當前位置:萬佳範文網 >

合同 >承包合同 >

通信工程項目承包協議書(精選13篇)

通信工程項目承包協議書(精選13篇)

通信工程項目承包協議書 篇1

甲方:__________

通信工程項目承包協議書(精選13篇)

乙方:__________

甲乙雙方通過友好協商,自願就甲方所承接的通信工程項目進行承包合作,本着公平公正的原則,經雙方協商一致,達成如下承包協議:

一、工程範圍及協議有效期

1.承包範圍:甲方從xx有限公司全務業等工程

2.協議有效期:一年。

二、工程承包方式

1.甲方以工程通知單的方式通知乙方,作為雙方合同開始的依據,乙方憑通知單及工程竣工驗收單向甲方進行結算。(注:工程驗收是指經移動公司、監理單位及維護單位驗收交維後才算驗收)。

2.工期、質量安全總體包乾。乙方應保證工程在工程通知單明確時間內按質按量按時完成整個工程施工工作

三、雙方的權利與義務

1、甲方的權利與義務

(1)甲方有義務在工程施工單中標註工程施工的工作量、開工時間、完成時限及相關注意事項。

(2)甲方有義務提供相關施工材料,在必要的情況下進行現場業務指導或協調工作。

(3)甲方有權對乙方進行工程安全、質量、進度、材料使用及相關方面的調度與考核,在乙方施工過程中達不到建設方要求時,甲方有權中止與其在該項目上的合作,由此引起的損失全部由乙方承擔。

(4)甲方對工程擁有整體管理權,甲方有權要求乙方及時將與工程相關的各種情況報給甲方相關管理人員,以便於多工程的統一管理。

(5)甲方在乙方開工前,有權收取(保管)乙方施工人員所購買的保險單後乙方方可進場施工。

2、乙方的責任與義務

(1)甲方提供工程材料設備給乙方及工程相關資料。

(2)乙方必須服從甲方的項目施工任務分配,無論大小,難易,不得以各種理由拒絕甲方分配的施工任務,否則視同違約,並對乙方處以該項目合同造價的5%罰款。

(3)乙方必須嚴格按照甲方的相關管理辦法和措施,及時組織人員進行現場施工,按時按質按量完成所承包的工程量施工任務。

(4)乙方必須對工程時限、工程質量、工程原始資料及工程安全等方面全面負責,由此造成的一切損失應由乙方負責。

甲方:__________ 乙方:__________

時間:__________ 時間;__________

通信工程項目承包協議書 篇2

甲方(發包單位):Party A ( Employer )

乙方(承包單位):Party B (Contractor )

鑑於甲方與建設單位簽訂了工程建設總包合同,其中包括電纜溝施工項目需要專業施工分包人完成;

鑑於乙方系具有施工資質的工程建設單位,願意依照招標文件所規定的質量要求分包電纜溝施工項目並完成;

為了按期完成合同段工程,經雙方協商,在遵守總合同的基礎上,根據《中華人民共和國民法典》和建設工程法律法規中的有關規定,由乙方承包本工程工程項目。

為明確雙方的權利、義務,特簽訂本合同,以共同遵守。

WHEREAS party A have, with the Owner, concluded the general contract of engineering construction which is inclusive of cable trench project needed professional constructor to complete;

WHEREAS party B is the qualified constructor, be willing, in accordance with the quality requirement of bidding documents, to subcontract and complete the project;

This Contract: For the purpose of accomplishment of the contracted engineering, parties hereto, through negotiation and on the basis of complying with the general contract, in accordance with LAW OF CONTRACT and relevant regulations of laws and rules on construction engineering, agree to award this project to party B for completion.

IN FAITH WHEREOF, to specify parties hereof ‘s rights and liabilities, make and enter into this contract hereby for abidance by parties.

一、工程概況及承包內容 Project Overview and Contracting Works

1.1工程名稱及概況:工程名稱:電纜溝工程。 本工程涉及三個變電站,分別是現有的220/35kV A472變電站、現有的35/10kV B301S變電站以及新建的35/10kV C581變電站。工作內容為三個變電站之間和從三個變電站接至MV用户的電力電纜、控制電纜、接地電纜敷設所需電纜溝的開挖工程。

Name of Project and Overview: Name of Cable Trench;

The project involves three substations, namely the existing 220/35kV A472 substation, the existing 35/10kV B301S and a new 35/10kV C581 substation. Work contents are the excavation Works of trenches, between three substations and from the locations of three substations to MV user, which are necessary for laying out power cable, control cable, earth cable.

This is the power, control and grounding cable trench excavation project among three substations and for MV users connected to the three substations.

1.2 合同形式:本合同單價為綜合單價,採取固定單價承包方式。固定單價承包單價為乙方在本合同約定工期內完工的結算依據,不作任何調整。

Contracting form: Unit price hereof is subject to the comprehensive unit price, contracted form is fixed unit price. Fixed price of contracted project is the settlement basis of party B’s completion within the work period stipulated hereof, without any adjustment.

1.3 工程範圍內全部電纜溝工程,包括:電纜溝施工:溝底整平夯實、墊層(砂礫、碎石墊層夯實),鋼筋(包括電纜溝蓋板鋼筋、牆帽鋼筋、電纜溝檢查井蓋板鋼筋、牆身預埋鋼筋、吊裝預埋鋼筋、鍍鋅鋼筋等所有部位)的防鏽、除鏽、製作、綁紮、鋼筋的損耗等;施工支架的安裝與拆除、模板(鋼模)的安裝與拆除、預埋件的製作與安裝、外露鋼板的防腐處理、角鋼支架(包含電纜豎架及電纜橫架)的製作與安裝,砼的澆築及養生(包括基礎、牆帽、溝蓋板等),電纜溝開挖等與此工程範圍有關的一切施工項目。

Any and all Works within the scope of cable trench engineering include that trench execution, ditch bottom leveling compaction, cushion (gravel, gravel cushion compaction), steel (including cable channel cover plate reinforced, coping reinforced, cable trench manhole cover plate reinforced, wall body embedded reinforcement, hoisting and pre buried steel, galvanized steel and all other parts),anti rust, rust removal, making, binding, loss of reinforced steel; installation and removal of formwork support (steel mould), embedded parts of the fabrication and installation;anti-corrosion treatment, angle bracket (contain cable vertical frame and cable cross) production and installation, pouring and curing of concrete (including the foundation, coping, trench cover etc.), cable trench wall masonry, bottom and the inside and outside surface, cable trench cover, trench excavation and other works associated with this project.

1.4 合同單價含所有直接費用、間接費用、利潤及税金。包括為實施和完成本合同工程所需的人工費、材料費、機械設備費、試驗檢測費以及合同明示或暗示的所有責任、義務。

Contract unit price is conclusive of all costs of direct or indirect expenses, interests and taxes in addition to the cost / payment, which are paid for completion and execution of the project herein, of labor, material, machinery / equipment, test / inspection and all responsibilities and liabilities being express or implied herein.

1.5 工程期限: 日開工,工期共計 天。

Time limited of Project: Work will commence from the date of , and the total period of work is days.

二、工程標準及技術要求:Project Standard and Technology Requirement

2.1 招標文件中的合同通用條款、合同專用條款、技術規範,建設單位、監理和甲方要求以及書面或口頭指示、工程師通知等。

The general and particular provisions, technical norms of the bidding documents in addition to the requirement, direction in written or oral, engineer’s notice, which given by constructor, supervisor and party A.

2.2 建設單位下發的技術規範、評定標準、檢驗標準、招標文件、設計圖紙等。

The technical norms, evaluation standard, inspection standard, bidding documents and design drawings.

2.3 甲方與建設單位簽訂的工程施工合同及附件(以下簡稱總合同,包括設計圖紙、往來文件等),乙方均遵守。

Party B should comply with the construction contract and appendix hereof, which are concluded between party A and the Owner, hereinafter referred to as general contract including design drawings and documents received or dispatched between party A and the Owner.

三、工程數量確認及材料和設備供應 Quantity Confirmation and Material / Equipment Surpply

3.1 結算工程數量確認:Quantity Confirmation for Settlement

以乙方實際施工完成的工程量和經過甲方技術負責人、監理工程師現場驗收,並以建設單位計量的設計圖紙計算數量為依據進行計量結算工程量。

The work quantity for settlement will be measured subject to party B’s actual completion and the site acceptance of party A’s technician in charge and supervision engineer in addition to the quantity which is calculated on the design drawings of the Owner.

3.2 為完成本合同工程所需的所有機械設備均由乙方自備,當乙方需使用甲方設備時,根據甲方現場負責人簽字確認的使用時間及司機的運轉記錄,結算時按附表價格予以扣除。

All machinery / equipment which are necessary for completion of the engineering hereof will be dispatched by party B itself, in case of necessity of using party A’s equipment by party B, the expense thereof will be deducted from settlement sum on the price schedule, in accordance with the use time and driver operation record, which are confirmed by the signature of party A’s person in charge on site.

3.3 甲方供應給乙方的鋼筋施工損耗已計入本合同相關單價之中,對超用的鋼筋材料的費用,甲方在當月的工程結算款中直接扣除,其單價為:甲方採購價×(1+10%)。電纜溝施工所用砼、片石、砂礫、預埋件(鋼板)等(除鋼筋外全部材料)均由乙方購買,購買費用由乙方承擔。

The loss of reinforcing bar for construction supplied by party A have been calculated into the corresponding unit price herein, the expense of over-use of steel will be directly deducted from the same month ‘s settlement sum by party A, the unit price thereof is party A’s purchase price×(1+10%). All materials excepting enforced steel, used for the execution of cable trench, including concrete, stone, gravel, embedded parts ( steel plate) will be purchased by party B and the cost thereof will be on the account of party B.

3.4 施工所需的其餘材料(如製作鋼筋所需的匝絲、焊條等)由乙方自行採購,費用由乙方承擔,但該材料質量必須符合施工技術規範要求,須經監理工程師和甲方認可後方可使用。

乙方所使用的燃油、潤滑油、電力及修理、保養等全部費用均由乙方自行承擔。如需甲方提供油料,則按領用材料數量乘以甲方採購價的110%計算;機械修理及保養費用均按實際發生費用計算。

Other materials required for execution such as coil wire and welding rod needed for manufacture of reinforcing bar will be purchased by party B and the cost thereof on party B, provided that the quality of the material should meet the requirement of construction technical norms and subject to supervision engineer and party A’s confirmation before using into execution. All cost and expense of fuel, lubricating oil, electricity and repair, maintenance and other expenses will be on party B’s account, in case of necessity of fuel provision by party A, the cost will be calculated on the used amount multiply 110% of party A’s purchase price; the cost of machinery repair / maintenance will be charged on actual expenses.

四、甲、乙雙方權利、義務 Rights and Responsibilities of Parties

4.1 甲方的權利、義務 Rights and Responsibilities of Party A

4.1.1 負責提供施工圖紙(包括變更圖紙)和技術資料,並進行有關的安全、技術交底。

Being responsible for the provision of execution drawing including the amended same thereof and issue the explanation and interpretation on the related safety and technology.

4.1.3 負責工程的施工放樣及檢查驗收;負責現場技術質量管理,並負責協調施工。

Being responsible for the construction Setting out and inspection / acceptance of engineering in addition to the quality management of technical quality on site as well as for coordinating construction.

4.1.6 按約定支付工程款。Making the payment of project cost to party B.

4.2 乙方的權利、義務 Rights and Responsibilities of Party B

4.2.1 乙方投入到本工程的人員和設備等必須滿足甲方和監理工程師、建設單位的要求。對甲方、監理、建設單位為保證質量、加快進度要求增加機械設備時,乙方接受並執行。

Personnel and equipment which are dispatched to this project by party B should satisfy the requirement of party A , supervisor and Owner. In case of necessity of increasing machinery and equipment for ensuring quality and acceleration of progress, at the request of party A, supervisor and Owner, party C should follow and implement the same.

4.2.2 乙方對工程質量負責,必須嚴格遵守國家及相關部門質量標準,工程質量必須滿足《電纜工程質量檢驗評定標準》,接受建設單位、監理工程師和甲方派駐的負責人的全過程監理。甲方有權對乙方質量不合格的工程不予支付。

Party B should be responsible for project quality, be in strict accordance with the quality standards of State and relevant authorities, ensure the project quality meet STANDARDS OF ACCEPTANCE AND ASSESSMENT OF CABLE ENGINEERING QUALITY and accept the whole process supervision of Owner, supervisor and the responsible person authorized by party A which is entitle to refuse to effect the payment for the unacceptable works done by party B.

五、工程質量檢查、驗收 Inspection and Acceptance of Project Quality

5.1 乙方嚴格按照施工設計圖紙和施工規範組織施工,服從甲方質檢人員和監理工程師的現場指示和檢查,並提供有關的質量檢驗表、施工原始記錄等資料。

Party B should, strictly in accordance with design drawings and work specifications, organize the execution, accept the direction and inspection on site by party A’s quality inspector and supervisor and show the list of quality inspection, original records for execution and so on.

5.2 乙方每道施工工序完成後,填報質量報驗單及施工原始記錄,經甲方質檢人員檢查驗收合格後,方可進行下道工序施工。

Party B should, on completion of each process of work, fill in Form of Inspection Application and original record of work and not conduct next process of work unless and until the inspection and acceptance thereof have been made by party A’s inspector.

