建設工程保持廉潔反腐敗協議（精選15篇）

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇1

工程項目名稱：_________

承包單位：_________

承包單位所在地址：_________

為了規範建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關於在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，並經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，後果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。

5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並報告主管領導。

6.乙方有權瞭解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育，按時出席甲方召集的有關會議。

8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的後果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，並向甲方單位承擔經濟賠償責任。

10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前後甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受託監理單位。

13.甲乙雙方願意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建築管理所一份，送甲方紀檢，檢察室備案一份。

甲方：_________乙方：_________

法人代表：_________法人代表：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇2

甲方：____________有限公司

乙方：____________

丙方：____________

甲乙雙方基於____________年____________月____________日簽訂的二份《借款合同》，甲方借取乙方____________萬元，在借款逾期後，甲方仍然不能還款。針對還款事宜，雙方經過協商一致特簽訂此還款協議：

一、甲方借取乙方的____________萬元本金，自____________年____________月____________日起仍按月利率35‰計息。此____________萬元本息，甲方分三次全部還清，分別於____________ 年____________ 月____________ 日償還乙方本息 萬元、於____________年 ____________月 ____________日償還乙方本息 ____________萬元、餘下的借款本息於20____________年____________ 月 ____________日前全部還清。還款方式按先息後本、利隨本清的方式進行。

二、在甲方未還清乙方的____________萬元借款本息前，乙方有權參與甲方的位於____________的______________項目的銷售資金管理，甲方有義務配合和保障乙方參與該項目的銷售資金管理，具體方式是在位於____________區的_____________項目的所有的銷售資金銀行賬户的印鑑中加入乙方本人的印章，該印章由乙方保管和使用，在甲方還清借款本息後，由甲乙雙方共同取消或變更該印鑑印章，乙方退出該項目的資金管理。

三、甲方若違反本協議約定，除借款本金仍按月利率35‰計息外，還應當向乙方支付違約金 _____________萬元，同時將乙方的借款本息一次性全部還清。

四、丙方自願為甲方履行上述協議承擔連帶擔保責任，擔保範圍包括但不限於借款本息及違約責任。

五、因履行本合同發生糾紛，由三方協商解決，協商不了，在乙方户籍所在地人民法院進行訴訟解決。

六、 本協議一式三份，甲、乙、丙各持一份。本協議自甲、乙、丙三方簽字(蓋章)生效。

甲 方：_____________有限公司(蓋章)

甲方代表：_____________

乙 方：_____________ 丙 方：_____________

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇3

建設工程借款合同

合同編號：____________

貸款方：_____________

借款方：_____________

根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放，為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條 借款用途________________________________________________________________。

第二條 借款金額

借款方向貸款方借款人民幣(大寫)_____元，預計用款為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元。

第三條 借款利率

自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利，在合同規定的借款期內，年息為___%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率 %。

第四條 借款期限

借款方保證從____年_____月起至____年_____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元，貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請代借款單位的其他開户銀行代為扣款清償。

第五條因國家調整計劃、產品價格、税率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂下列合同的文件，作為本合同的組成部分。

第六條 貸款方保證按照合同規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

第八條 凡因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，由各方協商解決;協商不成的，應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會按照金融爭議仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。

第九條本合同條款以外事項，雙方遵照《民法典》的有關規定辦理。本合同經過簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。本合同一式 份，雙方各執 份。

借款方：_____(蓋章)

授權簽字人：_____(蓋章)

地址：_________

貸款方：_____(蓋章)

授權簽字人：_____(簽章)

地址：_________

簽約日期：_______ 簽約地點：_______

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇4

____________公司(以下簡稱甲方)

住所：________________________

法定代表人：____________

(法定代表人的代理人：____________)

____________公司(以下簡稱乙方)

住所：________________________

法定代表人：____________

(法定代表人的代理人：____________)

鑑於：______年______月______日，甲方與乙方就______(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：______)，建設工程總價款為：____________萬元整人民幣。該項目已於______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及______方驗收，並於______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，並簽訂了《______工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付____________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認，並無異議。

基於以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

第一條

甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條

甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，並分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件説明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關於還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務並提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限於以下所列內容：____________________________________。

第四條雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址：

甲方聯繫地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。

乙方聯繫地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。

北京市公證處聯繫地址：

地址：__________________________________________

郵編：__________________電話：________________________

承辦公證員：____________

甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應儘快通知其他方並須在不可抗力發生後____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度説明。

3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。

第六條保密

第七條其他

1、本協議自北京市公證處公證後生效，並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，並經公證處公證。

3、本協議正本一式______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持______份，一份留存於北京市公證處備案。

甲方：__________________公司(印章)乙方：__________________公司(印章)

法定代表人或授權代表：(簽字)________________法定代表人或授權代表：(簽字)________________

________年________月________日

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇5

上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________

法定代表人：__________，職務經理。

被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。

上訴請求：

請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實後依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

事實與理由：

原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任於法無據。

首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關係，也無法律上的任何利害關係。

上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程於_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》後，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什麼河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。

其次，原判要求上訴人承擔連帶責任於法無據。

原審原告張_______受僱於被上訴人王_______，張_______在受僱過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建築資質的王_______，對於張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任於法無據。望二審法院依法准入上訴人上訴請求。

此致

_______中級人民法院

上訴人：_______燃氣有限公司

_____年_____月_____日

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇6

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》，甲、乙雙方經過友好協商，本着平等互利、協商一致原則，就________土方工程施工，達成以下協議：

第一條 工程概況及承包方式

工程名稱：

工程地點：

承包方式：包工包機械、包工期包質量，乙方直接施工不準轉包。

第二條 承包範圍

承包範圍：本工程整個基槽土方開挖。

第三條 合同工期

開工日期：________年________月________日;竣工日期：________年________月________日

第四條 合同價款

4. 本工程合同單價： 30 元 m3，一次包死，不做調整(工程量以最終結算為準)。

4.2合同價格及結算説明：

4.2. 以上單價綜合內容如下：

( )土方：歷下環衞收取的2元 m3保證金;2元 m3的渣土處置費;施工期間監控及清洗設備費。

(2)滿足施工需要的機械及用具(含設備進、出場費);

