工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式(精選22篇)
- 承包合同
- 關注:1.9W次
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇1
甲方: 地址: 電話: 郵編:
乙方:
地址:
電話: 郵編:
丙方:
地址
身份證號碼: 電話: 郵編: 鑑於:
1、甲方、乙雙方於 年 月 日簽訂了 項目建設工程合同(以下簡稱“原工程合同”),合同編號為 ,原工程合同所涉工程已竣工結算,結算工程款 萬元,甲方已支付至 萬元。
2、甲方為“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發商,該項目位於。土地使用權權證號為:;建設工程規劃許可證號為:。
3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”): 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。
4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、户型等情況。
甲、乙、丙三方本着平等、自願的原則經友好協商,就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議:
一、以房抵款金額及方式
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款 萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售合同》並辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本合同約定的面積有差異的,由丙方自行按本合同約定的每平方米建築面積單價計算價格多退少補。
2、甲方用於抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價:
3、抵款方式:
①本合同生效後5日內,乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。 ②甲方在收到上述發票後,與乙方簽訂借款額為 萬元的無息《借款協議》並出具借款收據。
③為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售合同》,丙方亦同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》; ④在甲方取得該項目的預售許可證並通知乙、丙兩方後,丙方應當在接到甲方通知後七日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售合同》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。
⑤甲方向丙方開具購房發票,同時乙方向甲方開具收款憑證。
4、《商品房預售合同》簽訂後,甲、丙雙方應按該合同履行權利義務,面積補差款、房屋登記費用、契税、物業管理等費用的繳納均按該合同的約定執行。
二、原工程合同工程結算款付款約定
甲乙雙方確認:甲方以上述房屋抵扣應付工程 萬元後,尚有 萬元工程款未支付,付款時間分別為:
三、丙方簽訂《商品房預售合同》時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策。
四、乙、丙雙方保證簽訂本合同時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體,有權購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預售合同》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理合同網上備案的,乙方需另行安
五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售合同》,則每逾期一日,向甲方支付總房款萬分之五的違約金,並同意甲方從未結工程款中衝抵上述違約金。
六、本協議未盡事宜,三方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
七、本協議在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決;若協商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
八、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式八份,甲方四份,乙方兩份,丙方兩份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
經辦人: 經辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
簽訂日期: 年 月 日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇2
甲方:
乙方:
丙方:
甲方、乙方於**年**月**日簽訂了**項目工程施工合同(以下簡稱合同),合同編號為,合同金額為**元,結算額**元;該合同工程內容已完成並投入使用,現甲方仍欠乙方工程款**元; 經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議:
一、抵款、抵房手續辦理相關約定
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方,三方均同意在此合同基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
2、該商品房位於**市**區路號**室,建築面積為**平方米,單價*元/平方米,房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉讓給丙方單價是多少,丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房買賣合同》;
3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交於乙方,丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協議簽訂後,視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;
2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發票,甲方給丙方開具商品房收款收據(購房發票事宜在購房合同中約定)。
3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其餘房款,三方同意由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、抵付工程款後的工程款餘額,甲方同意按支付給乙方。
三、其它
1、本協議未盡事宜,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執兩份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人: 經辦人: 經辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
年 月 日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇3
甲方:(身份證號:)
乙方:(身份證號碼:)
甲方因施工取得開發商抵付工程款的房產,房產為______,面積 平方米,乙方因需要向甲方購買該房產,乙方知道該房屋是甲方從開發商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經友好協商,就該房屋產權辦理手續及房款支付等事項達成如下協議:
一、甲方與開發商之間費用已結算完畢,該房產已辦理備案,為方便辦理產權手續,減少乙方的相關費用,甲方與開發商協商,將《商品房銷售合同》的購房人更名為為乙方。
二、乙方向甲方支付 萬元購買該房產;
三、房款中不包括該房屋辦理產權的相關税費及物業管理費。該房產辦理產權證過程中及交付過程中所涉及的一切税費由乙方自行承擔。
四、乙方向甲方支付購房款的約定:
1、本合同簽訂後,開發商將房產交付乙方前,乙方向甲方支付元;