六、工程驗收與工程款的支付 Acceptance and Payment of Project

6.1 甲方現場負責人核實乙方的本期完成工程量,對乙方已完工程進行驗收,為乙方驗收合格的工程開據《工程數量籤認單》。每月25日前,乙方應提交手續完備的《工程數量籤認單》開具結算單進行階段結算。甲方每月扣留乙方工程款的10%作為保留金,作為質量保證金。

The responsible person on site of party A will verify party B’s completed quantity of the current stage and make acceptance of completed project, issue the Confirmation of Work Quantity to party B’s qualified project. Party B should, on or before 25th each month, submit the Confirmation of Work Quantity of full formalities being companied by the Settlement Report for the milepost settlement. Party A will deduct 10% party B’s project cost each month as retention money for the deposit of quality warranty.

6.2工程完工後,經工程師驗收達到驗收標準,並且竣工資料齊全,乙方應在驗收合格之日起28天內報送最終結算資料。

Party B will, within 28 days upon the completion of project and satisfy the acceptance standard by confirmation of engineer, with full data / documents, submit its materials for final settlement.

6.3 工程款支付方式 Payment

6.3.1 本合同履行完畢後,雙方及時辦理結算,最終結算單在經過甲方各部門及項目領導審批會籤後,項目經理審批簽字並加蓋項目經理部公章後方能生效。

Parties hereto will, upon the performance of this contract, effect the settlement in time, however, the effectiveness of final settlement should be subject to the review and countersignature of party A’s concerned departments, project ‘ leader in charge, review / signature of project manager with official seal of project department.

6.3.2 甲方每期工程款支付按照當期結算款的80%,乙方工程完工後,在扣除按照合同條款應該扣除或者暫扣項目後的餘額進行無息支付。

80% of settlement payment of the current stage by party A, in each and every stage payment , will be effected to party B and the balance amount, after deduction of the amount due to be deducted or withhold sum, will be paid without interest.

七、違約責任 Breach Liabilities

7.1 合同簽訂後,如乙方在規定期限內沒有按合同要求組織機械設備和人員進場,甲方和乙方簽訂的合同將自動解除。甲方有權安排其他隊伍施工,乙方承擔伍萬元的違約責任,並承擔因此給甲方造成的損失。

Provided that party B fail to, within the time limited after signature of this contract, in accordance with the requirements hereof, dispatch machinery / equipment and personnel enter into the site, this contract will be determined and discharged automatically. Party A in entitle to employ other constructor for execution of this project, for which party B should bear the breach with liquidated damages of fifty thousands US Dollar and compensate party A’s loss arising therefrom.

7.2 如果乙方的工程質量、工程進度達不到甲方要求、限期內不能改進時,甲方有權收回或分割乙方所承擔工程,直至終止合同,乙方應承擔由此給甲方造成的損失,並承擔相應的違約責任,違約金按照給甲方造成損失的30%收取,並在結算中一次性扣除。

Provided that if party B’s quality and progress of project fail to satisfy party A’s requirement and no improvement within the limited time, party A is entitle to take away or cut apart of the project which under party B’s construction until terminate this contract, for which party B should bear the liability of compensating to party A’s loss. The liquidation damages will be effected on the basis of 30 % of party A’s loss amount, which will be deducted in lump sum from final settlement

八、工程量和設計的變更 Alterations of Quantity and Design

8.1 因設計變更而增加或減少的工程內容,如果在已標價工程量清單中有適用於增加的工程內容的單價,則採用該單價;如果無適用於增加工程內容的單價,則由乙方提出建議價格經甲方書面確認後執行。

In the respect of the added or deducted works due to design alteration, where the unit price in the Priced Bill of Quantity is suitable to the added or deducted works, such unit price may be applied; where no suitable unit price to be applied, the recommended price suggested by party B will be executed after party A ‘s written confirmation thereof.

8. 2 乙方在施工中提出的合理化建議及對設計圖紙或施工組織設計的更改或換用,應經甲方及監理、建設單位的批准方可實施。

Any reasonable suggestion or alteration of design drawings, construction organization design, which submitted by party B during construction, can not be implemented unless and until have been with the approval of party A, supervisor and Owner.

九、爭議解決方式 Settlement of Dispute

本合同履行過程中發生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協商解決,若協商不成,應提請仲裁委員會按照該會規則進行仲裁,仲裁結果是最終的。

All disputes arising out of or related to this contract during performance of contract should be resolved through consultation of parties hereto, if fail to settlement by negotiation, should be submitted to Arbitration Committee for arbitration in accordance with its rules and arbitration award is final and binding upon parities hereto.

十、不可抗力 Force Majuere

不可抗力事件發生涉及乙方施工場地的,乙方應立即通知甲方,在力所能及的條件下,迅速採取措施,盡力減少損失。因合同一方延遲履行合同後發生不可抗力的,不能免除延遲履行方的相應責任。

In case of occurrence of force majuere on party B’s construction site, party B should forthwith give notice thereof to party A and to the extent which is practicable to take measures for trying to decrease loss. Provided that force majuere occur after delay of performance by one party to this contract, no corresponding liability of the delaying party may be discharged or excused.

十一、其他約定事項 Miscellaneous

11.1 本合同未盡事宜,依照有關法律、行政法規執行,雙方也可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

Any outstanding issues hereof will be conducted in accordance with the relative laws and administration regulations and / or supplementary agreement in writing may be concluded by parties hereto. The appendix and supplementary contract herewith are integral parts of this contract, which have equal valid and authentic.

11.2 本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。本合同自雙方簽字或蓋章且乙方在合同中承諾的機械設備和人員在規定期限內進場後生效;工程竣工驗收合格、價款結清後自行終止。

This contract will be made in four copies, party A will hold three copies and party B will hold one copy. This contract will come into force on and after parties’ signatures and sealing hereon and the machinery / equipment which are undertaken by party B in contract and personnel enter into the site.

11.3. 附件:電纜溝工程施工技術要求

The appendix herewith is TECHNICAL REQUIREMENT OF CABLE TRENCH EXCAVATION.

甲方(蓋章):Party A ( Sealing ) 乙方(蓋章):Party B ( Sealing )

法定代表人 Legal Representative 法定代表人Legal Representative

本合同附件: Appendix herewith:

通信工程項目承包協議書 篇3

甲方: 

乙方: 

根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國民法典》及國家有關法律法規的規定,按照甲方與建設方簽訂的《建設施工合同》及相關工程協議、紀要的要求(以下簡稱總承包合同),乙方以大包乾的方式承包甲方以承接 工程項目。經甲、乙雙方充分協商,現就該工程項目內部承包的有關事項達成一致協議。

第一條 工程項目概況

1.1 工程名稱:

1.2 工程地點: 河南尉氏縣水坡鎮

1.3 計劃工期:

1.4 合同價款:

1.5 工程質量標準: 合格

第二條 工程承包範圍、機構和人員組成

2.1 乙方承包範圍及內容:本工程採用包工包料、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包與建設方的總承包合同中所涉及到合同內容、包對建設方的承諾和建設方所作的規定、約束等的包乾方式、全面負責該工程範圍內的全部工作內容、自負盈虧。處理好政府主管部門和社區地方關係。乙方應承擔全部技術、質量、經濟責任及工程保修責任。乙方應維護甲方形象和信譽,嚴格按照施工管理的有關國家及地方法規和甲方內部管理規定、標準組織施工,自覺接受甲方監督、管理和指導。

2.2 乙方承包本工程設立的機構和主要成員

2.2.1 乙方承包本工程設立的機構名稱:海南中航天建築工程有限公司重慶江分公司第一項目部。

2.2.2 乙方根據工程需要,自行招聘工程項目經理和項目管理人員。並根據規定組建項目部。

2.3 項目部由乙方負責管理,並對項目部的所有行為承擔全部責任。

2.4 項目部的工作任務:項目部是代表甲方對該工程進行具體實施的機構,它必須全面履行甲方與建設方簽訂的總承包合同及補充協議中規定的所有內容執行。

2.5 該工程實施完畢後,甲乙雙方履行完本協議書規定的責任義務後,項目部自行撤銷。

第三條 協議雙方的責任、權利和義務

3.1甲方的責任權利和義務

3.1.1 定期或不定期對乙方在本工程施工中的質量、安全、技術、工藝、進度、財務、文明施工、勞動力使用、機具設備和材料的採購、管理和使用進行監督、檢查、指導及服務,乙方必須配合和接受監督。

3.1.2 督促乙方按國家、地方相關規定實施工程管理,並監督乙方編制施工組織設計、預(結)算資料、施工日誌、安全及文明施工自檢記錄、現場簽證、報表及竣工圖、竣工資料並審核相關資料。

3.1.3 隨時抽查或參加本工程中的隱蔽驗收、中間驗收、分部分

項驗收、基礎結構驗收、竣工驗收和提出的問題、建議並責令乙方整改。

3.1.4 在履約有效期內,實時監督乙方相應的法律行為和工程管理能力。為切實維護承建人履約職能和社會信譽,乙方一旦出現違約行為,甲方有權採取強制措施,追究乙方法律責任和經濟責任。

3.1.5 在不影響甲方利益、名譽及保證總承包合同正常履行的前提下,為乙方辦理必須以承接項目經理名義簽訂的建設方的合同及補充協議、驗收、決算,以及其他一切手續等。

3.1.6 督促、協助乙方辦理工程税務事宜和辦理施工許可證等相關證件。

3.1.7 控制乙方擅自轉包和分包的違規行為。

3.1.8 監督乙方統一推行工程施工現場整齊的標牌、標識懸掛,對乙方在施工區域的劃分、安全設施和臨時設施佈置搭建進行指導。

3.1.9 乙方的生產經營活動嚴重損害甲方企業形象的,甲方有權解除本協議。

3.1.10 乙方違反本協議各項約定的義務時,經甲方敦促後不及時改正,並嚴重影響甲方利益,甲方有權立即解除本協議。

3.1.11 在乙方承包本項目期間,乙方的工資及社保費用由項目部承擔,乙方同時應將工資表報甲方備案。

3.1.12 該工程由於工程量較大,公司(甲方)派工程師一人。負責和監督本工程的質量、進度、安全、分部、分項單位工程驗收。並派一名財務人員對該項目的工程款使用跟蹤,合理使用工程款。兩人的工資和食宿由項目部負責。【工資按行列同一級別的市埸工資標準支付工資】

3.2 乙方的權利和義務

3.2.1 承擔工程全部資金投入和與工程關聯的全部支出及税費,同時,擁有以項目部名義組織、管理、指揮本工程的施工生產和經營活動的全面管理權利和義務。

3.2.2 根據國家規範、地方法規及建設方制度,擁有獨立制定本工程實施細則、管理措施、施工方案等權利,並交建設方審查和甲方備案。嚴格按照施工圖紙、相關圖集、規範進行施工;切實貫徹執行國家安全生產法規,作好工程的安全防範措施,杜絕事故的發生;在工程質量、技術、安全文明施工等方面,必須接受甲方的監督和指導,同時加強施工管理,確保工程質量、安全、工期達到相關文件及建設方的要求。乙方應在項目部建立安全、質量保證體系,確保體系的有效運行,及時發現並消除質量、安全隱患,項目部發生的一切損失或發生重大質量事故和人員傷亡事故,乃至合同賠償的全部經濟責任和法律責任,由乙方自行承擔。給甲方造成損失的,乙方應無條件賠償。因乙方現場管理不力,質量、安全、進度達不到業主要求,經整改還是達不到業主要求甲方有權對項目全面接管,挽回損失。乙方不得提出任何索賠要求,並承擔由此造成的經濟損失。

3.2.3 根據工程的需要,自主調配機具設備、週轉和材料物資,並予管理和使用

3.2.4 負責完成總承包合同及補充協議規定的所有條款及工作內容,按總承包合同規定辦理工程結算。合理使用工程款、專款專用,對本工程經營活動中的盈利擁有所有權、使用權、支配權。本工程承包期內形成的債權債務均有乙方享有或承擔與甲方無關。

3.2.5 不得以甲方或該項目部的名義與任何第三方簽訂借款協議等,乙方與第三方簽訂的協議產生的法律與經濟關係的一切後果、損失由乙方負責。甲方印章(含項目部章),除所建項目函件及竣工資料外,一律不得對外使用。

3.2.6 對組建的項目部,乙方必須依法用人用工,依法保障民工和員工的合法權益,不得以任何理由拖欠民工工資,如因工資拖欠原因導致民工來鬧事等行為,乙方除每次支付違約金 10 萬元外,甲方有權解除本協議。

3.2.7 乙方必須做好對所有施工工程的成品在移交建設方前的保護工作,負責對施工現場臨設、建築物及測繪製樁等的保護,並承擔因其保護不善而造成的成品損壞的一切損失。乙方應負責本工程的施工中所產生的垃圾的清潔工作及生活區的環境衞生工作,由此引起的費用均由乙方承擔。乙方必須按施工安全規範規定做好預防事故的各項安全措施,確保施工安全和第三者的安全,如因乙方原因發生的人員傷亡、火災等事故由其承擔全部責任,並按規定書面報告甲方和主管單位備案。乙方必須加強施工組織管理,保證現場整潔文明,做到文明施工,減少噪聲對周圍居民的干擾。否則,由此引起的一切處罰由乙方承擔。

