房產買賣糾紛起訴書（精選15篇）

房產買賣糾紛起訴書 篇1

原告：

住所：

被告：

住所：

聯繫方式：

訴訟請求

1、請求判決確認被告雙方於年月日簽訂的《房產買賣協議》及雙方於 年 月 日簽訂的《補充協議》均為無效;

2、請求判決被告返還原告向其支付的定金元，並依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣元。

3、請求判決被告賠償原告利息損失 元(詳見利息損失計算表)。

事實和理由

原告與被告於 年 月 日簽訂了《房產買賣協議》。協議中雙方約定：

1、交易標的為市______區 號的房產，該房產為危房。

2、上述房產交易價為 萬元。乙方(原告)應支付定金 萬元。

3、甲方(被告)交付房產應保證房屋無結構性損壞，門窗及配套水、電、煤氣等管道應當完好。

4、甲方(被告)保證上述房屋權屬清楚。

5、雙方不得中途毀約。否則適用定金罰則。

合同簽訂後，原告依照《房產買賣協議》向被告支付購房定金 萬元。

訟爭雙方於 年 月 日達成《補充協議》，約定：原告再支付定金 萬元，原告付清全部購房款時間延期至 年月 日。該協議簽訂後，原告及時支付了該 萬元定金。

最近，原告獲悉，被告於雙方簽訂《房產買賣協議》之前便在交易標的之上為第三人設立了抵押。而被告至今未告知原告交易標的上設有抵押，更未在《房產買賣協議》及其《補充協議》上提及針對上述抵押的處理方法。

依據《民法典》第四十九條規定“抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人並告知受讓人轉讓物已經抵押的情況;抵押人未通知抵押權人或者未告知受讓人的，轉讓行為無效”，原告認為：《房產買賣協議》及其《補充協議》應依法確認為無效合同。

基於上述事實和理由，為保護原告合法權益，特此請求貴院，判決如所請。

此致

市______區人民法院

原告：

年______月______ 日

房產買賣糾紛起訴書 篇2

原告：________________技術有限公司，住所地_______________________號。

法定代表人：_________，總經理。

電話：______________

被告：_______________有限公司，住所地_______________________號。

法定代表人：_________，總經理。

電話：____________________

案由：買賣合同糾紛

訴訟請求：

1、判令被告支付原告貨款__________元及違約金__________元(暫計算至__________年_____月_____日)，合計__________元;

2、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由：

__________年_____月_____日至_____月_____日，原告與被告以傳真的方式簽訂三份《產品購銷合同》，合同均約定原告為被告供應__________交換機，貨物總價款為__________元。雙方約定了交貨地點、驗貨及付款時間，逾期付款應自逾期之日起每日支付合同總額的3‰的滯納金。合同簽訂後，原告依約於當日將貨物發出，並由被告簽收。但被告並未依約履行付款義務，僅支付貨款1萬元。經原告多次催促，被告均以賬户無足夠現金為由予以拖延，並於__________年_____月_____日向原告出具《承諾書》一份，其承諾自願按合同條款支付違約金。被告至今尚欠原告貨款__________元。

為維護原告合法權益，特向貴院提起訴訟，請求人民法院依法支持原告的訴訟請求。

此致

_______________區人民法院

具狀人：_________技術有限公司

日期：_______________

房產買賣糾紛起訴書 篇3

原告：_________________郭某,女,漢族,**年**月**日出生,職業：_________________,現住址：_________________,身份證號：_________________210726聯繫電話：_________________

被告：_________________王某,男,漢族,**年**月**日出生,職業：_________________,現住址：_________________,身份證號：_________________211402聯繫電話

訴訟請求

一、判令被告

二、判令被告

事實與理由

20__年12月25日7時40分,被告駕駛無號牌兩輪摩托車沿錦州開發區南海路由東向西行駛至與錦港大街十字路口時,與同向行駛的騎自行車的原告相刮,造成原告受傷。

原告於20__年12月25日至20__年3月26日在錦州市第二醫院住院治療,共住院93天。經遼寧醫學院附屬第一醫院法醫司法鑑定所鑑定,郭某的傷殘程度為十級。

20__年3月28日,錦州市開發區公安分局交巡警大隊下達了交通事故認定書,認定被告承擔此事故的全部責任,原告無責任。被告的行為給原告的身心均造成了巨大傷害,被告已給付醫療費23000.00元,故依法請求法院支持原告的訴訟請求,保護原告的合法權益。