2、乙方房屋辦理產權證後,乙方以該房產辦理抵押貸款,支付甲方元;
3、剩餘款項乙方每年支付元。
4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付,則甲方有權要求乙方一次性支付剩餘款項,並有權要求乙方以未付部分為基數按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息,同時乙方應承擔甲方在追討債務過程中所發生的一切費用(包括但不限於訴訟費、律師費等)。
五、本協議未盡事宜,雙方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
六、本協議在履行過程中若產生爭議,由雙方協商解決,若協商不成,任何一方可向房產所在地人民法院提起訴訟解決。
七、本協議自雙方簽字生效。本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方: 乙方:
年 月 日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇4
甲方:
法定代表人:
委託代理人:
乙方:
法定代表人:
委託代理人:
甲乙雙方“建設工程施工合同糾紛”一案,經充分協商,特簽訂本協議,共同遵照執行。
一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(¥:14487000),於______年____月____日前一次性付給甲方。
二、甲方收款後,雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴,同時,甲方申請該法院解除對乙方銀行賬户的凍結措施。
三、若乙方逾期付款,甲方則不予撤訴,並申請法院對乙方的銀行賬户依法辦理續凍手續。
(法院凍結期限:______年____月____日始至______年____月____日止)。
四、甲乙雙方撤訴後,各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費,雙方各自承擔。
五、甲乙雙方各自撤訴後,甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結,其他互不追究。
六、本協議甲乙雙方委託代理人簽字即生效,一式兩份,雙方各執一份。
甲方:
委託代理人:(簽字)
乙方:
委託代理人:(簽字)
______年____月____日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇5
房屋抵償工程款協議書
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
三、本協議書籤訂後,乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限於自用、出租、轉讓、抵押等)。
四、本協議書籤訂後,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產權登記手續。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;
2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、税費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的税費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;
3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________ 授權代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇6
房屋抵償工程款協議書
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;
2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、税費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的税費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;
3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇7
編號:
工程地點:
工程項目:
工程合約名稱:
工程合約編號:
承包人:
經上海錦港房地產發展有限公司(發包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方核對並同意,最終結算工程款如下:
(1)原合同金額:¥元
(2)增減金額:¥元
(3)結算金額:¥元
(4)尚餘保脩金金額:¥元
(該保脩金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)
雙方同意:
1本結算協議書的簽訂僅意味着原合同價款金額的調整,並不解除承包人按原合同中規定的所有責任與義務,雙方的一切利益、義務仍以原合同為準,
除非該合同已圓滿履行完畢;
2雙方同意除承包人未能履行合同規定的責任而發生保脩金扣款(餘額不足時業主保留追索權利)外,從本結算書鑑定之日起,雙方互不向對方提出增減
工程費用要求;
3於年保修期滿,承包人圓滿履行完成保修責任經驗收合格後,剩餘保脩金將按原合同之相關規定發還。
雙方在年月日蓋章簽署:
發包人:承包人:
(蓋章)(蓋章)
法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇8
甲方:_________公司
住所:__________________
法定代表人:_________
(法定代表人的代理人:_________)
乙方:_________公司
住所:__________________
法定代表人:_________
(法定代表人的代理人:_________)
鑑於:______年______月______日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:_________),建設工程總價款為:__________________萬元整人民幣。該項目已於______年______月______日竣工,已經甲方、乙方及______方驗收,並於______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《_________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。
基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:
第一條甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條甲、乙雙方經協商同意,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。
第三條強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件説明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
________年________月________日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇9
1.欠款人(甲方):_________________,身份證號碼(附身份證複印件),聯繫地址,手機。
2.施工方(乙方):_________________
3.工程項目:_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已於年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用。
4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩餘款項,支付方式如下:_________________
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇10
甲方:______________有限公司
乙方:________________有限公司
經雙方友好協商達成以下協議