3.2.8 乙方必須有相應的資金實力,項目如需墊資由乙方自己解決,工程款暫不到位時,乙方必須保證連續施工。不得藉故窩工、停工,不得藉此向建設方和甲方提出無理要求。乙方如以此為由而影響或拒絕工程的施工工作,乙方除承擔總承包合同及本協議違約責任外,還應承擔由其自身原因給其他第三方造成的損失的責任。乙方在主合同約定時間承擔本施工質量保修的所有責任。

3.2.9 乙方及其組建的項目部加強現場所有工作人員的安全教育、法律教育,並強化現場的管理,嚴格遵守安全措施及建設單位提出的相關要求。因乙方經營管理不善出現延誤工期、不合格工程或發生質量、安全事故,由甲方視情節輕重作出相應處罰,甲方有權解除本協議。造成甲方受到市級以上通報批評的,乙方應支付甲方違約金其標準為:市級通報 10 萬元,省級通報 20 萬元,部級通報 30 萬元。

3.2.10 乙方必須按照國家、地方及上級機關關於計劃生育的規定,做好現場計劃生育工作。否則,將承擔由此帶來的一切損失與處罰。

3.2.11嚴格遵守甲方制度,服從甲方管理。該工程在當地備案由乙方負責辦理,甲方配合。

第四條 賬户的開設與工程款的收取、支付

4.1 工程款的收取:所有工程款必須進入甲乙雙方開設的賬户內,乙方不得私自收取工程款,否則一經發現,甲方有權解除本協議,並且乙方向甲方支付違約金 30 萬元整。

4.2 工程款的支付:發包人撥付工程款到甲乙雙方開設的賬户後,甲方扣除管理費,剩餘工程款在三個工作日內(因國家政策導致不能劃款的除外)劃撥給乙方,乙方需提出資金使用計劃,提交其簽字的請款書和付款依據(材料提供税務發票和材料入庫單和出庫單、發工資需附工資表),由甲方審定無誤後直接支付到乙方指定的賬户上。

4.3 如果業主方未按合同約定向甲方支付工程款,乙方不得要求甲方付款,甲乙雙方統一意見後由甲方向發包方提出追工程款的知通及協商要求。

4.4 工程竣工結算時一次性預留質量保脩金,預留的質量保脩金比例為工程結算總價的_3_%。

第五條 管理費、税金扣交管理費是乙方在承包本工程項目中應繳納的甲方監督管理費用:税金是指乙方在承包本工程項目應向税務機關繳納的所有税費(本工程項目所有相關税費由乙方負責按國家相關政策進行繳納)。憑所有繳納的税務單據交回公司財務衝抵税款。

5.1 甲方按以下方式收取乙方應交本工程的管理費:

5.1.1 乙方按本工程竣工驗收結算總金額收取4.5%(結算依據已20xx.3.25日與發包方籤的合同辦為準)管理費。

5.1.2 本工程管理費用的繳納:由甲方在建設方每次劃撥到的工程款中按規定比例收取。

5.1.3 説明:

a、工程涉及所有費用由乙方自行在項目所在地繳納,甲方予以配合辦理。

b、乙方向甲方繳納管理費的計算基數為本工程最終審定的結算總價。

c、管理費僅包含企業管理費用,不包含計劃利潤、工會經費、教育經費、職工工資、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金、交易費、中標費、建管費、保險費、定額測定費、工程成本支出及國家規定的各種税費。

5.2 乙方的工程款應按下列比例標準作帳:乙方根據工程款的金額提供76%以上的材料發票,不超過千分之3的招待費發票,不超過17%的有勞務資質單位開具的勞務發票(附上民工的身份證複印件和工資表),6.7%的辦公費及其他差旅交通等票據。工程款的撥付甲方需查收對應工程款已完成税務憑證和工資、成本發票無誤並按發票金額向乙方收取代繳代扣的營業附加費、合同、資源税等實際税費後在行撥款。

5.3 甲方配合乙方將本工程項目開設海南中航天建築工程有限公司重慶江北分公司外出經營許可證。本工程項目所得税由甲方在建設方每次劃撥的工程款中按規定比例扣除負責繳納,營業税及應繳的税費。

5.4 河南尉氏縣水坡鎮中心社區單獨成立指揮部,名字叫海南中航天河南尉氏縣水坡鎮中心社區指揮部,下設項目部、項目部章和財務章由甲方管理使用。

第六條 工程竣工驗收與結算、保修

竣工驗收後,要具備以下各條後方能在甲方辦理財務結算手續。

6.1 工程竣工資料(含竣工圖);

6.2 財務賬目情況(税票等);

6.3 印章回執

6.4 工程結算書、按20xx.3.25日與發包方籤的合同辦理。

6.5 勞務工資支付情況

6.6 工程保修協議

6.7 有關部門的會籤紀要

第七條 其他費用

7.1 在簽定本協議時三天內乙方繳納伍拾萬元人民幣作為合同信用金。另甲方接業主通知交伍佰萬元人民幣給建設方時,乙方立即繳納以甲方委託乙方繳納伍佰萬元人民幣給建設方書面通知。二日內不繳,視為違約,伍拾萬元作為賠償甲方經濟損失。其進場後再向建設方繳納保證金壹仟伍佰萬元人民幣憑收據給乙方。同時繳納安全保證金叁佰伍拾萬元人民幣給甲方,憑收據給乙方。

7.2總工程八十萬平方米保證金共計貳仟肆佰萬元人民幣,繳足後合同生效,保證金無利息,在結清財務後無息返還給乙方。

第八條 雙方義務

8.1 乙方未能履行本協議中的責任和義務,未遵守本協議中甲方的權利,均屬於違約行為,甲方視其情況,以扣減保證金等措施給予處罰;甲方違反本協議,損害乙方利益時,乙方有權利向甲方提出索賠,並由甲方承擔資金佔有利息損失(按中國人民銀行同期同類貸款利率)。

8.2 在協議工程中,發生爭議時,甲乙雙方儘量友好協商解決,協商不能達成一致,向重慶市仲裁委員會申請仲裁。

8.3 終止

8.3.1 本協議的所有責任義務,協議目標全部實現,自然終止。

8.3.2 乙方嚴重違法本協議規定的義務,不能履行項目的責任;因乙方原因造成工程停工;因乙方原因出現重大質量、安全隱患等,甲方有權解除本協議,乙方應無條件承擔造成的一切損失。

8.3.3 在本協議終止後,乙方應主動無條件退場,並與甲方辦理交接及清算工作。

第九條 行政處罰

9.1 乙方在履行工程合同過程中,發生國家行政機關及行業主管部門的行政處罰,乙方應主動支付。

9.2 乙方在處罰有限期內不履行義務,發生滯納金時,甲方有權

在工程款中加倍扣除實際罰款金額。

第十條 附則

10.1 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效,工程竣工交驗,並結清工程各款項及税費,且總承包履行完畢,本協議自動失效。

10.2 本合同未盡事宜雙方另行商議完善解決,並應形成書面補充合同,才能與本合同具有同等約束力。

10.3 本合同一式肆份,甲、乙雙方各貳份。經甲、乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方:

乙方:

年月日

通信工程項目承包協議書 篇4

甲方: 乙方: 根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國民法典》及國家有關法律法規的規定,按照甲方與建設方簽訂的《建設施工合同》及相關工程協議、紀要的要求(以下簡稱總承包合同),乙方以大包乾的方式承包甲方以承接 工程項目。經甲、乙雙方充分協商,現就該工程項目內部承包的有關事項達成一致協議。

第一條 工程項目概況

1.1 工程名稱:河南尉氏縣水坡 中心社區工程項目

1.2 工程地點: 河南尉氏縣水坡鎮

1.3 計劃工期:

1.4 合同價款:

1.5 工程質量標準: 合格

第二條 工程承包範圍、機構和人員組成

2.1 乙方承包範圍及內容:本工程採用包工包料、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包與建設方的總承包合同中所涉及到合同內容、包對建設方的承諾和建設方所作的規定、約束等的包乾方式、全面負責該工程範圍內的全部工作內容、自負盈虧。處理好政府主管部門和社區地方關係。乙方應承擔全部技術、質量、經濟責任及工程保修責任。乙方應維護甲方形象和信譽,嚴格按照施工管理的有關國家及地方法規和甲方內部管理規定、標準組織施工,自覺接受甲方監督、管理和指導。

2.2 乙方承包本工程設立的機構和主要成員

2.2.1 乙方承包本工程設立的機構名稱:海南中航天建築工程有限公司重慶江分公司第一項目部。

2.2.2 乙方根據工程需要,自行招聘工程項目經理和項目管理人員。並根據規定組建項目部。

2.3 項目部由乙方負責管理,並對項目部的所有行為承擔全部責任。

2.4 項目部的工作任務:項目部是代表甲方對該工程進行具體實施的機構,它必須全面履行甲方與建設方簽訂的總承包合同及補充協議中規定的所有內容執行。

2.5 該工程實施完畢後,甲乙雙方履行完本協議書規定的責任義務後,項目部自行撤銷。

第三條 協議雙方的責任、權利和義務

3.1甲方的責任權利和義務

3.1.1 定期或不定期對乙方在本工程施工中的質量、安全、技術、工藝、進度、財務、文明施工、勞動力使用、機具設備和材料的採購、管理和使用進行監督、檢查、指導及服務,乙方必須配合和接受監督。

3.1.2 督促乙方按國家、地方相關規定實施工程管理,並監督乙方編制施工組織設計、預(結)算資料、施工日誌、安全及文明施工自檢記錄、現場簽證、報表及竣工圖、竣工資料並審核相關資料。

3.1.3 隨時抽查或參加本工程中的隱蔽驗收、中間驗收、分部分

項驗收、基礎結構驗收、竣工驗收和提出的問題、建議並責令乙方整改。

3.1.4 在履約有效期內,實時監督乙方相應的法律行為和工程管理能力。為切實維護承建人履約職能和社會信譽,乙方一旦出現違約行為,甲方有權採取強制措施,追究乙方法律責任和經濟責任。

3.1.5 在不影響甲方利益、名譽及保證總承包合同正常履行的前提下,為乙方辦理必須以承接項目經理名義簽訂的建設方的合同及補充協議、驗收、決算,以及其他一切手續等。

3.1.6 督促、協助乙方辦理工程税務事宜和辦理施工許可證等相關證件。

3.1.7 控制乙方擅自轉包和分包的違規行為。

3.1.8 監督乙方統一推行工程施工現場整齊的標牌、標識懸掛,對乙方在施工區域的劃分、安全設施和臨時設施佈置搭建進行指導。

3.1.9 乙方的生產經營活動嚴重損害甲方企業形象的,甲方有權解除本協議。

3.1.10 乙方違反本協議各項約定的義務時,經甲方敦促後不及時改正,並嚴重影響甲方利益,甲方有權立即解除本協議。

3.1.11 在乙方承包本項目期間,乙方的工資及社保費用由項目部承擔,乙方同時應將工資表報甲方備案。

3.1.12 該工程由於工程量較大,公司(甲方)派工程師一人。負責和監督本工程的質量、進度、安全、分部、分項單位工程驗收。並派一名財務人員對該項目的工程款使用跟蹤,合理使用工程款。兩人的工資和食宿由項目部負責。【工資按行列同一級別的市埸工資標準支付工資】

3.2 乙方的權利和義務

3.2.1 承擔工程全部資金投入和與工程關聯的全部支出及税費,同時,擁有以項目部名義組織、管理、指揮本工程的施工生產和經營活動的全面管理權利和義務。

3.2.2 根據國家規範、地方法規及建設方制度,擁有獨立制定本工程實施細則、管理措施、施工方案等權利,並交建設方審查和甲方備案。嚴格按照施工圖紙、相關圖集、規範進行施工;切實貫徹執行國家安全生產法規,作好工程的安全防範措施,杜絕事故的發生;在工程質量、技術、安全文明施工等方面,必須接受甲方的監督和指導,同時加強施工管理,確保工程質量、安全、工期達到相關文件及建設方的要求。乙方應在項目部建立安全、質量保證體系,確保體系的有效運行,及時發現並消除質量、安全隱患,項目部發生的一切損失或發生重大質量事故和人員傷亡事故,乃至合同賠償的全部經濟責任和法律責任,由乙方自行承擔。給甲方造成損失的,乙方應無條件賠償。因乙方現場管理不力,質量、安全、進度達不到業主要求,經整改還是達不到業主要求甲方有權對項目全面接管,挽回損失。乙方不得提出任何索賠要求,並承擔由此造成的經濟損失。

3.2.3 根據工程的需要,自主調配機具設備、週轉和材料物資,並予管理和使用

3.2.4 負責完成總承包合同及補充協議規定的所有條款及工作內容,按總承包合同規定辦理工程結算。合理使用工程款、專款專用,對本工程經營活動中的盈利擁有所有權、使用權、支配權。本工程承包期內形成的債權債務均有乙方享有或承擔與甲方無關。

3.2.5 不得以甲方或該項目部的名義與任何第三方簽訂借款協議等,乙方與第三方簽訂的協議產生的法律與經濟關係的一切後果、損失由乙方負責。甲方印章(含項目部章),除所建項目函件及竣工資料外,一律不得對外使用。

