山西省建設施工合同（通用25篇）

山西省建設施工合同 篇1

承包人：

發包人 ：

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：建築面積： m2，建築高度 m或

跨度 m，結構類型： ，

層數 ，其它

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表 (附件1)

工程立項批准文號：

資金來源：

二、工程承包範圍

承包範圍：

三、合同工期

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日曆天數 天。

四、質量標準

工程質量標準：

五、合同價款金額 (大寫)： 元 (人民幣)￥： 元

六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準、規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間： 年 月 日

合同訂立地點：

本合同雙方約定 後生效。

發包人：(公章) 承包人：(公章)

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：

山西省建設施工合同 篇2

甲方：______________________

乙方：______________________

依照《中華人民共和國民法典》及國家相關法律、法規和公司文件相關規定，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。

第一條 工程概況

工程名稱：______________

工程地點：______________

第二條 工程承包範圍

___________________________________

第三條 工程工期

1.計劃開工日期：_______年_______月_______日，計劃完工日期：_______年_______月_______日，總日曆天數_______天;

2.主要節點工期：___________________________________。

3.乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

第四條 工程質量標準

所承包工程範圍內的工程質量必須達到_____________________。

第五條 組成合同文件及解釋順序

組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

1.本合同;

2.本合同附件;

3.招投標文件;

4.本工程施工圖紙及國家現行或行業標準規範;

注：上述文件應互為補充，在合同中出現含糊不清或不相一致時，按上述順序解釋，不能清楚解釋時，在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協商解決。

第六條 標準規範

本合同適用標準規範：______________________________________。

第七條 甲方責任和義務

1.負責統一制定各項管理目標，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。

2.負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯繫，協調現場工作關係。

3.根據工程情況要求乙方增減施工人數，滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。

4.及時提供由甲方供應的施工機械設備、週轉材料。

5.按本合同約定，向乙方支付勞動報酬。

6.統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用______________其費用：

7.協助乙方辦理現場施工人員出入證件，其費用由乙方自理。

第八條 乙方責任和義務

1.遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方企業的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

2.嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整後的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3.應按招標文件要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質保量到位。技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業操作證，持證率達到100%

4.服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;

5.做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款;

6.按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其他設施;

7.按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》並按合同所約定的條款支付務工人員工資(務工人員工資每月造冊備案)，承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任後果;

8.為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品);

9.進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員，乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和後果。

10.甲方在資金暫時不到位，業主未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

第九條 環境保護、安全生產和文明施工

1.甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產、文明施工、環境保護以及公司相關制度等方面的教育;依據國家法律法規及公司相關規章制度、監督、監控乙方的相關工作實施情況，使其體系有效運行。

2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現場操作工人的安全教育;認真落實安全措施，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，確保安全生產;隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查。由於自身安全措施不力及違章操作造成事故，承擔一切責任後果和經濟費用。

發生安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方有關部門，同時按國家有關法律規定對事故進行處理。

3.乙方就嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衞等到有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工;保證施工現場整潔有序，符合文明施工的有關規定和要求，維護甲方良好的企業形象，並承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。

加強現場管理，採取一切適當的措施，保護現場內外環境，限制由施工作業引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產造成損害和妨礙。

第十條 材料、設備供應與管理

1.甲方提供給乙方使用的週轉材料實行調拔制，根據工程計劃需要向乙方提供。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供應的材料、設備(包括領用、保管、裝卸、退庫、辦理相關手續、按甲方指定的場內地點歸類堆放);因保管和使用不善發生丟失、損壞，乙方應按領用時的價格賠償。

3.材料按預算分折量對乙方實行限額領料，乙方應合理用料、注重節約。如材料使用超出預算用量，則超出部分的費用由乙方承擔;材料節約部分，由甲乙雙方按_______比例分成。

第十一條 承包方式、價格及包含的內容

1.承包方式及單價：________________________________________。

2.承包價格所包含的內容：

承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調遣費：小型機具費用;各類材料的場內二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括週轉材料的領用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設施的搭拆(安全網、防護欄杆、防護棚等);

文明施工費用(包括上級部門對現場的各類檢查所發生的臨時用工);承包工程範圍內的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設備維修和安裝拆卸配合用工;預防一般性自然災害所採取的措施用工費用;

3.本合同單價為一次包死價格，在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。

第十二條 結算辦法及付款方式

1.每月_____日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節點)結算勞務承包費，_____日按合同價款結算完畢，交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據。

2.甲方不預付乙方生活費用，勞務承包費用按月支付(或按工程進度節點)，付款時間為業主付款後，支付上月結算款的_______%.所承包工程完工後付結算款的_______%，餘款_______%待所承包承包工程完工驗收達到合同要求後付清。(結算款支付額以扣除勞務管理費後的數額為基數)

3.在每月的承包費結算中，應扣除乙方向甲方勞務公司應繳納_______%的勞務管理費。

第十三條 施工驗收

1.乙方應按本合同約定的質量標準組織施工，確保施工質量。施工完畢，乙方應及時向甲方提交自檢報告，通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收，驗收合格後再進入下道工序施工作業;驗收結果表明乙方施工質量不合格時，乙方應負責無償修復，不延長工期，並承擔由此導致的甲方的相關損失。

竣工驗收時，業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷，乙方應無償維修，並承擔由此導致甲方相關損失，不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。

2.乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協商)

第十四條 工程保修

1.保修範圍、期限：___________________。

2.保修期間，乙方應在接到維修通知後按甲方要求內容和時間派人維修，若乙方未按甲方要求執行，甲方可委託其它單位或人員修理，其費用由乙方承擔。

第十五條 保險

1.乙方負責人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險，併為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。

2.保險事故發生時，甲、乙雙方有責任採取必要的措施減少損失。

第十六條 爭議

1.甲、乙雙方在履行合同時發生爭議，可以自行協商解決;否則，雙方應在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。

2.發生爭議後，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持工作連續，保護好已完工作成果;

2.1 單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議終止合同;

2.2 調解要求停止合同工作，且為雙方接受;

2.3 仲裁機構要求停止合同工作;

2.4 法院要求停止合同工作。

第十七條 合同履約保證金

1.乙方向甲方繳納合同履約保證金_______元。

2.合同履約保證金所含內容應包括本合同內所定的各項批標及投標文件內的承諾條件，如：工期、質量、安全、環境保護、文明施工、施工高峯期所到位人員數，農忙季節的人員數量，支付農民工資，遵紀守法等。

若達不到以上內容所規定的要求，則從履約保證金中扣除一定的金額;若發生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的，沒收全部保證金，並賠償由此給甲方造成果。

3.本工程完工後，乙方按雙方所簽訂合同的內容完成，經有關部門驗收符合本合同規定的要求，則甲方在一月內返還乙方的履約保證金(不計利息)。

第十八條 不可抗力

1.不可抗力的標準執行甲方與業主簽訂的合同，當甲方與業主簽訂的合同沒有相應標準時，執行國家或地方政府規定。

2.不可抗力事件發生後，乙方應立即通知甲方項目經理，並在力所能及的條件下迅速採取措施，盡力減少損失，甲方應協助乙方採取措施。

3.因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。

4.因合同一方遲延履行合同後發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

第十九條 合同解除

1.如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或緩建，致使合同無法履行的，可以解除合同。

2.因不可抗力或業主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩餘材料、設備的保護和移交工作，按要求撤出施工場地;甲方按合同約定支付已完工作勞務報酬。

第二十條 合同終止

雙方履行合同全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果，並經竣工驗收合格後;保修期滿未發生質量問題，本合同即告終止。

甲方(簽章)：__________________乙方(簽章)：__________________

____________年________月_______日____________年________月_______日

山西省建設施工合同 篇3

甲方：__________負責人：__________

乙方：__________負責人：__________

依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

一、 工程概況及承包方式

1、 工程名稱：網吧室內裝修工程。

2、 工程地點：中心國小附近

3、 工程承包方式：包工包料

4、 工程概況：建築面積1700.00平方米。

二、 工程裝修內容　　室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程。

三、 工程造價　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;　　工程造價為：X元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工後以審計為準)

四、 工程期限　　工程開工日期：________年____月____日　　工程竣工日期：________年____月____日

五、 質量要求　　按國家建設部行業標準G73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工後如出　　現質量問題(竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。

六、 付款方式

1、合同簽定後，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。

2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。

3、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方工程款總造價的40%。

七、雙方責任

1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價後，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，並列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)

3、 工程量發生變化時，按竣工後工程審計的工程量計算為準。

4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。

6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，並具有同等法律效力。

甲方：__________乙方：__________

日期：______________日期：__________

山西省建設施工合同 篇4

甲方：__________

乙方：__________

本履約保證金由合同雙方於__________年__________月__________日在訂立。為了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本合同。

第一條 鑑於甲方與乙方於簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確瞭解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，願意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

第二條 保證範圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條 保證金額

乙方應當按照中標合同總金額的__________%，金額：大寫人民幣__________元(￥)作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方，此款項不計利息或資金佔用費。

第四條 保證方式為履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。

第五條 保證期間自甲乙雙方簽訂合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格後日內。保證期後甲方根據乙方的合同履行情況，按照合同相關約定退還保證金給乙方。

甲方(蓋章)：__________

乙方(蓋章)：__________

時間：__________

山西省建設施工合同 篇5

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規，為明確雙方的權利義務，達成協議如下：

一、建設項目名稱：

二、工程建設地點或地段：

三、承包工程內容及主要工程量：

四、合同工期：

本工程定於 年 月 日開工，於 年 月 日完工，由甲方組織竣工驗收。由於工程量變化、設計變更或不可抗力及甲方原因造成的延期開工、停工，工期順延。屬乙方原因造成的停工，工期不得順延。

