建築工程業主支付擔保合同範文(精選17篇)
- 擔保合同
- 關注:4.73K次
建築工程業主支付擔保合同範文 篇1
建築工程業主支付擔保合同
合同編號:_________
甲方(擔保人):_________公司
法定代表人:_________
住址:_________
郵編:_________
聯繫電話:_________
乙方(被擔保人):_________
法定代表人:_________
住址:_________
郵編:_________
聯繫電話:_________
本建築工程業主支付擔保合同由上列各方於_________年_________月_________日在_________市訂立。
鑑於:
甲、乙雙方經協商一致,達成建築工程業主支付擔保合同,合同如下:
第一條?為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號為_________年_________字第_________號建築合同項下乙方支付義務得到切實履行,甲方利用自身擔保經營權願意為乙方向業主提供保證責任。為了明確雙方權利、義務,依據《_____》、《中華人民共和國_____》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本合同。
第二條?按照《中華人民共和國_____》的有關規定,甲方在對建築合同的條款已做明確瞭解的情況下,願意按合同的擔保條款為乙方與承包商簽訂的建築合同提供連帶責任保證。
第三條?甲方在為乙方提供連帶責任保證前,乙方必須:
1.向甲方提供下列一項或數項反擔保:
(1)經甲方認可的企業法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發以甲方為受益人的不可撤消的連帶責任反擔保保證書。
(2)以財產抵押(質)押給甲方,以作為償付債務的擔保。雙方另訂“抵(質)押合同”。其中抵(質)押物的有關內容見合同附件。
(3)經甲方認可的其他方式反擔保措施。
2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責任的債務,甲方有權處分以上抵(質)押物。
第四條?當承包商按保證責任規定向甲方索賠,且甲方認為索賠文件、單據或證明符合保證責任規定,甲方出於履行擔保義務為乙方向承包商支付時,甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權,不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響,乙方不得以任何理由拒付。
第五條?甲方有權自代償乙方_____外,還要向乙方收取自代償之日起,按代償金額的_________‰/天(_________‰)乘以實際代償天數的補償金。乙方必須在收到甲方的追債通知後的_________日內,無條件地向甲方償清全部款項、費用及應付補償金。
第六條?擔保條款的修改。
乙方要求甲方修改擔保函內容時,須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認可文件,在增加擔保金額或擔保展期的情況下,乙方還必須相應增加或延長對甲方的保障,否則甲方不接受乙方的修改申請。
第七條?擔保費用。
甲方在與乙方簽署擔保合同時,應當按照下列規定向甲方支付擔保費及其它相關費用(具體見_____通知單):
1.擔保費:
(1)擔保費以擔保金額為基數,按年率_________%計收。
(2)擔保費計費按月計算,不足一個月的按一個月計費,在開具擔保函時一次性_____。
2.其它費用:
甲方因開具擔保函而發生的超過正常情況下的其它費用(如,甲方在對乙方進行檢查所發生的費用等),由乙方支付。
3.履約保證金:
部分委託人在申請甲方為其擔保前,需要向合作銀行存入一定數額的履約保證金,該筆保證金主要用於債務到期後,乙方無法履行還款義務而產生的履約費用,保證金以現金形式提供,數額為提供擔保金額的_________-_________%,當乙方如期履行合同後,由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬户。
第八條?爭議的解決
本合同適用中華人民共和國有關法律,在本合同履行中,如發生爭議、糾紛,有關各方首先應協商解決;協商無法解決時,雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均具有約束力。
第九條?違約責任
1.甲方的責任
(1)如果甲方未按本合同履行義務,則應承擔罰款_________元給乙方。
(2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使乙方遭受損失,則乙方有權要求甲方予以賠償。
2.乙方的責任
(1)如果乙方違反本合同未履行義務,則應支付違約金_________元給甲方。
(2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使甲方遭受損失,則甲方有權要求乙方予以賠償。
第十條?生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字並加蓋公章之日起生效。
本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執_________份,承包商與建築主管部門各執_________份,其他用於履行相關法律手續。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
建築工程業主支付擔保合同範文 篇2
合同編號:_________ 甲方(擔保人):_________公司 法定代表人:_________ 住址:_________ 郵編:_________ 聯繫電話:_________ 乙方(被擔保人):_________ 法定代表人:_________ 住址:_________ 郵編:_________ 聯繫電話:_________ 本建築工程業主支付擔保合同由上列各方於________年____月____日在_________市訂立。 鑑於: 甲、乙雙方經協商一致,達成建築工程業主支付擔保合同,合同如下:
第一條 為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號為________年_________字第_________號建築合同項下乙方支付義務得到切實履行,甲方利用自身擔保經營權願意為乙方向業主提供保證責任。為了明確雙方權利、義務,依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本合同。
第二條 按照《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲方在對建築合同的條款已做明確瞭解的情況下,願意按合同的擔保條款為乙方與承包商簽訂的建築合同提供連帶責任保證。
第三條 甲方在為乙方提供連帶責任保證前,乙方必須:
1.向甲方提供下列一項或數項反擔保:
(1)經甲方認可的企業法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發以甲方為受益人的不可撤消的連帶責任反擔保保證書。
(2)以財產抵押(質)押給甲方,以作為償付債務的擔保。雙方另訂“抵(質)押合同”。其中抵(質)押物的有關內容見合同附件。
(3)經甲方認可的其他方式反擔保措施。
2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責任的債務,甲方有權處分以上抵(質)押物。
第四條 當承包商按保證責任規定向甲方索賠,且甲方認為索賠文件、單據或證明符合保證責任規定,甲方出於履行擔保義務為乙方向承包商支付時,甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權,不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響,乙方不得以任何理由拒付。
第五條 甲方有權自代償乙方收費外,還要向乙方收取自代償之日起,按代償金額的_________‰天(_________‰)乘以實際代償天數的補償金。乙方必須在收到甲方的追債通知後的____日內,無條件地向甲方償清全部款項、費用及應付補償金。
第六條 擔保條款的修改。 乙方要求甲方修改擔保函內容時,須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認可文件,在增加擔保金額或擔保展期的情況下,乙方還必須相應增加或延長對甲方的保障,否則甲方不接受乙方的修改申請。
第七條 擔保費用。 甲方在與乙方簽署擔保合同時,應當按照下列規定向甲方支付擔保費及其它相關費用(具體見收費通知單):
1.擔保費:
(1)擔保費以擔保金額為基數,按年率_________%計收。
(2)擔保費計費按月計算,不足一個月的按一個月計費,在開具擔保函時一次性收費。
2.其它費用: 甲方因開具擔保函而發生的超過正常情況下的其它費用(如,甲方在對乙方進行檢查所發生的費用等),由乙方支付。
3.履約保證金: 部分委託人在申請甲方為其擔保前,需要向合作銀行存入一定數額的履約保證金,該筆保證金主要用於債務到期後,乙方無法履行還款義務而產生的履約費用,保證金以現金形式提供,數額為提供擔保金額的_________-_________%,當乙方如期履行合同後,由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬户。
第八條 爭議的解決 本合同適用中華人民共和國有關法律,在本合同履行中,如發生爭議、糾紛,有關各方首先應協商解決;協商無法解決時,雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均具有約束力。
第九條 違約責任
1.甲方的責任
(1)如果甲方未按本合同履行義務,則應承擔罰款_________元給乙方。
(2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使乙方遭受損失,則乙方有權要求甲方予以賠償。
2.乙方的責任
(1)如果乙方違反本合同未履行義務,則應支付違約金_________元給甲方。
(2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使甲方遭受損失,則甲方有權要求乙方予以賠償。
第十條 生效條件 本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字並加蓋公章之日起生效。 本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執_________份,承包商與建築主管部門各執_________份,其他用於履行相關法律手續。 甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
返
建築工程業主支付擔保合同範文 篇3
甲方(擔保人)
法定代表人:
住址:
郵編:
聯繫電話:
乙方(被擔保人)
法定代表人:
住址:
郵編:
聯繫電話:
本建築工程業主支付擔保合同由上列各方於_________年_________月_________日在_________市訂立。
鑑於:
甲、乙雙方經協商一致,達成建築工程業主支付擔保合同,合同如下:
第一條為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號為_________年_________字第_________號建築合同項下乙方支付義務得到切實履行,甲方利用自身擔保經營權願意為乙方向業主提供保證責任。為了明確雙方權利、義務,依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本合同。