3.2.6 對組建的項目部,乙方必須依法用人用工,依法保障民工和員工的合法權益,不得以任何理由拖欠民工工資,如因工資拖欠原因導致民工來鬧事等行為,乙方除每次支付違約金 10 萬元外,甲方有權解除本協議。

3.2.7 乙方必須做好對所有施工工程的成品在移交建設方前的保護工作,負責對施工現場臨設、建築物及測繪製樁等的保護,並承擔因其保護不善而造成的成品損壞的一切損失。乙方應負責本工程的施工中所產生的垃圾的清潔工作及生活區的環境衞生工作,由此引起的費用均由乙方承擔。乙方必須按施工安全規範規定做好預防事故的各項安全措施,確保施工安全和第三者的安全,如因乙方原因發生的人員傷亡、火災等事故由其承擔全部責任,並按規定書面報告甲方和主管單位備案。乙方必須加強施工組織管理,保證現場整潔文明,做到文明施工,減少噪聲對周圍居民的干擾。否則,由此引起的一切處罰由乙方承擔。

3.2.8 乙方必須有相應的資金實力,項目如需墊資由乙方自己解決,工程款暫不到位時,乙方必須保證連續施工。不得藉故窩工、停工,不得藉此向建設方和甲方提出無理要求。乙方如以此為由而影響或拒絕工程的施工工作,乙方除承擔總承包合同及本協議違約責任外,還應承擔由其自身原因給其他第三方造成的損失的責任。乙方在主合同約定時間承擔本施工質量保修的所有責任。

3.2.9 乙方及其組建的項目部加強現場所有工作人員的安全教育、法律教育,並強化現場的管理,嚴格遵守安全措施及建設單位提出的相關要求。因乙方經營管理不善出現延誤工期、不合格工程或發生質量、安全事故,由甲方視情節輕重作出相應處罰,甲方有權解除本協議。造成甲方受到市級以上通報批評的,乙方應支付甲方違約金其標準為:市級通報 10 萬元,省級通報 20 萬元,部級通報 30 萬元。

3.2.10 乙方必須按照國家、地方及上級機關關於計劃生育的規定,做好現場計劃生育工作。否則,將承擔由此帶來的一切損失與處罰。

3.2.11嚴格遵守甲方制度,服從甲方管理。該工程在當地備案由乙方負責辦理,甲方配合。

第四條 賬户的開設與工程款的收取、支付

4.1 工程款的收取:所有工程款必須進入甲乙雙方開設的賬户內,乙方不得私自收取工程款,否則一經發現,甲方有權解除本協議,並且乙方向甲方支付違約金 30 萬元整。

4.2 工程款的支付:發包人撥付工程款到甲乙雙方開設的賬户後,甲方扣除管理費,剩餘工程款在三個工作日內(因國家政策導致不能劃款的除外)劃撥給乙方,乙方需提出資金使用計劃,提交其簽字的請款書和付款依據(材料提供税務發票和材料入庫單和出庫單、發工資需附工資表),由甲方審定無誤後直接支付到乙方指定的賬户上。

4.3 如果業主方未按合同約定向甲方支付工程款,乙方不得要求甲方付款,甲乙雙方統一意見後由甲方向發包方提出追工程款的知通及協商要求。

4.4 工程竣工結算時一次性預留質量保脩金,預留的質量保脩金比例為工程結算總價的_3_%。

第五條 管理費、税金扣交管理費是乙方在承包本工程項目中應繳納的甲方監督管理費用:税金是指乙方在承包本工程項目應向税務機關繳納的所有税費(本工程項目所有相關税費由乙方負責按國家相關政策進行繳納)。憑所有繳納的税務單據交回公司財務衝抵税款。

5.1 甲方按以下方式收取乙方應交本工程的管理費:

5.1.1 乙方按本工程竣工驗收結算總金額收取4.5%(結算依據已20xx.3.25日與發包方籤的合同辦為準)管理費。

5.1.2 本工程管理費用的繳納:由甲方在建設方每次劃撥到的工程款中按規定比例收取。

5.1.3 説明:

a、工程涉及所有費用由乙方自行在項目所在地繳納,甲方予以配合辦理。

b、乙方向甲方繳納管理費的計算基數為本工程最終審定的結算總價。

c、管理費僅包含企業管理費用,不包含計劃利潤、工會經費、教育經費、職工工資、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金、交易費、中標費、建管費、保險費、定額測定費、工程成本支出及國家規定的各種税費。

5.2 乙方的工程款應按下列比例標準作帳:乙方根據工程款的金額提供76%以上的材料發票,不超過千分之3的招待費發票,不超過17%的有勞務資質單位開具的勞務發票(附上民工的身份證複印件和工資表),6.7%的辦公費及其他差旅交通等票據。工程款的撥付甲方需查收對應工程款已完成税務憑證和工資、成本發票無誤並按發票金額向乙方收取代繳代扣的營業附加費、合同、資源税等實際税費後在行撥款。

5.3 甲方配合乙方將本工程項目開設海南中航天建築工程有限公司重慶江北分公司外出經營許可證。本工程項目所得税由甲方在建設方每次劃撥的工程款中按規定比例扣除負責繳納,營業税及應繳的税費。

5.4 河南尉氏縣水坡鎮中心社區單獨成立指揮部,名字叫海南中航天河南尉氏縣水坡鎮中心社區指揮部,下設項目部、項目部章和財務章由甲方管理使用。

第六條 工程竣工驗收與結算、保修

竣工驗收後,要具備以下各條後方能在甲方辦理財務結算手續。

6.1 工程竣工資料(含竣工圖);

6.2 財務賬目情況(税票等);

6.3 印章回執

6.4 工程結算書、按20xx.3.25日與發包方籤的合同辦理。

6.5 勞務工資支付情況

6.6 工程保修協議

6.7 有關部門的會籤紀要

第七條 其他費用

7.1 在簽定本協議時三天內乙方繳納伍拾萬元人民幣作為合同信用金。另甲方接業主通知交伍佰萬元人民幣給建設方時,乙方立即繳納以甲方委託乙方繳納伍佰萬元人民幣給建設方書面通知。二日內不繳,視為違約,伍拾萬元作為賠償甲方經濟損失。其進場後再向建設方繳納保證金壹仟伍佰萬元人民幣憑收據給乙方。同時繳納安全保證金叁佰伍拾萬元人民幣給甲方,憑收據給乙方。

7.2總工程八十萬平方米保證金共計貳仟肆佰萬元人民幣,繳足後合同生效,保證金無利息,在結清財務後無息返還給乙方。

第八條 雙方義務

8.1 乙方未能履行本協議中的責任和義務,未遵守本協議中甲方的權利,均屬於違約行為,甲方視其情況,以扣減保證金等措施給予處罰;甲方違反本協議,損害乙方利益時,乙方有權利向甲方提出索賠,並由甲方承擔資金佔有利息損失(按中國人民銀行同期同類貸款利率)。

8.2 在協議工程中,發生爭議時,甲乙雙方儘量友好協商解決,協商不能達成一致,向重慶市仲裁委員會申請仲裁。

8.3 終止

8.3.1 本協議的所有責任義務,協議目標全部實現,自然終止。

8.3.2 乙方嚴重違法本協議規定的義務,不能履行項目的責任;因乙方原因造成工程停工;因乙方原因出現重大質量、安全隱患等,甲方有權解除本協議,乙方應無條件承擔造成的一切損失。

8.3.3 在本協議終止後,乙方應主動無條件退場,並與甲方辦理交接及清算工作。

第九條 行政處罰

9.1 乙方在履行工程合同過程中,發生國家行政機關及行業主管部門的行政處罰,乙方應主動支付。

9.2 乙方在處罰有限期內不履行義務,發生滯納金時,甲方有權

在工程款中加倍扣除實際罰款金額。

第十條 附則

10.1 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效,工程竣工交驗,並結清工程各款項及税費,且總承包履行完畢,本協議自動失效。

10.2 本合同未盡事宜雙方另行商議完善解決,並應形成書面補充合同,才能與本合同具有同等約束力。

10.3 本合同一式肆份,甲、乙雙方各貳份。經甲、乙雙方簽字蓋章後生效。l

通信工程項目承包協議書 篇5

甲方:______

乙方:

本協議簽訂的背景:

乙方系甲方公司內部股東,經公司股東會同意,決定將公司目前正在開發的房地產工程項目以公司內部承包的方式發包給乙方經營。現甲乙雙方就乙方承包事宜,經雙方充分、友好的協商,訂立如下協議,以資雙方共同遵守、執行:

第一條、承包標的物:

乙方承包的標的物為公司正在開發的房地產工程項目在約定的期限內的承包經營權。承包經營期間,承包方必須在本公司的法定經營範圍內從事經營活動。

第二條、承包經營的期限:

從本協議簽訂之日起至房地產工程項目所涉的房地產全部完成銷售止。

第三條、承包經營方式:

1、乙方以股東內部承包經營的方式介入公司的經營活動,即由乙方負責融資,對承包的工程項目進行實際的運營活動,公司其他股東不再參與公司的實際運營。

2、乙方在承包期間應當每年向乙方支付承包金萬元。該筆款項於每年之前付清。

3、乙方承諾從項目前期投資所獲得的收益中優先撥出資金作為承包金支付給公司。

第四條、承包方的經營收入:

乙方在承包經營期限內的所有利潤均由乙方享有。甲方依據本協議第三條約定取得承包金後,不再參與乙方承包項目的盈餘利潤分配。

第五條、在承包經營期間,乙方可以委派的一名代理人作為公司的法定代表人,

全面負責公司的日常經營活動。

第六條、乙方在承包期間的權利如下:

1、對本公司享有自主、獨立的的承包經營權,甲方無權干涉。

2、有權聘任公司總經理和各部門經理,組成本公司的領導機構並報股東會備案。

3、有權決定公司的機構設置,制定規章制度,人事聘用、任免和獎懲。

4、有權在承包期內使用公司公章、合同章、支票、賬號、發票等財務憑證。

第七條、乙方在承包期間的義務如下:

1必須依照國家有關規定,按期如數繳納應繳納的各種税、費等。

2、在承包期間應保證公司賬目清楚、財務資料完整。

3、乙方在承包期間不得濫用公司法人人格制度,損害公司及股東的合法權益。

第八條、發包方的權利如下:

1、有權維護公司利益不受損害,但甲方行使該權利以不損害乙方的承包經營權為限。

2、有權監督本公司的經營範圍。

第九條、發包方的義務如下:

1、不得以任何形式干涉乙方的承包經營權。

2、必須按本合同規定保障乙方的合法權益。

3、必須全面履行合同中應由甲方履行的全部條款。

第十條、

本合同生效後即具有法律約束力,發包、承包雙方均不得隨意變更或解除。本合同需要變更或解除時,須經雙方協商一致達成新的書面協議,在新的書面協議未達成之前,本合同仍然有效。

第十一條、

甲方如違反本合同規定,干擾承包方的經營管理活動,使乙方無法繼續經營下去,或使乙方的合法收入得不到保障,乙方有權解除本合同並要求甲方以乙方對承包項目的投資總額的30%作為違約金承擔違約責任。

第十二條、

乙方違反本合同約定,逾期支付承包金的,應當立即支付並按照應付未付款的每日萬分之五向甲方承擔違約責任。

第十三條、

在簽訂本合同時,甲方應將公司所有資產及債權債務狀況編製成冊。

第十四條、

本合同由雙方簽章後生效。

第十五條、

本合同一式二份,由甲、乙雙方各執一份。

第十六條、

本合同在履行合同中發生爭議的,應協商解決。如協商不成的,雙方一致同意提交福州仲裁委員會按照該會現行有效的仲裁規則進行仲裁。

甲方:

簽訂時間:____年____月____日

乙方:

簽訂時間:____年____月____日

通信工程項目承包協議書 篇6

發包方: (以下簡稱甲方)

承包方: (以下簡稱乙方)

本合同系經甲乙雙方共同協商,在明確甲、乙雙方的權力、義務、經濟責任均無異議後簽訂

第一條:工程地點:

第二條:工程名稱、範圍及主要實物量:

1、工程名稱:

2、實物量:

第三條:質量驗收標準:

第四條:工程造價共 (含開據6%的服務類增值税發票) 。

第五條:付款辦法:合同簽訂後預付 作為施工材料、運輸、人工等進場費用,剩餘款待工程完工驗收後15天之內,由甲方以轉賬的方式將工程款全部付清給乙方。

第六條:工程期限:乙方收到預付工程款後等候甲方通知才安排人員進場,工期 。

第七條:本合同有效期限:本合同經甲乙雙方簽字蓋章後生效,至工程竣工,辦理交工驗收,款項結清後失效。

第八條:本合同及附件共 份,甲方收執 份,乙方收執 份。

第九條:甲方負責辦理施工所需的各項手續,免費提供水、電、清洗設備材料的裝卸、清洗液的處理及排放,並派人員協助乙方處理現場需協助的其他工作。

第十條:乙方須遵守甲方廠紀廠規,安全施工,並承擔相應安全責任。

第十一條:雙方協商補充條款:

發包方簽章: 承包方簽章:

甲方代表 : 乙方代表:

地址: 地址:

郵編: 郵編:

電話: 電話:

開户行: 開户行:

賬號: 賬號:

年 月 日 年 月 日

通信工程項目承包協議書 篇7

發包方:建築工程公司 (以下簡稱甲方)

承包方: (以下簡稱乙方)

擔保方: (以下簡稱丙方)

甲、乙、丙三方就乙方承包經營甲方承建的 工程項目,丙方為乙方的承包經營提供不可撤銷連帶責任的保證擔保事宜,經三方協商一致,訂立以下條款,以資三方共同遵照履行。

第一章 總則

第一條甲方已於 年 月 日與 (以下簡稱“建設方”)簽訂 工程《建設工程施工合同》,為便於該工程施工,甲方特成立建築工程有限公司 項目經理部。

第二條甲方經公司內部人員招投標,同意乙方以包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包違約責任、包項目盈虧的承包方式,承包經營建築工程有限公司項目經理部。

第三條本合同簽訂並生效後,甲方委任乙方為建築工程有限公司項目經理部的負責人,乙方有權依照本合同的約定,自主經營該項目經理部。

第四條乙方確認,已完全瞭解和認可甲方與建設方簽訂的 工程《建設工程施工合同》,並確保有能力履行甲方向建設方所應承擔的各項權利和義務,承擔該項目的全部經營風險。

第二章 承包內容

第五條 承包範圍:甲方與建設方簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議等文件的所有責、權、利。

第六條 承包方式:包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包項目債權債務、包違約責任、包項目盈虧的總承包方式。

第七條 承包期間:自本合同簽訂之日起至甲乙雙方按本合同約定對本項目結算完畢之日止。

第八條 承包費用:乙方按承包工程項目結算總價款的 %(其中承包費為 %;税金為 %)向甲方支付承包費。

第九條 承包費的支付時間及方式:甲方在建設方支付的每筆工程款到賬時,按本合同第八條的約定扣除承包費用。甲方在扣除承包費用後,向建設方出具建安發票。

第十條 勞保基金的返還:

第三章 承包管理

第十一條 鑑於建設工程的特殊性,為防範甲乙雙方在施工期間出現經營風險,達到甲乙雙方承包雙贏的經營目的,甲方有權對乙方承包的工程項目進行管理,乙方有權在甲方的管理下自主經營。

第十二條 人員管理:

一、甲方負責委派公司的項目經理、財務員、安全員、施工員、質檢員、材料員、資料員、結算員到乙方項目經理部,協助甲方管理該工程項目的相關工作;

二、除項目經理、財務員以外,其他甲方負責委派的人員,乙方有權另行選擇外聘有經驗、有能力、有責任心的高素質人才作為項目經理部的相關管理人員,但乙方外聘的以上管理人員,需經甲方考核並備案後,方可聘任進行相關工作;

三、甲方委派的管理人員在乙方項目經理部工作期間的工資、勞保福利、工傷事故等費用,由乙方負責並承擔;

四、乙方有權自主外聘項目經理部的其他管理人員,並自行承擔所有費用。

第十三條 工程款及財務管理:

一、未經甲方的書面授權,乙方無權以任何形式直接從建設方支取工程款,該項目的所有工程款項,必須經甲方指定的銀行賬户流轉,甲方發現乙方私自從建設方收取工程款項的,有權從建設方下一筆支付的工程款中扣回,並有權直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金額的5%的違約金;

二、甲方有權對乙方使用工程款的情況進行監督、審查,乙方需在使用工程款的前三個工作日向甲方申報工程款使用計劃,除乙方項目經理部的管理費用以外,甲方原則上需將工程款直接支付給收款人;

三、乙方每月28日前需向甲方書面申報工程款的回款計劃、項目負債情況、項目負債的還款計劃;

四、在甲乙雙方就本合同最終結算完畢之前,建設方所支付的工程款必須專款專用,未經甲方書面同意,乙方無權將工程款挪用該工程項目以外的其他用途,否則,甲方有權從下一筆工程款中直接扣回,並有權直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金額的5%的違約金;

五、甲方需為乙方提供良好便捷的服務,在工程款到帳後且乙方申報工程款使用計劃後,及時審查,並按照工程款支付的輕重緩急,原則上在三個工作日內支付給各收款單位;

六、乙方需建立、健全項目經理部的財務管理和制度,甲方委派的財務人員負責管理乙方的財務,該財務人員有權監督、審查乙方對工程款的使用計劃、使用情況,以及該項目的資產負債情況。

第十四條 公章管理:

一、甲方負責向乙方提供項目經理部公章一枚,該公章經甲方備案後交由乙方使用,乙方承包的項目經理部對外所發生的生產、經營活動,需加蓋甲方備案的公章確認後方可發生法律效力;

二、甲方提供的公章,由甲方委派的財務員進行管理,項目部合同及其他文件的蓋章簽署,需由公章管理人員審查、登記後方可進行;

三、未經甲方書面授權,乙方無權私自以項目經理部的名義刻制公章,否則,甲方有權追究乙方的法律責任,並要求乙方承擔由此造成的損失。

第十五條 合同管理:

一、乙方需建立、健全合同管理制度,乙方以項目經理部的名義對外簽訂任何包括但不限於合同、承諾書、擔保書等,均需交由甲方審核同意並備案後,方可簽署。不論甲方是否同意簽署,由此所發生的任何經濟、法律責任,均由乙方自行承擔,給甲方造成損失的,乙方負責予以賠償;

二、未經甲方書面同意,乙方無權以項目經理部的名義對外簽訂包括但不限於借款合同、擔保合同等與工程施工無關的書面協議。

第十六條 項目管理:

一、乙方需認真、負責的全面管理好該工程的所有施工工作,安全生產,依法、依規進行施工,維護和樹立甲方的良好形象,甲方負責委派項目經理協助乙方負責管理該工程的具體施工工作;

二、乙方應及時、妥善處理施工現場以及項目經理部與他人發生的各類糾紛,儘量避免和減少各類損失的發生,並負責承擔由此給甲方造成的損失;

三、乙方需嚴格按照甲方與建設方簽訂的施工合同的約定履行各項義務,行使各項權利,避免出現違約行為;

四、乙方應認真做好施工期間的簽證、索賠、工程延期等工作,完善和彌補施工合同簽約時所存在的對甲方的不利因素,爭取創造最大的經濟效益,避免出現虧損。

第四章 雙方的權利和義務

第十七條 甲方的權利和義務:

一、為乙方的施工提供優質、高效、便捷的服務;

二、協助乙方與項目的建設方和其他各部門進行工作聯繫和業務溝通;

三、協助乙方處理質量事故和安全事故;

四、協助乙方組織項目的工程竣工驗收;

五、為項目部及時傳達和轉發有關部門的文件和要求;

六、每月定期對乙方的工程進行質量、安全等方面進行指導、監督和檢查;

七、甲方有權隨時對乙方的施工進行有必要的監督管理,該管理包括但不限於工程款的流轉、工程施工進度、工程款的支付情況、項目部的資產與負債情況、工程的文明與安全施工等;

八、甲方有權按本合同的其他約定對乙方進行專項管理。

第十八條 乙方的權利和義務:

一、維護甲方的公司形象和聲譽,對其承包的工程的工期、工程質量、安全與文明施工等,均需達到建設方和相關管理部門的規定要求,對不符合要求的項目,必須及時予以整改,直至達到相關要求,且自行承擔整改費用;

二、接受和配合甲方及建設方以及上級主管部門對工程進度、工程質量、安全與文明施工等的監督與檢查;

三、承擔《建築法》及其他相關法律、法規的相關責任;

四、承擔施工期間以及施工完成之後的各項工作,該工作包括但不限於工程竣工驗收、工程的結算、工程的維修、工程所有債權債務、工程的安全事故等,並承擔相應費用;

五、承擔甲方與建設方為該工程項目簽訂的所有合同及其他文件的債、權、利;

六、承擔本合同約定的相關專項權利和義務。

第五章 合同的解除

第十九條甲乙雙方在本合同以下約定的條件成就後,任何一方均有權單方解除本合同。除此之外,除非甲乙雙方協商一致解除本合同,任何一方均不得在本合同約定之外單方解除合同。

第二十條 甲方解除合同的條件:

一、乙方私自在甲方指定的工程款收款賬户之外流轉工程款達兩次或者金額累計達壹佰萬元以上的;

二、乙方承包的工程給甲方造成兩起以上訴訟、或者訴訟金額在壹佰萬元以上,且乙方無力自行協商解決的;

三、乙方拖欠甲方承包費用超過三個月未支付的;

四、乙方承包施工的工程項目因安全事故、質量事故等原因,造成甲方上質量簡報、停工整改、不良行為記錄等兩次以上的.;

五、乙方因拖欠民工工資或其他欠款,出現投訴、影響甲方公司的正常運轉或者被媒體曝光等不良影響達兩次以上的;

六、乙方未按本合同的約定接受甲方的管理達兩次以上的;

七、乙方將工程款挪作工程以外的用途達兩次以上或者金額累計達壹佰萬元以上的;

八、乙方承包的工程項目的建設方、監理方或者其他職能部門書面提出解除乙方職務的文件,且經協商乙方確實不能承包經營該工程項目的;

九、乙方承包的工程項目有證據證明將要出現虧損的;

一十、乙方主動提出或者其行為已證明其無力完成承包工程項目的;

十一、乙方嚴重違反本合同或者甲方與建設方簽訂的合同、文件的;

十二、乙方的施工行為嚴重違反我國《建築法》等相關法律、法規的。

第二十一條 乙方解除合同的條件:

一、擅自與建設方簽訂除施工合同以外的補充合同或者其他有損乙方利息的書面文件的;

二、無正當理由扣除乙方除承包費(含税費)以外的工程款達兩次或者金額累計達壹佰萬元以上的;

第二十二條 任何一方按本合同的約定提出解除本合同的,甲方均需成立工作組接管該工程項目,並確保工程的順利進行。

第二十三條甲方在接管該工程項目後7個工作日內,應該派專人與乙方辦理結算事務。如因乙方的原因造成甲方解除合同的,乙方僅有權收回對該承包工程的實際投入(應按實扣除乙方施工期間出現的虧損、負債、各項違約責任等),甲方在工程完工且工程結算款到賬後14個工作日內返還給乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的,甲方應向乙方返還對該承包工程的實際投入(應按實扣除乙方施工期間出現的虧損、負債、各項違約責任等),並按返還金額的3%向乙方支付補償金。

第六章 合同的結算

第二十四條乙方承包的工程結算總價款到甲方公司後,甲乙雙方辦理本合同的結算事務。乙方應根據該工程的資產負債情況向甲方提交結算報告,甲方應在14個工作日內審計完畢。甲方扣除乙方應繳納的承包費、税費、應付款、賠償金、違約金等費用後,餘款在結算完畢後14個工作日內全額支付給乙方。

第七章 合同的擔保

第二十五條本合同項下所發生的包括但不限於承包經營項目的虧損、承包費、税費、材料及民工工資等欠款、賠償金、違約金、甲方實現債權的費用等,由丙方為乙方向甲方提供不可撤銷的連帶責任的保證擔保。

第二十六條 丙方的擔保期限為本合同簽訂之日起至本合同結算完畢滿兩年之日止。

第八章 其他約定

第二十七條乙方承包期間,其他第三方因該工程項目向甲方提起訴訟的,乙方應及時採取有效的措施解決爭端。如乙方無力解決爭端,造成法院凍結甲方銀行賬户(基本賬户)、凍結甲方銀行賬户資金及其他資產、或者扣劃甲方銀行賬户資金及處置甲方資產的,乙方和丙方應在法院採取強制措施之日起三日內向甲方提供相等的資金作擔保。乙方和丙方不能提供相等的資金作擔保的,應按凍結、扣劃資金額度或者處置資產價值的日千分之三,向甲方支付自法院採取強制措施之日起至乙方向甲方賠付之日止的賠償金。甲方為訴訟所另行支出的全部費用由乙方承擔。

第二十八條 甲乙丙三方在履行本合同期間發生糾紛,三方應先協商解決,協商不成,任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第二十九條 本合同一式三份,三方各持一份,各方簽字(蓋章)後生效,並具有同等法律效力。

甲方:建築工程公司

法定代表人:

合同簽訂時間:

乙方:

身份證號碼:

合同簽訂時間:

丙方:

身份證號碼:

合同簽訂時間:

通信工程項目承包協議書 篇8

現針對恆洋印象江南小區消防工程項目,雙方本着平等互利的共同合作精神,為確保項目的實施,按照《民法典》、《中華人民共和國建築法》的規定,結合具體情況,經過友好協商,特訂立本合同書。

一、合同簽訂人:

安*市恆洋房地產開發有限公司 (以下簡稱甲方) 江加帥 (以下簡稱乙方)

二、項目名稱:恆洋印象江南小區中小高層及地下車庫消防工程。

三、項目實施地址: 安慶市大橋開發區

項目內容:消防給水系統自動噴淋系統、自動報警系統、正壓送風系統、風管系統、室外消防管網(具體見施工圖紙及包乾價預算工程內容)。

四、工程施工期限:

本項合同工程施工進度應根據具體情況,與土建、裝飾施工單位積極配合,協調同步進行,以不影響土建、裝飾工程施工進度為準。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工時間,施工工期相應順延。

l、甲方職責

(1)甲方應向乙方提交該項目工程的施工圖紙,並在施工中監督;