1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項目外牆塗料工程款¥_____________,現乙方申請將該筆款項_______________,由_______________在_____________購買住宅一套,該房屋户名寫為_____________,身份證號__________________,若產生一切責任由________________承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。該筆費用轉為乙方住宅購房款後,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與________________有限公司無關。
甲方:_________________
乙方:_________________
___________年___________月___________日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇11
協 議 書
甲方:(公司)
乙方:(承租人)
丙方:(出租人)
甲方經營裝修工程,長期與乙方合作,但因資金週轉困難,拖欠乙方工程款項一直不能及時償還。乙方長期在外租賃房屋,現急需資金購買住房一套。為此,乙方與甲、丙共同商討上述事宜,經甲、乙、丙三方經共同協商,達成如下協議:
1、丙方自願將位於 單元 層 號,建築面積 平米,房屋一套出售給乙方,房屋價格為每平米 元,房屋總價人民幣(大寫) 元。
2、甲方拖欠乙方工程款共計人民幣 元,有結算憑證為據。乙方自願將甲方的工程欠款 元的債權轉讓於丙方,用以折抵乙方購買丙方上述房屋的購房款,剩餘購房款 元,由乙方於 年 月 日前支付給丙方。本合同簽訂後,甲、乙雙方上述工程債權、債務消滅,本合同簽訂後 日內丙方將該房屋過户給乙方,過户後乙方向丙方支付剩餘購房款 元。
3、丙方保證上述房屋的產權只歸其本人所有,在乙、丙簽訂此合同 年內,乙方不得出售該房屋,若因急需要資金週轉需要出售該房屋,丙方享有優先購買權,本合同簽訂後兩年內,若丙方願回購該房屋,須按本合同約定房屋總價一次性支付給乙方。若乙方己裝修該房屋,丙方還應向乙方支付相應的裝修款,待上述款項支付完成後,由丙方辦理過户登記,乙方給予配合。若在上述條款規定兩年內,丙方未回購該房屋,乙方便可任意處分該房屋,丙方不得干涉。
4、本合同簽訂後,由丙方給乙方辦理房屋過户手續,且不得向乙方索要其它任何款項,否則構成違約,須按本協議書第8條之約定向乙方承擔違約責任。辦理過户手續後,乙方支付剩餘房款,同時丙方須將此房屋的購房合同、水、電、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方,此時房屋完成交付。
5、甲方向丙方支付欠款的時間、方式等具體內容由甲、丙雙方另行約定,雙方合同履約與否並不影響乙方對上述房屋的所有權,丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購買合同,或藉故向乙方索要其它任何款項。
6、合同簽訂後,乙方為居住使用上述房屋,可對房屋進行裝修改造,但不得損害房屋承重部位。
7、合同簽訂後,由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購買上述房屋購房款 元的收款憑證,甲方與乙方的欠據即失效(原結算憑證由乙方留存),甲方可不再向乙方返還上述款項,甲丙之間的還款、違約責任等事宜由甲、丙雙方另行商定,乙方不再參與,丙方也不得以此為由解除購買合同。
8、本合同簽訂後兩年內,丙方不得以任何理由無故解除購房合同,若丙方無故違反合同或終止解除合同需向乙方返還全部購房款及乙方的裝修款項等,並向乙支付房屋總價 %的違約金。
9、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購房合同,由雙方各自承擔相應的責任。
10、本合同一式三份,未盡事宜可協商補充,甲乙丙三方各執一份,簽訂之日起生效。
甲方:(蓋章)
年 月 日
乙方:(簽字)
年 月 日
丙方:(簽字)
年 月 日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇12
原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請求:
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
被告________委託被告________為其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一週內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元后,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為僱傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:_________________
________年________月________日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇13
本還款協議書(以下稱本協議)由下列各方於________年____月____日在中國北京市簽署:
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑑於:
________年____月____日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年____月____日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年____月____日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。
基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年____月____日至________年________
月____日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件説明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:
甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯繫地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度説明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協議自北京市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。
3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
________年____月____日於北京市
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇14
甲方:____________有限公司
乙方:________________
身份證號:____________
________________________
身份證號:____________
丙方:________________
身份證號:____________
甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定,在自願、平等的基礎上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經過充分協商,達成如下協議:
一、本協議中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位,____________系“____________”B—33#樓的重包方,和內蒙古建築安裝工程有限公司系掛靠關係。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包,丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,為保證工程款的順利撥付,甲方自願以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均户100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保,保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元,如到期後乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款,丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售,將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆築之前從甲方處領到工程款並向丙方支付工程款____________萬元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主體澆築完工後的十日內甲方結清全部工程款後返還,甲丙之間的抵押擔保關係解除。
五、如果甲方在主體澆築完工十日內未能結算全部工程款,丙方有權處置這套房屋,甲方無權收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆築完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆築完工十日後,乙方不能支付工程款,丙方有權依法處置抵押物。
六:本協議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保,與乙丙之間的《勞務合同》沒有關係,互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協議一式三份,自協議各方簽字或按手印之日起生效,協議各方各執一份。
甲方:____________
乙方:____________丙方:____________
______年______月______日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇15
_______________自治縣人民法院
執行裁定書
(______)_____執字第30號
申請執行人:______________,男,1978年10月19日生,漢族,國小文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________
被執行人:______________,男,1963年6月8日生,漢族,高中文化,__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住雲南省保山市__________鎮_______________416號。
被執行人:_________________市__________建築工程有限責任公司,所在地:_________________雲南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。
本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款150399.00元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________
凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款150399.00元。
本裁定送達後即發生法律效力。
執行員:______________
執行員:______________
執行員:______________
_____年_____月_____日
書記員:______________
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇16
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;
2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、税費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的税費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;
3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章):_____________
授權代表(簽字):_________?授權代表(簽字):_________
_________年____月____日?_________年____月____日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇17
甲方:_________________
乙方:_________________
根據甲乙雙方協商達成協議如下:_________________
一、抵頂資產情況
1、該車為抵頂的。
2、該車現值元。
3、該車各種證照齊全,相關費用繳至本協議簽訂之日。
二、車輛抵頂及辦理相關手續約定
1、本車抵頂工程款萬元,自本協議簽訂之日生效,乙方查驗並接受該車輛。
2、自抵頂車輛移交之日10日內,雙方辦理過户手續。
3、車輛移交後,乙方在使用該車時所發生的一切法律事務及糾紛均由自己承擔,與甲方無關:_________________協議生效後車輛所發生的一切費用由乙方承擔。
三、法律責任的約定
1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款後,乙方不得以任何理由反悔,否則應承擔違約責任4萬元。
2、本協議簽訂生效後,任何一方均不得違約,否則違約方承擔法律責任。
四、其他約定
1、本協議自甲乙雙方蓋章後生效。
2、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_________年____月____日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇18
甲方:______________________
住址:______________________
身份證號碼:______________________
電話:______________________
乙方:______________________
住址:______________________
身份證號碼:______________________
電話:______________________
甲、乙雙方經友好協商,就甲方償還乙方借款事宜達成如下協議,共同遵照執行:
第一條:甲方曾於 年 月 日向乙方借款人民幣 元,該款到期甲方未能償還。
第二條:甲方同意自 年 月 日起,每月 日前向乙方償還人民幣 元,直至還清為止。
第三條:甲方任何一期未能按時足額還款的,乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項,同時有權要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息,利率按每月 的標準執行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求後履行義務,乙方有權自乙方向甲方提出請求時起增收罰息,增收罰息後的利率按每月 %的標準執行,直至付清為止。
第四條:本合同簽訂後,甲方不得有為逃避債務而實施有損乙方債權的行為,否則乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項,並按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。
第五條:甲、乙雙方應當誠信履行本協議,任何一方未能履行或完全履行本協議的,另一方有權向合同簽訂地人民法院起訴。
第六條:本協議簽訂地為 。
第七條:本協議經雙方簽字後生效,本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。
甲方: ______________________乙方:______________________
年 月 日 年 月 日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇19
申請人:_________________中國__________企業有限公司,住所地__________市__________區__________大廈__________層。
法定代表人:______________,董事長。