第二條按照《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲方在對建築合同的條款已做明確瞭解的情況下,願意按合同的擔保條款為乙方與承包商簽訂的建築合同提供連帶責任保證。
第三條甲方在為乙方提供連帶責任保證前,乙方必須:
1.向甲方提供下列一項或數項反擔保:
(1)經甲方認可的企業法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發以甲方為受益人的不可撤消的連帶責任反擔保保證書。
(2)以財產抵押(質)押給甲方,以作為償付債務的擔保。雙方另訂“抵(質)押合同”。其中抵(質)押物的有關內容見合同附件。
(3)經甲方認可的其他方式反擔保措施。
2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責任的債務,甲方有權處分以上抵(質)押物。
第四條當承包商按保證責任規定向甲方索賠,且甲方認為索賠文件、單據或證明符合保證責任規定,甲方出於履行擔保義務為乙方向承包商支付時,甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權,不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響,乙方不得以任何理由拒付。
第五條甲方有權自代償乙方收費外,還要向乙方收取自代償之日起,按代償金額的_________‰/天(_________‰)乘以實際代償天數的補償金。乙方必須在收到甲方的追債通知後的_________日內,無條件地向甲方償清全部款項、費用及應付補償金。
第六條擔保條款的修改。
乙方要求甲方修改擔保函內容時,須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認可文件,在增加擔保金額或擔保展期的情況下,乙方還必須相應增加或延長對甲方的保障,否則甲方不接受乙方的修改申請。
第七條擔保費用。
甲方在與乙方簽署擔保合同時,應當按照下列規定向甲方支付擔保費及其它相關費用(具體見收費通知單)
1.擔保費:
(1)擔保費以擔保金額為基數,按年率_________%計收。
(2)擔保費計費按月計算,不足一個月的按一個月計費,在開具擔保函時一次性收費。
2.其它費用:
甲方因開具擔保函而發生的超過正常情況下的其它費用(如,甲方在對乙方進行檢查所發生的費用等),由乙方支付。
3.履約保證金:
部分委託人在申請甲方為其擔保前,需要向合作銀行存入一定數額的履約保證金,該筆保證金主要用於債務到期後,乙方無法履行還款義務而產生的履約費用,保證金以現金形式提供,數額為提供擔保金額的_________-_________%,當乙方如期履行合同後,由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬户。
第八條爭議的解決
本合同適用中華人民共和國有關法律,在本合同履行中,如發生爭議、糾紛,有關各方首先應協商解決;協商無法解決時,雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均具有約束力。
第九條違約責任
1.甲方的責任
(1)如果甲方未按本合同履行義務,則應承擔罰款_________元給乙方。
(2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使乙方遭受損失,則乙方有權要求甲方予以賠償。
2.乙方的責任
(1)如果乙方違反本合同未履行義務,則應支付違約金_________元給甲方。
(2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使甲方遭受損失,則甲方有權要求乙方予以賠償。
第十條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字並加蓋公章之日起生效。
本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執_________份,承包商與建築主管部門各執_________份,其他用於履行相關法律手續。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
法定代表人(簽字)法定代表人(簽字)
日期:日期:
建築工程業主支付擔保合同範文 篇4
甲方:______________
乙方:______________
依照《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包條例》的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議:
一、工程概況:
1、工程名稱:______________
2、工程地點:______________市
3、工程內容及承包範圍:祥見附表1
4、承包方式:包工包料,依照合同單價和甲方代表簽證的實際完成工程量。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進行結算。
二、合同工期:
於_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,總工期為_______天。
三、質量要求:
滿足設計圖紙要求。
四、合同造價:
工程預算總造價:
1、甲方責任:
(1)乙方進場施工的一切有關手續均由甲方負責辦理好,施工期間如有需要甲方出面協調解決的事項,由甲方負責協調解決。
(2)甲方應協調好工地的其他施工單位,儘快清理施工場地,確保施工順利進展。
(3)負責向乙方支付工程費用。
2、乙方責任:
(1)乙方必須按合同圖紙及簽證要求,保質、保量施工。
(2)乙方必須遵守甲方工地規章制度,服從甲方管理。
(3)乙方必須最好安全生產工作,若違章作業發生安全事故,由乙方承擔全部責任。
(4)乙方必須按合同工期完工。
五、工期延誤:
對以下原因竣工日期推遲延誤,經甲方代表確認工期相應順延。
1、工程量變化或設計變更。
2、如遇不可抗拒的客觀因素不能施工。
3、乙方原因經甲方代表同意順延的其他情況。
六、工程驗收:
工程完工,乙方向甲方提供竣工資料報告和主要材料產品合格證,甲方5天內應組織有關部門進行竣工驗收、辦理有關簽證手續。
七、工程造價、付款方式及工程結束:
1、工程預算造價:依照合同單價(附表1)和實際完成工程量結算。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進行結算。
2、付款方式:
(1)合同簽訂之後,乙方進場施工2天內,甲方預付工程款金額為______________。
(2)工程竣工驗收合格之日起,一個月內一次性結清工程餘款。
八、違約責任
1、若乙方逾期交付使用,則按合同價的1%天向甲方支付違約金,甲方有權從待付款中扣除。
2、若由於乙方原因無法按時按量完工交付使用,致使甲方受到業主處罰的,由乙方承擔責任,甲方有權單方面終止合同。
3、若甲方未按合同支付工程款,則按合同價的_______%/天向乙方支付逾期滯納金。
4、如一方違約,按合同總價的_______%支付給對方。
5、本合同經雙方代表簽字,蓋章後生效,雙方共同遵守,未盡事宜經雙方友好協商解決,如補充協議,補充協議與本合同同等效力。
九、本合同壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,均具有同等效力。
甲方: ______________ 乙方:______________
法人代表: ______________ 法人代表:______________
經辦人: ______________ 經辦人:______________
聯繫電話: ______________ 聯繫電話:______________
簽約地點:______________
日期:_______年_______月_______日
建築工程業主支付擔保合同範文 篇5
甲方: 乙方: 甲方因業務需要,由乙方負責設備製作、安裝、調試等工作。為了進一步貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,落實設備安裝責任制,切實做好安裝期間安全工作,真正做到“三不傷害”即不傷害自己,不傷害他人,不被他人傷害,現甲方與乙方特簽訂設備安裝安全合同:
一、乙方在安裝期間,必須對員工進行安全教育培訓、提高安全意識,不得在甲方生產區域及儲罐區地段吸煙。
二、乙方應遵守甲方的動火、進罐、登高等作業程序,辦好手續。
三、乙方在甲方安裝時,必須落實安全措施,如發現異常情況,必須立即停止作業,向甲方彙報。
四、乙方在安裝期間必須全帽及其它防護用品,採取相應的安全措施。
五、乙方在安裝作業過程中,必須派專門監護人進行現場監護。
六、施工的安全責任:
①、乙方必須認真遵守甲方的有關安全規定,服從業主監管,確保設備安裝時期安全。
②、乙方要加強施工過程中的安全管理,如有違反甲方有關安全規定的,發現一次按甲方規定進行處罰,如乙方違章發生人身安全、財產的損失事故,乙方自行承擔全部責任。
七、本合同自簽訂日起生效至安裝結束止。
八、本合同經雙方簽章後生效,一式二份,雙方各一份。 甲方(蓋章): 乙方(簽字):________年____月____日
建築工程業主支付擔保合同範文 篇6
發包方: 公司 (以下簡稱甲方) 承包方: 公司 (以下簡稱乙方) 依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規的有關規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,結合本工程的具體情況,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.工程名稱: 工程
2.工程地點: ____省
3.承包範圍及工作內容: 主廠房1
2.6米層的集中控制室及鍋爐電子設備間、工程師室、交接班室、更衣室、過道、洗手間等相應附屬工程的裝飾裝修, 乙方服從甲方因工作需要而做出的具體安排。
4. 開工、竣工日期:開工、竣工日期據業主提供條件及甲方的施工需求。
第二條 分包方式 雙方以包工包料方式分包本工程,但門窗、燈具由甲方購買乙方負責安裝,除此之外的所有材料均由乙方提供。
第三條 合同價款 本工程結算依據:96版的;和與其配套的;(________年版)以及94版的;及相應的費用定額, 人工單價21元工日,按 Ⅲ 類工程 丙 級取費,取費後總結算值下浮 5 %。材料價格依據施工時由甲方材料科簽字認可的採購價格按實調整。 本合同價款中已包含乙方人工費、材料費、機械費、工器具使用費 、管理費 、利潤等完成本工程所需費用,但税金不在其中由甲方代扣代繳。同時,下述費用也應被認為包含在乙方承包價款中:
(1) 與工程有關的風險、責任等;
(2) 預防一般性自然災害所採取的措施費用;
(3) 辦理進入工程所在地施工的施工許可證、施工人員暫住證、施工人員上崗證、通行證等證件的費用;
(4) 因停水、停電、設計變更、質量檢驗、機械維修、天氣影響、圖紙、設備和材料遲供、施工協調不及時等其他任何因素可能造成的窩工、停工、待工費用;
(5) 現場材料、機械的保管發生的費用,施工用水用電的費用以及材料、機械的檢測試驗費用。
(6) 與工程有關的零星用工費用;
(7) 勞保、安全防護、文明施工的費用;
(8) 政策性調整;
(9) 其他不可預見費。 另外下述費用也已在費率下浮中充分考慮,不再另行計取:
1)各種不可預見的施工措施費用.