此致

錦州市太和區人民法院

具狀人：_________________

____ 年 _____ 月 _____ 日

房產買賣糾紛起訴書 篇4

租賃合同糾紛起訴書

原告：________，性別_____，年齡______，______年___月____日出生，工作單位_________________________，住址：_________________________________。

被告：________，性別_____，年齡______，______年___月____日出生，工作單位_________________________，住址：_________________________________。

訴訟請求：

1、請求判令被告支付拖欠的房屋租金____________元。

2、請求判令解除原被告間的租賃合同。

3、請求返還原告所有的屋內傢俱一套，價值約_______元。

4、本案訴訟費由被告承擔。

事實和理由：

______年___月____日，原告與被告簽訂了房屋租賃協議，約定將______________的房屋租賃給被告使用，並約定每月支付租賃費用________元，原告收取押金__________元。

被告於______年___月____日開始向原告付款，但自______年___月____日開始，被告停止支付房屋租金，______年___月____日，原告發現被告還私自將原告租賃房屋內的一套傢俱搬出。

原告多次請求被告支付房租及返還傢俱，均遭到被告的拒絕。原告無奈之下，起訴至貴院，望貴院審清事實，判如訴請。

此致

___________人民法院

具狀人：___________

______年___月____日

附件：

1、被告於原告租賃合同原件一份。

2、房租租給被告時，出租房設備清單及照片。

2、起訴狀__份。

房產買賣糾紛起訴書 篇5

原告____，女，____族，_________年____月________日生，住址：________區________新寓____幢________號____________室，身份證號碼：________________，電話：____________________

被告____，男，____族，________年____月____日生，住址：____________區________新寓____幢________號____________室，身份證號碼：____________，電話：________________

訴訟請求：

1、依法判決被告履行離婚協議的義務，即將位於________市________區________新寓____幢________號____________室、____________室房屋產權過户;

2、依法判決被告將___________福特汽車(價值________元)交歸原告，並辦理過户手續;

3、本案的訴訟費由被告承擔。

事實和理由：

________年，原告________與被告________雙方登記結婚，於________年____月________日，雙方的婚生子為________出生。因原告與被告的夫妻感情破裂，於________年____月________日，雙方簽署了離婚協議，在南京市鼓樓區民政局領取了離婚證。在該協議中，雙方對夫妻共有財產分割約定為：位於________市鼓樓區________新寓____幢________號____________室、____________室及________號____________室、____________室共四套房子產權為李某某、小吳某某共有;_____________汽車一輛歸李某某所有，____個月內辦理過户手續。

目前，位於________________區____________新寓____幢________號____________室、____________室兩套房屋的產權證登記在被告和小吳某某的名下;位於南京市鼓樓區某某新寓____幢________號____________室、____________室兩套房屋的產權證登記在原告和小吳某某的名下;________________汽車的行車證登記在被告名下，並由被告實際佔有使用。

現在，原被告雙方已經離婚____個月之久，原告多次催促被告履行離婚協議的義務，將上述房屋產權辦理變更過户手續，_____________汽車交給原告，均遭到被告的無理拒絕。

綜上所述，原告認為，被告不履行離婚協議義務的行為，已經嚴重侵犯了原告的合法權益，現根據相關的法律規定，特提起訴訟，請法院依法判決!

此致

________________區人民法院

起 訴 人：________________

________年____月____日

房產買賣糾紛起訴書 篇6

民間借貸糾紛起訴書怎麼寫                  民間借貸糾紛起訴書

民事起訴書

原告姓名：______       性別：______          出生年月日：____           民族：____              

身份證號碼：_______                    住址：________                電話;_________________

被告姓名:  _______      性別：______          出生年月日：____           民族：____          

身份證號碼：_______                     住址：________              電話：_______________

訴訟請求

1 請求法院依法判令被告歸還借款本金——元，及利息——元。利息的計算以總借款金額為基數，

從-年-月-日起，至本案生效判決確定的履行期限最後一日止，按月息*%計息

2 本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由

被告於_年_月_日向原告借款人民幣——元，約定-年-月-日前歸還，並出具借據一份，到期後被告並未歸還以上借款，原告多次催促要求被告歸還未果，為了維護原告的合法權益，故根據《民事訴訟法》第108條規定，特向貴院提出訴訟，請求法院判令被告償還原告本金及利息，利息以本案生效判決的履行期限最後一日為止的利息，利息按月利率*%支付，請求法院支持原告訴訟請求維護原告合法權益。

此致

————人民法院

起訴人：——

--年--月--日

房產買賣糾紛起訴書 篇7

原告：__________，性別，漢族，____________年___月______日出生，住址：______省______市______村委會______路______號，聯繫方式_____________________：身份證號碼：____________________________________.