五、質量等級：

六、合同價款及結算：

6.1工程結算標準：

6.2預算總價款： ￥______(大寫：人民幣_________，詳見附件1)其中：安全生產費 元。雙方最終的結算價格以甲方審計部門或甲方委託的審計單位的審計定案值為準。

6.3付款方式：

6.3.1預付款：

6.3.2工程進度款：

6.3.3合同尾款：

6.4工程檔案與合同尾款

6.4.1乙方應對照甲方檔案管理規定進行工程文件的收集、整理。建設工程初驗時，乙方將應形成的全部文件材料原件，提交給初驗檔案檢查小組進行審核。工程文件達不到上述要求的，檔案檢查小組提出整改意見，乙方應進行整改。

6.4.2建設工程竣工驗收後的三個月內，乙方向甲方移交一套裝訂成冊、質量合格的紙質檔案、二套與紙質檔案相同的電子檔案和二套聲像檔案。乙方應按照甲方要求的格式將紙質檔案形成電子文件集，並刻錄到有效載體上。乙方還應使用甲方提供的檔案裝具及用品。

6.4.3在乙方按期移交質量合格的竣工檔案後，經甲方建設部門和檔案部門書面確認，方可進行合同尾款的結算。因乙方原因沒有移交合格的檔案，每逾期一個月，甲方有權扣罰乙方合同尾款的10%，直到扣完為止。非乙方原因造成竣工檔案移交遲延的，乙方不承擔逾期移交檔案責任。

6.5合同價款調整：

6.5.1甲方代表書面確認的增減工程量。

6.5.2工程造價管理部門公佈的價格調整。

6.5.3合同預算中其它增減或調整，預算中沒有適用的價格，由乙方提出適當的價格，送甲方代表批准後執行。

6.6乙方賬户

賬户名稱：

開户銀行：

銀行賬號：

上述賬户信息由乙方提供，如因賬户信息錯誤導致甲方錯付或延付，一切責任及後果均由乙方承擔。

6.7 乙方不得向第三方轉讓全部或部分中國聯通應付賬款，否則該轉讓行為無效。

6.8如遇國家税收政策發生較大變化(甲方納入營業税改徵增值税試點範圍)且乙方為增值税納税人時，乙方提供給甲方的發票必須為增值税專用發票。

七、工地代表及其職責：

7.1甲方工地代表

委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表，負責批准乙方施工方案，負責對工程進度、工程質量進行監督，並對隱蔽工程的質量進行檢查，對於符合質量要求的進行簽證，辦理中間交工工程驗收手續及商定的工程變更籤證、審定並簽證工程預、結算，具體組織工程竣工驗收，以及應由甲方負責解決的其它問題。

7.2乙方工地代表

委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表，具體組織施工、檢查工程質量和安全生產。及時向甲方提出開工通知書、隱蔽工程驗收通知、工程事故報告、竣工驗收報告、編制工程預結算及處理施工中發生的具體問題。

7.3監理方工地代表

委派 同志(監理單位: 職務: 職稱: )為工地代表，具體負責工程施工階段的監理工作。

八、雙方義務：

8.1甲方義務：

8.1.1開工前15日內組織設計單位、承包單位對施工圖設計進行審定，並向乙方提供完整的施工圖設計文件 套。

8.1.2提供機房水、電等施工條件，並協助乙方解決工地倉庫、 辦公及生活用房。

8.1.3辦理施工所在地如穿越鐵路、公路等所需各種證件、批件，處理工程中應由甲方解決的其它問題。

8.1.4按時辦理撥款和結算。

8.1.5按雙方商定的分工範圍和要求、時限供應材料和設備。

8.1.6組織工程竣工驗收。

8.2乙方義務：

8.2.1認真審閲施工圖設計文件，參加施工圖設計會審，編制施工組織設計，做好施工準備工作。

8.2.2開工前檢查清點設備、主要材料、落實施工條件。竣工時做好(甲方籌料時)工餘料點交工作。

8.2.3嚴格按審定的施工圖設計進行文明施工，保證工地設備和人身安全，確保工程質量，按期報送施工進度表;履行合同條款，如期完工。

8.2.4按照政府主管部門規定提供竣工驗收技術資料，參加竣工驗收，辦理工程竣工結算。

九、適用法規、標準：

9.1本工程適用國家法律、法規及政府主管部門相關規定。

9.2技術標準執行政府主管部門各專業施工及驗收技術規範。

9.3其他：

十、器材籌供：

10.1甲方籌供的設備和材料為： 。

10.2乙方籌供的設備和材料為： 。

10.3雙方對工餘料的管理約定如下：

10.4籌供設備、主要材料的一方，應按照設計規定的種類、規格、數量籌供設備材料。其質量標準應達到政府主管部門規定的產品指標和設計要求，應具有合格證及進網許可證，並於開工前運抵商定的分屯點或工程施工工地，經雙方工地代表約定日期檢驗合格後使用。對檢驗不合格或種類、規格不符的設備、材料及多餘清單的器材，由採購器材的一方負責保管並及時調換。

十一、驗收：

11.1乙方應認真按照本合同確認的驗收辦法規定的技術標準、規範、設計和會審紀要的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接收甲方代表及委派人員的檢查檢驗。檢驗不合格，屬乙方原因導致返工修改的費用由乙方承擔。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。

11.2隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格後，由乙方通知甲方工地代表到現場檢驗，經雙方檢驗合格，辦理隱蔽工程文件簽證手續，該文件作為竣工資料的組成部分，竣工驗收時不再對已簽證的隱蔽工程內容進行驗收。驗收不合格，乙方在限定工期內修改後重新驗收。

11.3工程竣工驗收，應以甲方規定的施工及驗收規範、施工圖設計、會審紀要、工程變更單為依據。

11.4竣工驗收時，乙方向甲方代表提供完整竣工資料 份(甲方簽證後退給乙方一份)和竣工驗收報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告後七日內組織驗收，經驗收合格十日內簽署竣工驗收報告。竣工驗收報告需由雙方工地代表簽署，並由雙方單位蓋章。

11.5竣工日期為甲方簽署竣工驗收報告的日期。

11.6本工程要求的驗收類型為：

(1)二步驗收。經初驗合格簽字之日，工程移交甲方管理，經試運行期滿，終驗合格簽字之日為竣工日期。

(2)一步驗收。工程驗收合格簽字之日為竣工日期，同時工程移交甲方管理。

十二、工程設計變更：

12.1乙方必須按審定的施工圖設計施工，不得擅自修改。

12.2甲方由於使用和維護的需要或乙方提出合理化建議被採納變更設計時：

12.2.1屬於施工圖設計文件中的一般問題，經雙方協商，由甲方工地代表簽證工程變更單後，乙方可按變更後的內容施工。

12.2.2屬於施工圖設計的較大修改，由甲方徵得設計單位同意，並出具設計變更文件後，交乙方按設計變更文件的內容施工。

12.2.3甲方如需變更設計，應提前十天將變更單書面通知乙方。

十三、保修：

13.1本工程保修期為：自雙方在竣工驗收合格證書上簽字之日起 天。

13.2因甲方原因造成的返修，其修理費由雙方另行協商。

十四、安全：

14.1甲方有權對乙方的安全措施及落實情況進行檢查監督,對乙方的安全隱患有權提出並要求乙方整改。

14.2乙方應嚴格按照安全生產操作規程及甲方的要求進行作業，應採取措施防止各類生產安全事件的發生。乙方因安全問題造成甲方、乙方或第三方人員傷亡或財產損壞，或造成甲方通信阻斷，應由乙方負責賠償並承擔相關法律責任。

十五、違約責任：

15.1乙方不能及時完工，每逾期一日須按合同預算總價款的___%向甲方支付違約金。 15.2乙方工程質量達不到設計和規範要求，或發生其它使合同無法履行的行為，應按合同條款約定向甲方支付合同預算總價款___%的違約金，並賠償因此給甲方造成的損失。

15.3除非雙方協議將合同解除，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任後,仍應繼續履行合同。

15.4若乙方安全生產工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發、出現較大安全生產事故等，甲方有權解除合同，並要求乙方支付合同預算總價款___%的違約金。

15.5因非甲方原因造成的返工，材料費和人工費由乙方承擔。

15.6在工程施工過程中，乙方對所獲知的甲方的商業祕密、技術資料等事項負有保密責任，並不得利用所獲知的商業祕密侵犯甲方的權益，否則甲方有權解除合同並追究乙方相關法律責任。

十六、爭議解決方式：

在合同履行過程中發生的與本合同有關的爭議，雙方首先應友好協商解決，協商不成的，雙方同意將爭議按照下列第____種方式解決：

(1)提交______仲裁委員會仲裁;

(2)依法向合同簽訂地人民法院起訴。

十七、合同的生效：

本合同自雙方加蓋公章或合同專用章之日起生效。

十八、合同份數：

本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。

十九、其他約定事項：

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

山西省建設施工合同 篇6

發包人(全稱)： (以下簡稱甲方)

承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

二、工程承包範圍

承包範圍：

三、合同工期

開工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日

四、質量標準

工程質量標準： 合格

五、合同價款

金額暫估價(大寫)： (人民幣)

(小寫)： (人民幣)

以實際工程量為準進行結算

六、工程款支付

1、工程開工付至合同價的40%;

2、工程完成50%時付至合同價的70%

3、工程驗收合格後付至合同價的100%;

七、質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.嚴格執行施工規範、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。

4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現場保衞和垃圾消納等工作，並辦理相關施工手續。處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關係。