(4)工人食宿及水、電費;

小編精心推薦

SPAN style="COLOR: rgb(5 , 02, 255);">工程合同 | SPAN style="COLOR: rgb(5 , 02, 255);">施工合同 | SPAN style="COLOR: rgb(5 , 02, 255);">工程合同範本 | SPAN style="COLOR: rgb(5 , 02, 255);">施工合同範本

(5)施工照明設施;

(6)工人人身保險;

(7)進場設備保險;

(8)施工用水電費用;

(9)綜合管理費、利潤、税金及承包本工程施工的一切風險費用。

4.2.2其他乙方負責內容

4.2.2. 在開挖施工過程中，若遇巖石等各種因素，乙方均自行解決，甲方不增加費用。

各種機械進出場、配備數量，進出市區等全部進入報價，結算時不做調整。

乙方在施工過程中，因充分考慮擾民因素及運輸中出現的各種情況，出現各種罰款、賠償均由乙方負責。

乙方負責同交警、城管、環衞等相關政府職能部門的一切協調事宜及相關手續的辦理，費用由乙方負責。

第五條 工程款支付：

5. 預付款：本工程無預付款。

小編精心推薦

SPAN style="COLOR: rgb(5 , 02, 255);">工程合同 | SPAN style="COLOR: rgb(5 , 02, 255);">施工合同 | SPAN style="COLOR: rgb(5 , 02, 255);">工程合同範本 | SPAN style="COLOR: rgb(5 , 02, 255);">施工合同範本

5.2工程進度款：土方工程完成並驗收合格後，在xx年 月23日(農曆春節)前付至完成產值的50%;餘款待工程到達+0.00後一個月內付清。

第六條 工地代表

6. 甲方駐工地代表：

項目負責人：

6.2乙方駐工地代表：

項目負責人： 聯繫電話： 聯繫電話：

第七條 質量要求和控制嚴格按照經審批的《土方開挖施工方案》進行施工。

第八條 雙方責任

8. 甲方責任：

8. . 進行現場情況及技術交底，積極配合乙方工作 。

8. .2按合同支付工程款。

8.2乙方責任：

8.2. 根據雙方約定的標準，保質保量按期完成 。

8.2.2按甲方進度要求編制施工安排計劃和勞動力、設備進出場計劃，書面報甲方審核確認後嚴格執行。

小編精心推薦

SPAN style="COLOR: rgb(5 , 02, 255);">工程合同 | SPAN style="COLOR: rgb(5 , 02, 255);">施工合同 | SPAN style="COLOR: rgb(5 , 02, 255);">工程合同範本 | SPAN style="COLOR: rgb(5 , 02, 255);">施工合同範本

8.2.3根據合同工期約定，對影響工期的因素以書面形式提前通知甲方，但必須給甲方充足的處理時間。

8.2.4乙方必須保證施工人員及他人的安全，否則，由此造成的一切安全、經濟責任及損失，皆由乙方負責。

8.2.5乙方必須嚴格按照經審批的施工方案、技術交底、施工驗收規範進行施工。

8.2.6乙方不能因為施工期間可能遇到雨天等情況耽擱工期，乙方要積極採取措施確保施工進度。

8.2.7由於施工場地狹小，且在開挖時與降水支護交叉施工，乙方應考慮上述因素，由於本工程屬於深基坑，乙方更應充分考慮到坡道收挖的施工難度，並保證在施工期間服從甲方現場管理。

第九條 安全施工

9. 乙方須是具有獨立承擔民事責任能力的法人或自然人。乙方必須具備本分包工程的施工要求人員和機械設備。

9.2施工過程中，因乙方違反國家、工程所在地政府及甲方的安全、質量生產相關規章制度、規範標準、安全交底、工程指令和分包合同的相關約定等而導致的任何質量和傷亡事故，乙方應對此承擔全部責任及費用。

9.3一旦發生事故，乙方應立即採取必要的措施保護現場，防止事態的擴大，同時向甲方報告事故詳情。乙方應根據甲方的指令，按國家和工程所在地政府規定的事故處理程序加以處理。

9.4甲方認為乙方工作中的安全措施不力，設施不足，有權要求乙方限期改正。如不滿足安全要求，甲方有權自行安排，所發生的費用由乙方承擔。

9.5乙方人員必須按甲方要求佩戴統一顏色、式樣的安全帽。

9.6乙方必須杜絕在施工期間毀壞甲方材料、機具等財產的現象，若發生相關的事件，甲方有權對乙方作出相應處罰，且乙方必須無條件退場。

第十條 違約責任

0. 因甲方原因給乙方造成損失的，甲方應承擔相應賠償責任,造成工期拖延的，經籤認順延工期。

0.2乙方原因給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任，工期不予順延。

0.3因乙方原因造成工期拖延，每拖延一天按結算總價的3%進行處罰，工期控制按甲方施工時段分別控制。

0.4乙方施工質量達不到甲方和規範要求，應賠償甲方經濟損失，若在工程進行之中，甲方有權終止合同。

第十一條 爭議的解決施工合同發生糾紛時，甲、乙雙方可以通過協商解決。協商不成，應當向濟南市人民法院提起訴訟。

第十二條 合同生效與終止

2. 本分包合同自雙方授權代表簽字並加蓋單位公章後生效，甲乙雙方在結清工程尾款後，本分包合同即宣告終止。

2.2如甲方與業主簽訂的合同解除，本分包合同隨之解除。

第十三條 合同份數本合同一式陸份，正本貳份，副本肆份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。

第十四條 合同文件及解釋順序

4. 本合同條款。

4.2甲方與業主簽訂的施工合同及雙方往來的函件。

4.3工程洽商、變更等確定雙方權利義務的紀要、協議等。

4.4標準，規範及有關技術文件。

4.5圖紙。

4.6甲方發佈的項目管理文件。

第十五條 其他條款

5. 本分包合同未盡、未明事宜由甲方與乙方另行協商，達成補

充，與本分包合同具有同等法律效力。

5.2本合同全部內容皆為電腦打印格式，手寫無效。

補充條款：

甲方：(蓋章)