2)各工種交叉作業施工費用.
3)成本保護及修復費。
4)安全文明施工費用,安全文明施工必須達到甲方和業主的安全文明施工要求,做到施工現場文明整潔,工完場地清.
5)材料二次倒運費用.
6)職工勞動保險費。
7)場區內(圍牆內)設備、材料運輸費。
8)施工竣工期延長人工機械降效費。
9)現場垃圾清理費。
10)施工機具拆裝費及進出廠費.1
1)二次打孔打洞及修補費用。
第四條 合同文件的組成及解釋順序
1. 下列文件作為本協議的組成部分:
(1) 本建築安裝工程承包合同及補充協議(如果有);
(2) 中標通知書;
(3) 招標文件及招標文件補遺;
(4) 乙方的投標文件;
(5) 標準、規範、有關技術文件和圖紙;
(6) 其他有關文件。
2. 上述各合同文件互為補充和解釋,如有不清或相互矛盾之處,應以上面所列順序在前的為準。
第五條 雙方權利和義務
1. 甲方權利和義務
(1) 甲方根據工程進度需要,及時向乙方提供設計圖紙及其他相關資料、組織乙方進行圖紙會審。
(2) 甲方應及時檢查隱蔽工程,辦理工程量簽證,協調聯繫。
(3) 甲方有權對乙方的工程進度、工程質量、安全生產、技術資料等進行監督檢查;對於甲方提出的整改建議,乙方應予以整改,費用由乙方承擔。
(4) 按合同約定辦理結算和付款。
(5) 為乙方提供施工用水用電,水電費用由乙方承擔。
(6) 在工程建設過程中,對乙方的工期、質量、安全管理、履約能力、信譽等方面進行動態評價,公佈評價結果。甲方如認為有必要時,可對乙方實施獎懲。 2.乙方的權利和義務
(1) 乙方不得將本工程轉包或分包。如乙方未能遵守此條款,一經發現,根據情節的輕重,甲方有權對乙方實施5萬元-50萬元的處罰直至終止本合同。如甲方對乙方實施了處罰,乙方無條件接受,並將轉包或分包的工程按本合同的要求及時整改達到甲方滿意為止。如甲方終止了同乙方簽訂的本合同,由此造成的一切損失由乙方承擔;且乙方同意對已完成的工程量按80%向甲方結算,另外的20%用於對甲方的補償。
(2) 在簽訂合同後,按合同約定或甲方指定的日期及時開工。在工程建設過程中,乙方接受甲方依據
第五條
第一款
(6)的規定對乙方進行的評價。在質量、安全管理方面出現事故時,按事故的責任大小,甲方對乙方進行經濟處罰,其額度分別為結算額的3%-8%,乙方無條件接受。
(3) 嚴格按照施工圖及其他技術資料進行施工,確保施工質量;按合同約定的時間竣工和交付。
(4) 未經甲方同意,乙方不得將設計文件及相關資料提供給
第三方。
(5) 執行甲方的指令和變更。
(6) 乙方駐工地代表行使合同約定的權利,履行合同約定的職責。乙方駐工地代表易人時應提前7天書面通知甲方,後任繼續承擔前任應負的責任。
(7) 乙方應將其在施工過程中發現的工程設計或技術規範中的錯誤、遺漏、誤差和缺陷及時通知甲方。
(8) 及時向甲方報送隱蔽工程驗收通知、竣工驗收通知、結算資料及甲方要求的其他資料。
(9) 隨時注意當地氣象部門的預報,做好預防風、雷、雨、震等自然災害的措施,以保證施工人員及機械、設備的安全。
(10) 已完工工程未交付甲方前,乙方負責保護,保護期間發生損壞,乙方自費修復。 (1
1) 遵守甲方的《質量 環境 職業健康安全管理手冊與體系程序》的要求,遵守甲方的安全文明施工、衞生、質量、治安等管理規定,接受甲方對違反規定的乙方人員所做出的任何處罰,接受甲方的安全、質量、治安的監督檢查,並按甲方要求及時消除安全隱患及質量缺陷。甲方的監督檢查和指令並不能減輕或免除乙方的安全和質量責任。 (1
2) 加強對施工人員的管理,遵守國家及各級政府的法令和規章,禁止實施有損甲方聲譽的行為。否則,甲方有權終止合同。 (1
3) 乙方應及時向其僱傭的農民工支付工資,嚴禁拖欠農民工工資,應遵守《承包方員工工資支付協議》(詳見附件
一)。 (1
4) 乙方應配備本項目施工的規程、規範、和驗評標準。 (1
5) 乙方自購材料質量和價格必須在採購前報甲方相關管理部門備案,經簽字認可後方可購買。 (1
6) 未經甲方許可乙方不得以甲方的名義從事包括材料採購、租賃設備和材料等業務在內的一切經營活動。否則甲方有權要求乙方賠償甲方的損失,並根據情節的輕重對乙方實施5萬元-50萬元的罰款,乙方無條件接受。罰款從乙方的工程款中扣除,不足部分由乙方另行支付。 (1
7) 乙方負責小型設備及車輛、材料的裝車、倒運、卸車、保管及設備的防風、防雨、防火以及腳手架、安全設施、自用材料倉庫的搭設拆除及其他輔助用工,上述費用包含在承包價中不再另行計取。 (1
8) 乙方自備施工人員需要的安全帽、安全帶等防護用品及必需的安全設施,且必須合格有效且符合安規要求,同時施工人員必須配有本工種必須的合格安全防護用品,上述發生的費用包含在承包價中不再另行計取。
第六條 材料管理:詳見材料管理協議(附件
二)。
第七條 工期管理
1.乙方應按約定工期完成本工程,並接受甲方根據工程總進度提出的任何工期計劃修改。除不可抗力或甲方代表認可的其他原因,工期相應順延外,其餘不予順延。
2.乙方在施工中應根據甲方的要求配備足夠的技術、管理人員和足夠的施工人員。如甲方認為乙方不能按合同約定按時完工時,甲方有權要求乙方增加人力、機械、加班加點趕工,因趕工增加的費用乙方自負,工期不予順延。如乙方仍不能按時完工時,甲方有權從乙方承包範圍內拿出部分工程,委託
第三方進行施工或終止合同,另擇施工單位施工。由此造成的費用增加,從乙方的已完工程費用中全額支付,給甲方造成的損失,由乙方負責賠償。
第八條 質量標準及其他要求
1.本工程適用的規程、規範、標準: 《火電施工質量檢查及評定標準》、《電力建設施工及驗收技術規範》及甲方的《工程質量管理辦法》等。乙方應嚴格按照規程、規範、標準進行施工。
2.工程的質量應達到 優良 標準,確保工程項目達標投產,實現省優部優工程,爭創國優工程。
3.其他質量要求:乙方應努力提高自身施工工藝水平,消除質量通病,嚴格貫徹徹執行甲方質量保證體系程序文件及相關文件
第九條 質量管理與驗收
1. 乙方應當嚴格按照甲方提供的施工圖等設計文件施工,確保工程質量達到《火電施工質量檢驗及評定標準》合同約定規範標準及其他要求。
2. 本合同工程各分項完成後,乙方應進行質量自檢,自檢合格後交甲方驗收;經自檢或甲方驗收不合格時,乙方應立即返工,發生的費用自行承擔,合同工期不予順延。兩次驗收不合格,給予乙方一次性罰款 1000元。
3. 隱蔽工程和中間驗收:工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位,乙方自檢合格後在隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方驗收,並準備驗收記錄。通知應包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點等。工程驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字後,方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方在限定時間內修改後重新驗收。如甲方未能按時參加檢查驗收,乙方可自行驗收並做好記錄。當甲方提出重新檢驗時,乙方應予以配合。如檢驗結果不符合合同要求,費用由乙方承擔;檢驗結果符合合同要求,費用由甲方承擔。
4. 乙方必須按照甲方質保文件《16工程質量管理辦法》《17 外包隊伍質量管理辦法》《19焊接管理辦法》和甲方或其項目工地的《工程質量管理獎懲辦法》及其它有關質量規定中的要求組織施工並承擔其責任。
5. 乙方應嚴格執行甲方《工程質量通病防治手冊》中的要求,施工中杜絕質量通病的發生,施工工藝達不到要求時,甲方有權要求乙方整改,乙方應無條件服從,直到達到要求為止。
6. 對於原電力部《火電工程質量監督檢查典型大綱》和《火電、送變電工程重點項目質量監督檢查典型大綱》要求的質量監督項目,乙方應實施內部施工全過程質量監督活動。工程完工自檢合格後編寫自檢報告,提請甲方及質監站檢查驗收,並積極配合。
7. 乙方要積極配合甲方及監理的一切與質量有關的質量抽查、監督和中間檢驗,嚴格執行並積極配合上級部門的質量監督檢查,並履行在質監檢查中應承擔的責任和義務。嚴格執行並配合甲方或監理履行工程開工、停工、復工有關程序和手續,實施甲方或監理施工全過程的質量控制要求。
8. 乙方在工程竣工驗收合格後15天內,根據甲方和業主的要求提供完整的竣工資料給甲方,未提供資料的不予結算。
9. 工程質量達不到合同約定的標準,甲方有權要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,乙方承擔返工費用,工期不予順延。如工程施工質量仍達不到合同約定的標準,甲方有權終止合同,另擇施工單位施工,因另擇施工單位施工而增加的工程費用由乙方承擔。
10. 乙方應嚴格執行甲方項目工地的有關工程質量管理規定。 1
1. 因乙方的工期、質量問題使甲方被業主罰款時,甲方將按雙倍罰款對乙方進行處罰。 1
2. 乙方應建立技術、質量管理網絡,配備合格的人員常駐現場,滿足技術、質量管理要求。
第十條 工程停建或緩建 由於政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,使合同不能繼續履行,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方為乙方撤出提供必要條件,並按合同規定支付已完工程價款但不賠償因此給乙方造成的有關損失。
第十一條 工程質量保修
1. 在本合同條件中,“保修期”一詞指: 整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程,均從竣工驗收合格並移交甲方之日起分別計算保修期。
2. 建築工程保修期:按建築法及建築條例新規定執行。 本工程保修期為________年。建設工程保修期,自工程竣工驗收合格之日算起。
3.保修期內因乙方施工原因造成的工程質量問題,乙方在得到甲方通知後24小時內,應立即趕到現場無償予以修復,否則甲方有權選擇其他施工隊伍進行修復工作,修復費用自保脩金內支付,不足部分由乙方支付。
第十二條 合同價款支付
