當前位置:萬佳範文網 >

合同 >裝修合同 >

裝飾裝修商定合同(通用27篇)

裝飾裝修商定合同(通用27篇)

裝飾裝修商定合同 篇1

發包方:

裝飾裝修商定合同(通用27篇)

承包方:

根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同,以資共同遵守。

第一條工程概況

1.1工程名稱:.

1.2工程地點:.

1.3工程內容及做法。

1.4工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。

乙方包工、包料。

乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料

乙方包工、甲方包料。

1.5工程期限_____歷天,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。

1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減項目的,由雙方協商同意並簽名確認後增減該部分費用。

第二條施工圖紙

雙方同意施工圖紙採取下列第_______種方式提供:

甲方自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份

甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份,設計費__________元,由甲方支付。

第三條甲方義務

3.1開工前______天,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則如甲方不採取必要保護措施而造成傢俱、陳設損失的,有甲方自行負責。

3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續,並負責交納物業管理處和報批的全部費用

3.3負責提供施工所需的水源、電源

3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關係

3.5不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續

3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衞及消防等各項工作

3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督,辦理驗收、變更登記手續和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。

3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

第四條乙方義務

4.1指派為乙方駐工地監理,負責本合同履行按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。

4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規範、防火安全規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程

4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按圖紙或説明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄

4.4保護好原場所室內的傢俱和陳設,保證室內上、下水管道的暢通

4.5保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第五條工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期。

第六條材料的提供

6.1由甲方提供的材料、設備,應當符合設施要求,如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續乙方驗收後應負責妥善保管。

6.2由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,並接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

第七條工期延誤

7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延

工程量變化和設計變更

不可抗力

甲方同意工期順延的其他情況。

7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。

7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第八條工程款支付方式

8.1合同生效後,甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款:

第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。

第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。

第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。

第四次:工程完工及竣工驗收後,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%,即元。

8.2工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

8.3工程款全部結清後,乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出並蓋財務專用章收據為準。

8.4本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起____月

第九條雙方責任和工期延誤處理

9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:

不能提供水、電不能保證每天8小時以上工作時間不能按期提供自購材料、設備不能按期支付工程款影響正常施工的因甲方原因變更設計、增加施工項目同意工期順延的其他情況。逾期驗收或無故怠於驗收因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

9.2對以下原因造成工期延誤,工期不順延:

因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。乙方施工過程中違反安全操作規範造成人員傷害的,由乙方負責乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償乙方違反物業管理規定造成的損失,由乙方負責。乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。

9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

9.4未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。

9.5因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知對方,並辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.6甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______元。

9.5由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。

第十條關於設計和施工及驗收的約定

10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時間內會同甲方審圖,經甲方確認簽字後,乙方方可進行施工。

10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工。

10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,儘快向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,並報告甲方。甲方收到報告後兩天內做出簽字答覆或協商解決。

10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢後如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。

10.5工程竣工後,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知後天內驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。

10.6雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。

第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。

第十二條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決也可由東莞市裝飾協會調解協商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。

第十三條附則

13.1本合同如有未盡事宜,雙方本着友好互利原則協商解決,如協商後簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。

13.2本合同簽訂後工程不得轉包。

13.3本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名並加蓋公章或合同專用章後正式生效,履行完畢後自行終止。

13.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

甲方:____________乙方:_____________

法定代理人:_____________法定代理人:_____________

委託代理人:_____________委託代理人:_____________

地址:_____________地址:_____________

電話:_____________電話:_____________

裝飾裝修商定合同 篇2

委託方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:___________________________________

2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衞,總計施工面積____________平方米。

3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委託方式:____________________________________________

5.工程開工日期:______年______月______日

6.工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數:________天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元;

2、人工費__________元;

3、設計費__________元;

4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元;

6、管理費__________元;

7、其他費用(註明內容)______________元。

第三條:質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。

第四條:材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的.材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(注:施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,並由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(複印件)交給乙方。

第六條:工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第七條:工程驗收

1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進

行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條:其他事項

1.甲方責任

1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。

2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等,須採取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3)如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。

2.乙方責任

1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。

2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,並按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。

3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需儘快負責修復或賠償。

4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脱料、窩工或藉故誘使甲方墊資,舉查後均按違約論處。

5)在裝潢施工範圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。

第九條:違約責任

合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十條:爭議解決

本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第十一條:合同的變更和終止

1.合同經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,並辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議後,可視為本合同解除。