八、工程工期

1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取的措施費用。

2.因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

3.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。

九、工程驗收

1.本工程以施工圖紙、作法説明施工，驗收規範按照國家質量評定驗收標準。

2.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方應提前二天通知甲方，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。

3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。

4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

十、材料供應

1.乙方負責採購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定，且均應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

2.乙方負責採購的材料設備，必須按甲方具體的要求採購，並做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管。

十一、違約責任

1.在履行合同過程中發生的爭議，雙方協商解決;協商不成，可以人民法院起訴。

2.如一方違約或擅自中止合同的履行，必須向對方支付違約金，額度為本合同工程總價的10%。

3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規範進行組織施工，確保文明施工。服從甲方正確指導，配合甲方圓滿竣工。

4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款採用可調價款方式確定，最終以實際工程量計算。

十二、爭議或糾紛處理

1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。

2.當事人不願意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。

十三、合同生效

本合同一式貳份，雙方各執壹份

本合同自雙方簽字蓋章後生效，至工程竣工及價款結清後失效。本合同未盡事宜，雙方可協商另籤補充協議。

合同定訂立時間： 年 月 日

合同定立地點：

本合同雙方約定 簽字、蓋章 後生效。

甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：

代 表(簽字)： 代 表(簽字)：

年 月

年 日 日月

山西省建設施工合同 篇7

發包方 (甲方)：_______________

承包方 (乙方)：_______________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：_______________

2、工程地點：_______________

3、工程地點：_______________

4、承包方式：_______________

二、工程承包方式

包工包料，採用總價包乾的承包方式，乙方的預算書是組成合同的一部分，合同價款經雙方確認後，預算範圍內所含工程內容一次包死，結算時不予以調整，預算範圍以外的洽商變更另行單獨結算。

三、工程工期

1、本合同工期為____日，自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知後____日內進場施工。

2、在施工過程中，如遇下列情況，工期相應順延：

(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;

(2)因甲方不能按期提供施工圖，材料、設備的;所供材料、設備不符合施工需要的;所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;

(3)因甲方未具備進場條件，不能提供施工場地、水、電源，場地道路未能暢通，障礙物未能清除等，影響進場施工的;

(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;

(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成，影響本工程進度的;

(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收，甲方沒有按時驗收的;

(7)甲方未按約定支付工程款的。

四、工程價款

1、工程價款為：(大寫)__________________，(小寫)__________________。

2、在合同履行中出現下列情況時，應調整本工程的工程價款：

(1)經批准的設計變更;

(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符，需增加工程量。

3、工程結算價格調整計算方法：上述引起的任何洽商增減，在洽商簽訂時雙方確定金額，最終工程結算為固定合同價+洽商金額，不再另行結算。

4、工程結算價格需第三方審計機構完成的：乙方施工完畢後20日內，乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料，甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料後，應在3個月內組織第三方審計機構給予確認，延期視為認可乙方所報結算金額。

五、材料設備供應

1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意後，由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。

2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件，並嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗，並須符合國家規定的安全和質量標準。

3、施工中，由於甲方原因導致工程設計變更造成乙方採購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當的補償後，不適用的材料設備由乙方自行處理。

4、材料設備採用投標文件承諾採用的品牌或同類產品(採用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。

六、工程質量

1、甲方應在乙方進場前7日，向乙方提供施工圖紙和施工説明____套，並向乙方進行技術交底。

2、乙方按照工程圖紙、施工説明、組織計劃、進度計劃等組織施工，上述約定的事項變更的，雙方均以書面形式通知對方。

3、涉及隱蔽或單項工程的，在工程隱蔽或單項工程竣工前2日，乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格，甲方應在驗收記錄上簽字;驗收不合格的，乙方應整改後重新驗收。甲方不能按時進行驗收，應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。

4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。

5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。

七、工程驗收

1、工程完工後，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收，並在驗收後14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後5天內不組織驗收，或驗收後14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

2、自行驗收合格後，雙方辦理工程移交手續。

3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。

八、工程價款的支付方式

1、合同簽定後，預付工程總價的_______%，計RMB：_______元;

2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證後一週內，付工程總價的60%，計RMB：_______元。

九、維修責任

乙方負責保修期限為_____年，自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知後24小時內到達現場並及時處理。如非乙方原因造成的質量問題，不屬於乙方保修範圍，如需乙方維修，甲方需支付給乙方相應的費用。

十、違約責任

1、由於乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金，最高不超過合同價款的3%。

2、由於甲方原因導致延期開工或中途停工的，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方後續進場施工的，甲方承擔後續進場費用。

3、如甲方未按合同約定付款的，每延誤一日，按工程價款的1‰向乙方支付違約金。

4、由於乙方原因，本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案後抽查不合格的，乙方應返工，返工費用由乙方承擔。

5、工程完工後，甲方應在3個月內組織驗收，甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最後一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。

十一、爭議解決

1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。

2、雙方在合同執行期內如有爭議，應由雙方友好協商解決，如協商無效任何一方均可向 ___________地人民法院提起訴訟。

甲方(公章)：_______________

簽約代表：_______________

簽約時間：_______年___月___日

簽約地點：_______________

乙方(公章)：_______________

簽約代表：_______________

簽約時間：_______年___月___日

簽約地點：_______________

山西省建設施工合同 篇8

尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工合同糾紛一案發表如下代理意見：

一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。

1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，並同意將合同工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】

2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】

3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協議，將工期約定為自該補充協議生效之日起算150個日曆日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】

4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立合同並支付了相應款項，由於被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避税考慮，提出簽署三方協議，由各供貨商向其開具增值税發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】

5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】

6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電合同、現場施工單等證據。】

7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由於被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】

8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】

9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日並需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95，其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】

10、【法律依據】中華人民共和國合同法第二百八十三條　【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。

二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合合同約定。

1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據1、11對賬明細】

2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合合同約定。【證據28、29、30、34、37、41】

3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了合同要求。【證據26、45、48】

4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到合同約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實，並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定並且運行良好。【證據41、44、】

5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權與債務全部轉由被告履行，那麼，即使該工程的相關性能沒有達到原被告合同的約定，那麼，有關卸船能力沒有達到合同約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到合同約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告合同約定的。【證據19、48】

6、被告在該工程通過測試後，原告即先後五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回覆。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時，被告以原告需提供增值税發票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符合約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

7、20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元，説明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】

8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由於被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移佔有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告佔有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。

三、關於拖欠工程款的數額。

原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致，關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款共計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】

四、被告提出根據合同約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。

1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值税發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票，原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值税發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】

2、由於原告沒有建築施工企業資質，故根據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務，依法屬於國家税務機關管轄範圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國合同法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】

綜上，由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後，以未經竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。

此致

長樂市人民法院

杭州某工程公司代理人：曾省明

山西省建設施工合同 篇9

建設方：(以下簡稱甲方)

投資運營方：(以下簡稱乙方)

為了響應泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召，促進農民致富，發展泗縣農村經濟，，進一步落實招商引資工作，加快城鎮化項目進程，甲乙雙方願意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設項目精誠合作。甲乙雙方本着優勢互補，平等互利、誠實信用的原則，經反覆協商，就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜，達成如下合作協議，以資共同遵守。

一、總則

甲方同意以甲方自有新農村建設項目用地：規劃之四山村 約100 畝(附圖)，以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限，甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地，土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續，並在所有手續完善後，交乙方建設開發，費用由乙方承擔。其他任何規費及税金乙方概不負責。雙方協商，為便於今後工作，成立新農村建設領導班子，甲方履行法律手續，乙方全權負責投資建設及銷售。

二、合作範圍

甲乙雙方合作的範圍：

四山村新農村建設項目用地範圍內房屋及配套設施的施工建設，以及通過有關部門批准規劃範圍內。為本項目服務的配套設施的項目建設，和建設用地範圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地範圍內土地的平整。四山村新農村建設用地範圍內修建道路，及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批准的規劃，按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批准的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行，及在實施過程中的執行問題。

三：責任範圍

甲乙雙方的合作方式及責任範圍甲方負責協調建設用地，落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實，甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買合同簽訂事宜。

四：乙方責任：

乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該項目的土地測量圖紙設計，銷售宣傳施工實施，及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批准後的四山村新農村建設方案要求實施，如有變動必須經劉圩鎮政府批准後方案實施。乙方在實施過程中，若甲方需要乙方配合的 ，乙方應積極態度對政策的落實宣傳，國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗，不做違規違法之事，交付一個合格工程。

五;甲方的權利及義務

依據本協議精神，按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協議交由四山村村民委員會討論通過。通過後本協議正是生效。本協議生效後，將本協議上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過並獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協議，落實國家對拆遷户的政策補貼及時到位，落實過度費按時分發確保拆遷户平穩過度。辦理建設房屋產權證明，確保搬遷村民獲得合法產權。本協議簽訂後應嚴格保守商業祕密，不得向第三方泄露商業機密，更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的，甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過户至乙方名下。確保乙方合法利益。

六、乙方的權利及義務

乙方的權利和義務

乙方的權利：按本協議精神，分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意，不得將本協議約定的出資義務或合同權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項文件報批及拆遷過程的輔助工作。按計劃開工建設，並保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。

七、實施步驟

本協議簽訂後，甲乙雙方須將本協議約定事項交由四山村民委員會討論通過，獲得通過後本協議正式生效。本協議生效後，乙方組織規劃方案設計等工作，需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案，同意後方可實施。獲得前述各項批准後，應及時成立共建辦公室，及開工前各項準備，以便於工作順利開展，共建辦公室成立後，乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主，遇到原則情況，甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。