地址：

法定代表人或授權代表： (簽章) 乙方：(蓋章) 地址： 法定代表人或授權代表： (簽章) 開户銀行： 開户銀行：

賬號： 賬號：

傳真：

日期： 年 月 日 傳真： 日期： 年 月 日

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇7

發（總）包單位：__（甲方）　　承（分）包單位：__（乙方）　　根據《中華人民共和國民法典》，以及有關規定，結合本工程的具體情況，雙方經充分協商，簽訂本合同，共同遵守。　　

第一條 工程名稱：錨杆工程　　建設地點：__　　

第二條 建設規模、面積（工程量）和承發包工程的範圍及內容：　　

1.基坑錨杆__條，包括現場已澆注__條錨杆的張X及鎖定，總工程量為__延米。　　

2.錨杆施工依據設計方案和相應施工規範，工作內容包括：

①錨杆鑽孔；

②錨杆設置及灌漿；

③錨杆張X與鎖定。　　

第三條 本合同所承包工程的工期定為__個日曆天，工期計算的起止時間是：_年____月____日開工，_年____月____日竣工。上述工期以施工方案工期為準。　　在履約過程中，根據變更設計所影響的工期和甲方責任、不可抗力所延誤的工期等因素，經甲、乙方簽證認可後，進行調整，從而最後確定竣工日期，乙方應按此竣工日期竣工。　　

第四條 工程質量標準及保修條件、期限，按本條第__項執行：　　

1.按照國家及省、市的有關規定執行，符合設計要求。　　

2.按照國家《現行建築施工規範大全》有關標準執行，工程保修至地下室施工到0.00時為止。　　

第五條 承包方式：　　實行大包乾。即包工、包材料、包質量、包工期、包安全。錨杆按__元米計價。　　具體工期要求為：在__個日曆天內完成全部錨杆的鑽孔、灌漿，並且張X完畢至少一半錨杆。　　

第六條 工程總造價按上述承包範圍和方式，計（概算）為人民幣：__元整（__），工程結算以實際發生工程量為準，單價不變。　　

第七條 甲方應負責完成下列工作：　　

1.在開工前三天完成“三通一平”（包括進場道路），接通水、電源和辦理報建、臨時場地、佔用道路等的批准手續。同時向乙方提交施工（安裝）圖紙與説明書和有關的技術資料各一份；水電安裝圖紙__份；地質勘探資料一份；建築（安裝）許可證和報建審核意見書。　　

2.提供現場水電接點，材料堆放點及臨時設施。　　

3.以上工作由__統一解決安排。　　

第八條 乙方應負責完成下列工作：　　

1.在開工前三天完成組織施工圖會審、編制施工組織設計，並送交甲方，作為甲方檢查監督執行施工計劃的依據。　　

2.全面負責錨杆施工，保質保量按期完成任務。　　

3.完工後，提供有效的竣工資料兩份。　　

第九條 乙方承包的任務，非經甲方同意，不得隨意分包給

第三方。　　乙方必須嚴格按照施工圖與説明書以及施工技術規範和操作規程進行施工，按規定做好試件和材料的試驗，確保工程質量，按期完工。在工程質量上必須接受質量監督部門和甲方的監督，甲方發現其在主要形象上拖進度__天時，或在主要工程上存在重大質量問題時，經質監部門確認後，甲方應以書面通知乙方，乙方在__天內必須採取有效措施糾正。否則甲方有權採取措施直至終止合同，調換施工隊伍。因此所造成的實際損失，由乙方負責。　　乙方在施工過程中，發現施工圖紙與説明書不符，重要結構或關鍵部位所需的材料規格、質量不符合設計要求，或設備有缺陷時，應立即以書面通知甲方。甲方應在__天內會同設計單位進行處理，並辦理技術簽證。否則，乙方有權停工，除工期順延外，因此所造成的窩工損失由甲方負責。　　

第十條 甲方委託監理公司為駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，檢查驗收隱蔽工程、辦理中間交工工程驗收簽證手續，督促乙方按規定搞好試件、材料試驗和各項技術資料及報表整理，負責簽證、解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。　　

第十一條 材料、設備的供應及其消耗含量和價差處理，按本條第__項執行：　　

1.工程所需材料，全部由乙方負責，其費用和材料價格已按__的規定列入造價內，在施工過程中，如材料價格變動，按有關規定進行調整。　　

2.施工過程中，材料價格如有變動，不再調整。　　

第十二條 工程價款的支付和結算必須劃（匯）入乙方的開户銀行：__辦事處，帳號：__。否則，由此所造成的一切後果均由甲方負責。乙方不得將工程款轉入

第三方帳户或挪作他用。　　工程備料款和進度款按本款第__項執行：　　

（一）按市建設銀行工程價款結算辦法的撥付規定辦理，即在合同簽訂__天內，按總造價（當年計劃）的百分之__預付備料款，進度款按工程進度百分之時付款百分之__，工程進度百分之時付款百分之__，工程進度百分之時再付百分之__，其餘工程進度款由預付備料款抵充，留下尾款百分之五待審定竣工結算後付清。　　

（二）工程款支付辦法：　　

1.合同簽訂____日內，甲方向乙方支付__元備料款。　　

2.乙方完成進度達50％時，甲方再向乙方支付工程總造價的40％。　　

3.乙方完成進度達90％時，甲方再向乙方支付工程總造價的15％。其餘款項在地下室施工到0.00時付清。　　工程結算：乙方應在全部工程竣工驗收合格後__天內提出竣工結算，送甲方和經審核，甲方應在接到結算之日起__天內提出意見，逾期視作同意，由經劃帳，結算尾數。雙方對竣工結算確認後__天內，應進行退補結算。　　