1.乙方承擔的工程完工後____日內,乙方向甲方提交結算資料(包括經甲方施工負責人確認的工程量表),甲方審核確認後向乙方支付結算值的 95%,留 5%作為保脩金。如在工程竣工驗收合格後 ________年內無質量問題,甲方將在此後30天內無息支付保脩金。
2. 進度款支付:由乙方提出申請,甲方工程人員核實工程量及經甲方批准後,合同價款扣除保留金後的金額乘以當月完成工程進度百分比得到的金額的70%支付,支付程序執行甲方規定。
第十三條 合同價款的調整 結算以具體完成的工程量為準。
第十四條 安全管理:詳見安全管理協議(附件
三)。
第十五條 環境管理與文明施工
1.為保護工程建設環境,乙方應當遵守國家環境法律法規,應接受甲方項目工地環境管理職能部門的管理,採取有效措施,實現環境管理目標,以保證甲方環境管理體系的正常運行。
2.在施工過程中,乙方應採取有效措施防止和減少粉塵、噪音。乙方不能隨意丟棄施工垃圾、含油廢棄物、危險廢棄物,應將這些廢棄物放置到指定地點。乙方不能隨便排放污水,應將污水排放到指定地點。
3.在施工過程中,乙方應儘量避免已完工程的二次污染。
4.在生活區,乙方應節約用水、用電,禁止“常流水”、“長明燈”。
第十六條 違約責任
1. 工程竣工後,在質保期內出現質量問題,乙方應按照甲方規定時間及時無償修理,乙方不能修復的應支付甲方的修復費用並承擔違約責任。
2. 乙方不能按合同工期竣工的按合同結算總價款日千分之三支付違約金,逾期違約金的總額不超過合同結算總價款的20%。
3. 乙方單方違約使合同不能履行,應賠償因此給甲方造成的損失。對已完成的工程量乙方同意向甲方結算已完成的工程量80%,另外的20%用於對甲方的補償。
4. 乙方支付的違約金不足以賠償其違約給甲方造成的損失的,超出違約金的損失仍由乙方賠償。
5. 乙方的違約金或因其違約給甲方造成的損失,甲方有權在合同價款中直接扣除,合同價款不足以支付的,由乙方另向甲方支付。
6. 當乙方有下列行為或情況之一時,甲方有權解除合同並追究乙方違約責任。
(1) 乙方未能提供足夠的、熟練的勞動力滿足施工要求;
(2) 工程存在嚴重的質量問題;
(3) 安全管理存在較大隱患並拒絕整改的;
(4) 違反國家法律法規和本合同約定的;
(5) 乙方破產或處於清算中; 當上述行為或情況發生甲方解除了同乙方的合同時,對已完成的工程量乙方同意向甲方結算已完成的工程量80%,另外的20%用於對甲方的補償。
第十七條 爭議與處理: 雙方在執行合同過程中發生爭議,應協商解決,協商解決不成,雙方同意向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。爭議發生後,雙方都應繼續履行合同,保持施工的連續,保護好已完工程。除出現下列情況,雙方均同意停工外,不得停止施工,否則視為違約:
(1) 雙方協議停止施工;
(2) 司法機關要求停止施工。
第十八條 其他:
1.合同的生效:本合同自雙方簽字或蓋章後生效。
2.合同份數:本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份;副本 8份,甲方7份,乙方1份。 甲方: 公司 乙方: 公司 法定代表人或 法定代表人或 委託代理人 委託代理人 地址:____市 地址: 開户銀行: 銀行帳户: 合同簽訂日期:________年____月____日
建築工程業主支付擔保合同範文 篇7
甲方(採購方):________聯繫電話:________
乙方(供貨安裝方):________聯繫電話:________
根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定,在平等、自願的基礎上,甲乙雙方就乙方安裝中央空調設備達成如下協議:
第一條 甲方訂購及設備規格型號及數量,以及工程概況:
1、設備情況(詳見報價表):
2、 安裝工程概況: 工程地點: 開工日期:年____月____日 竣工日期:年____月____日
第二條 乙方工程材料進場時,由甲方確認並指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的),工程材料的安全由甲乙方共同負責。
第三條 產品的安裝、調試、驗收:
1、 乙方負責中央空調設備的安裝、調試。
2、安裝質量標準按國家規範及行業要求,以及乙方和廠家提供的工程安裝設計説明。乙方於工程竣工當天通知甲方驗收,甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收,認定工程質量和工程內容符合要求的,雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。產品安裝方案以乙方提出並經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的,須經雙方協商同意;涉及機型調整的,須經雙方洽商加以確認。
第四條 付款方式:
1、本合同價款為雙方合同工程款洽商價款 ;
2、本合同工程總價款為人民幣 元(大寫: 圓整 )
3、合同簽定時,甲方支付乙方工程定金計人民幣 元; 大寫: 圓整(計工程總價款的30%);
4、乙方工程材料及設備進場,甲方驗收簽字後支付乙方二期工程款人民幣 元,大寫: 圓(計工程總價款的60%);
5、其餘款項於設備調試完畢,工程竣工驗收合格後付清餘款(以驗收報告日期為準),甲方未付清全款以前,材料及空調設備權屬為乙方;乙方通知甲方驗收,一週內甲方無故不參加驗收,視作驗收合格。
6、以上價款不含小區物管費、含專用鑽孔機器鑽孔費用、含設備吊裝費。
第五條 雙方責任
一、乙方責任:
1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作;
2、 除洽商外,如乙方延期交工,應向甲方支付違約金,但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額後仍不能交工,甲方可考慮終止合同,因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、 乙方無故拖延工期的,每拖延一天,應向甲方支付價款的1‰的違約金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方責任:
1、工程現場甲方負責人 全面負責安裝施工現場的協調配合工作;
2、甲方負責空調內外機電源的鋪設及室外機基座的建設。
3、甲方負責施工期間的水電開支並協助辦理乙方施工人員的出入證明。
4、甲方中途終止工程,應向乙方償付合同款的50%的違約金。
5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的,每遲一天,甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金,但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額後仍不能付款,一個月內,乙方有權終止合同,並追回中央空調設備及附屬材料,且甲方應承擔乙方的經濟損失,乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、 甲方如需調整產品型號,應及時通知乙方,並承擔乙方重複運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、 對以下原因造成的竣工日期延誤,經甲乙雙方確認,工期相應順延:
(1) 工程量變化或設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期順延的其他情況。
第六條 產品質量責任和售後服務條款
1. 自驗收之日起,工程保修期為________年半(即18個月)。 在質量保證期外由於產品質量問題,則乙方收取基本維修費用,更換損壞零部件的,按所更換零部件出廠價格收取費用。
2. 質保期結束後,乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式,由使用方和乙方另行自願簽定合同予以確定。
第七條 因發生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由雙方友好協商解決。
第八條 解決合同糾紛的方式:執行本合同發生的爭執,由雙方友好協商解決。協商不能解決的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條 由乙方提交併經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案説明書及其他文本為本合同附件。
第十一條 本合同如有其他未盡事宜,可由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
第十二條 本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份。
第十三條 合同附件為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲 方:________乙 方:________
代理人:_______代理人:________
電 話:________電 話:________
日 期:________日 期:________
建築工程業主支付擔保合同範文 篇8
園林建築工程合同條款
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商一致,就甲方委託乙方建造蘭埔花園園林工程,簽訂以下協議:
一、工程內容:
包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附後預算總表所列項目、規格、備註、數量、要求施工。
二、工期:
1、開工日期:本項目工程工期從_________年?月?日起至_________年?月?日止,共?個日曆天。
2、施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
三、工程合同價款:
經協商本合同總承包價款為人民幣:零捌萬元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