第十二條:合同生效

1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字後生效。

2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執份。

甲方(業主):(簽章)

法人代表:

編碼:

委託代理人:

電話:

簽約日期:

乙方:(簽章)

企業地址:

編碼:

工作單位:

委託代理人:

電話:

簽約地址:

裝飾裝修商定合同 篇3

甲方:

乙方(業主):

乙方所購買房屋的房號為:

為規範房屋的裝飾裝修行為,保持房屋的整體質量和使用安全,保障全體業主和使用人的合法權益,根據《前期物業管理服務協議》、《臨時管理規約》中的相關約定和國家、省、市的有關規定,經甲、乙雙方充分協商達成如下協議:

第一條裝飾裝修管理細則

一、乙方保證裝修施工時間為每日8:00-12:00、14:00-18:00。其他時間一律不

得施工;19:00點後施工人員必須撤離施工現場,以確保小區安全;在國家法定節假日、大學聯考和會考期間等其他特殊時間段,甲方有權調整施工時間。

二、裝修期間,施工人員服從甲方的監督管理;乙方對裝修施工人員的行為

及其後果承擔連帶責任。

三、裝修期間,甲方將派人員按本協議對裝修工程進行監督管理,乙方、施

工人員必須服從監督管理。如發現違規裝修,甲方人員有權責令停工或恢復原狀;造成損失的,由乙方負責賠償並承擔相應法律責任;妨礙他人正常使用物業的而造成他人損失或損害的,由乙方承擔賠償及其他一切責任。