委託代理人:______________,本公司法律顧問。
被申請人:______________市__________投資發展有限公司,住所地_____市_____區_____路_____號。
法定代表人:______________。
被申請人:_________________酒店(深圳)有限公司,住所地__________市_____區_____村_____號。
法定代表人:______________。
案由:_________________拖欠工程款。
請求事項
請求裁決被申請人支付我司工程款人民幣___________________元和利息________________元。
仲裁案件受理費和處理費由被申請人承擔。
事實與理由
_____年_____月_____日__________市_____投資發展有限公司與我司簽訂了《__________中心大廈工程施工合同》,由我司承建__________中心大廈。現該大廈的建設工程早已竣工驗收,_____市某投資發展有限公司將此大廈交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就該項工程的工程款等事項,經_____市某投資發展有限公司(為甲方)和某酒店(深圳)有限公司(為丙方)與我司(為乙方)於_____年_____月_____日協商,達成一致意見如下:_________________“一、甲乙丙三方根據實際情況共同確認甲方欠乙方工程款本金為人民幣_______________萬元,三方不得以任何理由再對此提出異議。二、乙方充分體諒甲方實際困難,同意由丙方代為甲方向乙方履行上述工程欠款的給付義務。乙方同意丙方以提供消費額度給乙方及其授權的人員在某酒店簽單消費的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣_______________萬元”。同時,甲乙丙三方並簽訂《具體消費辦法》,該辦法第三條約定“消費項目及內容:_________________客房、會議廳、餐飲、娛樂、商務等酒店能提供的各項服務。如丙方無法或拒絕約定的消費辦法給乙方及其授權的人員簽單消費時,則乙方有權取消丙方以消費額度抵償債務的方式,並有權要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩餘工程款的給付義務,並自當日起按銀行同期貸款利率計算。”
上述協議簽訂後,我司依約自__________年開始,在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費項目的服務內容進行消費。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協議停止我司及其授權的單位和人員的上述約定簽單消費,拒絕我司餐飲消費的簽單,其後相繼了停止我司客房、會議廳、餐飲、娛樂及其他服務消費的所有簽單。為此特申請裁決我司上述請求事項。
此致
__________仲裁委員會
中國某企業有限公司
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇20
甲方:___建設工程有限公司
乙方:___ 身份證號碼:
乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保温分包施工(包工包料),經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜,達成如下協議:
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛,車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛,車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。
2、乙方已對車況已完全知悉並認可,甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉,乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用並配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。
3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元,並且正式進入該項目開始施工,完成單體工程樓梯間保温施工項目達到兩個單位工程後或在上述條件滿足後乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續,轉籍過程中所發生的相關行政税費由乙方支付。
4、乙方領取該車輛行車執照及相關税費、保險憑證等證照,並當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單,甲、乙雙方簽署交接清單時,視為甲方將車輛實際交付給乙方,甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5、甲方自車輛交付乙方之日起,不再承擔該車輛的任何費用。
6、車輛轉籍過户所需手續、文件乙方必須依甲方要求予以提供,並協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過户的唯一權益人,甲方只負責將該車輛轉籍過户到乙方確定的該權益人。
7、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
8、本協議一式肆份,甲乙雙方各執貳份,具有同等法律效力。
甲方蓋章:
代理人:
日期: 年 月日
乙方簽字:
日期: 年 月 日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇21
原告:_________________忻州市__________混凝土有限公司
法定代表人:_________________楊__________職務執行董事
地址:_________________忻州忻府區解原工業園區
被告:_________________中化_____建集團有限公司
法定代表人:_________________劉__________職務董事長
住址:_________________山西省太原市__________街__________號
郵政編碼:_________________0300
聯繫電話:_________________0351-6_______________
被告:_________________中化_____建集團山西王家嶺煤業有限公司工程項目部
負責人:_________________王_____項目經理
住址:_________________縣孫家溝鄉
訴訟請求:_________________
......
事實及理由:_________________
......
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
工程款抵房款合同_工程款抵房款合同格式 篇22
欠款人(甲方):_________________,法人或者自然人身份證號碼(附身份證複印件),聯繫地址,手機。
2.施工方(乙方):_________________
3.工程項目:_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已於年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用,沒有其他工程質量糾紛,施工方沒有工程延期等一切違約事實。
4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩餘款項,支付方式如下:_________________
1)年月日前支付(大寫)元
2)年月日前支付(大寫)元
3)年月日前支付(大寫)元
6.收款銀行賬號:_________________
如甲方延遲支付的,按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金,直至甲方支付完成為止。
如甲方違約支付,乙方可以在乙方所在地提起訴訟。
欠款人(簽名及加按手印):_________________
立據日期:_________________
連帶保證人(簽名及加按手印):_________________
簽名日期:_________________
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/chengbao/97qjq8.html