八、違約責任

本協議簽訂後，雙方應嚴格遵守，全面履行合同約定，因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的，每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金，延期達三個月以上的加倍支付違約金，延期達六個月以上的，甲方可終止合同，乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格，致使無法整改補救，乙方承擔全部違約責任。

九、其他

第九條 在本協議簽訂生效後，項目啟動後將前期工作經費貳拾萬元，匯至甲方指定的雙控賬户或則合同終止。甲方在協議簽約生效7日，向乙方全面提供前期所需各項資料及場地，以便於乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在合同生效10日內手續辦理完畢，同時提供相應合法文件。本協議生效後，不得擅自變更，如需變動有其他未進事宜，經甲乙雙方協商解決，另簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效應。本協議一式八份，雙方各執四份。政府其他部門需要備案之合同，由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。

甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

代表：(簽字) 代表：(簽字)

日期： 日期：

山西省建設施工合同 篇10

甲方：

乙方：

依據《中華人民共和國合同法》，結合工程實際情況，經過雙方協商，達成如下施工協議：

一、工程名稱：**鎮農貿市場基礎設施建設項目

二、工程地點：**鎮**村西頭組

三、工程內容：

1、修建農貿市場區間道路1200米;

2、新建供水管網1800米，排水管道20xx米;

3、人行道建設生態磚4550平方米;

4、完成道路綠化1200米，栽植綠化樹木700棵;

5、完成新區內電源、電網建設，安裝路燈180盞;

6、完成東環路農貿市場商户180户;

四、工程總造價：伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。

五、工程工期：工程工期為14個月，即20xx年9月1日至20xx年11月1日。

六、雙方的權利與義務：

甲方權利義務：乙方開工前甲方有責任幫助乙方協調當地關係，幫助乙方解決因場地和附屬物等與當地羣眾發生的衝突，維護施工路段的車輛通行，為乙方創造一個良好的施工環境，使乙方能夠順利施工，並按合同規定按時付款。甲方有權要求乙方保質保量按時完工，如乙方原因造成延誤工期或中途停止，甲方有權拒付部分或全部費用。 乙方權利義務：乙方必須嚴格按照要求和施工方案進行施工，不擅自或降低設計標準，保證在規定的工期內高質量完成任務，並制定詳細的安全措施，對一切安全事故負全責，乙方可要求甲方按照合同及時付款。

七、付款方式：

1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格後付全款的30%;2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格後付全款的30%;

3、乙方完成總工程經甲方驗收合格後付全款的40%。

八、此協議一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方：代表人：

乙方：代表人：

年 月 日

山西省建設施工合同 篇11

發包方（甲方）：________________________________　　地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________　　法定代表人：____________ 職務____________　　承包方（乙方）：________________________________　　地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________　　法定代表人：____________ 職務____________　　依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，並嚴肅履行。　　

第一條 工程項目　　

一、工程名稱：________________　　

二、工程地點：________________　　

三、工程編號：________________　　

四、工程範圍和內容：全部工程建築面積________平方米。（各單項工程詳見工程項目一覽表）　　

五、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元，其中：人工費________元。（各單項工程詳見工程項目一覽表）　　

第二條 工程期限　　

一、開竣工日期：依照國家頒佈的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：　　全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。（各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表）　　

二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協議書中

第三條規定，分別負責按時完成。　　

三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議，並報有關部門備案。　　

1.由於人力不可抗拒的災害，而被迫停工者；　　

2.因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者；　　

3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。　　

第三條 物資供應　　

一、全部工程所需的物資按下列第（ ）項供應方式辦理：　　

1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責採購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責採購供應。　　

2.統配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用，特殊材料及統配、部管的機電產品，由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責採購供應。　　

3.包工不包料工程，全部材料、設備由甲方採購供應到現場或指定的加工地點。　　

4.其他方式：　　

二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限，詳見甲方供應材料、設備一覽表。　　

三、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗（甲方委託乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協議）。　　

四、工程所需材料，如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時，應事先先取得原設計單位和甲方同意，並由三方簽訂協議後實行。由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費，應按現行規定辦理結算。　　

五、凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證；如無合格證明，必須經供應方試驗合格後方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。　　

六、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。　　

第四條 工程款結算　　

一、全部工程造價的結算方式。按下列第（ ）項規定辦理：　　

1.以審查後的施工圖預算加增減變更預算進行結算。　　

2.按施工圖預算加包乾係數確定的包乾造價結算，包乾範圍以外的費用；另按有關規定付款。　　

3.按標準施工圖單方造價包乾結算，包乾範圍以外的費用，另按有關規定付款。　　

4.包工不包料工程，按預算定額規定的人工費結算。　　

5.招標的工程，按中標的價款結算。　　

二、工程款撥付與結辦法，按現行規定辦理（詳見附件）。　　

第五條 施工與設計變更　　

一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。　　

二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：　　

1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議後，方準施工。　　

2.在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規模時，應在施工前按審批程序重新報批，經審查處審核工程預算，審查投資後，並由甲乙雙方簽訂協議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。　　

3.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。　　

4.在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。　　

三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成後，必須經過驗收作出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，並作好記錄，重大或複雜隱蔽工程，應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，並辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。　　

四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協議所附的變更預算，應在施工前及時送，做為結算工程款之依據。　　

第六條 竣工驗收、結算與保修　　

一、乙方在單項工程竣工前____日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意後，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。並償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。　　

二、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內，乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收後的工程發生損失，應由甲方承擔。　　

三、本項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續，作為該單位竣工工程驗收之依據。　　

四、在進行竣工工程驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，並在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格後，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。　　

五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。　　

六、竣工工程驗收，以國家頒發的施工驗收規範、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件：　　

1.增減變更文件和其他洽商記錄；　　

2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；　　

3.工程竣工後，應繪製竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以説明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委託設計單位、施工單位繪製竣工圖。　　

七、乙方在單項工程竣工驗收後，屬於民用建設項目應於竣工驗收後15天內，屬於工業建設項目，應於竣工驗收後30天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件後，民用建設15天內，工業建設20天內審查完畢，如到期未提出異議，由審定撥款。　　

八、工程竣工驗收後，乙方對施工的土建工程質量負責保修________年，採暖工程保修

第一個採暖期內。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理。（屬於專業性建築安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理）　　

九、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。　　

第七條 違約責任和仲裁　　

一、由於乙方責任未按本合同規定的日期竣工，（以竣工驗收合格日期計算）每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金；屬於包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。　　

二、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。　　

三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規定，另行協議。　　

四、建築安裝工程承包合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解；解決不了的，可選擇下述第（ ）項處理：

（1）向建築物所在地的仲裁委員會申請仲裁，

（2）直接向人民法院起訴。　　

第八條 附則　　

一、預算審查手續，由建設單位將建築安裝工程承包合同（附施工圖預算）送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑑證的，可到建築物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑑證。　　

二、在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同（工程協議書），可做為本合同之附件。　　

三、招標工程，按《市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。　　

四、雙方商定的其他事項：　　

第九條 合同附件　　

一、工程項目一覽表。　　

二、全部施工圖紙。（合同正本有此附件）　　

三、施工圖預算。（合同正本及建設有此附件）　　

四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。　　

五、有關協議：　　

六、有關補充合同：　　

第十條 合同份數及有效期　　

一、本合同一式____ 份，甲乙雙方各執正本一份，並分別報送雙方業務主管部門副本一份。　　

二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。　　建設單位（發包方）：____________________　　工程負責人：____________________________　　________年____月____日　　建工單位（承包方）：____________________　　工程負責人：____________________________　　________年____月____日

山西省建設施工合同 篇12

市區建設施工合同書

發包方：_______________________________________________

承包方：_______________________________________________

工程名稱：_______________________________________________

工程地點：_______________________________________________

建築面積：_________________平方米;層數：_______________

結構類型：________________;檐高/跨度：________________米

批准文號：(有權機關批准工程立項的文號)_________________

工程性質：(指基建、技改、合資等)：_____________________

承包範圍：_______________________________________________

承包方式：_______________________________________________

質量等級(優良或合格)：_________________________________

工程承包造價(金額大寫)：_______________________________￥：_____________________________元建設工程施工合同(小型工程本)是依據擬定的，適用於建築面積在平方米以內或承包造價在-元以內的建築工程。建設工程施工合同協議條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，就本項工程建設有關事項，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商達成如下協議：

第1條工期

1·1本合同工程定於____年____月____日開工;於____年____月____日竣工。合同工期日曆天數為____天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為_____天。

1·2承包方為提前工期採取的相應措施及因此增加的經濟支出：_______

1·3工期提前或延誤的獎罰，由雙方協商後在合同中約定：

第2條圖紙發包方於_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。

第3條發包方、承包方駐工地代表。發包方工程師姓名：___________;項日經理姓名：_______________。

第4條發包人工作

開工前辦理完畢土地徵用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構築物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場，並保證施工期間的需要，向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料，提交辦理有關證件、批件的合法手續，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，並於現場交驗，協調、處理施工現場周圍建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，合同簽訂後______天內組織會審圖紙和設計交底，在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計劃後_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時，發包方按有關規定提供相應的防護措施，並承擔相關的經濟支出。

山西省建設施工合同 篇13

甲方：　　乙方：　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，乙方承接甲方外牆塗料工程施工事宜，經雙方友好協商，簽訂本合同。　　

第一條：工程概況　　

1、工程名稱：　　工程地點：　　

2、工程範圍：根據施工圖紙和甲方要求負責外牆塗料工程的樣板製作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等；　　

3、承包方式：包工包料包檢測驗收合格；　　

4、質量等級：按照國家有關規範進行檢測驗收，乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。　　

第二條：工程期限　　

一、本合同工程分四個施工段，詳見下表：　　工程名稱 施工段 工期（日曆天）　　外牆塗料 A棟 25　　B、C棟 25　　D、E、F棟 25　　G-棟 25　　備註:

①本合同工期均含節假日及驗收時間。

②具體開工時間以甲方開工通知為準，工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期，乙方應根據雙方共同確認的工程進度計劃進行施工。　　

二、如遇下列情況，經甲方及監理蓋章確認後，工期相應順延：　　

1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度；　　

2、非因乙方原因，施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上，影響正常施工的；　　

3、不可抗力因素；　　

4、乙方在以上情況發生後5天內，就延誤的內容向甲方代表提出報告，逾期不辦理視為放棄。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。　　

第三條：合同價款　　

一、本合同總暫定總價為人民幣 元( )。其中：　　

1、棟施工段暫定總價為人民幣 元整（ ）；　　

2、A棟施工段暫定總價為人民幣 元整（ ）。　　金額組成詳見下表（人民幣：元）：　　工程名稱 施工段 暫定面積（㎡） 包乾單價（元㎡） 暫定總價（元）　　外牆塗料

棟　　A棟　　合計　　備註：

①綜合包乾單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、税金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費，超出工期範圍的外架使用費由乙方承擔，根據實際使用天數按天計算。　　

②乙方按施工圖進行施工並按實際施工面積計算工程量，以合同約定綜合包乾單價進行合同結算。　　

二、支付方式　　合同按棟、A棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款，在符合合同約定的付款條件，且乙方向甲方提供等額合法税務發票後五個工作日內，由甲方或甲方委託的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下：　　

1、甲方發出開工通知，乙方材料、人工進場，且完成相應施工段膩子層施工並經甲方及監理方驗收合格後，支付該施工段合同暫定總價30%，分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

2、相應施工段所有工程竣工，經甲方、監理方驗收合格交付甲方後，支付該施工段暫定總價的50%，同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費，實際支付分別如下：　　

1）甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費後，實際支付給乙方該施工段的工程款分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

2）甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費，分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

4、工程結算：按本合同確定的綜合包乾單價和實際施工面積進行合同結算。　　

5、本合同所有工程經質檢部門整體驗收合格，乙方按約定提交竣工資料，雙方進行結算，甲方扣除質保金和配合費後，付清工程餘款。　　

6、工程質保金為合同結算總價的3%。質保期內，乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題，質保兩年後，甲方將質保金按實結算後退還給乙方（不計利息）。　　

7、工程配合費為合同結算總價的3.5%，經雙方按實結算後，根據暫扣除的配合費進行多退少補。　　

第四條：工程變更　　因土建設計變更引起本合同項下工程量增加或減少的，乙方應於變更發生後____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則，對乙方因變更而增加的費用，甲方不予認可。　　

第五條：工程質量　　

一、工程樣板製作：外牆塗料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板：基層膩子（兩道：粗型、細型各一道）、底漆層（一道）、外牆漆面層（兩道），各種樣板需分層留樣並經甲方、監理方驗收合格後，乙方方可正式施工。　　

二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、説明文件、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建築工程規範標準等進行施工，並接受甲方現場派駐代表的監督。　　相關的合同通用版83;弱電施工標準版標準合同書;消防工程施工標準版標準合同書;防水工程施工標準版標準合同書;爆破施工標準版標準合同書;電力建設工程施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;綠化施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;裝修施工協議書

三、乙方需按約定採購材料，符合圖紙要求和國家規定標準，並提供產品合格證、使用説明書、性能檢測報告等，所購材料經甲方、監理方檢查確認後，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方負責運出施工場地並重新採購.

四、外牆塗料工程符合以下規定，以乙方提供的塗料樣品進行驗收：　　塗料名稱 顏色色號 生產廠家　　外牆專用膩子（兩道） 有限公司　　水性底漆（一道）　　彈性抗污塗料（兩道）　　備註:

①基層膩子為兩道：粗型、細型各一道

②外牆塗料塗刷紋理為細紋（以樣品驗收），必須具有遮蓋力，耐紫外線，抗酸鹼，不變色，不起泡，無粉化，無龜裂，不脱落，可清洗等。　　

第六條： 工程驗收　　

一、外牆塗料工程報驗。材料進場及施工過程中，乙方需向甲方報驗的內容為：　　

1、進場材料報驗；　　

2、抹灰基層質量和含水率測定報驗（正式施工前報驗）；　　

3、打底膩子基層質量報驗（膩子施工完成後，封閉底漆施工前報驗）；　　

4、抗鹼封閉底漆層質量報驗（封閉底漆完成後，罩面漆施工前報驗）；　　

5、成品質量報驗（兩道罩面漆完成後報驗）。　　甲方及監理方進行上列各項驗收，如驗收不合格或驗收手續不全，甲方可以要求乙方返工直至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，並賠償因此給甲方造成的損失。　　

二、工程綜合驗收　　

1、以國家頒發的工程施工及驗收規範、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術文件、樣板要求等為依據，由甲方、監理方、____市建設工程質量監督站等部門進行驗收。　　

2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格後貳天內，乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的，工期順延。　　

3、工程未能通過驗收的，乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，並賠償因此給甲方造成的損失；工程經過貳次以上（含貳次）未能通過驗收的，另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元（10000.00）次的處罰。　　

第七條：工程質保　　

1、本合同工程質保期為________年，自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內，凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客户的一切損失損害賠償責任，工程保修條件、範圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。　　

2、質保期內，如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脱皮、變色、泛鹼，流墜等質量問題，乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格，如屬於大面積返修（累計2㎡以上），再次驗收合格後工程質保期重新計算（即返修合格後再保修________年）。　　

3、質保期內，工程發生質量問題，乙方應在接到甲方或用户通知後24小時之內到現場進行維修，否則甲方有權扣收質保金，並自行維修處理，相關費用由乙方承擔。　　

第八條：甲方工作　　

1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖，確定顏色色號。　　

2、提供乙方施工所需用水、電源，水電費由乙方承擔；可提供設備材料放置場地。　　

3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。　　

4、對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程（工序）甲方有權責令其返工或停工，因此造成的經濟損失由乙方承擔。　　

第九條：乙方工作　　

1、本合同簽訂生效後三天內，將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。　　

2、熟悉施工圖紙，按圖施工；自行負責場內的各種水平和垂直運輸。　　甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________　　法定代表或其委託人：_________ 法定代表或其委託人：_________　　地 址：_________ 地 址：_________　　開户行：_________ 開户行：_________　　帳 號：_________ 帳 號：_________　　簽約時間：________年____月____日 簽約地點：_________

山西省建設施工合同 篇14

甲方：

聯繫電話：

乙方：

聯繫電話：

為加強道路運輸安全管理，防止和減少安全事故，保障人民羣眾生命和財產安全，有效促進雙方全面履行運輸經營合同，維護雙方的合法權益，依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關運輸安全法律、行政法規和規章，在平等、自願、公平和誠實信用的原則下，雙方就本工程建設施工運輸安全事項協商一致，雙方達成如下協議。

一、本協議履行期限與雙方簽訂的運輸合同(合同編號：_____________)履行期限相同，屬運輸合同的附件之一，具有與運輸合同同等的法律效力。

二、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通，乙方負責運輸。

三、乙方應當設立安全管理人員，配備有專業知識、技能的人員並明確責任，建立、建全安全規章制度，為其僱傭的從業人員提供安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程和安全操作技能教育和培訓。

四、乙方應當接受甲方的安全管理監督，遵守甲方的安全規章制度，並按時參加甲方提供的安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程等的教育。

五、乙方擬僱傭車輛的駕駛員，由乙方審查其是否持有與擬駕車型相匹配的有效駕駛證、操作證或資格證的原件，是否達到擬駕車型的駕駛年限。由乙方保管其僱傭車輛駕駛員提交的身份證、駕駛證、操作證、資格證等原件。

六、甲方有權對乙方擬僱傭車輛的駕駛員的健康狀況、持有的相關證件的原件、是否與其駕車型相匹配及是否達到所駕車型的.駕駛年限，進行形式審查。

七、乙方讓擬僱車輛承運之前，必須與擬僱車輛駕駛員先簽訂書面協議，約定雙方的權利和義務，確定雙方之間的僱傭關係。並且乙方必須將擬僱車輛駕駛員身份證、駕駛證或資格證複印並經其簽字確認真實且與原件無誤後保存。

八、乙方按時參加甲方定期提供的安全運輸事項、知識、制度、操作規程、操作技能等的教育。

九、乙方因下列情形之一受到行政罰款的，由乙方自行負責罰款。

1、乙方僱傭不符合法定條件的人員駕駛其運輸車輛的。

2、乙方僱傭的車輛未正常對車輛維護和檢測的。

3、酒後駕駛道路運輸車輛的。

4、在1個記分週期內交通違法記分在12分以上，且未按照規定參加道路交通安全法律、法規學習並通過考試的。

5、車輛超速、超載等道路交通違規行為。

6、未有經營、運輸合法證照、資質情況的。車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。

十、乙方僱傭車輛及駕駛人員有下列情形之一的，甲方有權通知乙方讓其強行解僱車輛。

1、運輸車輛不是散體物料運輸正規車輛，僱請非法營運“黑車”。

2、不服甲方管理人員的管理，在施工過程中所有的安全防護及安全標誌，沒有甲方許可就隨意拆除的。

3、施工過程中，不嚴格遵守安全規章制度，如違章作業、違章蠻幹，不聽從甲方管理人員指揮的。

4、運輸車輛已達到報廢年限的。

5、車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。

6、不按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務的。

十一、乙方履行合同過程中負責周邊外圍關係(如交警、城管、街道、村委等)，若乙方需要甲方協助時，甲方可以視情況提供協助。

十二、乙方在履行合同過程中，必須確保運輸安全，運輸車輛如發生各類人身、財產安全事故，均由乙方自行負責。

十三、運輸過程中，乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮，嚴格遵守施工現場交通規則，積極維護施工現場交通秩序，保證施工現場道路的暢通和運輸安全，不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸，不得爭道搶行，不得超速超載。