第十三條 甲方因生產或使用需要，確需變更設計時，應書面通知乙方，並提供由原設計單位出具的變更設計的技術資料，按規定辦理變更工程手續，簽訂補充協議或變更合同，造價按工程增減的規定進行調整和結算。　　工程中途停建、緩建或由於設計變更以及設計錯誤造成的返工，甲方應採取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定後賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷，材料和構件積壓的損失。　　

第十四條 工程交工驗收　　

1.工程交工驗收，應以施工圖紙及説明書、圖紙會審記錄、有關變更增減的書面文件、國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。　　

2.隱蔽工程在隱蔽前__天，由乙方通知甲方到場檢查，甲方不按時到現場檢查的，乙方可自行檢查後隱蔽，並認真如實填寫隱蔽記錄，甲方應予承認。若事後甲方提出複查的，複查合格，所有費用和因此造成乙方的經濟損失，由甲方承擔，所耽誤的時間應順延工期；複查不合格，檢查費用由甲方承擔，乙方應負責無償返修。若乙方未通知甲方到場檢查，單方完成隱蔽工程的，甲方有權要求重新檢查，不論檢查結果是否合格，一切費用由乙方承擔。　　

3.工程（包括單項工程）竣工前五天，由乙方通知甲方組織有關單位進行驗收。驗收工作在工程竣工後__天（單項工程七天）內進行，並應按期驗收完畢。工程質量及工程內容符合要求的，雙方在《竣工工程驗收證明書》上籤章，同時乙方將全部有效的技術檔案資料向甲方移交。如工程質量不合格或工程內容尚未完成者，由乙方在商定的期限內進行翻修或補建後，再進行驗收，直至達到符合標準和要求為止。並按最後驗收合格的日期作為竣工日期，由此支付的一切費用均由乙方負責。甲方逾期組織驗收的，除應向乙方償付違約金外，如果驗收合格的，按本款規定的驗收日期作為竣工日期；驗收不合格需翻修的，按實際逾期天數順延工期。工程（包括單項工程）未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，因此而發生的質量或其它問題，由甲方承擔責任。　　

4.工程竣工後，應繪製竣工圖。工程變更不大的，由乙方在原施工圖上加上註明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由乙方另繪竣工圖。　　

第十五條 獎勵　　

1.提前竣工或趕工獎勵：__。　　

2.乙方按期竣工，並經工程質監部門和主管部門檢查鑑定或認可的優良級品工程的，甲方同意按工程總造價__分之__獎勵給乙方。　　

第十六條 違約責任　　

1.甲方逾期供應材料、設備或逾期履行

第七條各項規定之一者，從逾期__天次日起，除應負擔乙方的實際損失外，並按拖延天數順延工期。　　

2.甲方不按期撥付工程款，從超過__天次日起，按拖欠數額，按照銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款違約金。同時，乙方有權停止施工，直至結清之日，停工期間的窩工和其它損失按實由甲方承擔，工期順延。　　

3.乙方逾期竣工，從逾期__天次日起，每逾期一天，按工程總造價（單項工程按該項工程造價）的萬分之__向甲方償付違約金。　　

4.甲方逾期組織驗收交工工程（包括單項工程），乙方逾期提交竣工結算的，從逾期__天次日起，每逾期一天按工程總造價（單項工程按該單項工程造價）的萬分之__向對方償付違約。　　

5.一方逾期結清或退回工程尾款者，從逾期__天次日起，按應結清或退回數額，比照銀行有關延期付款的規定，向對方償付逾期違約金。　　

第十七條 遇人力不可抗拒的災害損失，按本條第__項處理：　　

1.報上級有關部門裁定。　　

2.工期順延。　　

第十八條 其它事項及補充條款　　

1.有關本工程的施工圖紙與説明書和會審記錄，以及圖表、資料，雙方進行的有關會議，洽談記錄，雙方協商同意並經雙方當事人簽證的有關修改設計的變更文件等，都是據以施工和交工驗收的技術資料，也是本合同的組成部分。　　

2.乙方應加強防火、防盜、治安、施工安全防護措施和加強對施工隊伍的管理，遵守和執行安全、文明和深夜施工等的規定。否則，導致造成的損失和有關部門按規定給予的處罰或追究賠償的經濟損失均由乙方負擔。　　

3.甲方無償提供乙方施工人員共__人的住宿及生活用水、用電。　　

4.乙方施工用水用電按市有關規定，從結算款中扣除。　　

5.基坑開挖時，擋土樁間如有流砂或擋土樁位移超過規範偏差及漏水等影響地下室施工的情況，由乙方負責處理，因此發生的一切費用，由乙方承擔。措施費按__元包死，如無上述情況，甲方照付上述措施費給乙方。　　本合同自簽訂之日起生效，到工程交工驗收和結清工程款之日自然失效。本合同正本二份，雙方各執一份；副本四份，雙方各執二份；送建委、雙方主管業務部門、經、税務局、工商局及有關單位各一份。　　甲方（蓋章）：__ 乙方（蓋章）：__　　住所：__ 住所：__　　簽約代表（簽字）：__ 簽約代表（簽字）：__　　電話：__ 電話：__　　傳真：__ 傳真：__　　編碼：__ 編碼：__　　簽訂地點：__ 簽訂地點：__　　_年____月____日 _年____月____日

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇8

借 款 方：________________________________________________ 法定代表人：____________________職務：____________________地 址：____________________郵碼：________ 電話：________ 貸 款 方：________________________________________________ 法定代表人：____________________職務：____________________地 址：____________________郵碼：________ 電話：________ 根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條 借款用途：________________________________________

第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____ (大寫)元。預計用款為________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；

第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利。在合同規定的借款期內，年息為____ %。借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%。

第四條 借款期限：借款方保證從________年____月起至________年____月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開户銀行代為扣款清償。