被告：____________，性別，____________年___月______日出生，住址：______省______市______路______號，聯繫方式_____________________：經常居住地：_________省______市_________路______號，身份證號碼：______________________________.

第三人：____________房產代理有限公司_________分公司。

法定代表人： _________，住址：_________市____________中心____________樓___座，聯繫方式：________________________.

案由：房屋買賣合同糾紛

訴訟請求：

1、判令被告承擔違約責任，向原告雙倍返還定金人民幣_______________元，並承擔賣方未履行合同產生的全部費用;

2、由被告承擔本案的訴訟費用。

事實和理由：

____________年______月______日原被告在_________房產代理有限公司______分公司的居間斡旋下籤訂了《房地產買賣三方合同》。該合同約定：原告購買被告位於______市______小區______棟______層____________號個人住房，建築面積為____________平方米。產權轉移手續由經紀方負責辦理，買賣雙方應積極協助和配合經紀方辦理相關手續，並在簽署本合同之日起______個工作日內分別提供辦理產權轉移所需的手續應由買賣雙方各自提供的全部資料給經紀方。如賣方未能履行合同約定的義務，買方給予賣方_________個工作日寬限期履行義務，從寬限期屆滿之日起如賣方仍未履行合同義務的，每逾期一日，應按合同總價款的萬分之______，向買方支付違約金，逾期滿_________日仍未履行合同義務，買方有權單方接觸合同，賣方應雙倍返還定金予買方，並承擔賣方未履行合同產生的全部費用，已收取買方的房款應當日退回給買方，買方不可再進一步要求賣方做任何賠償或迫使賣方履行本合同。

合同簽訂後，原告如約向被告支付了購房定金人民幣_________元。依據合同的約定，被告應當積極協助和配合經紀方辦理所購房屋提供辦理房屋所有權證書更名等的所有憑證和手續。但被告於____________年___月______日在毫無理由的情況下，明確表示拒絕履行合同，直至現在，被告仍無理拒不提供任何手續。期間，原告曾多次與其協商繼續履行合同，但被告堅決表示不予履行。____________年___月______日原告向被告主張解除合同，並要求被告雙倍返還定定金人民幣_______________元，但遭到被告拒絕，被告表示只返還定金人民幣_______________元。被告的這種行為不僅浪費了原告巨大的精力和時間，同時也嚴重損害了原告的利益。

根據《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第15條、第18條以及《民法典》的有關規定，訴至貴院，請貴院依法支持原告的訴訟請求。

此致

_________________人民法院

具狀人：_______________

____________年_____月_____日

房產買賣糾紛起訴書 篇8

原告：_______________，男，_______________歲，原____________________公司職工，住_____省_____市_____鎮_____號。電話：______________。

被告：______________公司、住所地：______________市_____區法定代表人：______________，男，_______________歲，職務：_________________董事長，聯繫電話：______________

案由：

勞動爭議原告不服_____市_____區勞動爭議仲裁委員會勞仲字〔〕第_____號裁決書，特向貴院提起訴訟。

請求事項：_________________

訴訟理由及事實如下：_________________

此致

_____人民法院

具狀人：_________________(簽章)

_______________年_______________月_______________日

附：_________________1.副本_份;2.物證_件;2.書證_件。

房產買賣糾紛起訴書 篇9

原告：______________，男，_____族，19__________年_____月_____日出生，住__________市__________區__________路_____號院_____號樓_____號,身份證號：_____________。電話_____________.

被告：______________，女，_____族，19__________年_____月_____日出生，住__________市__________區__________路_____號院_____號樓_____號。電話：_____________.