十四、乙方運輸車輛在運輸作業中造成周邊環境揚塵污染、路面污染或噪聲污染，被有關部門處以行政罰款的，由乙方承擔違規處罰費用及相應責任。如因此給甲方造成損失的，甲方有權向乙方追償，追償時可從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。

十五、乙方對自己提供的運輸車輛應當具有合法的所有權，車輛已取得國家道路營運和土方施工的許可權，並確保車輛性能符合安全技術標準、防止帶病上路運行，已依照國家法律政策規定購齊有關車輛保險。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。

十六、乙方應當將本協議中主要的有關運輸車輛負有安全營運義務及應負責任，在乙方與所僱傭車輛的協議中明確約定。

十七、爭議的解決

本協議在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將協議爭議事項向甲方公司註冊所在地人民法院提起訴訟，通過法定程序解決。

十八、其他約定

其他約定如下：___________________

二十、責任期：自雙方蓋章、簽字(捺印)生效日起至乙方所承擔的工程建設施工運輸結束日止。

二十一、本協議壹式兩份，甲乙雙方各執壹份。

二十二、本協議經雙方蓋章、簽字(捺印)後生效。

甲方(簽字蓋章)： 乙方 (簽字蓋章)：

簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

山西省建設施工合同 篇15

甲方（委託方）：______________　　乙方（施工方）：______________　　簽約時間：____________________　　簽約地點：____________________　　為規範住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。　　

一、工程概況　　

1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記，並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。　　

2.裝飾施工地點：_____區_____路（小區）_____幢_____號（單元）_____室。　　

3.住房結構：_____室_____廳_____結構，建築面積_____平方米。　　

4.裝飾施工內容：詳見附件一《施工內容表》。　　

5.承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。　　

6.本工程由_____設計。　　

7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。　　

二、工程價款及結算方式　　

1.總價款：_____（大寫）元（其中：設計費__元，管理費（_____%）元，税金（_____%）元。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。　　

2.合同簽訂後，甲方支付總價款的_____%，計_____元。________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。　　

三、施工準備及雙方的義務　　甲方工作　　

1.甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案；確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案，經房產管理部門核准後，領取住宅裝修許可單。　　

2.甲方應在開工前_____天，向乙方進行現場交底。空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，並説明使用注意事項。　　

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。　　

4.指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。　　乙方工作　　

1.甲方進行施工圖紙或做法説明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。　　

2.指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。　　

3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批准，不得隨意改變房屋結構和使用性質。　　

4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。　　

5.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。　　

四、材料的供應甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。　　如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備，並應得到甲方認可，用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的`損失由乙方負責

山西省建設施工合同 篇16

帷幕灌漿施工合同範本

工程總承包方：

項目作業承包方：

證件號碼：

經甲、乙雙方協商，庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔，簽訂意向如下：

第一條工程概況

1工程名稱：

2工程地點：

3承包項目：帷幕灌漿工程

第二條承包方式和內容

1、承包方式：

單價承包

2、承包主要工作數量：

4、承包單價(或總價)：

5、單價組成：

第三條價款結算

1、合同簽署後甲方撥付乙方___ 元(大寫：____)預付款。乙方收到甲方付款後五天內進場。在施工期間，乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告，甲方根據監理工程師審定的工程量，確定結算工程量，進行工程款支付。

2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。

3、税金由甲方承擔。

第四條甲方的責任與義務

1、甲方編制總體施工組織設計，全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作，統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面佈置。

2、甲方統一向發包單位領取工程技術文件和施工圖紙，按時供給乙方。

3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告，組織圖紙會審和技術交底。

4、甲方負責組織並參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。

5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量，有權暫停不符合施工規範的施工程序。工程質量如達不到規範或設計要求，甲方有權指令乙方停工整改。

6、甲方以書面形式向乙方提供並交驗水準點與座標控制點。

7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建築物、構築物及文物等資料，並協助乙方進行處理和實施保護工作。

8、甲方負責統一規劃和管理施工現場，為實現文明施工目標創造條件。

9、甲方負責檢查施工安全，有權停止、糾正不符合安全規定的施工行為。

第五條乙方的責任與義務

1、遵守國家與地方的有關法律法規，並保證甲方免於承擔由於乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。

2、乙方應對施工人員進行崗前教育，增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。

3、依據設計圖紙和甲方要求，編制施工組織設計和總進度計劃，並向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。

4、施工期間，乙方在每月二十日向甲方申報下月計劃安排和生產完成情況月報表。

5、施工期間，乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作，直至驗收完成。

6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作，並接受監理工程師及甲方的監督檢查。

7、乙方施工現場必須整潔，做到工完場清，積極配合甲方進行現場管理，達到對環境、健康等各項要求，確保文明施工。

8、乙方必須自行完成分包項目，不得再進行分包或轉包。

9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用，否則因此產生的一切責任有乙方承擔。

第六條工程質量

1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。

2、乙方必須建立健全質量保證體系，完善質量檢查制度，嚴格按設計圖紙和施工規範要求，對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查，並詳細的填寫質量記錄。

3、乙方根據國家質量驗收規範、評定標準和甲方要求，及時整理各類質量記錄，圖表等資料，並及時移交給甲方。

4、乙方應精心組織施工，保證工程質量。如質量不合標準，必須返工修理，其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的，應由乙方負責賠償全部經濟損失。

5、質量評定仲裁部門為質量監督行政主管部門。

第七條安全生產

1、分包項目的施工安全要求：安全生產無事故。

2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底，並進行監督檢查，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全設施，經檢查合格方可使用。

3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》，不執行《安全生產技術》標準，危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故，乙方承擔全部責任。

第八條本意向書一式貳份，甲乙雙方各持一份。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

代表人(簽字)：

代表人(簽字)：

簽訂日期：

年月日

山西省建設施工合同 篇17

發包人：(全稱)天津市置業有限公司

承包人：(全稱)天津電子有限公公司

依照《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：     小區4-8號樓智能家居工程項目

工程地點：

工程內容：     小區4-8號樓共     平米、   户智能家居設備及安裝

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

資金來源：自籌

二、工程承包範圍

承包範圍：智能家居設備、安裝、綜合弱電佈線等全部包工包料

三、合同工期

開工日期：   年  月  日

竣工日期：   年  月  日

合同工期總日曆天數   天。

四、質量標準

工程質量標準：國家驗收規範合格標準

五、合同價款

金額(大寫)：      元整(人民幣)

￥：     (每平方米總價   元)元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書 

2、本合同通用條款

3、本合同專用條款

4、標準、規範及有關技術文件

5、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款。

十、合同生效

合同訂立時間：    年  月   日

合同訂立地點：

本合同雙方約定 簽字蓋章 後生效。

發　包　人：(公章)     市     有限公司 承　包　人：(公章)天津眾和*電子有限公司

住　　所： 住　　　所：

法定代表人：　　　　　　　 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

開户銀行： 開户銀行：

帳 號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

山西省建設施工合同 篇18

甲方：　　乙方：　　依據民法典、中華人民共和國建築法及其它有關法律、法規，遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。　　

一、工程概況　　

1)、工程地點：　　

2)、工程名稱：　　

3)、工程內容：在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚，-15176;)，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。　　

二、承包範圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。　　

三、主材選用及工程價款等：　　

1、選用材質：“聚酯胎3厚，-15176;防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工　　

2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)　　

3、施工厚度要求：採用外厚防水卷材　　

4、全部包工包料，單價為元平方。　　

6、面積：按甲方確認的實做面積結算，此價格為含税人民幣價格。　　

四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。　　

五、工程質量：　　

1)、工程質量標準：合格工程質量標準。　　

2)、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規範》(gb50208-)，防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。並經發包人、監理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。　　

六、合同價款與支付方式　　按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米鋪貼面積元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和後澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。　　在承包人承包的防水工程範圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔，不再另計任何費用。　　達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失的，應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時，由發包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。　　

七、工程款支付辦法：　　

1、當地下室底板及外牆板外側防水層全部施工完畢，經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準，並在主體施工單位施工完回填土方後，____日內發包人支付給承包人外牆防水已完工程量的60%;土方回填施工時，承包人應派專人在現場跟班作業，以防泥工施工時破壞防水層;　　

2、在土方回填後____日內的適當時間，發包人組織承包人、監理單位不少於兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題，資料提交齊全有效，發包人支付承包人所施工的底板防水和外牆防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規範規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發現的問題;　　

3、在地下室底板和外牆後澆帶等主體結構施工前後，承包人應及時配合，完成後澆帶部位的防水層施工;在後澆帶等部位的防水層施工完畢後的____日內，經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格後，發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;　　

4、承包人剩餘5%的工程款轉作保脩金，在保修期滿後的____日內，由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時，保脩金不足部分由承包人交付。　　

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。　　

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。　　

十、隱蔽工程和中間驗收　　所有分部分項工程、工序的施工，必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收並簽字認可後，方可進入下道工序的施工。　　十

一、安全施工文明施工　　安全生產，文明施工由承包人負責並承擔其費用;施工開始前，發包人為施工場地內的自有人員及

第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發生工傷事故者，醫療費用由保險公司理賠，由發包人和承包人共同負責聯繫保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者，發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額，其餘由承包人承擔。　　十

二、工程變更　　施工過程中，承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的，　　雙方另行協商，簽訂補充協議。　　十