(2)甲方應及時向乙方提交開工通知書,項目施工整體工程進度表;

(3)當乙方與土建、裝飾工程單位發生施工進度矛盾和施工衝突等矛盾時,甲方應及時的協調解決;

(4)線路敷設和設備安裝、調試完成後,甲方及時協調乙方組織有關部門驗收。

2、乙方的職責

(1)乙方應保證施工符合消防管理部門標準要求,乙方必須在項目施工現場完成本合同書中規定的所有工作。

(2)乙方在本合同正式簽訂後,應根據甲方的要求,及時做好施工前的各項準備工作,並根據甲方提供的總體進度要求,制定分階段的施工進度計劃和具體施工方案(包括安全措施)、施工工藝、施工組織結構、施工管理、主要施工員的名單和施工質量保證措施等文件,並報甲方核校和確認。

(3)根據甲、乙雙方協商確定的技術交底日期,乙方應及時派出該項目的主管人員,技術人員及主要施工人員參加施工圖紙技術交底會。

(4)乙方在收到甲方開工通知後,應立即組織項目管理人員和施工人員進場。

(5)乙方在整個施工期間應做到文明施工(其中施工垃圾須及時清除)、安全施工;在施工期間若發生人員傷亡或其它工傷事故均由乙方自己負責,甲方不承擔連帶責任。

(6)在整個施工期間,乙方不得損壞土建結構及現場正在運行的設施、設備等,若造成損失由乙方負責賠償,若由於施工的需要必須開槽或鑿洞時,必須事先徵得甲方及土建、裝飾單位的同意。

(7)本項目工程施工中所用的工具、儀器、儀表等由乙方自備。

(8)乙方在施工現場所用的設備,材料和工具由乙方自己派人妥善保管,如發生損壞、被盜、丟失等情況,由乙方自己負責,甲方不承擔責任。

(9)在整個施工過程中,當乙方與其它施工單位在進度上或施工現場佔用發生衝突時應服從甲方及監理的統一協調和安排。

(10)在整個施工過程中,乙方應嚴格按照施工圖紙和有關規範施工,若乙方的施工人員發現施工圖紙有錯誤,疏漏或與現場正在運行的設備相矛盾之處,應及時與甲方人員或設計人員交流,找出合理的解決辦法。

(11)在施工過程中,若由於乙方的施工不當而造成材料損壞和浪費由乙方自行承擔。

(12)所有設備及材料進場時應及時辦理報驗手續,監理認可後方可進場施工,嚴禁使用偽劣產品。

(13)工程驗收後,進行技術交底,讓甲方人員瞭解系統功能和操作方式。

六、質量管理

l、本項目工程的質量目標為:合格

乙方應嚴格遵循《火災報警自動控制系統施工及驗收規範GB50116-92》、《自動噴水滅火系統施工及驗收規範GB50261-96》,確保本項目工程質量符合要求。

2、乙方在施工現場應設有質量檢查員,並服從甲方和質量監督檢驗部門的現場管理,對於施工中發現的質量問題,甲方應及時通知乙方,乙方必須按照甲方的通知和要求及時妥善處理和整改,使之達到質量要求。

3、乙方應按照施工進度,分階段向甲方申報階段性驗收報告,這些階段包括:設備和材料進場驗收,隱敝工程階段驗收,設備安裝的驗收,管道焊接的驗收,佈線測試的驗收,系統的整體驗收。

七、竣工驗收

l驗收依據的標準

火災報警自動控制系統施工及驗收規範哪50116-92》、《自動噴水滅火系統施工及驗收規範GB50261-96》。

2、項目工程系統設備安裝調試完成後,乙方必須做好系統驗收竣工資料,保證消防驗收通過,並承擔消防驗收費用。

八、質保期

自項目驗收合格後,交工之日起乙方為甲方提供24個月的質量保證期,質量保證期內免費為甲方提供本項目相關的維修服務,服務響應時間為6小時。質保期內,不定期對系統進行檢查和保養,確保系統工作正常,並隨時提供必要的技術諮詢服務。質保期滿後,乙方承諾終身以優惠價格提供設備及配件,並負責給予更換(僅收取工人工資)。

九、違約責任

l、合同簽訂後,除法律規定的不可抗拒力外,任何一方均不得單方面中止本合同。

2、任何一方違反本合同規定的條款時均視構成違約,受損方有權依據法律的有關規定向違約方提出訴訟,並要求違約方賠償受損方的一切經濟損失。

3、施工中,若發生質量問題,乙方不能按照甲方或質量監督檢驗部門或工程監理部門的意見在規定的時間內進行處理,使之達到質量要求時,由此造成甲方損失,由乙方負責賠償,賠償金額在每次支付工程款時扣除。

4、本項目工程的質量目標為合格,若因乙方施工質量原因造成該項目工程消防驗收不合格時,乙方應負責整改,直到驗收合格,由此所造成的費用及甲方的損失,由乙方負責。如因乙方原因通不過消防驗收,甲方有權拒付工程款乙

十、合同價款和付款方式

l、合同價款:本工程按本合同約定的工程內容及範圍實行總價包乾。

合同總包乾價為人民幣:叁佰柒拾萬元整。包乾總價不含部分主材(部分主材見清單),部分主材由發包人統一採購。包乾範圍:施工圖。若今後圖紙變更,二次設計、主材及設備暫定價發生變化,或甲方現場調整工程內容導致工程量發生變化,乙方應及時按招標説明的要求編制工程量清單及報價(報價應按投標書的優惠比例同比下浮),經甲方簽證同意後,方可相應調整工程造價。

2、付款方式:甲方撥付工程款時由乙方開具正規建安税務大票。本工程按季付款,按季完成工程量的60%付款,工程完工後付至包乾總價的80%,消防驗收合格後付至包乾總價的95%,餘下5%作為質保金(無息),二年後返還。

十一、其它事宜

l、雙方協商約定的有關修改建築設計變更文件,洽談記錄、會議紀要以及料圖表等,亦為本合同的組成部分。

2、合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,可依法向安慶市中級人民法院提交訴訟。

3、本合同的其它未盡事宜甲、乙雙方共同協商解決。

4、本本同書由甲、乙雙方代表簽字並加蓋公章生效。

5、本合同一式肆份,雙方各執貳份。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

通信工程項目承包協議書 篇9

發包人(以下簡稱甲方):

承包人(以下簡稱乙方):

為了全面履行施工合同,加強對工程項目的管理,提高企業經濟效益,增加項目經理及項目相關人員的收入,經甲方研究決定,對 南京國際(金茂)廣場項目二期 工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評,確定乙方為工程項目的承包人。雙方本着公開、公平、平等、自願、誠實信用的原則,達成如下協議:

一、承包的指標

1、成本指標:見附件(成本單價範圍內不含原材料費用,具體工作量以實際完成為準)。

2、質量指標:一次驗收合格率100%。

3、安全指標:無重傷、死亡事故發生。

4、進度指標:自20xx年4月26始至20xx年2月15日止 完成幅地下連續牆的施工任務。

5、其他約定:

二、獎勵標準

乙方完成成本指標給予 元獎勵;完成質量指標給予 元獎勵;完成安全指標給予 元獎勵;完成進度指標給予 .元獎勵。

三、甲方的職責和權限

1、甲方的職責

(1)負責提供項目工程必須的啟動資金、生產設備、機具;組織施工合同交底和施工組織方案的審定以及建設單位、地方社會環境資源的聯繫銜接;開工前交施工設計圖紙 套及相應的施工技術資料給乙方。

(2)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。

(3)協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報;

(4)負責組織項目管理期間和終結時的考核審計;兑現項目承包人經濟收益(包括薪金)或實施經濟賠償處罰;

(5)協助乙方選聘項目管理人員,組建項目經理部,配置其他生產要素;

2、甲方的權限

(1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調;不定期對工程進度、質量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等.進行監督、檢查。

(2)除建設單位指定外,有權將項目的 工程分包給 專業公司;

(3)乙方違法、不執行國家標準不按規範進行管理施工、違反甲方有關規定的情況下,甲方有權進行糾正,責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。

(4)審核乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。

四、乙方的職責和權限

1、乙方的職責

(1)代表企業實施項目管理,遵守國家法律法規,執行強制性標準,執行企業相關管理制度,積極維護企業合法權益;對所施工的項目自開工準備至竣工驗收,實施全過程、全面管理;

(2)根據國家規範組織編制項目管理實施計劃;

(3)組織實施施工現場的生產要素的配置和管理;

(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度;

(5)在企業授權範圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯繫和協調,負責勞務分包、協作單位的管理;

(6)解決施工現場和項目經理部出現的問題,發現和處理突發事件;

(7)負責竣工驗收和竣工結算,提供和準備相關技術經濟資料;

(8)協助企業進行項目的檢查、鑑定和評優、評獎申報;

(9)負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建設;

(10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督,認真落實整改意見,提高管理水平;接受本企業的檢查監督和考核審計;

(11)處理項目經理部善後工作和工程質量保修服務,完成清收工程款等債權債務的清理和移交;

(12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;

(13)按公司規定及時足額交納職工的各種保險等費用;職工發生工傷事故,保險費賠付不足部分,按照甲乙方3:7比例分擔;如果乙方沒有交納保險費的,職工發生工傷事故,由乙方全額承擔。

(14)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制;

(15)因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發生仲裁或訴訟,甲方對外承擔費用後,甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內的一切費用。

2、乙方的權限

(1)代表甲方實施項目管理,全面履約施工合同,遵守國家法律法規,執行強制性標準、規範和甲方相關管理制度;

(2)根據甲方的授權,組建項目經理部,項目經理部全面工作;.甲方項目部印章只能用於與本工程有關的材料採購合同的簽訂、工程文件收發、函件製作活動中,不得用於本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動,不得用於變更業主合同規定,乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視為乙方違約,並承擔由此造成的一切責任和經濟損失。

(3)確定項目經理部組織架構,班子成員報甲方審查批准後,報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意,班子人員不得隨意更換,否則視為乙方違約;

(4)有權選擇聘用管理人員和生產工人,乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格,並複印其身份證件、證書存檔備查;否則,視為乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘;確定管理人員職責、權限,並組織考核獎懲;

(5)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍,但必須報發包方備案;乙方無權轉包或分包本合同工程,否則甲方有權終止本合同,甲方有權要求乙方承擔承包總價5%的違約金。

(6)甲方授權的範圍內自行組織物資採購;

(7)按照公司資金管理辦法,決定其項目資金的使用;

(8)按照以收定支、效率優先的原則決定項目經理部人員薪酬分配;

(9)根據企業授權,協調處理與項目有關的內外部事項,重點跟蹤後續工程項目和參與其他項目的經營活動。

五、工程款收付、使用管理:

1、乙方進場之日起,甲方在%的施工費。工程進度款按業主撥付款時間、要求、按月進度 %比例撥付;

2、乙方必須做到專款專用,不得以任何名義扣取民工工資、機械租用、油料等費用,否則,視為乙方違約。

3、工程款的使用必須以滿足本工程項目的施工需要為唯一目的。

4、乙方不得采取非法手段或有損甲方企業形象和信譽的方式向業主收取工程進度款,乙方沒經甲方授權或同意,不得私自向業主單位借款。否則,視為乙方違約。

5.因業主資金不能按時撥付造成損失的,由甲方將業主單位賠償的損失全額轉付給乙方。甲方向乙方撥付工程款時,有權在劃撥金額中扣除如下款項:

5.1按本合同規定應由乙方承擔的已產生的經濟損失和費用、罰款、違約金等。

5.2因各種原因甲方代乙方支付的其他費用、罰款、民工工資等款項。

6.扣除以上5.1-5.2款項後,餘額由甲方一次性支付乙方,乙方保證將甲方劃撥的工程資金專用於工程施工費用(工程材料款、工人生活費、房租水電費、保險費等)。

7.乙方應在每月的25日前,把前一個月的與工程有關的費用票據、本項目班子成員及民工工資領取清單全部交甲方財務部門核實、做帳。逾期送交的,每天罰款200元。

8.工程完工、機械設備退場、資料交付完畢後天內付清成本、安全、進度指標的考核獎勵。基坑開挖完成驗收合格後 天付清質量指標的考核獎勵。

六、合同的解除與終止

1、如出現下列情況之一甲方可解除承包合同,沒收風險抵押金:

(1)履行合同時,出現了乙方未能實現主要承包指標的情況;

(2)乙方沒有全面履行約定職責,管理混亂,經甲方考核,認為難以完成承包指標;

(3)有虛盤冒驗等弄虛作假行為;

(4)嚴重違反企業管理制度,經批評教育,未能改正;

(5)違法、違規經營,造成惡劣影響的;

(6)在業主和甲方都認為乙方不稱職的;

(7)經甲方核實等其他違約情況。

2、當出現下列情況時,乙方可解除合同,:

甲方未按合同約定履行其職責,致使工程項目無法進行。

3、當出現下列情形之一時,合同終止:

(1)雙方約定的承包目標實現或部分實現,甲方向乙方兑現了全部獎勵後;

(2)當一方將解除合同的通知送達另一方時。

七、合同的成立與生效

1、本合同自甲乙雙方蓋章或簽字之日起成立;