四、承建方式
乙方對水電及園建工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板,必須經雙方確認方可進料施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。
五、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂後3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%,即人民幣:叁拾貳萬肆仟元整。乙方收款後第二天安排人員進場施工。
2、待完成總工程80%後,甲方於3天內向乙方支付工程合同價款的30%,即人民幣:叁拾貳萬肆仟元整。
3、工程竣工後,甲方於一周內向乙方支付工程合同價款的20%,?即人民幣:貳拾壹萬陸仟元整。
4、竣工驗收合格後一個月內,向乙方支付工程合同價款的10%,即人民幣:壹拾萬零捌仟元整。
六、程質量要求:
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規範進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項,甲方有權提出並要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
七、工程竣工驗收結算:
乙方於竣工後五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告後五天內組織有關部門進行驗收,並於驗收後五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批准或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改,並承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格後依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算,並於三十三個工作日內結算完畢。
八、延期違約責任:
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣_________元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣1000元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
九、質保內容
質保內容按有關建築施工驗收規範標準執行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為十二個月。綠化保養期為十二個月,保養期從竣工驗收之日開始計算,保養期滿後由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定:
1、施工期間,甲方因故進行修改調整,應提前二天通知乙方,向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處,應提前二天以書面形式上報甲方,經甲方及設計部門處理後再行施工。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產防範工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合"三通一平"要求),施工範圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置,提供施工現場範圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地,乙方有權順延施工工期。
4、甲方負責現場工地的關係協調,以確保乙方施工進度。
5、乙方派出專人與甲方保持聯絡,協調現場施工。乙方承建的土建項目,應與相關安裝工序密切配合,要求應用書面聯繫。
6、工程竣工後,乙方負責施工範圍內垃圾的清理,做到工完場清。
十二、合同生效與終止:
本合同自雙方法人代表簽字並加蓋公章後生效。工程質保期滿,甲方將款項結清後合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份,甲、乙方各執壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應儘可能協商解決。可補簽有關協議,補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。
委託代表:委託代表:
簽名:簽名:
簽訂日期:簽訂日期:
建築工程業主支付擔保合同範文 篇9
甲方(轉讓方): 身份證號: 乙方(承接方): 身份證號: 丙方(中介方): 甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國民法典》,經雙方充分協商,依平等自願、等價有償的原則,就甲方將房屋建築工程總承包轉給乙方達成如下協議,望共同遵守:
一、承包方式
1、甲方將位於工程項目全部一次性轉給乙方,由乙方自行建設獨立管理,獨立建賬,獨立核算。
2、乙方執行甲方與業主方簽定的合同,如需更改,在轉包成功前甲方應積極配合乙方與業主方協商修訂。
二、轉讓相關費用及付款方式
1、甲方向業主方所交保證金壹佰萬元(.00元),由乙方承擔。簽定合同後乙方即向甲方以定金方式支付叁拾萬元整(300000.00元),十個工作日內再交柒拾萬元(700000.00元)。 該保證金在乙方完成地下室二層、地面主體結構四層樑、板、砼、澆、筑後由業主方一次性退還乙方。如業主方以其他理由拖欠此保證金,由甲方先墊付此保證金給乙方;因質量問題引起的拖欠,甲方概不負責。
2、甲方前期投資建設的板房和其它費用,由甲方和乙方清理單據,乙方另行計價給甲方。
3、乙方進場後____月內交管理費(税後)貳佰萬元整(000.00元)給甲方。
4、甲方在業主方承包的單價按04定額上浮5%,甲方轉包給乙方按04定額上浮3%,其中2%仍歸甲方所有,乙方在業主方支付進度款中按比例付給甲方。
5、甲方原掛靠興____市天壽建築公司,管理費為總承包費的1%,轉包成功後由乙方繼續履行此義務。
三、税費和保險費 工程已全部轉給乙方,應由乙方按國家規定交納各種税費和各種保險費,甲方不負任何費用。
四、工程進度及竣工款
1、乙方完成地下室二層、地面主體結構四層樑、板、砼、澆、築15個工作日內甲方按實際工程進度款的60%付給乙方,時間為次月____日前。
2、工程完工後甲方支付乙方該項目工程總造價的80%進度款。可轉帳或現金支付,甲方不得以承兑匯票到銀行其它的票據支付工程進度款,時間10個工作日內。
3、每次拔進度款,付帳後____日內乙方開據相應的金額發票給甲方。
4、工程竣工驗收後的30天內辦理完工程結算,____日內甲方支付乙方工程達到結算的總價的97%,保留3%為保脩金,保脩金期滿____月內全部退還給乙方。
五、成立支公司
1、甲方在政策允許的情況下,應在六枝成立四川XX公司。
2、成立支公司的目的是便於管理和交納各種税費。
六、違約責任
1、甲乙雙方簽定合同時乙方交給甲方的叁拾萬元(300000.00)定金,乙方違約甲方不退還;如甲方違約,雙倍賠償乙方。
2、乙方進場後如乙方資金不到位,造成工期拖延,甲方有權清退出場,並按工程的破方結算。
3、乙方建設工程投資到位,且按時保質量完成工程量,而甲方不按第四條第
1、2款按時支付乙方工程進度款,造成乙方的一切經濟損失應由甲方賠償乙方。
七、本協議不完善的事宜,甲乙雙方另外補充條款,完成合同的真實性、更加便於合作。
八、信息費按甲乙雙方承諾支付。
九、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執,雙方應通過友好協商解決;如協商不成,雙方同意提交項目合同簽定所在地仲裁委員會仲裁或者向甲方所在地法院提起訴訟解決。
十、本協議甲乙雙方各執一份,中介人一份。三方簽字生效。 甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字): 丙方(簽字):________年____月____日
建築工程業主支付擔保合同範文 篇10
發包單位: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規,遵循平等自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程承包事項協商一致,簽訂本合同。
第一條:工程概況
x項目發包給乙方,包工包料施工,全長按 米計算。
第二條:施工方案
1、護坡
(1)基底寬 米,厚 米,自下而上慢慢收至高度為 米,受力部分需冷拉絲磚帶,外牆做磋沙(水泥標號為,磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)拆除廁所旁房屋三間,作進出路。
(3)完工後做圍牆10米左右。
(4)牆與岸間的空隙用泥土夯實,並在牆上加適量的漏水管。
第三條:合同工期
1、經雙方協商確定,工程期為 日,暫定於自 年 月 日起至 年 月 日止,具體開工時間由甲方下達開工令後方可開始施工。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暫停工作,工期相應順延。
第四條:價格及付款方式
1、工程總承包價為 元。
2、上述總承包價為包乾價,包含本合同所有工作內容,包工包料及其它一切費用(包括拆房,打圍牆),甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式:竣工驗收後付 元,除總金額的百分之五質保金外,剩餘部分 付,質保金一年滿後付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第五條:甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。
