工程款抵房款協議書(精選16篇)
- 建設工程合同
- 關注:2.3W次
工程款抵房款協議書 篇1
甲方:有限公司
乙方:有限公司
經雙方友好協商達成以下協議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外牆塗料工程款¥,現乙方申請將該筆款項轉給,由在購買住宅一套,該房屋户名寫為,身份證號,若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。
該筆費
用轉為乙方住宅購房款後,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公
司無關。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
工程款抵房款協議書 篇2
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關工程建設項目管理及費用決算管理的規定,按照《大方縣縣城城市道路工程建設協議書》的約定,遵照平等、自願和誠實信用的原則,經甲、乙雙方協商一致,訂立本協議。
一、項目概況:
本次工程包含大方縣縣城內5條城市道路建設,分別為城區1、2、3、4、7號道路,暫定總合同價款約¥________萬元(大寫:萬元)人民幣,其中徵地拆遷費用約¥________萬元(大寫:________元)人民幣。
道路全長約6500米,為城市Ⅱ級主幹道瀝青混凝土路面,道路寬度及施工要求以設計施工圖為準。
二、項目建設完成時間:
本工程項目於年月日前完成,在年月日前竣工驗收。
三、工程價款決算原則:
本工程項目由大方縣縣城出讓土地獲得者按照所得土地量,價格摺合80萬畝進行投資建設,其工程價款依據按照《貴州省建築工程計價定額(________版)》及現行貴州省有關調整文件,由甲方按照經審查合格的施工圖及工程預算報縣審計局評審後作為結算價格。
工程竣工驗收合格後,乙方在2個月內完善有關工程結算資料,在所建城市道路範圍內的所有發生的工程費用經審計部門審計後,按照審計報告確認數予以認可。
四、工程費用支付方式:
所建道路範圍內徵地拆遷費、設計費、監理費、項目管理費用由乙方先行支付給甲方,待工程完工後計入工程總造價。
實際建設投資部分,甲方將根據審計結果送縣財政局予以支付。
五、其他
本協議未盡事宜,甲、乙雙方另行協商解決。
六、協議生效
本協議經雙方簽字蓋章後生效。
協議訂立時間:年月日
協議訂立地點:
甲方:(公章)乙方:(公章)
法定代表人:法定代表人:
或委託代理人:或委託代理人:
地址:地址:
聯繫電話:聯繫電話:
年月日年月日
工程款抵房款協議書 篇3
協 議 書
甲方:(公司)
乙方:(承租人)
丙方:(出租人)
甲方經營裝修工程,長期與乙方合作,但因資金週轉困難,拖欠乙方工程款項一直不能及時償還。乙方長期在外租賃房屋,現急需資金購買住房一套。為此,乙方與甲、丙共同商討上述事宜,經甲、乙、丙三方經共同協商,達成如下協議:
1、丙方自願將位於 單元 層 號,建築面積 平米,房屋一套出售給乙方,房屋價格為每平米 元,房屋總價人民幣(大寫) 元。
2、甲方拖欠乙方工程款共計人民幣 元,有結算憑證為據。乙方自願將甲方的工程欠款 元的債權轉讓於丙方,用以折抵乙方購買丙方上述房屋的購房款,剩餘購房款 元,由乙方於 年 月 日前支付給丙方。本合同簽訂後,甲、乙雙方上述工程債權、債務消滅,本合同簽訂後 日內丙方將該房屋過户給乙方,過户後乙方向丙方支付剩餘購房款 元。
3、丙方保證上述房屋的產權只歸其本人所有,在乙、丙簽訂此合同 年內,乙方不得出售該房屋,若因急需要資金週轉需要出售該房屋,丙方享有優先購買權,本合同簽訂後兩年內,若丙方願回購該房屋,須按本合同約定房屋總價一次性支付給乙方。若乙方己裝修該房屋,丙方還應向乙方支付相應的裝修款,待上述款項支付完成後,由丙方辦理過户登記,乙方給予配合。若在上述條款規定兩年內,丙方未回購該房屋,乙方便可任意處分該房屋,丙方不得干涉。
4、本合同簽訂後,由丙方給乙方辦理房屋過户手續,且不得向乙方索要其它任何款項,否則構成違約,須按本協議書第8條之約定向乙方承擔違約責任。辦理過户手續後,乙方支付剩餘房款,同時丙方須將此房屋的購房合同、水、電、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方,此時房屋完成交付。
5、甲方向丙方支付欠款的時間、方式等具體內容由甲、丙雙方另行約定,雙方合同履約與否並不影響乙方對上述房屋的所有權,丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購買合同,或藉故向乙方索要其它任何款項。
6、合同簽訂後,乙方為居住使用上述房屋,可對房屋進行裝修改造,但不得損害房屋承重部位。
7、合同簽訂後,由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購買上述房屋購房款 元的收款憑證,甲方與乙方的欠據即失效(原結算憑證由乙方留存),甲方可不再向乙方返還上述款項,甲丙之間的還款、違約責任等事宜由甲、丙雙方另行商定,乙方不再參與,丙方也不得以此為由解除購買合同。
8、本合同簽訂後兩年內,丙方不得以任何理由無故解除購房合同,若丙方無故違反合同或終止解除合同需向乙方返還全部購房款及乙方的裝修款項等,並向乙支付房屋總價 %的違約金。
9、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購房合同,由雙方各自承擔相應的責任。
10、本合同一式三份,未盡事宜可協商補充,甲乙丙三方各執一份,簽訂之日起生效。
甲方:(蓋章)
年 月 日
乙方:(簽字)
年 月 日
丙方:(簽字)
年 月 日
工程款抵房款協議書 篇4
欠款人(甲方):_________________,法人或者自然人身份證號碼(附身份證複印件),聯繫地址,手機。
2.施工方(乙方):_________________
3.工程項目:_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已於年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用,沒有其他工程質量糾紛,施工方沒有工程延期等一切違約事實。
4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩餘款項,支付方式如下:_________________
1)年月日前支付(大寫)元
2)年月日前支付(大寫)元
3)年月日前支付(大寫)元
6.收款銀行賬號:_________________
如甲方延遲支付的,按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金,直至甲方支付完成為止。
如甲方違約支付,乙方可以在乙方所在地提起訴訟。
欠款人(簽名及加按手印):_________________
立據日期:_________________
連帶保證人(簽名及加按手印):_________________
簽名日期:_________________
工程款抵房款協議書 篇5
編號:
工程地點:
工程項目:
工程合約名稱:
工程合約編號:
承包人:
經上海錦港房地產發展有限公司(發包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方核對並同意,最終結算工程款如下:
(1)原合同金額:¥元
(2)增減金額:¥元
(3)結算金額:¥元
(4)尚餘保脩金金額:¥元
(該保脩金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)
雙方同意:
1本結算協議書的簽訂僅意味着原合同價款金額的調整,並不解除承包人按原合同中規定的所有責任與義務,雙方的一切利益、義務仍以原合同為準,
除非該合同已圓滿履行完畢;
2雙方同意除承包人未能履行合同規定的責任而發生保脩金扣款(餘額不足時業主保留追索權利)外,從本結算書鑑定之日起,雙方互不向對方提出增減
工程費用要求;
3於年保修期滿,承包人圓滿履行完成保修責任經驗收合格後,剩餘保脩金將按原合同之相關規定發還。
雙方在年月日蓋章簽署:
發包人:承包人:
(蓋章)(蓋章)
法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署
工程款抵房款協議書 篇6