2、本合同自乙方交納風險抵押金之日起生效;

3、本合同一式四份,雙方各執二份;經雙方簽字蓋章生效。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

通信工程項目承包協議書 篇10

工程名稱:________

工程編號:________

工程類別:________

發包方(簡稱甲方):________

承包方(簡稱乙方):________

簽訂時間:________

簽訂地點:________

根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》和煤炭部有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條 工程項目

一、工程名稱:________

二、工程地點:________

三、資金來源:________

四、承包範圍、工程內容:________

1.承包範圍:________

2.工程內容(詳見附表1-1、1-2):________

3.其它:________

五、合同價款

1.合同總價款:______萬元。

2.合同價款的計價依據

(1)______年以________文頒發的預算定額(統一基價);

(2)______年以________文頒發的費用標準;

(3)______年以________文批覆的人工費單價;

(4)______年以________地區預算價格;

(5)其它:________

第二條 雙方責任

一、甲方責任

1.辦理工程永久用地的徵用和施工組織設計內規定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的),並提供有關隱蔽障礙物資料。

2.辦理建築許可證及應由甲方辦理的其它證件。

3.______年____月____日前完成“四通一平”,即通往施工現場的水源、電源、通訊線路、運輸道路、平整場地;滿足施工用水、用電量的需要。負責場外運輸道路的維修,安排好現場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時,可委託乙方承擔。)

4.協調地方工農關係,改善施工環境,保證水、電、路、通訊工程的正常使用。

5.合同簽訂後____天內提供完整的建築安裝設計説明書及施工圖一式____份;施工技術資料(包括工程水文地質資料、水準點和座標控制點等)____份;____天內提交水準點和座標控制點,並進行現場校驗。

6.組織乙方、設計單位及有關部門參加施工圖交底會審,做好交底會審紀要,在會審後____天內分送有關單位。

7.向經辦銀行提交撥款依據,按時辦理撥款和結算。

8.按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)、隱蔽工程驗收,負責組織工程的竣工驗收,按照國家和行業有關規定,及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結算。

9.指派________同志為甲方駐工地代表,對工程進度、質量、合同履行情況進行監督檢查,負責簽證和受理各項報表及協商其它有關事宜,及時解決應由甲方解決的問題。實行監理的工程,甲方委託總監理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監理工程師易人,甲方應提前7天通知乙方,後任繼續前任在合同中約定的權利義務。

二、乙方責任

1.負責施工區域內的臨時道路、臨時設施、鑿井設施、水電管路的敷設、管理、使用和維修工作。

2.編制施工組織設計(或施工方案),做好各項施工準備工作。

3.嚴格按照施工圖説明進行文明施工,符合“環保”要求,確保工程質量,按合同規定的時間如期完工和交付。

4.及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告,以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計劃;提供月份施工作業計劃,材料設備、成品半成品等進場計劃(包括月計劃、用水、用電計劃),月份施工統計報表,工程事故報告等。

5.工程竣工後,及時清理現場,做到工完場清。在規定的時間內提出完整的竣工驗收資料,辦理竣工驗收手續和提出工程竣工決算。

6.已完工的房屋、構築物和安裝的設備,在雙方約定的移交日期應負責保管。

7.利用永久建築和設備建井時,負責建築物和設備的維修和保養,保證礦井移交時的建築安裝工程質量。凡利用永久建築和設備所發生的維護和修理費用由乙方承擔。

8.指派________同志為乙方代表,負責施工現場的管理及與甲方的聯繫工作。

第三條 工程期限

一、總工期為____天(日曆天),自______年____月____日開工,至______年____月____日竣工驗收。

二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應不齊全不及時,供應的材料、設備和工程撥付不及時,以及不可抗力、外部關係等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工,經甲方簽證後,工期順延。

三、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質量返工、事故處理等導致延誤工期時,工期不予順延。

四、提前或延誤交工,每天按工程造價的萬分之____支付提前竣工費或承擔違約金。

第四條 工程質量與驗收

一、乙方必須按照施工圖紙、説明書和國家頒發的有關規範、規程和標準進行施工,並接受甲方代表和工程監理人員的監督。

二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質量等級(見附表3)。工程質量標準按照國家或行業的工程質量標準檢驗。

三、甲方要求的“創優”工程,工程竣工後,經質量驗收達到優質工程,甲方應按工程造價的____%支付優質工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)。

四、乙方在施工中必須遵守下列規定

1.主要材料、設備、成品、半成品(包括由甲方供應的)必須按有關規定進行抽驗複驗,對材料改變或代用,必須經原設計單位和甲方同意。

2.乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方及監理工程師和工程質量監督站。重大質量事故處理方案,應經上級主管部門、設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究,並經甲方和設計單位簽證後實施。由此而發生的費用支出,由乙方承擔,工期不予順延。

五、工程驗收

1.月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關單位進行月度驗收和中間驗收,驗收合格後各方在驗收證書上簽字。

2.隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質量。乙方應在工程隱蔽前____天書面通知甲方或監理單位參加檢驗,雙方確認工程合格後在工程驗收證書上簽字,如甲方不能如期派人蔘加檢驗,乙方可自行檢查驗收,做好隱蔽工程驗收記錄,甲方應予承認。工程隱蔽後若甲方提出複驗,乙方應予同意,複驗合格,工期相應順延,其費用應由甲方負擔;複驗不合格,費用應由乙方負擔,工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收,甲方提出複驗,不論合格與否,費用由乙方負擔,工期不予順延。

3.竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前____天向甲方提出竣工報告及相關圖紙、資料,由甲方組織有關單位在____天內驗收完畢。驗收合格,在驗收證書上簽字,進行單位工程質量評級並認證。如驗收不合格,應分清責任,限期整改,直至達到合格標準,所發生費用及工期由責任方負責。

4.竣工驗收後,乙方應根據有關規定備齊全部竣工資料一式____份,移交甲方。

六、工程保險。乙方按國家及行業有關規定的保修辦法,負責保修。保修期為:土建工程____年;安裝工程____年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。

第五條 建築材料、設備的供應、驗收和價差處理

一、由甲方供應以下材料、設備的實物數量(詳見附表2)。

二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方採購。

三、任何一方供應的材料、設備應按合同規定按時、按質、按量供應,必須附有產品合格證或質量檢驗證書才能用於工程,任何一方認為對方提供的材料需要複驗的,應允許複驗。經複驗符合質量要求的,方可用於工程,其複驗費由要求複驗方承擔;不符合質量要求的,不得應用於工程建設中,且應按指定時間遠離施工現場,其複驗費用由材料、設備供應方承擔。

四、因材料質量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應方負責。

五、根據工程需要,經甲方代表簽證,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時,由甲方承擔發生的經濟支出,因乙方原因使用時,由乙方承擔費用。

六、因材料設備供應不及時造成停工待料時,其停、窩工損失由供貨責任方承擔。

七、本工程材料價差按________文《煤炭建設建築安裝工程造價價差調整辦法》中有關規定計算。

發包方(簽字蓋章):________

承包方(簽字蓋章):________

簽訂時間:________

通信工程項目承包協議書 篇11

發包人(全稱):

承包人(全稱):

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

1、工程概況

工程名稱:

工程地點:

工程內容:

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

工程立項批准文號:

資金來源:

2、工程承包範圍

承包範圍:

3、合同工期:

開工日期:年 月 日

竣工日期:年 月 日

合同工期總日曆天數天。

4、質量標準

工程質量標準:

5、合同價款

金額(大寫):(幣種,金額,單位)

(小寫)

6、組成合同的文件

6.1組成本合同的文件包括:

(1)、本合同協議書

(2)、中標通知書

(3)、投標書及其附件

(4)、本合同專用條款

(5)、本合同通用條款

(6)、標準、規範及有關技術文件

(7)、圖紙

(8)、工程量清單(如有時)

(9)、工程報價單或預算書

6.2雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

7、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

8、承包人向發包人承諾按照合同的約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

9、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

10、合同生效

合同訂立時間: 年 月 日

合同訂立地點:

本合同雙方約定: 後生效。

發包人:(公章) 承包人:(公章)

地址: 地址:

法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字)

委託代表人: 委託代表人:

電 話: 電 話:

傳 真: 傳 真:

開户銀行: 開户銀行:

賬 號: 賬 號

郵政編碼: 郵政編碼:

通信工程項目承包協議書 篇12

甲方:

乙方: 

根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國民法典》及國家有關法律法規的規定,按照甲方與建設方簽訂的《建設施工合同》及相關工程協議、紀要的要求(以下簡稱總承包合同),乙方以大包乾的方式承包甲方以承接 工程項目。經甲、乙雙方充分協商,現就該工程項目內部承包的有關事項達成一致協議。

第一條 工程項目概況

1.1 工程名稱:

1.2 工程地點: 

1.3 計劃工期:

1.4 合同價款:

1.5 工程質量標準: 合格

第二條 工程承包範圍、機構和人員組成

2.1 乙方承包範圍及內容:本工程採用包工包料、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包與建設方的總承包合同中所涉及到合同內容、包對建設方的承諾和建設方所作的規定、約束等的包乾方式、全面負責該工程範圍內的全部工作內容、自負盈虧。處理好政府主管部門和社區地方關係。乙方應承擔全部技術、質量、經濟責任及工程保修責任。乙方應維護甲方形象和信譽,嚴格按照施工管理的有關國家及地方法規和甲方內部管理規定、標準組織施工,自覺接受甲方監督、管理和指導。

2.2 乙方承包本工程設立的機構和主要成員

2.2.1 乙方承包本工程設立的機構名稱:海南中航天建築工程有限公司重慶江分公司第一項目部。

2.2.2 乙方根據工程需要,自行招聘工程項目經理和項目管理人員。並根據規定組建項目部。

2.3 項目部由乙方負責管理,並對項目部的所有行為承擔全部責任。

2.4 項目部的工作任務:項目部是代表甲方對該工程進行具體實施的機構,它必須全面履行甲方與建設方簽訂的總承包合同及補充協議中規定的所有內容執行。

2.5 該工程實施完畢後,甲乙雙方履行完本協議書規定的責任義務後,項目部自行撤銷。

第三條 協議雙方的責任、權利和義務

3.1甲方的責任權利和義務

3.1.1 定期或不定期對乙方在本工程施工中的質量、安全、技術、工藝、進度、財務、文明施工、勞動力使用、機具設備和材料的採購、管理和使用進行監督、檢查、指導及服務,乙方必須配合和接受監督。

3.1.2 督促乙方按國家、地方相關規定實施工程管理,並監督乙方編制施工組織設計、預(結)算資料、施工日誌、安全及文明施工自檢記錄、現場簽證、報表及竣工圖、竣工資料並審核相關資料。

3.1.3 隨時抽查或參加本工程中的隱蔽驗收、中間驗收、分部分

項驗收、基礎結構驗收、竣工驗收和提出的問題、建議並責令乙方整改。

3.1.4 在履約有效期內,實時監督乙方相應的法律行為和工程管理能力。為切實維護承建人履約職能和社會信譽,乙方一旦出現違約行為,甲方有權採取強制措施,追究乙方法律責任和經濟責任。

3.1.5 在不影響甲方利益、名譽及保證總承包合同正常履行的前提下,為乙方辦理必須以承接項目經理名義簽訂的建設方的合同及補充協議、驗收、決算,以及其他一切手續等。

3.1.6 督促、協助乙方辦理工程税務事宜和辦理施工許可證等相關證件。

3.1.7 控制乙方擅自轉包和分包的違規行為。

3.1.8 監督乙方統一推行工程施工現場整齊的標牌、標識懸掛,對乙方在施工區域的劃分、安全設施和臨時設施佈置搭建進行指導。

3.1.9 乙方的生產經營活動嚴重損害甲方企業形象的,甲方有權解除本協議。

3.1.10 乙方違反本協議各項約定的義務時,經甲方敦促後不及時改正,並嚴重影響甲方利益,甲方有權立即解除本協議。

3.1.11 在乙方承包本項目期間,乙方的工資及社保費用由項目部承擔,乙方同時應將工資表報甲方備案。

3.1.12 該工程由於工程量較大,公司(甲方)派工程師一人。負責和監督本工程的質量、進度、安全、分部、分項單位工程驗收。並派一名財務人員對該項目的工程款使用跟蹤,合理使用工程款。兩人的工資和食宿由項目部負責。【工資按行列同一級別的市埸工資標準支付工資】

3.2 乙方的權利和義務

3.2.1 承擔工程全部資金投入和與工程關聯的全部支出及税費,同時,擁有以項目部名義組織、管理、指揮本工程的施工生產和經營活動的全面管理權利和義務。

3.2.2 根據國家規範、地方法規及建設方制度,擁有獨立制定本工程實施細則、管理措施、施工方案等權利,並交建設方審查和甲方備案。嚴格按照施工圖紙、相關圖集、規範進行施工;切實貫徹執行國家安全生產法規,作好工程的安全防範措施,杜絕事故的發生;在工程質量、技術、安全文明施工等方面,必須接受甲方的監督和指導,同時加強施工管理,確保工程質量、安全、工期達到相關文件及建設方的要求。乙方應在項目部建立安全、質量保證體系,確保體系的有效運行,及時發現並消除質量、安全隱患,項目部發生的一切損失或發生重大質量事故和人員傷亡事故,乃至合同賠償的全部經濟責任和法律責任,由乙方自行承擔。給甲方造成損失的,乙方應無條件賠償。因乙方現場管理不力,質量、安全、進度達不到業主要求,經整改還是達不到業主要求甲方有權對項目全面接管,挽回損失。乙方不得提出任何索賠要求,並承擔由此造成的經濟損失。