第六條:乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查,處理日常相關事宜,確保本工程施工的安全穩定。
2、承包人必須自行完全本合同工程,不得轉包他人。
第七條:施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用,均由乙方承擔。
第八條:驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格,乙方應負責無償返工。
第九條:違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款,若有逾期,甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程內容,每逾期一日,乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天,甲方有權單方面解除合同。
第十條:其它
本合同於 年 月 日由雙方在 簽訂,自雙方簽字或蓋章後生效,一式 份,上方各執一份,上交 份。
發包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章) : 聯繫電話:
承包人(簽字或蓋章): 聯繫電話:
年 月 日
建築工程業主支付擔保合同範文 篇11
你好,建築工程發生糾紛難以避免,想要提起上訴的話,這時候就需要上訴狀了,以下就是建築工程上訴狀範文,供您參考:_________________
上訴人:_________________
被上訴人:_________________(刑事上訴狀無被上訴人)
上訴人因一案,不服人民法院年月日字第號,現提出上訴。
上訴請求:_________________
上訴理由:_________________
此致
人民法院
附:_________________本上訴狀副本份
上訴人:_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日
[填寫説明]
1、上訴請求。首先要綜合敍述案情全貌,接着寫明原審裁判結果。其次指明是對原判全部或哪一部分不服。最後寫明具體訴訟請求,是要撤銷原判、全部改變原判還是部分變更原判。
2、上訴理由。主要是針對原審裁判而言,而不是針對對方當事人。針對原審判決、裁定論證不服的理由,主要是以下方面:_________________(1)認定事實不清,主要證據不足;(2)原審確定性質不當;(3)適用實體法不當;(4)違反了法定程序。
[注意事項]
1、上訴只能採用書面形式。如果當事人僅在一審判決、裁定送達時口頭表示上訴而未在法定期間內遞交上訴狀,則視為未提出上訴。
2、上訴是當事人享有訴權,一審原、被告及被判決承擔責任的第三人均有權上訴。
建築工程業主支付擔保合同範文 篇12
甲方:________________
乙方;________________
甲、乙雙方本着精誠合作、平等互利的原則,經友好協商,就相關租賃合作事宜,成如下,雙方共同遵守:
第一條:合作範圍
第二條:合作期限
第三條利潤分配和債務承擔
第四條:甲乙雙方的權利和義務
(一)甲方的權利和義務
1、負責提供活動場地,提供必要的活動協助。
2、雙方簽署合同之日起,甲方將其所屬項目現場製作工程部分委託乙方代理。
3、負責維護活動的治安秩序及保障乙方工作人員的人身安全,財物保管。
4、甲方應按約定如期向乙方支付器材租用費用,愈期3天無故不支付,則按每天5%的標準向乙方支付滯納金。
(二)乙方的權利和義務
1、乙方管理及工作人員在甲方場所活動期間,應遵守國家的法律法規,自覺遵守甲方的規章制度,配合甲方管理人員的安排。
2、乙方必須根據甲方要求按時、按質、按量地完成相關作業。
3、甲方有權根據乙方活動內容及質量提出合理建議,乙方需積極與甲方進行協商,並根據協商結果作相應調整。
第五條:雙方協商的其他條款
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):________________
法定代表人(簽名):________________
________年________月________日
建築工程業主支付擔保合同範文 篇13
發包方(以下稱甲方): 承包方(以下稱乙方): 根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就 (填工程名稱) 協商一致,訂立協議並共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、工程範圍及內容: 工程量: 平方米 承包形式:
三、工期:
1、開工日期:
2、竣工日期:
3、合同總工期為 工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣,經甲方和監理簽字認可後,工期可相應順延。
四、質量標準採用下列:
1、工程質量達到市優獎;
2、工程質量評定等級為優良;
3、符合國家質量驗收標準;
4、雙方約定的標準、具體為:
五、合同價款 本合同工程價款結算採用下列 種方式,且本工程支付工程款一律以税票結算。
1、採用一次性包死總價的固定價格方式,總價為 ,如今後涉及工程變更和增加工程量的,增加部分按實結算。若變更增加工程量在5%以內,雙方不再簽訂補充協議,若變更增加工程量超過5%的,雙方應另行簽訂補充協議
2、按實際發生的工程量結算。並按下列約定執行:
(1) 工程預算價: (工程結束後按實結算) 工程單價: (含外運等其他一切費用)
(2)所有工程量必須在每月____日前,由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告,須經監理及甲方審核同意。
(3)若涉及工程變更及增加工程量的,須經甲方項目負責人下達指令,變更籤證除應由監理方簽字外,還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字,並在實際發生日的____日內報甲方計財部負責人複核簽字,並由甲方分管領導簽字,以及最終由總經理審批後方可生效,否則甲方有權不予認可。
(4)變更工程量在總承包價5%以內,無需追加合同,超過5%,須另訂合同。
(5)取費標準及説明:土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準,土方量按實結算。
(6)工程量核算確認方式説明: 完成合格工作量上報甲方審核報批,並編制統計報表上報監理,取得監理、甲方的確認後方可。
(7)合同協議一經簽字,不受市場價格變化影響,按合同及協議約定標準進行結算。
六、付款方式(本工程支付工程款一律以税票結算。
1、本工程預算款為: 扣回工程預付款的方式為:
2、工程款按 方式支付,具體為:
(1)本工程無預付款;
(2)按每月完成工程量統計報表,經監理、甲方審核確認後,支付合格已完工工程款的 %;
(3)總工程款的 %作為質量保證金,若無質量問題及其它違約情形,待工程竣工驗收合格保修期滿後付清給乙方。相反,如存在質量問題及出現其它違約情形,甲方有權直接扣付乙方質保金,如給甲方造成的損失超過質保金數額,乙方對超出部分仍應予賠償。
七、材料、設備供應:
八、質量及驗收
1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準,並按現行國家驗收規範執行。質量保證期________年,如工程內容涉及主體結構的,應終身質保。
2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書,且在建工程不得超過兩個,項目經理在現場的時間每天不低於 小時,負責處理工程上有關事務。
3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換,若確實需更換,應提前3天以書面形式向甲方申請,否則,乙方任意調換人員達30%時,甲方有權終止合同,乙方無條件退場。
4、工程質量驗收必須按規範進行,所有工程資料須與工程施工同步進行,隨時供有關部門及人員查閲,不合格資料及時修正。
5、分項工序驗收,以及隱蔽工程驗收,必須經甲方及監理簽字驗收後方可進行下道工序施工。
6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告後 小時內驗收完畢並出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查,發現質量問題時,出具限期書面整改意見,乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題,或經兩次整改仍不符合要求,甲方有權根據情況要求支付違約金,嚴重的責令退場,一切損失由乙方負責。
7、竣工後,乙方應書面通知甲方及監理驗收,乙方在竣工後 天內提供符合規範性要求的竣工圖及全部竣工資料,並應一式 份。
8、其他約定 : 按圖紙説明施工,達到甲方、監理的要求,禁止隨地灑落、傾倒。
九、施工組織與工期
1、乙方在收到甲方正式施工圖紙____日內向甲方提交書面施工組織方案,乙方自行辦理開工報告等相關手續,甲方對乙方的施工組織方案進行審核批准,安排圖紙技術交底。
2、乙方必須按合同工期和批准的進度計劃組織施工,接受甲方、監理對工程進度的`監督、檢查,工程實際進度與計劃不符時,甲方、監理有權責令限期改進,乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批後執行,期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯後於進度計劃時,甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時,甲方有權調換施工隊伍,乙方應在按到甲方退場通知的____日內無條件退場,並撤出所有人員及設備,工程款按實際完成工程量 的 %支付,否則甲方不支付任何款項,每拖延一天按總工程款的2 ‰承擔延期違約金,造成其它損失的,應全額賠償。
3、項目經理 : 現場代表(乙方): 監理: 現場代表(甲方):
4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定:乙方自行解決