業主單位名稱:_________________
我單位承建的送審金額的________萬元,審後工程結算金額_______%,已支付工程進度款___________萬元(佰拾工程,合同金額_________萬元,。至今已完成總工程量_________%支付我單角分),請貴單位按合同要求的萬_______________元為工程結算款,請批准。
施工單位:_________________
開户銀行:_________________
賬號:_________________
施工單位工程負責人:_________________
年監理意見:_________________
月日
簽名:_________________日期:_________________業主代表意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________分管領導意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________站長意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________
責任編輯:_______________
工程款抵房款協議書 篇7
本還款協議書(以下稱本協議)由下列各方於________年____月____日在中國北京市簽署:
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑑於:
________年____月____日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年____月____日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年____月____日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。
基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年____月____日至________年________
月____日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件説明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委託書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:
甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯繫地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度説明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協議自北京市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。
3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
________年____月____日於北京市
工程款抵房款協議書 篇8
房屋抵償工程款協議書
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;
2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、税費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的税費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;
3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程款抵房款協議書 篇9
房屋抵償工程款協議書
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
三、本協議書籤訂後,乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限於自用、出租、轉讓、抵押等)。
四、本協議書籤訂後,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產權登記手續。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;
2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、税費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的税費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;
3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________ 授權代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程款抵房款協議書 篇10
______年____月____日______承包______裝修總工程。後有把工程的______活分包給口頭合同人______。工程款共計______元人民幣,(大寫______元)。工程已完工後分包人______已接受工程款人民幣______元。還欠工程款______元,(大寫______元)人民幣。
還款期限______年____月____日為準。
利息從本欠條簽訂之日起按______計算。分包人的還款先用於償還利息。如果預期不還口頭合同人有權向______人民法院起訴。
總承包人:
身份證號:
聯繫方式:
合同人:
身份證號:
聯繫方式:
年?月?日
工程款抵房款協議書 篇11
答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機械廠。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________廠長。
被答辯人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________總經理。
答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據一和被告的證據一)。合同規定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,由被告按約加工,原告收貨後即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,經被告加工後,於_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其餘毛坯已作廢品退回給原告。交貨時,原告辦理了驗收手續並收妥入庫(見被告的證據二),但原告並無即時向被告支付加工款。20日後,原告卻口頭通知被告,説明發現被告加工的零件全部不合格,要求被告按協議賠償並以被告違約為由單方宣佈解除訴爭合同。
被告本着友好協商的態度,曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三),如果確係被告過錯造成的,被告願意按照合同規定進行賠償,但原告至今未有提供。據此,被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足,請求法院依法予以駁回其訴訟請求。
此致
__________市__________區人民法院
答辯人:_________________市__________機械廠
________年__________月__________日
工程款抵房款協議書 篇12
甲方:___________________________ 合同編號:___________________
法定代表人:_____________________ 簽訂地址:___________________
乙方:___________________________ 簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,就房產抵工程款事宜,在協商一致的基礎上達成以下合同,並承諾共同遵守。