第五條 因國家調整計劃、產品價格、税率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

第六條 代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

第九條 本合同經過簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。借款方：____________(蓋章) 貸款方：____________(蓋章)代表人：____________ 代表人：________年____月____日 ________年____月____日

返

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇9

甲方：

乙方：

甲、乙雙方本着自願、平等、公平、誠實、信用的原則，經友好協商，就甲方委託乙方對山西煤炭運銷集團有限公司地質工程進行物探工作相關事宜，根據中華人民共和國有關法律、法規的規定簽定本協議，由雙方共同遵守。

一、工程概況：

1、工程名稱：煤礦地質物探工程;

2、施工地點：市郊區平坦鎮中莊村;

3、工程開竣工日期：年月 日至年 月 日。

二、工程價款及支付方式

1、工程價款：

工程量約米， 元/米，合同價款共計約人民幣 元(大寫：萬元整)，以上價格為含税價;最終價款按實際工程量進行結算。如有特殊要求另行收費，以雙方簽字驗收單為準。

2、付款方式：

物探工作完成 米時，甲方付給乙方 萬元，測井工作全部完成後十日內付清全部工程款，並提交正式測井成果。

三、甲方責任

1、按照合同約定的時間及時向乙方支付工程款，並在工程全部完工後據實結算。

2、甲方負責施工區內地方協調工作及外部關係，確保乙方測井工作順利進行，涉及賠償費用由甲方負責。

3、在乙方到達現場前及時提供鑽孔測井通知書及鑽孔1:200簡易柱狀圖。

4、甲方應確保施測鑽孔的孔內安全，如因施測鑽孔孔內事故致使測井儀器損壞，甲方應向乙方賠償由此而造成的經濟損失。如因不可抗力原因發生事故時，協助乙方處理解決。

四、乙方責任

1、物探測井由乙方獨立承擔，其主要任務是劃分巖性層、確定深、厚度，孔斜參數。

2、乙方接到甲方測井通知後24小時內進入施工現場。並按甲方要求進行測井。

3、施工中乙方應當根據相關規定做好安全措施，安全責任由乙方自負。

4、乙方應當在單孔全部測井結束後12小時向甲方提供測斜及孔底位移成果表、煤層成果及質量評級表和巖性(大於1米)解釋成果表。

5、嚴格按照地質礦產行業標準《煤田地球物理測井規範》DZ/T0080-93施工.

五、在測井過程中，視地質情況需要外加測井方法時，其測井費用也相應調整。

六、本合同未盡事宜，雙方協商解決;協商不成的`，任何一方可向合同簽署地人民法院起訴。

七、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，均具同等法律效力。

甲方： 乙方：

代表簽字： 代表簽字：

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇10

甲方：

乙方：

甲、乙雙方在平等、自願、互惠的原則下，根據國家有關法律、法規及《柳河縣鼓勵投資若干規定》(柳政發[20__]1號文，以下簡稱“規定”)，達成如下協議：

一、建設項目

二、建設地點

三、投資規模

乙方在甲方區域內投資x萬元，其中固定資產投資萬元(待投產後由縣招商引資考評工作辦公室核定)。

四、建設起止時間

自x年x月x日至x年x月x日，完成固定資產投入x萬元，x年x月x日投入生產。

五、乙方享有的優惠政策

(一)土地政策

乙方項目建設用地畝。具體享受政策按《規定》有關政策執行。

(二)財政税收政策

1、乙方享受目前國家振興東北老工業基地税收優惠政策。對購進機器設備所含增值税進行抵扣;提高固定資產折舊率和縮短無形資產攤銷年限;提高計税工資税前扣除標準。

2、從企業納税年度起5年內，企業前3年上繳所得税的40%和增值税的20%全部獎勵給投資企業，後2年所得税的20%和增值税的10%全部獎勵給投資企業，用於企業擴大再生產和技術改造。

(三)規費政策

1、新辦企業建設期間，行政事業性收費按《規定》有關政策執行。

2、新辦企業生產經營期間，對各項行政事業性收費參照重點企業扶持政策，實行“一個漏斗收費”政策。

(四)服務措施

1、甲方為乙方提供“一條龍”服務和“一站式”審批,全程跟蹤服務,協助乙方辦理各種證照手續。乙方負責出具相關要件，並承擔辦證費用。

2、對域外投資項目，由縣招商引資工作委員會辦公室出具確認文件，相關部門兑現優惠政策。

六、乙方責任

(一)乙方須在本協議確定期限內實施項目建設，並按期投入生產。

(二)乙方經營期限需在10年以上，經營期限內不得擅自轉讓、抵押或改變土地用途，如有需要，須經甲方同意。

(三)本協議簽字後，乙方需向甲方交納萬元項目建設保證金。如項目出現停建、撤建或改變土地用途，甲方除收回土地使用權外，乙方的地上投入部分和項目建設保證金無償劃歸甲方所有。項目基礎建設結束後，保證金全部返還。

(四)乙方需按甲方要求的統一規劃進行土建施工和建設。

七、本協議未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。

甲方:(印章)　　　法人代表(簽字)

乙方:(印章)　　　法人代表(簽字)

年　月　日

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇11

建設單位：(以下簡稱甲方)

施工單位：(以下簡稱乙方)

為加強施工現場環境治理管理，認真執行、貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局的有關環境保護法律、法規和管理要求。依據《中華人民共和國環境保護法》的有關規定。確保施工現場環境保護工作始終保持良好狀態，雙方本着平等、自願的原則，簽訂本協議書。甲方和乙方應當按照各自職責，對施工現場各自施工區域的環境保護進行監督管理，嚴格遵守本協議書的權利、責任和義務。建立起相互理解信任，相互支持配合的良好關係，保障施工現場環境保護工作順利進行。

甲方的權利、責任和義務：

貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。加強對施工單位的要求，負責對施工現場環境保護進行全面監督、管理，並對施工現場環境保護工作進行檢查和指導。