第二條裝飾裝修乙方必須遵守的規定

一、禁止一樓住户下挖地面。

二、禁止拆改樑、板、柱、承重牆等房屋承重結構構件;不得挖槽、切割、

砍鑿承重牆和柱,不得鑿穿陽台隔斷板,以及毗鄰房屋共用之隔牆。

三、禁止隨意增加房屋荷載,尤其是樓面裝修不得使用超重材料等,總體負

荷不超過住宅使用中的約定。

四、禁止不經批准拆改水電管線、採暖管線、煤氣管線、有線電視線路等附

屬設施,如確需改動,須向機房及相關部門提出書面申請;經書面同意後,乙方拆改以上附屬設施時,應保證線路及管道暢通,不得影響原有設施的

整體功能及相鄰住户的正常生活;如因違規裝修造成的滲水、漏電、斷電

等事故,由乙方承擔全部的維修責任及費用損失。

五、衞生間、廚房均已做好地面防水層,裝修中禁止在地面防水層上打孔,

以免破壞防水層,導致毗連層滲漏,如有破損需重做防水處理,並需進行

24小時閉水實驗,不得將沒有防水要求的廚房設為衞生間、廚房間。

六、除空調外掛機等必要設備,防盜網等不得在外牆懸掛。

七、禁止違反消防規定進行裝修,否則引起的一切後果由乙方承擔;施工現

場禁止有明火源。

八、禁止高空拋物、裝修垃圾嚴禁亂扔亂倒。

九、所有材料、工具及廢物等在任何時候都必須放置在所屬房屋內,不得阻

塞公共走廊或任何公共場所。

十、因裝修施工或搬運裝修材料、器具等造成下水管道堵塞、滲漏、停電

損壞共用部位、共用設施設備或造成他人財物損失和人身傷害等,由乙方負責修復和賠償,並承擔相應法律責任。

十一、因搬運、裝飾裝修原因確需合理使用共用部位、共用設施設備的,必須事先通知甲方,並在約定的期限內恢復原狀,按約定交納費用。造成損失的,責任人必須給予賠償。

十二、乙方必須確保施工人員在裝修中不損壞小區公共設備、設施,如有任何損壞,當事人必須賠償損失。

十三、無論什麼時候,不準在公共場地內進行施工;公共場所、公共配套設施的裝修應經過市、縣有關部門的審批後方可施工。

第三條裝飾裝修注意事項

一、裝修必須嚴格按照以書面審批的圖紙及説明進行。

二、所有電器的安裝必須遵守低壓用電規程和管理公司有關規定,電線必須

要保護在阻燃塑料套管內。

三、為了保證小區的整體美觀和相鄰業主的安全,乙方安裝防盜網須到甲方

處登記,由甲方指定統一樣式的防盜網,並且要符合甲方安裝規定。

四、乙方應按設計預留的位置安裝空調,未預留設計位置的,應按甲方指定

的位置安裝,並按要求做好噪音及冷凝水的處理,外立面冷凝管、線必須規範安裝,以保持物業外立面整齊美觀。

五、樓房外牆面已做保温處理,乙方如需安裝空調,必須在固定處做好防水

處理,以防發生滲水現象,由此造成的損失由業主自己承擔。

六、所有外牆、房頂、陽台不許安裝招牌及廣告以免影響建築物外觀,室內

裝修不能伸出公共走廊、窗台、陽台。

七、所有內部隔牆應使用重量較輕和乾式結構的材料,列如:空心板、GRC 隔板,如果是木框架或板牆,必須要塗上防火漆;所有木製吊頂必須塗上防火漆(或防火塗料)。

八、任何施工程序,包括鑿刻、鑽洞等均不許危及牆壁及地板的結構;鋪裝地板時應保護好暗敷的水、暖管道及配電線路。

九、所有發出的噪音、震動聲的工程,必須在指定時間內進行,其他時間不得擾及其他業主。

十、室內給排水管道安裝完畢後,必須作閉水滲漏實驗,確認無滲水後進行下一步工作。

十一、甲方保留以上有關內容的修改和補充的權利;乙方如對上述任何一項有疑問,請向甲方管理處諮詢。

第四條防火責任明細

一、消防工作重於泰山,本物業執行“誰裝修,誰負責”的消防工作原則和

“預防為主,防消結合”的消防工作方針,積極落實消防崗位責任制。二、乙方防火職責範圍為:一切因乙方裝飾裝修工程,所能引起事故的防火

消防區域及隱患。

三、乙方防火職責為:

1、協助小區防火責任人搞好消防工作,共同維護小區防火安全。

2、負責本區域範圍內的防火工作,確保本區域安全。

3、認真貫徹、宣傳、執行《中華人民共和國消防法》以及其他消防規定。

4、協助甲方保護好本小區公共場所的消防設施、設備,愛護消防器材。

5、協助小區防火責任人定期組織消防檢查,改善消防安全條件,完善消防設施,

把火災事故消滅在萌芽狀態。

6、檢查、上報本區域裝修工程,糾正處理本區域的違反消防法規的現象和行為。第五條竣工驗收

裝修完成後,乙方須提前書面通知甲方約定竣工驗收時間,甲方自接到乙方正式驗收申請五個工作日內,由工程、業主、裝修公司負責人及裝修施工相關技術人員共同驗收,驗收不合格項目由施工單位限期整改,因整改造成的各項損失費用,均有施工方承擔。

第六條裝修保證金

一、為保證業主的利益和樓宇結構及配套設備的安全,甲方收取乙方保證金

每户20__元。

二、裝修完畢經甲方驗收合格後,扣除實際發生的費用(以甲方驗收合格之

日停止計費),3個月未發生質量問題,按規定退還尾款。如驗收不合格,甲方繼續收取乙方整改期間的相關費用。

第七條其它事項

一、因裝修所造成的房屋損害及非法拆改附屬設施造成的損失,由乙方連帶

承擔一切責任。

二、本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

甲方簽章:

代表人:年月日

乙方簽章:

代表人:年月日

裝飾裝修商定合同 篇4

甲方:

乙方:

依據《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建築工程施工合同範文本》(CGF-9-02)就本工程施工有關事項經雙方協商達成如下協議:

第一條、 工程概況

1、 工程名稱: 工程地點: 承包範圍

2 工程質量:以及雙方最終確認的工程材料樣板為準及按圖進

入施工。

第二條、 工程期限

開工日期: 竣工日期:

第三條、工程總造價:人民幣(大寫): 元整(¥ ) 付款方式:手續辦完付款20%,材料進入且開始施工付款30%,竣工驗收後付款40%,餘款10%在六十天後無質量問題五天內結清。

第四條、雙方職責

1、 工地開工前甲方負責辦理所有施工現場應有的相關手續。若在施工過程中有執法部出來干涉、均甲方負責。

2、甲方負責提供現場安裝的水、電等作業條件(乙方不承擔該項費用)。 已安裝並經驗收的產品非乙方原因造成污染及損壞,由甲方負責及經濟損失。

3 甲方修改已確定的設計方案或增加工程承包範圍以外的工程項目,工期將根據因此增加的工作量適當延長,所產生的費用由甲方承擔。此時,甲方需書面通知乙方進行修改,乙方將此文件作為工程結款的依據。