第一條 房產地址
本合同項下的房產位於____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條 抵付金額
甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準),摺合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵,多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現金補齊差價;如甲方所欠款項少於人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現金補齊差價,或按成本計算相應面積房屋補回甲方。
第三條 雙方義務
1.由於____花園是由多方合作共同開發,為了照顧項目的整體性,便於統一管理,雙方商定,由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委託等工作;工程相關費用由乙方分攤。
2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理,乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。
3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續,相關税費由乙方支付。
第四條 債務結清
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結清(乙方必須開出工程款發票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今後甲方與其它單位發生有債務糾紛,也不能以本合同所籤的第____幢、第____幢建築作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費用由乙方負責。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內,一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構成(略)。
第五條 工程進度
1.為了保證____花園項目的整體形象,便於統一管理,乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日曆天內保證工程全部竣工,並按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客户簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質量保脩金,否則,甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿後,保脩金餘額退回給乙方。
2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時,甲方有權對乙方進行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結算數計)。
第六條 工程質量
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規範施工,保證工程質量,以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查,對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批准手續,甲方協助。
2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作,竣工驗收後,乙方須移交完整的建築資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協助乙方辦理銷售手續。
第七條 房產銷售
1.為維護____花園整體形象,所有房屋實行統一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。
第八條 銷售服務
1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續,乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理,售房臨時合同由購房客户與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客户簽訂,由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客户,所涉及的營業税等税收費用由乙方提前或當時付清,否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客户對房屋質量的投訴由乙方負責處理。
2.為了促進整個樓盤的銷售,甲方願意代理乙方銷售,廣告費及代理費另議。
第九條 物業管理
房屋建成竣工驗收,小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工後____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。
第十條 違約責任
1.違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應按合同法有關規定,承擔違約責任。
2.在合同有效期內,若無不可抗拒因素髮生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法:________________。
第十一條 爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十二條 生效條件_____
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當事人各執____份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________
授權代理人:(簽字)______________ 授權代理人:(簽字)______________
住址:____________________________ 住址:____________________________
郵政編碼:________________________ 郵政編碼:________________________
聯繫電話:________________________ 聯繫電話:________________________
傳真:____________________________ 傳真:____________________________
日期:____________________________ 日期:____________________________
電子信箱:________________________ 電子信箱:________________________
開户銀行:________________________ 開户銀行:________________________
賬號:____________________________ 賬號:____________________________
工程款抵房款協議書 篇13
甲方:_________________
乙方:_________________
鑑於:
1、甲方、乙方於_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工合同(以下簡稱_________________合同),合同編號為_________________,合同金額為_________________元,結算額_________________元;上述合同工程內容已完成並投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房,並轉讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下,同時甲方也同意。經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協議:
一、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以位於_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;
2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付,價款應與《商品房預售合同》中規定的房款一致,該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
二、房屋有關狀況:
1、該商品房建築面積暫定為_________________平方米,單價_________________元平方米,房屋總額暫定為_________________元人民幣。
不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協議為準。
2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關税費及物業管理費。以上費用收取種類、額度如有變化,按政府相關文件執行。
3、以上約定的建築面積如與最終測繪報告記載的建築面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。
三、合同工程結算、付款約定:
1、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額不足房款,其餘款項,三方同意簡化三方之間付款程序,由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結算款扣減甲方已付款額後餘額多餘房款,甲方同意在簽訂合同之日一次性結清剩餘工程款給乙方。
四、甲方的協助
1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購得此房,房款交於乙方,丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此合同時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策,該房屋的產權辦理過程中的税費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時,三方同意為簡化付款程序,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
七、本協議簽訂後,視為甲方已將用於抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協議未盡事宜,三方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
九、本協議在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式6份,甲乙丙方各執兩份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
經辦人:_________________經辦人:_________________
丙方:_________________
身份證號碼:_________________
住址:_________________
___________年___________月_________日
工程款抵房款協議書 篇14
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方就甲方以商品房抵付乙方部分代理佣金事宜,達成如下協議:_________________
1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理佣金,乙方同意接受。
該商品房坐落於房號,建築面積平方米(建築面積以最終測繪面積為準),單價元/平方米,總房款元;抵付甲方欠乙方代理佣金元。代理佣金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。
2、雙方同意:_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》,開具等額購房發票後,甲方協助乙方或乙方指定第三方辦理產權登記手續。
3、乙方原則上不許退房,如果因為特殊原因退房,須經甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的,由乙方承擔賠償責任。
4、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領取該商品房鑰匙,即視為甲方向乙方履行了支付代理佣金的義務。
5、本協議自雙方簽字蓋章後生效,雙方應積極履行各自的義務,任何一方不得以該商品房產權尚未過户、未開發票等理由,主張本協議無效或抵付行為未完成。
6、本協議一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
經辦人:_________________經辦人:_________________
日期:_________________日期:_________________
工程款抵房款協議書 篇15
工程合約編號:
承判人:
承判工程:
經物業管理有限公司和承判人雙方核對並同意:
一、最終結算工程款項如下:
1、完成合約工程金額:
2、額外工程金額:
3、代工金額:
4、其它金額:共計總金額:
二、總金額中應扣除的項目:
1、公司代支付材料及墊付等金額:
2、其它扣款:
三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至 年 月 日止支付承判金額:其中:第一次:第二次:尚有保固金額:上述保固金額將於年月日保養期滿驗收後發還。
雙方對上述結算數據今後不得提出異議,特立此據。
立協議人:
物業管理有限公司代表:
承判人:
代表:
日期:
工程款抵房款協議書 篇16
甲方:________________
乙方:________________
由於甲方欠乙方工程款,以房產抵頂工程款一事達成如下協議:
甲方用以抵頂工程款的房產為建築面積________平方米,價款小區________元。________號________樓________室________元,經甲乙雙方協商就甲方以房抵工程款。
抵頂的房產甲方不得對外出售,由此產生的一切責任由甲方自行負擔,抵頂的房產乙方可以隨時出售,抵頂房產的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預售合同,在正式辦理房屋產權證時,其產權過户手續由甲方與乙方指定的購房人辦理,直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過户的書面通知後方可與購房人辦理過户手續。辦理過户手續所需要費用由購房人按國家現行規定承擔。
抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口關配套費用。抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標準。
甲方於________年________月________日前將所抵頂的房屋交付乙方。
如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權等,乙方可以單方解除本協議,甲方應以現金支付所欠工程款元。
本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決,如協商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。
本協議一式四份,雙方各執二份,經雙方簽字蓋章後生效。
甲方:________________
乙方:________________
________年________月________日
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/jianshe/wkrek8.html