施工現場周邊必須進行圍擋，現場大門和圍擋要牢固、整齊、美觀、規範。現場清潔、整齊，主要道路硬化，有排水措施。

建築垃圾、生活垃圾分類存放，並應及時清理，現場出入口要設置洗車設備，確保車輪不帶泥砂上路。

遇有四級以上大風天氣時做好遮蓋工作，採取有效揚塵防治措施。

施工現場存放水泥、砂石、灰土等物料要採取有效揚塵措施，堆放整齊，並配備相應的灑水設施，及時灑水降塵。

砼泵、車輛清洗處應設沉澱池，存儲和使用油料要有防治污染土壤、水體措施，食堂污染應有隔油池，定期掏油。人為活動噪聲應有控制措施。

由於沒有貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局及公司有關施工現場環境保護的管理規定，未落實責任制和規章制度。對施工現場環境保護沒有進行全面監督、管理、檢查和指導。被上級部門曝光，批評及罰款。或對施工現場造成不良影響，由甲方負責。

乙方的權利、責任和義務：

貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。服從管理，對施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作負全面責任。

進入現場施工必須按照總包對環境保護管理的要求施工，施工區和生活區域有明確的劃分,及時清運施工、生活垃圾,或放入指定的容器內,或放入指定的容器內。不能將施工垃圾凌空拋撒。各工種在每天收工前必須做到活完料淨腳下清”的原則。生活區和宿舍內不得亂扔任何垃圾(剩菜、剩飯和不要的日常用品),並放入指定的可回收和不可回收的容器內,保持清潔。

施工現場要防止揚塵,運料汽車出現場大門必須有人負責保潔工作,配備相應的灑水設備。保持地面潮濕、清潔,以防揚塵污染空氣。

四級以上風應及時、快速清掃道路,加大對路面灑水、清掃的頻次,減少揚塵污染。施工現場土方、砂、堆必須覆蓋。

水泥等集中存放在庫房或嚴密遮蓋。

施工現場強噪聲機具應採取有效封閉措施,人為活動噪聲控制措施合理、有效、現場無違章現象。必須嚴格控制作業時間，一般不超過22時，對人為的施工噪聲應有降噪措施和管理制度。

所有施工人員進入施工現場必須帶好安全帽,杜絕現場亂扔生活垃圾的發生。

由於沒有貫徹落實國家、市建委、市環保局及公司有關施工現場環境保護管理規定,落實責任制和規章制度。對所屬施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作全面負起責任。

補充條款：

補充條款如下：

加強所負責施工區域的環境保護管理，做到6個100%。

現場道路每天定人進行清掃、灑水;

所負責的施工區域內垃圾分類存放,垃圾定期清理

按《揚塵取費[ ] 號文件》規定增加費率建築1.83%，裝飾0.61%，安裝1.22%執行，進入工程決算。

資金投入使用情況：

施工道路及主要出入口： 元

工地施工道路及加工區域： 元

固定式沖洗設備： 元

密目網： 元

標示標牌： 元

噴淋、噴霧系統： 元

其他用具：水管、掃帚、鐵鍬： 元

視頻監控裝置： 元

建設單位(蓋章)： 施工單位(蓋章)：

負責人簽字： 負責人簽字：

年 月 日 年 月 日

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇12

甲方　　乙方　　____省勞動和社會保障廳　　____省建設廳 監製　　甲方 法定代表人　　營業執照註冊號 資質等級　　在川通訊地址 郵編　　乙方 性別 電話　　居民身份證號碼　　家庭住址 編碼　　户口所在地 省（市） 區（縣） 鄉鎮 村　　根據《中華人民共和國勞動法》和有關規定，甲乙雙方經平等協商一致，自願簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。　　

一、勞動合同期限　　

第一條 勞動合同期限（甲乙雙方選擇適用）　　

1、有固定期限勞動合同　　本合同於________年____月____日生效，於________年____月____日終止（如有試用期，則試用期從________年____月____日到________年____月____日）。　　（

2、以完成一定的工作任務為期限的合同　　本合同生效日期為________年____月____日；以乙方完成工作任務為合同終止時間。　　

二、工作內容和要求　　

第二條 甲方招用乙方在 （項目名稱）　　工程中擔任 位（工種）工作。乙方的職業資格等級證或上崗證號碼為　　

第三條乙方應按照甲方的要求，按時完成規定的工作任務，達到規定的質量標準。　　

三、勞動保護和勞動條件　　推薦合同樣本　　183;勞務分包合同 183;勞務外包合同 183;勞務承包合同　　

第四條 甲方對乙方的工作時間安排必須執行國家規定的工時制度。甲方由於生產經營需要，經乙方同意後，可安排乙方加班，但不得違反國家有關規定，且應合理安排職工補休或按照《勞動法》的有關規定依法支付加班、延長工作時間工資報酬。　　

第五條 甲方應當在乙方進入施工現場前對乙方進行入場施工安全教育。甲方應當對已取得電工、焊工、登高作業等特殊工種操作證書的乙方進行崗前培訓（或書面交底）後，方可上崗作業。　　

第六條 甲方根據生產崗位的需要，按照國家勞動安全、衞生的有關規定，為乙方配備必要的安全防護措施，發放必要的勞動保護用品。　　

第七條 甲方根據國家有關法律法規，依法建立安全生產製度；乙方應當嚴格遵守甲方的勞動安全制度，嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。　　

四、工資保險待遇　　

第八條 乙方在試用期間的工資為每日（或每月） 元，試用期滿後工資為每日（或每月） 元；按工作量計算工資的，每 （工作量單位）支付工資 元。　　雙方約定的工資不得低於施工地行政區域內最低工資標準。　　甲方應在每月____日前計發乙方的工資（不得交由包工頭代發），並由乙方簽字確認。　　甲方應在勞動合同終止、解除時一次性付清乙方的工資。　　合同甲方如為分包方，工資支付發生違約情況由工程總承包單位負責支付。　　甲乙雙方對工資支付的其他約定　　