三、工程轉包和分包　　本工程嚴禁分包和轉包;一經發現，發包人可立即與承包人解除合同，工程款不予支付。　　十

四、不可抗力　　雙方關於不可抗力的約定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。　　十

五、保險　　承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。　　十

六、關於意外停工的約定　　因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料佔用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發包人一概不予補償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經承發包雙方協商同意並在確定再次復工的時間後，承包人可採取人員、機械退場的措施、並保護好已完工程，此費用均由承包人承擔。　　十

七、工程質量保修　　本防水工程的保修期為________年;　　承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任;屬於保修範圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委託他人修理;發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知後，應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成後，由發包人組織驗收。　　十

八、違約責任：　　

1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。　　

2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規範要求，否則一經發現所造成的損失由乙方承擔，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。　　

3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工，不得偷工減料。否則，一經發現，甲方可拒付乙方工程款並可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。　　

4、合同一經簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。　　

5、在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為，否則一經發現，所造成的損失由乙方承擔，所損失的金額以甲方確認的為準，且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。　　

6、乙方必須按照合同所規定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔。　　

7、在保修期間(保修期為________年)，如發生任何質量問題，乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復，所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除，不足部份可向乙方追索。　　

8、在全部完工後，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權不予驗收，所造成的損失由乙方自行負責。　　

9、工程全部完工後，乙方必須做到場地乾淨整潔、無任何垃圾，否則甲方有權不予驗收並有權自行處理，所造成的損失由乙方自行承擔，所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除，所損失的金額以甲方確認的為準。　　十

九、廉潔條款　　

1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。　　

2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請，如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動，一經查實，甲方有權單方面終止合同，且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失，所損失的金額以甲方確認的為準，並且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事後主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為，則乙方可保留合同的權利和義務。　　二

十、其他事項：　　

1、在執行合同中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。　　

2、本合同一式貳份，經雙方簽字蓋章後即生效。　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：　　甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：　　簽約日期：________年____月____日簽約日期：________年月施工合同 篇10　　建設單位（甲方）：_________施工單位（乙方）：_________根據_________市建委有關規定，甲方將武漢首期綠化工程委託給乙方施工，根據該工程具體情況，經雙方協商簽訂本合同。　　

一、工程名稱：_________。　　

二、施工地點及範圍：本工程位於_________，綠地總面積為_________平方米。　　

三、工程內容　　

1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收；　　

2.綠地深翻_________釐米，加工_________釐米（包括土地平整、造地形等）；　　

3.工程竣工後，乙方必須養護________年（落葉樹今冬明春種植，按具體樹種種植起算）；　　

4.施工過程中，由於甲方原因需要返工的，則須經甲方簽證認可後按實結算；養護期間由於乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規格要求補植；　　

5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設間隙不得超過一指寬。　　

四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包乾。　　

五、付款方式　　

1.

第一次付款，在合同簽訂生效後，甲方支付總造價的50％；　　

2.

第二次付款，在草皮鋪設過半後，甲方支付總造價的25％；　　

3.

第三次付款，在工程驗收後，甲方支付總造價的20％；　　

4.餘款待________年養護期滿、合格後一次性付清。　　

六、施工期限：本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工。　　

七、甲方委託_________，乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。　　

八、其他約定_________。　　

九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份，圖紙預算各_________份。　　甲方（蓋章）：_________

乙方（蓋章）：_________　　法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________　　________年____月____日

________年____月____日　　簽訂地點：_________

簽訂地點：_________

山西省建設施工合同 篇19

建設單位：______(以下簡稱甲方)

承建單位：______(以下簡稱乙方)

經甲乙雙方充分協商，甲方將下列工程任務委託乙方進行施工承包，為明確雙方責任，特制定本合同，希共同遵守。

一、工程名稱及建設地點：

1、工程名稱：______

2、建設地點：______

二、工程範圍：

園林綠化種植，園林景觀水電施工，園林景觀土建施工，園林綠化養護。

三、工程總造價：

乙方上報預算總價(含税)為______元(￥______元)，確定最終含税合同總價為：______元(￥：______元)。

四、工期：

工期為：______至______。

五、承包方式：

包工包料

六、甲乙雙方負責完成的工作：

a)甲方負責完成的工作：

i、在開工期間為乙方施工提供方便，為乙方提供生活及施工水電接口;負責為乙方駐地提供場地，其辦公或生活用房搭設費用由乙負責。ii、甲方委派同志為工地代表，對工程進度、工程質量進行監理、督促乙方按規定搞好各項技術資料報表整理及處理其它事宜。b)乙方負責完成的工作：

i、乙方委派同志為工地代表，負責在開工前三天內完成組織施工圖會審、編制詳細的施工計劃，並送交甲方，經甲方確認後，作為乙方施工及甲方檢查監督執行施工進度的依據。

ii、保質、保量，按時完成所承包的工程項目，服從甲方現場人員及監理的指導。

iii、自覺遵守甲方的有關規定，愛護公物，不損壞甲方設施;在甲方指定的水電接口處安水、電錶，並負責交納水電費。

七、乙方必須嚴格按照設計施工圖紙，施工技術規範進行施工。因乙方擅自變更設計發生的費用及由此造成甲方的損失均由乙方負責。

八、工程變更：

在工程施工中，如果有合同以外的變更項目或預算中漏項的情況，採用以下方式：

1、變更增減工程量由甲、乙雙方按實際發生量確認;

2、變更項目單價首先參照原合同預算報價中的相同或相近似的單價執行，如果原合同預算報價中沒有可參照的項目單價，由甲、乙雙方根據市場價協商確認。

3、變更項目金額一起併入工程決算中。

九、工程驗收及竣工結算：

a)所承包工程全部完工後，由甲方根據雙方確認工程報價書中所列項目、設計施工圖紙及國家相關施工技術規範進行竣工驗收，如有出入或施工質量問題，由乙方負責無償返工，直到符合要求為止。

b)工程竣工驗收通過後，雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章，同時乙方將全部技術檔案資料移交給甲方。

c)雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章後，乙方在15個工作日內將竣工資料和竣工結算書上報甲方審核;甲方在15個工作日內將竣工結算審核完畢。

十、養護期：

該工程養期自通過竣工驗收之日開始計算，養護期為壹年，如在養護期內出現質量問題，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天內派出人員進行處理。

d)本工程至20xx年10月15日養護期滿，苗木成活率未達到相關標準要求。在養護期間乙方應對死亡的苗木進行補植。

十一、合同款項支付：

工程完成到30%時支付第一次進度款30萬元元，完成到60%時支付第二次進度款40萬元，工程驗收結算完成後支付至結算價的95%，一年養護期滿後若沒有質量問題，在7個工作日內支付餘款5%。

十二、其他事項：

a)在施工中，乙方應建立安全防護措施，安全施工、文明施工，否則，因此造成的一切人身事故和其他損失均由乙方負責。

b)如果需要辦理出入的手續，由甲方協助乙方辦理，其費用由乙方負責。

十三、本合同和施工設計圖、工程項目報價以及共同認可的附件共同組合文件，並具有同等的法律效力。乙方施工設計圖、工程預算均經甲方認可後，方能正式開始施工。

十四、本合同自簽訂之日起生效，到甲乙雙方履行所有合同義務，竣工結算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程後，本合同即告終止。本合同未盡事宜，共同協商解決，雙方簽訂的其他條文同具法律效力。(預算書作為合同附件，同具法律效力)

本合同正本一式兩份，雙方各執一份，副本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：______乙方：______

代表：______代表：______

簽約地點：______簽約時間：______

山西省建設施工合同 篇20

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

為了明確甲.乙方雙方在工程建設過程中的權利，義務和責任，維護雙方的合法利益，達到保證期，保證工程質量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規，自願、公平的基礎上,結合本工程具體實際,經雙方協商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。

第一條工程概括

一﹑工程名稱﹑地點和內容

1﹑ 街道路亮化照明工程

2﹑工程地點:

3﹑工程內容:基礎澆築﹑電器﹑燈杆﹑燈具製作﹑安裝和調試.

二﹑開﹑竣工時間

1﹑開工日期:20xx年7月20日

2﹑交工日期:20xx年8月30日

三﹑質量等級:優良

四﹑合同條款

工程採用中標價款承包:施工承包合同總價款為人民幣

五﹑工程承包範圍及承包方式

1﹑承包範圍:所有工程(燈具﹑燈杆﹑電器﹑控制箱等)的施工，安裝和調試。

2﹑本工程價款為優良工程條款,當工程竣工驗收達到優良標準時,在竣工結算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經濟處罰。

3﹑甲、乙雙方在履行合同是發生爭議,應當協商解決,如未能達成一致,可提交有關部門協商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構或向合同簽訂地人民法院起訴。

4﹑全合同不得轉讓,未盡事宜,由雙方另作協商並簽訂書面協議,協商內容經雙方簽字﹑蓋章後,與本合同有同等法律效力。

5﹑本合同一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字，蓋章之日起合同生效,分送有關部門。

6﹑本合同簽定時間:20xx年七月二十日

7﹑本合同簽定地點:

建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:

法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權人(蓋章)

山西省建設施工合同 篇21

甲方：乙方：

第一條 工程概況：

項目名稱：小區住宅樓

項目地點：

第二條 產品的名稱、規格、型號、數量和價格：合同總價￥ 人民幣 ： 合同總價包括各種配電箱的加工製作、配電箱的裝卸、運輸、堆放至招標單位指定地點、產品檢測費、管理費、税金、現場配合驗收、因質量問題引起的維修和更換、技術指導及技術培訓等所發生的一切費用。

