購銷合同答辯狀（精選3篇）

購銷合同答辯狀 篇1

答辯人：地址：代理人：被答辯人：地址：風險提示：

一份嚴謹的民事訴訟答辯狀，

首先需要分清是否屬於法院主管，是否有需要寫民事訴訟答辯狀；

其次是弄清楚受理法院的管轄；再有就是檢查訴訟主體是否遺漏，是否有誤；此外還應該注意起訴期限和訴訟時效的問題。在明顯存在上述問題時，不要急於答辯，答辯時在答辯中明確提出異議，往往能事半功倍，即可令對方敗訴。答辯人就被答辯人訴請的購銷合同糾紛一案提供如下答辯意見：答辯事項：答辯人已經按照雙方簽訂的《預拌商品混凝土購銷合同》所確定的付款方式支付了相應款項，但涉案工程因發包人______房地產開發有限公司（以下簡稱______公司欠付答辯人鉅額工程款，目前，答辯人已將______公司訴至______省高級人民法院，該案目前正在審理之中。法院應當將______公司追加為本案被告，在其欠付答辯人工程款的範圍內對被答辯人承擔相應責任。風險提示：

製作民事答辯狀時，應當圍繞原告在民事起訴狀中敍述的事實和理由進行。答辯人有權否認對自己不利的不能成立的和無證據證明的事實。進而有取捨地闡述對自己有利的，及對方當事人沒有提及的事實，特別在一些雙方當事人存在混合過錯或都有違約行為的案件，答辯人更應當注意如何承認、如何反駁及如何確立自己的觀點。從而達到以自己的事實和理由和對方的事實和理由相抗衡。事實與理由：

一、答辯人已經按照合同約定足額支付了相應款項，不存在違約，合同約定的支付餘款的付款條件未成就。答辯人與被答辯人簽訂的《預拌商品混凝土購銷合同》第五條商品混凝土付款方式和期限約定工程施工至框架十五層，甲方開始支付已結算工程量的______%工程款，十五層後按月進度的______%支付，餘款在工程竣工驗收合格後一次性付清。即使按照被答辯人所稱的合同總值______萬元，答辯人已經向被答辯人支付商品混凝土款______萬元，已付款比例佔合同總額為______%，已超過合同約定的工程施工至框架十五層，甲方開始支付已結算工程量的______%工程款；答辯人已遵守合同的約定，履行了約定的付款義務。至於餘款，合同約定在工程竣工驗收合格後支付，目前該工程只是主體工程完工，尚未完成室內安裝等工程，工程並未進行竣工驗收，因此並不符合餘款在工程竣工驗收合格後一次性付清的付款條件。

二、涉案工程發包人______公司應當在欠付答辯人的工程款範圍內向被答辯人承擔相應的付款責任。因工程發包人新XX公司欠付答辯人鉅額工程款______億元，工程自________年____月____日起不得已停工，答辯人就工程款追償糾紛將新XX公司訴至______省高級人民法院，目前該案正在審理之中。鑑於由於______公司的原因致使工程停工，且導致工程不能按期竣工驗收，從而也導致答辯人無法對被答辯人支付剩餘款項，建議法院追加______公司為本案被告，在其欠付答辯人工程款的範圍內向被答辯人承擔相應責任。綜上，答辯人與被答辯人權利義務關係明確，但合同約定的付款條件並未成就，因此請求法院駁回原告的訴訟請求。或者為儘快化解本案當事人之間的矛盾，答辯人也請求法院將涉案工程的發包人______公司追加為被告，由______公司在欠付答辯人的工程款範圍內承擔相應的付款責任。此致______縣人民法院答辯人：________年____月____日風險提示：

在答辯時，答辯人（被告）對自己所提出的主張負有舉證責任。

注意，列書證，要附上原件或複製件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、並應註明材料的出處；列舉物證，要寫明什麼樣的物品，在什麼地方由誰保存着；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什麼問題等。

另外，證據和證據來源，雖然法律規定必須提交，但提交時的説明應能簡就簡，儘可能在法律許可的範圍內保留自己的殺手鐗，在庭審辯論中佔據主動。 附：答辯書副本_____份；證據材料______份。