第九條 甲方應按規定為乙方辦理社會保險，並按規定足額繳納社會保險費用。雙方勞動合同解除後，應按有關規定轉移社會保險手續。乙方因工負傷，其待遇按國家和當地人民政府有關規定執行。　　

五、勞動紀律和勞動合同的變更、解除、終止、續訂　　

第十條 乙方應嚴格遵守甲方的各項制度、勞動紀律和安全技術操作規程。　　

第十一條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：　　

（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；　　

（二）有打架鬥毆、偷竊、賭博等違法、違紀行為的；　　

（三）嚴重失職，營私舞弊，對甲方造成重大損害的；　　

（四）嚴重違反甲方施工現場安全管理規定和甲方勞動紀律的；　　

（五）被依法追究刑事責任的。　　

第十二條 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同；　　

（一）在試用期內的；　　

（二）甲方以暴力、威脅、監禁、或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的；　　

（三）甲方不能提供安全的勞動條件或者按照本合同規定支付勞動報酬的。　　

第十三條 變更、解除、終止、續訂本合同，應在規定的時限前以書面形式通知對方，不得擅自變更、解除、終止本合同。　　

六、違約責任、勞動爭議處理及其它　　

第十四條 甲方與乙方解除勞動合同時，應給乙方出具終止、解除勞動合同證明書。　　甲方解除乙方勞動合同，符合勞部發481號文件規定的，應支付經濟補償金。　　甲、乙方違法解除勞動合同，應按勞部發223號文件給對方以賠償。　　

第十五條 雙方因履行本合同發生爭議，應當自勞動爭議發生之日起，____日內向工程所在地( 區、縣)有管轄權的勞動仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可直接到裁決書之日起____日向人民法院起訴。　　

第十六條 甲方依法制定的規章制度及其他專項協議作為本勞動合同的附件，與勞動合同具有同等法律效力。　　

第十七條 本合同未盡事宜或與國家、____省有關規定相悖的，按照有關規定執行。　　

第十八條 本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，一份交工程所在地勞動部門備案,一份留在乙方務工的建築施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。　　

第十九條 雙方約定的其他事項。　　甲方（公章） 乙方（簽字或蓋章）　　法定代表人或委託代理人　　（簽字或蓋章）　　簽訂日期：年____月____日　　合同鑑證單位　　鑑證日期：年____月____日

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇13

委託人：________________

甲方代表：________________

經雙方協商一致，簽訂本協議。

一、工程概況

委託人委託甲方代表監理的(以下簡稱“本工程”)，概況如下：________________

工程名稱：________________

工程地點：________________

工程時間：________________暫定為20__年3月25日至20__年8月25日(共153天)

二、協議實施細則

1、委託人的權利

(1)委託人有對工程規模、設計標準、規劃設計和設計使用功能要求的認定權，以及對工程設計變更的審批權。

(2)甲方代表因私自請假或他人替換須事先徵得委託人的同意。

(3)委託人有權要求甲方代表提交監理工作日誌及監理業務範圍內的專項報告。

(4)當委託人發現甲方代表不按協議履行職責，或對工程造成損失，委託人有權終止協議並要求甲方代表承擔相應的賠償責任或連帶賠償責任。

2、委託人的義務

(1)委託人應當在雙方約定時間內免費向甲方代表提供與工程有

關的工作資料。

(2)委託人應當在約定的時間就甲方代表書面提交併要求作出決定的一切事宜作出書面決定。

(3)委託人應免費向甲方代表提供必要的辦公用房和其他辦公設施。

3、甲方代表的權利

(1)工程建設的相關事項(包括規劃設計、項目實施、使用功能、項目變更等)向委託人的建議權。

(2)事先徵得委託人同意對工程設計中的技術問題，按照安全和優化的原則，向委託人提出建議，發現工程設計不符合國家頒佈的工程質量或設計約定的質量標準時，有權書面報告委託人並要求設計人更正。

(3)審批工程實施的組織設計和技術方案，按照保質量、保工期、保安全和降低成本的原則，向施工單位提出建議，並向委託人提出書面報告。

(4)對於不符合設計要求和協議約定及國家質量標準的構配件、設備，有權通知施工單位停止使用;對於不符合規範和質量標準的工序，分項工程和不安全施工作業，有權通知停工整改、返工。

(5)工程實施進度的檢查、監督權，以及工程實際完成日期提前或超過工程實施協議規定的完成期限的籤認權。

4、甲方代表的義務

(1)保證簽訂協議時起至履行完畢本協議項下全部義務時止，

始終具備符合國家法律法規、部門規章規定的執行本協議所必需的資質。

(2)嚴格執行國家法律法規，按章辦事，自覺維護委託人的利益。

(3)每天按時到委託人處打考勤，接受委託人的檢查、監督，嚴格履行服務承諾，做到誠實守信。

(4)使用委託人提供的設施和物品屬於委託人的財產，在監理工作完成或中止時，應按協議約定的時間和方式移交給委託人。

(5)在協議期內或協議終止後，未經委託人同意，不得泄露與本工程、本協議業務相關的保密資料。

5、甲方代表在責任期內，應當履行約定的義務，假如因甲方代表過失而造成了委託人的經濟損失，應當向委託人賠償;觸及法律的，還應當承擔相應的法律責任。

6、甲方代表不得接受監理工程項目施工方的任何報酬或者經濟利益，果斷杜絕商業賄賂行為。

7、在委託協議簽訂後，實際情況發生變化，使得甲方代表不能全部或部分執行監理業務時，甲方代表應當書面通知委託人。因不可抗力導致委託監理協議不能全部或部分履行，甲方代表不承擔責任。