3.2.3 根據工程的需要,自主調配機具設備、週轉和材料物資,並予管理和使用

3.2.4 負責完成總承包合同及補充協議規定的所有條款及工作內容,按總承包合同規定辦理工程結算。合理使用工程款、專款專用,對本工程經營活動中的盈利擁有所有權、使用權、支配權。本工程承包期內形成的債權債務均有乙方享有或承擔與甲方無關。

3.2.5 不得以甲方或該項目部的名義與任何第三方簽訂借款協議等,乙方與第三方簽訂的協議產生的法律與經濟關係的一切後果、損失由乙方負責。甲方印章(含項目部章),除所建項目函件及竣工資料外,一律不得對外使用。

3.2.6 對組建的項目部,乙方必須依法用人用工,依法保障民工和員工的合法權益,不得以任何理由拖欠民工工資,如因工資拖欠原因導致民工來鬧事等行為,乙方除每次支付違約金 10 萬元外,甲方有權解除本協議。

3.2.7 乙方必須做好對所有施工工程的成品在移交建設方前的保護工作,負責對施工現場臨設、建築物及測繪製樁等的保護,並承擔因其保護不善而造成的成品損壞的一切損失。乙方應負責本工程的施工中所產生的垃圾的清潔工作及生活區的環境衞生工作,由此引起的費用均由乙方承擔。乙方必須按施工安全規範規定做好預防事故的各項安全措施,確保施工安全和第三者的安全,如因乙方原因發生的人員傷亡、火災等事故由其承擔全部責任,並按規定書面報告甲方和主管單位備案。乙方必須加強施工組織管理,保證現場整潔文明,做到文明施工,減少噪聲對周圍居民的干擾。否則,由此引起的一切處罰由乙方承擔。

3.2.8 乙方必須有相應的資金實力,項目如需墊資由乙方自己解決,工程款暫不到位時,乙方必須保證連續施工。不得藉故窩工、停工,不得藉此向建設方和甲方提出無理要求。乙方如以此為由而影響或拒絕工程的施工工作,乙方除承擔總承包合同及本協議違約責任外,還應承擔由其自身原因給其他第三方造成的損失的責任。乙方在主合同約定時間承擔本施工質量保修的所有責任。

3.2.9 乙方及其組建的項目部加強現場所有工作人員的安全教育、法律教育,並強化現場的管理,嚴格遵守安全措施及建設單位提出的相關要求。因乙方經營管理不善出現延誤工期、不合格工程或發生質量、安全事故,由甲方視情節輕重作出相應處罰,甲方有權解除本協議。造成甲方受到市級以上通報批評的,乙方應支付甲方違約金其標準為:市級通報 10 萬元,省級通報 20 萬元,部級通報 30 萬元。

3.2.10 乙方必須按照國家、地方及上級機關關於計劃生育的規定,做好現場計劃生育工作。否則,將承擔由此帶來的一切損失與處罰。

3.2.11嚴格遵守甲方制度,服從甲方管理。該工程在當地備案由乙方負責辦理,甲方配合。

第四條 賬户的開設與工程款的收取、支付

4.1 工程款的收取:所有工程款必須進入甲乙雙方開設的賬户內,乙方不得私自收取工程款,否則一經發現,甲方有權解除本協議,並且乙方向甲方支付違約金 30 萬元整。

4.2 工程款的支付:發包人撥付工程款到甲乙雙方開設的賬户後,甲方扣除管理費,剩餘工程款在三個工作日內(因國家政策導致不能劃款的除外)劃撥給乙方,乙方需提出資金使用計劃,提交其簽字的請款書和付款依據(材料提供税務發票和材料入庫單和出庫單、發工資需附工資表),由甲方審定無誤後直接支付到乙方指定的賬户上。

4.3 如果業主方未按合同約定向甲方支付工程款,乙方不得要求甲方付款,甲乙雙方統一意見後由甲方向發包方提出追工程款的知通及協商要求。

4.4 工程竣工結算時一次性預留質量保脩金,預留的質量保脩金比例為工程結算總價的_3_%。

第五條 管理費、税金扣交管理費是乙方在承包本工程項目中應繳納的甲方監督管理費用:税金是指乙方在承包本工程項目應向税務機關繳納的所有税費(本工程項目所有相關税費由乙方負責按國家相關政策進行繳納)。憑所有繳納的税務單據交回公司財務衝抵税款。

5.1 甲方按以下方式收取乙方應交本工程的管理費:

5.1.1 乙方按本工程竣工驗收結算總金額收取4.5%(結算依據已20xx.3.25日與發包方籤的合同辦為準)管理費。

5.1.2 本工程管理費用的繳納:由甲方在建設方每次劃撥到的工程款中按規定比例收取。

5.1.3 説明:

a、工程涉及所有費用由乙方自行在項目所在地繳納,甲方予以配合辦理。

b、乙方向甲方繳納管理費的計算基數為本工程最終審定的結算總價。

c、管理費僅包含企業管理費用,不包含計劃利潤、工會經費、教育經費、職工工資、養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金、交易費、中標費、建管費、保險費、定額測定費、工程成本支出及國家規定的各種税費。

5.2 乙方的工程款應按下列比例標準作帳:乙方根據工程款的金額提供76%以上的材料發票,不超過千分之3的招待費發票,不超過17%的有勞務資質單位開具的勞務發票(附上民工的身份證複印件和工資表),6.7%的辦公費及其他差旅交通等票據。工程款的撥付甲方需查收對應工程款已完成税務憑證和工資、成本發票無誤並按發票金額向乙方收取代繳代扣的營業附加費、合同、資源税等實際税費後在行撥款。

5.3 甲方配合乙方將本工程項目開設海南中航天建築工程有限公司重慶江北分公司外出經營許可證。本工程項目所得税由甲方在建設方每次劃撥的工程款中按規定比例扣除負責繳納,營業税及應繳的税費。

5.4 河南尉氏縣水坡鎮中心社區單獨成立指揮部,名字叫海南中航天河南尉氏縣水坡鎮中心社區指揮部,下設項目部、項目部章和財務章由甲方管理使用。

第六條 工程竣工驗收與結算、保修

竣工驗收後,要具備以下各條後方能在甲方辦理財務結算手續。

6.1 工程竣工資料(含竣工圖);

6.2 財務賬目情況(税票等);

6.3 印章回執

6.4 工程結算書、按20xx.3.25日與發包方籤的合同辦理。

6.5 勞務工資支付情況

6.6 工程保修協議

6.7 有關部門的會籤紀要

第七條 其他費用

7.1 在簽定本協議時三天內乙方繳納伍拾萬元人民幣作為合同信用金。另甲方接業主通知交伍佰萬元人民幣給建設方時,乙方立即繳納以甲方委託乙方繳納伍佰萬元人民幣給建設方書面通知。二日內不繳,視為違約,伍拾萬元作為賠償甲方經濟損失。其進場後再向建設方繳納保證金壹仟伍佰萬元人民幣憑收據給乙方。同時繳納安全保證金叁佰伍拾萬元人民幣給甲方,憑收據給乙方。

7.2總工程八十萬平方米保證金共計貳仟肆佰萬元人民幣,繳足後合同生效,保證金無利息,在結清財務後無息返還給乙方。

第八條 雙方義務

8.1 乙方未能履行本協議中的責任和義務,未遵守本協議中甲方的權利,均屬於違約行為,甲方視其情況,以扣減保證金等措施給予處罰;甲方違反本協議,損害乙方利益時,乙方有權利向甲方提出索賠,並由甲方承擔資金佔有利息損失(按中國人民銀行同期同類貸款利率)。

8.2 在協議工程中,發生爭議時,甲乙雙方儘量友好協商解決,協商不能達成一致,向重慶市仲裁委員會申請仲裁。

8.3 終止

8.3.1 本協議的所有責任義務,協議目標全部實現,自然終止。

8.3.2 乙方嚴重違法本協議規定的義務,不能履行項目的責任;因乙方原因造成工程停工;因乙方原因出現重大質量、安全隱患等,甲方有權解除本協議,乙方應無條件承擔造成的一切損失。

8.3.3 在本協議終止後,乙方應主動無條件退場,並與甲方辦理交接及清算工作。

第九條 行政處罰

9.1 乙方在履行工程合同過程中,發生國家行政機關及行業主管部門的行政處罰,乙方應主動支付。

9.2 乙方在處罰有限期內不履行義務,發生滯納金時,甲方有權

在工程款中加倍扣除實際罰款金額。

第十條 附則

10.1 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效,工程竣工交驗,並結清工程各款項及税費,且總承包履行完畢,本協議自動失效。

10.2 本合同未盡事宜雙方另行商議完善解決,並應形成書面補充合同,才能與本合同具有同等約束力。

10.3 本合同一式肆份,甲、乙雙方各貳份。經甲、乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方:

乙方:

通信工程項目承包協議書 篇13

發包方(甲方):________________(以下簡稱甲方)

發包方(乙方):________________(以下簡稱乙方)

根據《民法典》及有關規定,為明確甲方和乙方責、權、利及保證工程順利進行,雙方本着互利互助的原則,經雙方協商一致,簽訂以下合同。

一、承包範圍

1、乙方負責工程外毛竹腳手架的綁紮、圍網、竹笆及架體拉結連牆和拆除工作的一切材料。

2、乙方負責施工現場攪拌機、捲揚機、吊籃前的防護和樓梯口安全通道及扶手護棚。

3、乙方未塔設架體前,甲方必須將外架基礎及墊木、排水等基礎工作做好。

二、承包性質:毛竹腳手架,包工包料。

三、承包期限

1、腳手架使用期限自________年________月________日至________年________月________日。從材料進場到材料全部退完為整個總工期。

2、乙方必須按甲方規定的承包時間綁紮結束,保障施工工期進度,如因乙方原因導致期限延長,腳手架使用期限延長,按延長時間(網、竹笆)的市場租賃價格付給甲方。

3、如因甲方特殊情況停工或其他原因導致期限延長,超出期限工期,甲方必須按(網、竹笆)的市場租賃價格付給乙方。

四、材料管理

1、甲方必須提供乙方安全、方便的材料堆放場地。

2、甲方必須提供因乙方施工需要的機械的設備和電源。

3、乙方材料進入施工現場,由乙方自行保管所進場材料,自行做好防偷防盜工作,丟失所有材料由乙方自行負責。

4、外架拆除過程中,乙方每天做到工完,料盡、場地清,剩餘的材料及時歸堆入庫。

五、結算方式

層數付款金額

1、按工程進度付款,以此類推;餘款清場後個月付清。

2、甲方違約,乙方有權停止操作,或拒絕拆除架子,責任由甲方負責。

六、本工程按實際建築面積計算,按________元/m2,此工程所有架子工程安全防護等相關內容一切由乙方包工包料,此工程結算方式:一次性包定,不作任何調整。工程完工按圖紙建築總説明圖上所示建築面積:(注:每超出一個月遞增________元m2,以此類推。)

七、違約責任

1、甲方沒按工程進度付款,乙方有權拒絕綁紮和拆除架子。

2、乙方的搭設進度跟不上,造成甲方延誤工期,責任由乙方負責。

3、乙方按甲方規定時間內搭設、拆除架子。

4、甲、乙雙方如單方面終止合同,違約一方將承擔另一方所有經濟損失。

八、安全及質量要求

1、乙方在施工期內必須嚴格遵守國家級主管理部門有關安全生產的政策、法令、法規及條例。嚴格遵守甲方的各項規章制度,做到安全生產、文明施工、規範操作、持證上崗,乙方在整個工程施工過程中,如發生安全事故一切經濟損失均由乙方自行負責,與甲方無關。

2、勞務承包人施工開始前,所有在此項目施工操作人員,勞務公司必須負責,為從事危險作業的作業的職工辦理意外傷害保險。

3、乙方承包甲方毛竹架必須根據jgj59-99《建築施工安全檢查標準》和合建管安12號文件安全質量要求以及新規範、新標準進行施工。

4、甲方驗收架子合格後給乙方簽證(應按層數或分期驗收)。發現問題立即整改,特殊情況反工,甲乙雙方協商解決。

5、架子基礎必須由甲方夯實平整,出現基礎下沉造成乙方返工或其他經濟損失由甲方負責。

九、解決方式

本合同履行期間,發生爭議由雙方協商解決,協商不成:

1、向所在地勞動仲裁委員會申請仲裁;

2、向所在地人民法院起訴。

十、本合同未盡事宜

1、按《民法典》及有關規定,雙方協商補充條款與本合同具有同行效力。

2、本合同一式兩份,雙方各持一份,簽字生效。

備註:________________

甲方:________________

法人代表:________________

委託代理:________________

單位地址:________________

電話:________________

開户銀行:________________

賬號:________________

乙方:________________

法人代表:________________

委託代理:________________

單位地址:________________

電話:________________

開户銀行:________________

賬號:________________

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/chengbao/vvl9yo.html
專題