訴訟請求

1、請求法院依法分割原、被告之父_______________死亡後所遺留的遺產(_______________價值_______________元)。

2、本案訴訟費用由_____被告承擔。

事實與理由

……

原、被告因該__________繼承問題發生糾紛，根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條規定，特向貴院提起訴訟，請求法院依法公判。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人：_________________

_____年_____月_____日

房產買賣糾紛起訴書 篇10

原告：

住址：

電話：

被告：___________房地產開發有限責任公司

住所地：

法定代表人：

聯繫人：

電話：

訴訟請求：

1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證；

2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金________元；

3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由：

______年___月___日，原告向被告支付_________萬元（￥_________元）用於購買被告於______年開發建成的_______小區____號樓____、____兩套住房，由於該小區是現房銷售，被告於原告付款當日便將房屋交付入住。______年___月___日,原告向被告支付該房屋契税及維修基金，並敦促其早日辦理房屋所有權證，但時至今日，被告方一直以種種原因拖延原告辦理其應有的房屋所有權證，原告多次聯繫被告方該項目的負責人劉_______要求辦理房屋產權手續，均未果。

為維護原告合法權利，特訴請人民法院判允前列訴訟請求。

此致

________市________區人民法院

具狀人：________

______年___月___日

房產買賣糾紛起訴書 篇11

原告：_________________姓名，性別，____________民族，____________出生日期，____________住址____________，郵政編碼，____________身份證號碼____________手機。____________委託代理人：_____________

被告：_________________姓名，性別，____________民族，____________出生日期____________，住址，____________郵政編碼，____________身份證號碼，____________手機。____________

案由：_________________房屋租賃合同糾紛

訴訟請求：_________________

1、判決解除原告與被告簽訂的《房屋租賃合同》和《補充協議》;

2、判決被告返還原告房屋租賃押金人民幣104.704元;

3、判決被告賠償原告裝修損失費人民幣1.157.271元;

4、判決被告承擔本案訴訟費、評估費。

事實與理由(根據實際情況書寫)：_________________

綜上所述，原告認為，原告與被告之間的房屋租賃合同是合法有效的，原告向被告提供符合合同要求房屋，被告理應依約及時支付租金給原告。但是，被告卻無理拒不支付租金至今。由於被告不能依約支付租金給原告，致使原告合同目的無法實現。被告的行為顯然嚴重損害了原告的合法權益。為了維護原告的合法權益，原告只好訴至法院，請求法院依法判決。

此致

__________市人民法

具狀人：_________________

上訴日期：______________

房產買賣糾紛起訴書 篇12

原告：_________________姓名_________，性別_________，年齡_________，出生_________年_________月，工作單位_________

住址：_________________一般為户口所在地，也可為現居住地

被告：_________________姓名，_________性別，_________年齡，_________出生_________年_________月，工作單位_________

住址：_________________即你出租給他的房屋地址

訴訟請求：

1、請求判令被告支付拖欠的房屋租金_____________(數額)。

2、請求判令解除原被告間的租賃合同。

3、請求返還原告所有的屋內傢俱一套，價值約________________元。

4、本案訴訟費由被告承擔。

事實和理由

_________年_________月_________日，原告與被告簽訂了房屋租賃協議，約定將________________的房屋租賃給被告使用，並約定每月支付租賃費用_____________元，原告收取押金_________________元。

被告於_____________時間開始向原告付款，但自_________年_________月_________日開始，被告停止支付房屋租金，

_________年_________月_________日，原告發現被告還私自將原告租賃房屋內的一套傢俱搬出。

原告多次請求被告支付房租及返還傢俱，均遭到被告的拒絕。原告無奈之下，起訴至貴院，望貴院審清事實，判如訴請。

此致

_____________人民法院(房屋所在地)

具狀人：_____________(原告姓名)

時間：_________________

房產買賣糾紛起訴書 篇13

原告：

住址：

被告一：

住址：

被告二：

住址：

訴訟請求：

請求法院保護婦女合法繼承權，判令二被告返還應由原告合法繼承的全部財產，即所有遺產的三分之一。

事實與理由：

原告父親_______，於_______年______月______日病故，死後留有住房____套。被告_______、_______兄弟二人，拉攏本家族一些人，以“嫁出的女，潑出的水”和“女人不是_____家後人，沒有繼承權”為由，剝奪了我的合法繼承權，將原告父親遺留的房屋及其他財產變賣，然後分掉。原告多次索要，二被告不但分文不給，還多次咒罵原告，並毆打了原告。

原告對父親盡到了贍養義務，在結婚後的____年裏，每月送給父親元生活費。不僅如此，在父親患病的一年多時間裏，給父親買的食品、藥物，總計有___元。在父親病重的一個月時間裏，整日住在父親家，伺候父親。