8、甲方代表向委託人辦理完驗收或工程移交手續，施工單位和委託人已簽訂工程保修責任書，甲方代表收到監理報酬尾款，本協議即終止。

9、當事人一方要求變更或解除協議時，應事先通知對方，因解

除協議使一方遭受損失的，除依法可以免除責任外，應由責任方負責賠償，變更或解除協議的通知必須採取書面形式，協議未達成之前，原協議仍然有效。

三、工作薪酬

1、委託人以實際工作時間支付甲方代表100元/天，該工程竣工，驗收合格後，委託人應全額支付工資。委託人不可隨意剋扣或者無故拖欠甲方代表工資。

2、甲方代表在本合同履行期間病休或事假，甲方按請假天數扣除工資，且委託人不承擔任何醫療費用及其它經濟費用。

3、甲方代表應加強自身安全防範意識，否則發生傷、亡等事故由甲方代表自行承擔一切經濟和法律責任。

4、甲方代表患有職業病或其它疾病，而不能勝任本工作崗位的，應自行解除勞務合同，甲方代表不可隱瞞，否則因甲方代表帶病作業而發生傷亡事故，所引發的一切經濟及法律責任，由其自負，委託人不負任何醫療、保險、工傷及其它一切經濟補償。

四、甲方代表向委託人承諾，按照本協議的規定，承擔監理工作。

五、本協議自雙方簽字蓋章後生效。本協議一式肆份，委託方叁份，甲方代表壹份，具有同等法律效力。

委託人：________________(蓋章)甲方代表：________________(簽章)法人代表：________________(簽字)身份證號：________________

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇14

借 款 方：

法定代表人：

地 址：

貸 款 方：

法定代表人：

地 址：

根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條 借款用途：________________________________________

第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣 (大寫)元。預計用款為一年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;

第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利。在合同規定的借款期內，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.

第四條 借款期限：借款方保證從 年 月起至 年 月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為 年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開户銀行代為扣款清償。

第五條 因國家調整計劃、產品價格、税率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

第六條 代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

第九條 本合同經過簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

借款方：____________(蓋章) 貸款方：____________(蓋章)

代表人：____________ 代表人：____________

年 月 日 年 月 日

建設工程保持廉潔反腐敗協議 篇15

(甲方)發包人： 

(乙方)承包人： 

法定代表人： 黃海建 證書等級： 一級 電 話：

(甲方)委託(乙方)承包人建造 1#廠房 建造工程，經雙方協商簽訂合同，合同依據如下：

1.1依《中華人民共和國合同法》 《中華人民共和國建築法》 《建設工程勘察設計市場管理規定》去執行。

1.2國家及地方有關建築工程管理法規和規章。

1.3建築建設工程，設計院設計建造施工圖批准文件去執行。

2.1本合同建造項目內容：名稱、規模、階段完工時間表、投資及建築工程費用表見下表： 所有報價以設計院設計施工圖紙要求標準去建造、施工，1#廠房報價如下表格：

2.2乙方承包甲方所發包之工程，為確保乙方能準時保證按時完工交付甲方使用，乙方 5%的保脩金 。

2.3乙方保證按工程進度，準時或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建設中途無法繼續施工，經雙方協商解決。

2.4若乙方無法繼續施工或未能履行合同的建設，甲方可全權決定收回乙方已蓋好或尚未建設完成的工地現場。

2.5乙方若停工十日以上，未能繼續依合同建造，甲方可書面通知乙方後，自行和第三方(丙方)新的建設團隊簽約施工，繼續完成乙方未完成的建造工作，甲方不承擔乙方所投放施工的建造費用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授權和工程建設)

3.1本合同建造費，估算為 人民幣，甲方需依工程進度和合同要求，準時付款給乙方。付款支付如附件一。

4.1(甲方)發包人按本合同規定的內容，在規定的時間內向(乙方)提交資料及文件，並對其完整性、正確性負責，(甲方)發包人不得要求(乙方)承包人違反國家有關標準進行建造。

4.2(甲方)發包人變更委託建造項目、規定、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料較大修改，以致(乙方)承包人需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)，重新明確有關條款外，(甲方)發包人應按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造費用。

4.3在未簽訂合同籤(甲方)發包人已同意，(乙方)承包人為(甲方)發包人所作的各項估計，報價應按收費標準相應支付建造費用。

4.4(乙方)承包人應保護(甲方)發包人的知識產權，設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利設計。未經(甲方)發包人同意，(乙方)承包人不可向第三人轉讓或用於好本合同外的項目。

5.1(乙方)承包人應按國家技術規範、標準、規程及(甲方)發包人提出的施工圖要求，進行施工建設，按合同規定的進度要求，提交質量合格的材料、物料和輔料並保證施工品質。

5.2(乙方)承包人建築施工建築物合理使用年限最少為 年。

6.1在合同履行期間，(甲方)發包人要求終止或解除合同，(甲方)發包人應根據(乙方)承包人已進行的實際工作量支付賠償給(乙方)承包人。

6.2(甲方)發包人應按本合同規定的金額和完成的工程進度項(乙方)承包人支付建造工程費。逾期支付每週應承擔支付千分之一的逾期違約金，逾期超過30天時，(乙方)承包人有權暫停履行下階段的工程工作，並書面通知(甲方)發包人。

6.3(乙方)承包人對圖紙資料及文件出現的遺漏或錯誤應立即和設計院溝通修改和補充。由於(甲方)圖紙資料及文件出現的遺漏或錯誤造成工程質量事故損失，(乙方)承包人除書面通知甲方，並負責採取補救措施外，不承擔任何責任。

6.4合同生效後，(甲方)發包人要求終止或解除合同，(甲方)發包人應25%總造價款作為(乙方)承包人的賠償。

7.1本工程設計資料及文件中，建築材料、建築構件和設備，都註明其規格、型號、性能等技術指標，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。

7.2由於不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

7.3本合同發生爭執時，雙方當事人應及時協商解決，也可以由當地行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事後又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

7.4本合同一式三份，發包人二份，承包人一份。

7.5本合同經雙方簽章並在(乙方)承包人向(甲方)發包人支付工程質量保證金後生效。

7.6本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日