第三條 交貨地點：小區工地現場甲方指定地點

第四條 交貨時間：__年 月 __年內不出現生鏽、漆膜脱落、龜裂等現象。

第六條 產品的交貨驗收及保管方式

6. 1乙方必須按甲方要求運抵卸貨地點，否則，甲方有權拒收貨物。

6.2合同簽訂時乙方提供的樣本、樣品甲方進行封存，作為產品驗收的依據。

6.3 貨到甲方指定的地點以後通知甲方、監理公司、工程安裝承包方進行驗收，若貨物與進貨數目不相符，或有損壞，或者貨物的包裝、品種、型號、規格、質量等不符合合同規定，甲方有權拒收全部或部分貨物，乙方須按照甲方要求收回或補齊，乙方實際交貨時間以乙方最終補齊貨物時間為準。參與交貨驗收的單位在貨物清單上共同簽字，並填寫交貨驗收合格證明，此合格證明為乙方交貨的憑證，也是乙方申請付款的必要依據。

6.4貨物在交貨驗收合格前所有權不轉移，產品的包裝、成品保護、貨物的丟失、損壞的風險由乙方承擔。

6.5乙方在交貨的同時應向甲方提交產品合格證、使用説明書等相關資料，否則，甲方有權拒收貨物。

6.6.對乙方所供產品，甲方有權隨機抽樣送檢，如送檢產品質量不符合相應國家或行業標準，甲方有權對乙方提出索賠。

6.7.產品質量必須通過國家檢測機構相關部門驗收標準為準。

6.8.為確保乙方所供產品質量，供需雙方需對產品質量層層把關。在生產期間，甲方有權指派相關人員進駐乙方廠區跟蹤檢查。

第七條 貨款支付方式

7.1 本工程不支付預付款。

7.2.驗收款：每批貨送達工地現場，並且該批貨款達到合同總價的60%時，經驗收合格付款手續齊全後 5日內支付該批貨款30%的進度款。

7.3.進度款付至合同總價的70%暫停。

7.4.配電箱安裝調試完成，經甲方驗收合格，資料交付齊全、正確、有效，手續完備，並按實結算後, 5日內支付至結算總價的90%。

7.5. 保脩金為 0%。

保修期為二年，保修期達到二年後如甲方或物業公司對產品質量沒有異議，則在 5個工作日退還保脩金。

第八條 變更處理方法在本合同規定交貨時間的 0個工作日前，甲方如須改變所訂產品的規格型號和數量及發貨時間、到貨時間，乙方只可對因規格型號和數量的變化而造成的價差調整合同金額，但不得就甲方的變更行為收取任何費用。

第九條 產品保修、補貨約定

9. 1產品保修期年,時間從甲方工程竣工驗收之日起計。

9.2 保修期因乙方產品質量出現的問題負責免費更換，乙方在接到甲方更換的要求後24小時內進行更換本合同規定的質量要求的產品。

否則甲方有權單方面選擇其他單位的產品，因此發生的費用從保脩金中扣除，而且乙方須對此造成的結果繼續負責。

9.3 應接受甲方和甲方物業管理公司的補貨要求，不得藉故拒絕補貨或推遲補貨;補貨單價參照原合同，補貨日期為接到通知後5天，由乙方送貨到甲方或甲方物業管理公司，並由乙方負責卸貨。

第十條 違約責任

10. 1合同簽訂後，除出現不可抗力的情況外，合同雙方必須履行合同各項條款。

倘若無法履行合同時，違約者需向對方支付本合同總價的 0%作為不能履行合同之賠償。

10.2乙方未按合同規定日期交貨，乙方須支付甲方逾期部分貨款總額每天千分之三的違約金，並依法賠償因此給甲方造成的損失，逾期交貨超過 0天的，甲方有權單方面終止合同。

10.3因為產品質量問題致使沒有一次性通過工程竣工驗收的，乙方應立即無償換貨並在7天內向甲方交送本合同規定的合格產品，向甲方支付未通過安裝驗收部分產品價款的5%違約金。

乙方逾期 0天未交送合格產品的，或者因為產品質量問題致使第二次沒有通過安裝驗收的，甲方有權單方解除本合同，乙方應向甲方退還該部分不合格產品的貨款，並支付該部分價款 0%的違約金。

10.4乙方依法承擔因為產品質量問題而給甲方、第三方造成的損失。

10.5因為貨物的包裝、品種、型號、規格、包裝、數量、質量問題致使未通過交貨驗收的，視為沒有交貨;乙方提供的貨物與甲方確定的樣品不符，視為沒有交貨因此造成逾期交貨的，按照本合同關於逾期交貨的有關規定執行。

10.6對因產品缺陷造成的人身、財產損害，乙方應根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律規定賠償。

第十一條 甲、乙方雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完成履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免除承擔違約責任。

第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，向本合同履行地有管轄權的人民法院提請訴訟。

第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本合同規定將貨款結算以後終止。

第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，經甲乙雙方協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第十五條 本合同用中文書寫，一式陸份，雙方各執叁份，具同等效力，未盡事宜，協商解決。

甲方： 乙方：置業有限公司

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

簽訂日期： 簽訂日期：

山西省建設施工合同 篇22

出資方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲方委託乙方承擔本合同第二條表中所列項目的建設工程施工圖設計文件審查任務，經雙方協商一致簽訂本合同。

第一條 本合同依據《中華人民共和國合同法》及建設部第134號令簽訂。

第二條 本合同審查項目內容見下表(勘察、施工圖)：

第三條 甲方應向乙方提交以下資料及文件：

1、建設項目立項文件(發改委簽發的批准文件和規劃部門簽發的規劃紅線圖);

2、工程勘察成果報告(附設計單位簽發的勘察技術要求);

3、全套施工圖設計文件及相應的計算書(含計算模型光盤)。

第四條 甲方應按省物價局、湖北省建設廳發佈的鄂價房服[20xx]273號文件規定支付施工圖設計文件審查費，本項目審查費應 為元。甲方於 月 日將商定的審查費 交乙方財務室，乙方財務確認收費後審查程序正式啟動。

第五條 雙方責任

1、甲方按本合同第三條規定內容向乙方提交資料及文件，並對其完整性、正確性及時限負責;乙方對審查結論的合法性和有效性負責。

2、乙方在審查程序啟動後的15個工作日內出具《審查意見》;對審查合格的項目，乙方在審查合格後的7個工作日內向甲方出具《審查合格書》;對審查不合格的項目，由原設計單位修改完善後送乙方複審，複審合格後，乙方向甲方出具《審查合格書》;

3、甲方對乙方作出的審查意見有重大分歧時，可由甲方向省建設行政主管部門提出複審申請，並由省建設行政主管部門作出仲裁決定。

4、未經乙方同意，甲方不得擅自變更審查合格的設計文件;如確有需要，甲方可通過原設計單位變更設計後重新向乙方報審，並承擔相應的審查費用，乙方不承擔任何費用。

5、經乙方審查合格的項目，因勘察、設計原因發生工程質量問題，乙方承擔建設部第134號令第十五條規定的相應責任。

第六條 本合同一式四份，甲、乙、雙方各執一份，另一份作為交款憑證;雙方簽字蓋章本合同成立，雙方履行完合同規定的業務後本合同即行終止;合同執行中如發生爭議雙方協商解決，協商不成時通過司法途徑解決。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

山西省建設施工合同 篇23

反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

法定代表人：_________________。

聯繫電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

法定代表人：_________________。

住所：_________________昆號。

聯繫電話：_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

事實和理由

_____年_____月_____日，反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本着友好合作目的，並未向被反訴人提出索賠，直至_____年_____月_____日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。_____年_____月，被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南築城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成_____年_____月份雙方未對單，反訴人找不着付款對象。且_____年_____月____日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

綜上，反訴人認為，由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

此致

_____________人民法院

附：本上訴狀副本__________份

反訴人：_________________(簽名)

_____年_____月_____日

山西省建設施工合同 篇24

甲方：

乙方：

為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

一、公路建設路線及工期要求:

1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。

2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。

二、公路建設的內容：

公路路基開挖工程。

三、公路建設技術要求：

1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米;每公里設置4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。

2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大縱坡不得大於10%，縱坡長度不得大於80米，彎道最小半徑不得小於15米。

3、土質邊坡按1：0.5-1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。

四、工程驗收及付款方式：

1、乙方全部完成公路路基開挖工程後，由鄉政府組織相關部門進行驗收。

2、工程承包經費為每公里2.75萬元，乙方進場並完成500米的路基開挖後，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工，經鄉人民政府組織相關部門驗收合格後，一次性付清工程款。

五、施工安全責任：

乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規程施工，達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故，造成的一切後果由乙方自負，甲方概不負責。

六、雙方的權利、責任和義務：

1、公路建設必須按照本合同規定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發生的一切費用由乙方自行承擔。

2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作，如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。

3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。

4、甲方必須派員協助乙方進行施工。

5、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份，自雙方簽字之日生效。

甲方： 代表：

乙方： 代表：

山西省建設施工合同 篇25

甲方：_____________________ 乙方：_____________________

地址：_____________________ 地址：_____________________

電話：_____________________ 電話：_____________________

茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

一、工程依據和技術指標

1.發電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;台數：_____________。

2.技術指標

根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。

評價點位置：__________________________________________

所屬區域：____________________________________________

噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。

注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

二、噪音治理要求

1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

三、噪音治理措施

採用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

五、完成期限

在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

六、施工條件及協作事項

________________________________________。

七、工程費用及支付辦法

總工程費用為：________________

付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。

八、其它

1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本着保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

委託方(甲方)：________________

承接方(乙方)：________________

簽訂時間：______年______月____日