十、安全及文明施工與管理
1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規範。
2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則後果自負。
3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證,持證上崗。
4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛,由乙方自行處理並承擔全部經濟責任。
5、所有機械設備需滿足工程施工需要,特殊設備須有安檢證明。
6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理,因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
7、乙方應優先發放施工人員工資,不得拖欠,並處理好勞資糾紛及相關問題,不得因此影響施工,以及不得給甲方造成任何不良影響,否則甲方有權採取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。 十
一、甲方責任
1、按約定提供圖紙資料,及進行圖紙技術交底。
2、按約定向乙方支付工程款,若甲方因資金困難不能及時兑現,應與乙方協商,並可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。
4、履行其它本協議約定的義務以及負責 十
二、乙方責任
1、按約定保質保量的完成施工任務,符合工期及質量要求。
2、必須服從甲方現場管理,遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度,維護甲方聲譽,如發現故意損害聲譽,嚴重違反紀律,違反協議內容的行為,甲方有權給予經濟處罰,直至終止合同。
3、應注意保護生態環境,注意施工安全,不得砍伐樹木及損壞其它設施,注意護林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工,以及採取吵鬧、威脅等不當手段,否則,甲方有權責令其退場,一切後果由乙方承擔。
5、質保期內若發生質量問題,乙方應在接到甲方電話或書面通知____日內進場維修,____日內維修完畢,否則維修費從質保金中扣減。
6、乙方應按照相關規定,主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。 十
三、違約責任
1、雙方應嚴格遵守協議,如有違反,按本協議相關約定承擔違約責任。
2、如延誤工期,每超過一天,按合同總價款的 承擔違約金,或每天按 1000元向甲方支付違約金。
3、如出現質量問題,以及違反本協議其它約定,乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外,甲方可視具體情況,要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。 十
四、附則
1、本協議經雙方簽章 後生效。
2、本協議於________年____月____日在 簽署。
3、本協議一經簽字,雙方應嚴格遵守,如因執行本協議發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協議一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。 甲方(簽章):法定代表人: 授權代表(簽字):(字):________年____月____日 乙方(簽章): 法定代表人:授權代表(簽章)________年____月____日工程工程合同 篇10 甲方: 乙方: 按照《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包條例》,結合本工程具體情況,經雙方協商達成如下合同條款:
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、建築面積:
3、工程地點:
二、承包形式:(含輔材,見附表
1)
三、承包範圍:
四、施工工期:
1、以發包方的工期提前兩個月為準。
2、由於業主和甲方原因造成工期拖延,乙方工期相應順延;由於乙方原因拖延工期,甲方按乙方結算總額每天萬分之三進行處罰。
五、工程質量:
1、質量等級優良,乙方確保清水砼(如實行新的驗收標準另行協商);
2、質量標準:執行國家建築安裝工程施工驗收規範和建築 安裝工程質量檢驗評定標準,進行組織施工;
3、乙方必須按標準、規範和設計要求及甲方的指令施工,由乙 方原因導致的質量事故及返工、修改,乙方承擔一切責任及費用;
4、隱蔽工程驗收由乙方提供自檢報告,甲方進行驗收,所有的隱蔽工程必須驗收合格後,乙方方可進行下道工序的施工,否則一切責任由乙方承擔;
5、乙方必須按有關質量標準的文件制定質量控制標準,在施工過程中甲方有權按照本企業的質量管理獎罰標準對乙方進行獎罰;
6、乙方施工的工程質量低於本合同約定標準,甲方有權進行處罰 ,乙方負責無償整改和返工,同時承擔業主對甲方相應的罰款;
7、乙方施工因質量未能滿足本合同承諾,甲方有權單方解除合同。
六、甲方責任:
1.提供施工圖及有關技術資料三套。
2.辦理施工方面的有關手續及現場三通一平工作。
3.提供生產所需的大型機械,電器設備不含三級以下( 見附表
2)及臨設(包括職工宿舍、廁所、食堂、辦公用房、水、電)。
4.提供施工組織設計、圖紙會審及施工技術交底和施工安全交底,對企業的質量管理獎罰標準進行交底,以及工程的定位複測、工程點交,現場配備機電工。
5、甲方負責協調與當地政府各職能部門的關係
7、甲方按合同約定確認乙方工作量,並及時拔付工程款,逾期拔款,賠償乙方損失並順延工期。
七、乙方責任:
1.嚴格遵守甲方各項規章制度,服從總包方和甲方管理人員現場管理及監督。
2.每月____日向甲方報下月材料計劃,____日報月完成工作量,雙方於三天內認定,並於認定後____日內付款。
3.嚴格執行施工組織設計及甲方下達的施工計劃,因乙方原因造成工期延誤,乙方承擔責任及費用。
4、乙方施工人員的暫住證由乙方自行辦理。
5、乙方負責所施工工程的自檢資料,試塊製作及檢驗材料的現場取樣。
6、乙方按施工組織設計、進度計劃精心組織施工,對隱蔽工程提前8小時通知甲方驗收。
7、乙方負責施工放線,甲方負責複線;
8、組織專門班子,(具體負責人 : )配備滿足施工技術、質量、安全等管理人員和相對穩定的技術工人,並在甲方的指導下,對所承建的施工工程技術、質量、進度、文明施工、安全生產等全面負責。
9、乙方不得使用童工和年老體弱人員和違法、違紀人員。
八、安全生產,文明施工:
1、乙方必須嚴格按照甲方的文明施工要求,確保達到市級文 明工地,爭創省級文明工地。
2、甲方提供合格的安全設施和防護裝置(安全網、安全帶、漏電保護器等),由乙方負責安裝和管理。
3、乙方必須嚴格貫徹落實國家有關安全生產和文明施工的法律、法規、標準及____市主管部門和甲方的各種管理制度,杜絕傷亡事故,如因乙方責任和原因發生的傷亡事故費用由乙方承擔,甲方協助處理;
4、乙方對甲方提供的安全設施應嚴格檢查合格後方可使用,特殊工種應持證上崗,嚴禁使用不安全器具;
5、乙方應教育施工人員遵紀守法,不得有酗酒、和其它違法亂紀的行為發生。
九、材料供應:
1.工程材料在使用過程中,乙方如有人為浪費行為,甲方有權進行處罰;(以約定為準)
2、當發生圖紙變更時,乙方在收到變更後____日內報提急用材料申請單;
3、因甲方材料供應不及時,機械不能正常使用造成的停工、誤工,現場協商解決,甲方給予簽證並順延工期。
十、結算及付款方式:
1、工程施工期間每月以雙方審定的工程量為準,甲方向乙方支付月工程量的65%,春節前付至當年完成工作量的80%,待工程驗收達優良標準後付至95%,留5%保脩金。
2、工程竣工結算乙方在____月內報甲方,雙方在____月內審定確認。 十
一、其他:
1、零工每工天按 元計算。
2、塔吊司機及塔吊指揮由乙方人員操作,甲方負責支付該項的人員工資。
3、塔吊司機及塔吊指揮,人貨電梯司機等由乙方配備, 甲方負責支付塔吊司機及塔吊指揮,人貨電梯司機的人員工資 。
4、食堂人員由乙方自行安排;並負責辦理有關的健康證,衞生證。
5、甲方配備的2名電工由乙方管理,其工資由乙方考核後甲方支付。
6、工程保修期執行國家規定,保修期滿後全額返還保脩金。
7、甲方現場機械設備配備不足部分,乙方如提供使用,甲方付給乙方租賃費;
8、對甲方的機械設備、週轉材料乙方如有人為損壞,必須按價賠償。甲方 十
二、未盡事宜本着友好合作的精神協商解決。本合同共五份,雙方各執兩份,見證方一份,簽字蓋章後生效,工程竣工帳款結清後自然失效。 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日
建築工程業主支付擔保合同範文 篇14
甲方(擔保人):________公司
法定代表人:_________
住址:_________
郵編:_________
聯繫電話:_________
乙方(被擔保人):_________
法定代表人:_________
住址:_________
郵編:_________
聯繫電話:_________
本建築工程擔保合同由上列各方於_________年_________月_________日在_________市訂立。
鑑於:甲、乙雙方經協商一致,達成建築工程業主支付擔保合同,合同如下:
第一條為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號為_________年_________字第_________號建築合同項下乙方支付義務得到切實履行,甲方利用自身擔保經營權願意為乙方向業主提供保證責任。為了明確雙方權利、義務,依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本合同。
第二條按照《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲方在對建築合同的條款已做明確瞭解的情況下,願意按合同的擔保條款為乙方與承包商簽訂的建築合同提供連帶責任保證。