《民法典》第一千一百二十六條明確規定，“繼承權男女平等”。第一千一百二十七條第二款還規定，“兄弟姐妹”同屬一個繼承順序，有平等的繼承權。據此，原告曾多次請求當地村民委員會及鄉政府協助解決這繼承糾紛，但由於當地封建思想比較嚴重，某些幹部受“重男輕女”和族權思想的影響，對此糾紛一直沒有取得處理結果。

請求法院，依照事實和法律，確保婦女的合法地位和權益，判處________、_______二人歸還原告應當繼承的合法財產。

此致

_______人民法院

起訴人：_____________

______年_____月____日

附：

起訴狀副本____份；

證據材料副本____份。

房產買賣糾紛起訴書 篇14

房屋產權糾紛起訴書

原告:張某，男，漢族，*年**月**日出生，現住**市**區花園棟號，電話181

訴訟代理人：杜凱，陝西律師事務所律師

被告:陝西某某房地產開發有限公司

地址：陝西省**市**區**街號

負責人：田某董事長   電話180

案由：

訴訟請求：

一 、判令被告立即為原告辦理涉訴房產的房產證;

二 、判令被告向原告支付逾期辦理房產證的違約金20000元;

三 、判令由被告承擔本案的訴訟費用。

事實和理由:

原告於20__年4月12日與被告簽訂了《商品房買賣合同書》，向被告購買位於**市都市**小區10號樓1單元層的房屋。原告在支付完所有房款後，於__年__月__日取得正式購房發票。

房產合同簽訂後，原告依約履行了付款義務，並於20__年3月14日收樓入住，按照商品房買賣合同第十五條約定 關於產權登記的約定：出賣人應當在商品房交付使用後720日內，將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任，買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第___項處理：1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起_________日內將買受人已付房價款退還給買受人，並按已付房價款的__________％賠償買受人損失。2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的_________％向買受人支付違約金。現合同約定的時間已經超期，但是被告仍然沒有辦理相關房產證。  

雙方雖然在商品房買賣合同中約定逾期辦理房產證的違約金，但原告認為合同約定的違約金過低，應當參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期辦理房產證的違約金，並在規定期限內辦妥相關房產證。

綜上所述：原被告簽訂《商品房買賣合同書》合法有效，原告按照合同約定支付相關款項，但被告並沒有按照約定辦理相關房產證，原告與被告就上述房產糾紛事宜商討未果，現根據《合同法》及相關法律規定，懇請法院查明事實，依法支持原告的起訴請求。

此致

____人民法院

具狀人:__

__年__月__日

房產買賣糾紛起訴書 篇15

原告：_________________，____________，_____年_____月_____日出生，漢族，____________人，公司職員。住所地：_________________市__________區____________樓聯繫電話：_________________

被告：______________________， ____________，_____年_____月_____日出生，漢族，__________市人，__________市__________區__________地住所地：_________________市__________區__________室聯繫電話：________________

訴訟請求：

1.請求法院判令原被告的子女____________由原告撫養。

2.被告每月支付原告子女撫養費____________元整。

3.本案的訴訟費用由被告承擔。

事實和理由：_________________

原被告與____________年結婚，婚後生育一子。後因感情不和，原被告雙方於____________年_____月_____日達成離婚協議書，並辦理了離婚手續。離婚協議書中約定兒子由父親____________撫養，母親____________在不影響兒子正常學習和生活的前提下，可隨時探望。並於離婚協議書中約定：_________________兒子在寒暑假期間，由母親接走撫養。若此條款不能履行，則兒子的撫養權可變更為由女方撫養。離婚後，被告將孩子送到農村老家，託給孩子的爺爺奶奶來撫養。此後，原告每次探望兒子都遭到無理拒絕。____________年暑假原告去接孩子，孩子爺爺竟然將孩子藏了起來。拒絕讓原告接走撫養。原告從離婚至今僅見到過孩子一次。綜上所述，原告認為，被告把兒子放在農村老家，並拒絕讓原告探望和撫養的行為嚴重違反了離婚協議的約定。該行為不利於兒子的學習與成長，並嚴重損害了原告對兒子的撫養權和探望權。原告作為母親思兒心切，經常以淚洗面。為了維護原告的合法權益，根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條的規定，訴至貴院，望貴院判決兒子由原告撫養。

此致

____________人民法院

出具人：____________

起訴時間：____________