和水浸，行駛里程數據真實可靠，現甲方按照該車目前現狀出售給乙方，乙方事先已對出售車輛車況進行必要的.瞭解、試駕，如該車輛過户給乙方後出現任何質量問題，甲方不負責質量保證及售後服務，乙方需自行承擔維修費用或向車輛生產廠家主張權利。

（三）甲乙雙方應在約定的時間內提供各類證明、證件，並確保各自提供的證明、證件真實有效。

（四）乙方保證按照合同約定條款支付合同價款。

第六條 違約責任

（一）乙方未支付全部車輛價款之前，甲方有權不辦理過户手續並不承擔任何違約責任，經甲方電話通知（____日）後，乙方仍不支付車輛價款的，甲方有權解除合同並沒收定金。

（二）因客觀原因導致車輛不能過户，合同無法繼續履行的，本合同解除，甲方應當返還定金給乙方。

第七條 風險承擔 本合同簽訂後，車輛在過户手續完成前，由甲方使用和保管的，甲方承擔全部風險責任；車輛在過户手續完成並實際交付給乙方後，由乙方承擔全部風險責任。

第八條 爭議解決方式 因本合同發生的爭議，由雙方協商解決；當事雙方不願協商，或協商不成的，向人民法院訴訟解決。

第九條 其它

（一）本合同未約定的事項，按照《民法典》、《二手車流通管理辦法》以及有關的法律、法規和規章執行。

（二）雙方因履行本合同而簽署的補充協議及提供的其它書面文件，均為本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

（三）本合同經雙方當事人簽字後生效。本合同一式三份，由甲乙雙方各執一份，同時提交車輛過户管理部門一份，每份具有同等法律效力。 本合同附件：

1、《機動車登記證書》

2、《機動車行駛證》

3、有效的機動車安全技術檢驗合格標誌、環保標誌

4、車輛購置税完税證明

5、車船使用税繳付憑證

6、車輛路橋費繳付憑證

7、車輛保險單

8、購車發票

甲方：（簽字）： 乙方： （簽字）：

________年____月____日 ________年____月____日

實用的買賣合同模板集錦 篇28

賣方(以下簡稱甲方)：

買方(以下簡稱乙方)：

甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》以及北京市有關開放二級市場的相關規定，通過購買方式已取得座落於 的房屋所有權。

房屋所有權證編號：

乙方自願購買甲方房屋,甲方出售該房屋時亦同時將該房屋己分攤的土地使用面積和土地使用期限轉讓給乙方。

第一條：房屋成交價

1、雙方同意上述房屋出售並達成以下條件，建築面積為 平方米，房屋總價為￥ (小寫)，￥ 元整(大寫)。

2、房屋售價中包含公共維修基金。

3、房屋交易時所產生的:營業費、個人所得費的由 承擔.

第二條：付款方式

1、乙方應在簽定《房屋買賣合同》同時，支付購房定金計￥ 元(小寫);￥ 元整(大寫)。定金在交首付款時轉為首付款。

2、在簽定《房屋買賣合同》後10個工作日內，乙方付甲方首付款￥ 元(小寫);￥ 元整(大寫)(含定金)。

3、房產交税過户後，乙方通過銀行貸款支付餘款￥ (小寫)￥ 元整(大寫),並與銀行放款日支付給甲方。

4、首付款 +餘款=房屋成交價

第三條：

甲方同意在乙方取得乙方的《房屋所有權證》後3日內將房屋交付給乙方。交房前所發生的水、電、煤氣、暖氣、物業費由甲方承擔，交房後由乙方承擔。

第四條：

甲方在交付乙方物業時應確保物業，水、電、暖、煤、物業管理費、房費已結清; 沒有固定不可移動裝修物品的破壞; 房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;

第五條：

乙方同意甲方物業管理單位對該物業的統一管理。

第六條：甲方的承諾和保證

1、其合法擁有轉讓房屋的'完全的房屋所有權，在房屋及相關土地使用權上，不存在任何抵押、留置或其他擔保權益，亦不存在正在履行之中的《租賃合同》和其他人的優先購買權。

2、房屋交付至乙方之日，甲方對轉讓房屋和物業管理費不存在任何欠繳的款項。

3、本協議簽署之日起，除按本合同規定，甲方將不採取任何對其擁有的該房屋的權利和權益產生不利影響的措施。

4、按照法律的要求積極配合辦理過户手續，即時提供所需的全套文件資料。

第七條：乙方的承諾和保證

1、按本合同規定的期限向甲方支付轉讓房款。

2、承擔房屋在房屋交付日後由於乙方在使用過程中產生的所有風險。

3、按照法律的要求積極配合辦理過户手續，即時提供所需的全套文件資料。

第八條：房屋產權更名

1.在乙方向甲方支付首付款後，甲、乙方應各自或委派代表到房屋所在管理機構處共同辦理《房屋轉讓》手續，雙方應按國家和北京市或有關部門規定繳納相關税費。

2.甲乙雙方保證積極配合辦理房屋更名過户手續，提供全部所需的資料。

第九條：違約責任

在合同生效後，雙方應嚴格履行合同的各項條款，不得擅自變更和解除。如有違反，應按以下條款由違約方承擔違約和賠償責任。

1、乙方未按本合同規定向甲方支付房款，視為乙方逾期付款，每逾期一日，乙方應按應付而未付價款的萬分之五支付違約金，逾期滿15 日，甲方有權單方解除合同，甲方有權向乙方收取總房款 20 %違約金，乙方將房屋歸還甲方，甲方將乙方已付房款退還乙方，因次發生的相關費用由乙方承擔。

2、如因北京市房產政策原因導致該房屋無法正常過户，甲乙雙方均不承擔違約責任，已支付房款在乙方退還甲方所有房屋更名手續所需文件後3日內甲方如數退還乙方，每逾期一日，甲方應按未返還價款的萬分之五支付違約金。

甲方：

乙方：

20xx年xx月xx日