購銷合同答辯狀 篇2

答辯人：

地址：

代理人：

被答辯人：

地址：

答辯人就被答辯人訴請的購銷合同糾紛一案提供如下答辯意見：

答辯事項：

答辯人已經按照雙方簽訂的《預拌商品混凝土購銷合同》所確定的付款方式支付了相應款項，但涉案工程因發包人______房地產開發有限公司（以下簡稱“______公司”欠付答辯人鉅額工程款，目前，答辯人已將______公司訴至______省高級人民法院，該案目前正在審理之中。

法院應當將______公司追加為本案被告，在其欠付答辯人工程款的範圍內對被答辯人承擔相應責任。

事實與理由：

一、答辯人已經按照合同約定足額支付了相應款項，不存在違約，合同約定的支付餘款的付款條件未成就。

答辯人與被答辯人簽訂的《預拌商品混凝土購銷合同》第五條商品混凝土付款方式和期限約定“工程施工至框架十五層，甲方開始支付已結算工程量的______%工程款，十五層後按月進度的______%支付，餘款在工程竣工驗收合格後一次性付清。”

即使按照被答辯人所稱的合同總值______萬元，答辯人已經向被答辯人支付商品混凝土款______萬元，已付款比例佔合同總額為______%，已超過合同約定的“工程施工至框架十五層，甲方開始支付已結算工程量的______%工程款”；答辯人已遵守合同的約定，履行了約定的付款義務。

至於餘款，合同約定“在工程竣工驗收合格”後支付，目前該工程只是主體工程完工，尚未完成室內安裝等工程，工程並未進行竣工驗收，因此並不符合“餘款在工程竣工驗收合格後一次性付清”的付款條件。

二、涉案工程發包人______公司應當在欠付答辯人的工程款範圍內向被答辯人承擔相應的付款責任。

因工程發包人新XX公司欠付答辯人鉅額工程款______億元，工程自______年______月______日起不得已停工，答辯人就工程款追償糾紛將新XX公司訴至______省高級人民法院，目前該案正在審理之中。

鑑於由於______公司的原因致使工程停工，且導致工程不能按期竣工驗收，從而也導致答辯人無法對被答辯人支付剩餘款項，建議法院追加______公司為本案被告，在其欠付答辯人工程款的範圍內向被答辯人承擔相應責任。

或者為儘快化解本案當事人之間的矛盾，答辯人也請求法院將涉案工程的發包人______公司追加為被告，由______公司在欠付答辯人的工程款範圍內承擔相應的付款責任。

此致

______縣人民法院

答辯人：______

______年______月______日

附：答辯書副本_____份；

證據材料______份。

購銷合同答辯狀 篇3

答辯人：______________，女，年月日生，户籍地：_________________身份證號碼：_________________

答辯人因與上訴人_____離婚糾紛一案，提出如下答辯意見：_________________

一、上訴人的上訴請求沒有事實和法律依據，應予駁回。

(一)上訴請求1應予駁回。

(二)上訴請求2應予駁回。

(三)上訴請求3應予駁回。

(四)上訴請求4應予駁回。

二、下列財產，一審不予處理或錯誤認定為夫妻共同財產，請求中院予以糾正。

1、被上訴人用於購買_____房產的_____萬元婚前存款;

2、_____房產裝修款_____元;

3、_____汽車;

4、上訴人貸款炒股轉走的現金_____元。

三、由於時間變化，夫妻共同財產和債務已經發生變化，列舉如下：_________________

1、_____房產貸款，現貸款餘額本金是_____元，利息是_____元，罰息是_____元，訴訟費預計支出是_____元，合計此套房產負債為_____元;

2、_____銀行貸款，現本息餘額是_____元。

四、根據事實，請求中級法院依據事實和法律，作出如下認定：_________________(按一審判決書的認定順序)

1、認定被上訴人的婚前財產為_____房產一套和現金人民幣_____萬元;(判決書第_____頁第_____行，維持一審認定)

2、認定_____房產繫上訴人出售_____房產的房款所購買;(判決書第_____頁倒數第_____行，維持一審認定)

3、認定被上訴人出資婚前存款_____萬元購買_____房產;(依據證據，重新認定)

4、認定被上訴人用出售_____房產的房款裝修_____房產;(依據證據，重新認定)

5、認定上訴人非法轉移現金_____元;(判決書第_____頁第_____行，依據司法解釋，重新認定)

6、其餘認定不變。

綜上所述，上訴人的請求沒有事實和法律依據，應予駁回。

一審有關事實認定錯誤，處理不當，應予糾正。

請求中院查明事實，作出正確的判決。

此致

_____市人民法院

答辯人：_________________