第三條甲方在為乙方提供連帶責任保證前,乙方必須:
1.向甲方提供下列一項或數項反擔保:
(1)經甲方認可的企業法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發以甲方為受益人的不可撤消的連帶責任反擔保保證書。
(2)以財產抵押(質)押給甲方,以作為償付債務的擔保。雙方另訂“抵(質)押合同”。
(3)經甲方認可的其他方式反擔保措施。
2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責任的債務,甲方有權處分以上抵(質)押物。
第四條當承包商按保證責任規定向甲方索賠,且甲方認為索賠文件、單據或證明符合保證責任規定,甲方出於履行擔保義務為乙方向承包商支付時,甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權,不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響,乙方不得以任何理由拒付。
第五條甲方有權自代償乙方收費外,還要向乙方收取自代償之日起,按代償金額的_________%/天(_________%)乘以實際代償天數的補償金。乙方必須在收到甲方的追債通知後的_________日內,無條件地向甲方償清全部款項、費用及應付補償金。
第六條擔保條款的修改。
乙方要求甲方修改擔保函內容時,須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認可文件,在增加擔保金額或擔保展期的情況下,乙方還必須相應增加或延長對甲方的保障,否則甲方不接受乙方的修改申請。
第七條擔保費用。
甲方在與乙方簽署擔保合同時,應當按照下列規定向甲方支付擔保費及其它相關費用(具體見收費通知單):
1.擔保費:
(1)擔保費以擔保金額為基數,按年率_________%計收。
(2)擔保費計費按月計算,不足一個月的按一個月計費,在開具擔保函時一次性收費。
2.其它費用:
甲方因開具擔保函而發生的超過正常情況下的其它費用(如,甲方在對乙方進行檢查所發生的費用等),由乙方支付。
3.履約保證金:
部分委託人在申請甲方為其擔保前,需要向合作銀行存入一定數額的履約保證金,該筆保證金主要用於債務到期後,乙方無法履行還款義務而產生的履約費用,保證金以現金形式提供,數額為提供擔保金額的_________%,當乙方如期履行合同後,由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬户。
第八條爭議的解決
本合同適用中華人民共和國有關法律,在本合同履行中,如發生爭議、糾紛,有關各方首先應協商解決;協商無法解決時,雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均具有約束力。
第九條違約責任
1.甲方的責任
(1)如果甲方未按本合同履行義務,則應承擔罰款_________元給乙方。
(2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使乙方遭受損失,則乙方有權要求甲方予以賠償。
2.乙方的責任
(1)如果乙方違反本合同未履行義務,則應支付違約金_________元給甲方。
(2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使甲方遭受損失,則甲方有權要求乙方予以賠償。
第十條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字之日起生效。
本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執_________份,承包商與建築主管部門各執_________份,其他用於履行相關法律手續。
甲方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
時間:_____________
乙方(蓋章):________________
法定代表人(簽字):________________
時間:_____________
建築工程業主支付擔保合同範文 篇15
發包方:
承包方:
依照《中華人民共和國合同法》,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則施工:
一、承包項目概況及名稱:
1、建設單位:永州市九源房地產開發有限公司古丈縣分公司
2、項目名稱:古丈縣太陽城藍庭國際竹溪苑4#商住樓
3、建設地點:古丈縣太陽城
二、承包方式:分項包工
1、外牆抹灰3單元按外牆面積不除洞按每平方米計算單價18元/m不包放線、打灰、定點、上料、拉網。只粉天溝之外以下的。
2、粉完1跑結80%,2跑按100%,以次類推,全部完工以後,5天內全部付清以上工程款。
3、質量問題,橫平豎直、陰陽角垂直,當場施工員看好為準,過後概不負責。
①立面垂直度誤差每10米超過5毫米。
②表面平整度誤差每10米不超過5毫米。
③陰陽角方正誤差每10米不超過5毫米。
4、乙方按照甲方已定好的點放好的線施工,否則出現質量問題乙方不負責任。
5、滴水線(槽)、外檐、門窗、洞口有排水要求的部位應做滴水線(槽 )、窗台板,空調板。
6、人員進場按每人每天100元計算,3天一次預支伙食費。
7、如中途預支工程款不到位,乙方有權停工,後果甲方自負。
8、乙方人員到位後甲方付乙方人員來時車費(每人100元)按排住宿。
9工地使用的所有工具都由甲方提供(鋁合金、鐵鍬、鈀子、斗車、夾板、沙板、灰桶、鐵錘、鑿子。)
10、乙方不負責施工洞及其它掃尾工程能做的必須做。牆壁開鑿和補磚乙方不負責。
11、完工後,乙方不負責清掃場地。
甲方:
乙方:
年 月 日
建築工程業主支付擔保合同範文 篇16
發包人(全稱)_______________________________________________________
承包人(全稱)_______________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________________________________________________
工程地點:______________________________________________________________
工程內容:______________________________________________________________
羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表
工程立項批准文號:______________________________________________________
資金來源:______________________________________________________________
二、工程承包範圍
承包範圍:______________________________________________________________
三、合同工期
開工日期:______________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________
合同工期總日曆天數__________天。
四、質量標準
工程質量標準:__________________________________________________________
五、合同價款
金額(大寫)_______________________元(人民幣)
(小寫):_______________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________年_______月_______日
合同訂立地點:____________________________
本合同雙方約定____________________________後生效。
發包人:(公章)承包人:(公章)
住所:___________________住所:____________________
法定代表人:______________法定代表人:_______________
委託代理人:______________委託代理人:_______________
電話:___________________電話:_________________
傳真:___________________傳真:_________________
開户銀行:________________開户銀行:_______________
帳號:___________________帳號:__________________
郵政編碼:_______________郵政編碼:_______________
建築工程業主支付擔保合同範文 篇17
甲方:劉 乙方:周 經甲乙雙方協商相互同意,甲方自願將____省火電公司所承包的鐵塔組立工程轉讓給乙方。
一、 工程名稱:500思通線新建工程Ⅱ—4鐵塔組立工程
二、 甲方承諾:
1。 基礎工程的賬務除了扣押三個施工隊總額不超過14萬元的質保金(此款將來由佟付清)外其它賬務已經全部結清。
2。 基礎施工中的所有工人工資款已經全部結清。
3。 甲方和佟之間的利潤分配已經結清,合作關係已經解除。
三、 乙方承諾: 甲方將此工程鐵塔組立施工轉讓給乙方,今後組塔工程的盈虧、安全、進度、質量等一切事務均於甲方無任何關聯。
四、 鐵塔組立工程款結算方式全權由周領取進帳,從雙方簽定本協議起,既生成法律效應。
五、 此協議共一頁一式兩份,甲乙雙方各持一份,甲乙雙方簽字畫押後立刻生效,立即具備法律效應。未盡事宜,經甲乙雙方協商後的.補充條款與此協議一樣生效。 甲方簽字: 乙方簽字:____日 期:____日 期
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/danbao/kqkee9.html