4 乙方在現在施工中遵守甲方及總包方有關施工文明安全、消防、勞動保護的各項規定,因乙方自原因造成的產品損壞,由乙方承擔責任。

5 乙方保證質量按時完工,保證達到工程合格為準,未能按時完工每天扣工程總造價的0.02%。

第六條、保修期限

1、 本工程自驗收合格並取得簽證之日起計算終身保修,在保修期內因產品或施工本身質量問題造成損壞,乙方負責及時免費維修。

2、 凡因甲方管理或用户使用不當的原因,和不可抗力的自然損壞原因,造成的損壞,乙方負責有償服務。

第七條、合同方式

1、 本合同式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽字(蓋章)後即可生效,並具有同等效力。

2、 本合同附件為工程報價單及施工圖。

第八條、爭議解決方法

本合同履行中發生爭議,雙方應及時協商解決,協商不成時,雙方均可向當地人民法院起訴。

甲方簽字(蓋章): 乙方簽字(蓋章):

委託代理人簽字: 委託代理人簽字:

聯繫電話: 聯繫電話:

年 月 日 年 月 日

裝飾裝修商定合同 篇5

發包方:______________________

承包方:______________________

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

一、概況

1.承包方為經工商行政管理機關核准登記並有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。

2.裝飾施工地點

3.住房結構:__________房型________房______廳______套,施工面積______平方米。

4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。

5.承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。

6.總價款:¥________元,大寫(人民幣):__________其中:

材料費:____________,人工費:____________

管理費:____________,設計費:____________

垃圾清運費:____________,税金(3.41%):________

其他費用:____________

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

7.工期:自______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,工期______天。

二、材料供應

1.發包方提供的材料:詳見附件二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,承包方應及時向發包方書面提出,發包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場後,經承包方驗收,由承包方負責保管,承包方可收取發包方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由承包方負責賠償。

2.承包方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。

3.承包方對發包方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的裝飾,非經發包方同意,不得挪作他用。如承包方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

4.承包方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1.本工程執行DBJ08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2.本工程由______方設計施工方案。

3.發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由發包方承擔,工期順延。

4.由於承包方原因造成質量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不變。

5.在施工過程中,發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,發包方自負,給承包方造成損失的,發包方應予賠償。

6.工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,發包方不能按預約規定日期參加驗收,由承包方組織人員進行驗收,發包方應予承認。事後,若發包方要求複驗,承包方應按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由發包方承擔,工期也予順延。

7.工程竣工:承包方應提前三天通知發包方驗收,發包方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,發包方應承認原竣工日期,並承擔承包方的看管費用和其他相關費用。

四、安全生產

發包方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬發包方責任的,發包方負責和賠償;屬於承包方責任的,承包方負責修復和賠償。

五、工程價款

1.工程款付款方式列下表:

2.工程結算:詳見《工程結算單》。

3.工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4.雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。

六、其它事項

1.發包方工作:(1)發包方應在開工前一天,向承包方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明________份,並向承包方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。

2.承包方工作:(1)參加發包方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。(2)指派________為承包方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由承包方負責的各項事宜,對其行為承包方應予認可。如更換人員,承包方應及時書面通知發包方。(3)未經發包方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任

1.由於發包方原因導致延期開工或中途停工,發包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,發包方付承包方____元;發包方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。

2.由於承包方原因逾期竣工的,每逾期一天,承包方按發包方已付款的______%向發包方支付違約金。

3.發包方未辦理有關手續,強行要求承包方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由發包方負責並擔責任。

4.承包方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由承包方負責並承擔責任。

八、爭議解決

雙方約定,在履行本設計協議過程中產生爭議時,雙方協商解決,如在30日內無法協商解決,任何一方均可向發包方所在地人民法院提起訴訟。在爭議協商或訴訟期間,承包方應繼續按約定履行義務。如果承包方停工視為違約,按本合同承擔違約責任。

九、變更和解除

合同經雙方簽章生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款______%支付違約金,並辦理終止合同手續。2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

十、其它約定

本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

發包方(簽章):________ 承包方(簽章):________

委託代理人:____________ 法定代表人:____________

裝飾裝修商定合同 篇6

發包人:______

承包人:______

本工程設計人:______電話:______

施工隊負責人:______電話:______

依照有關法律,法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自願,協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:

第一條工程概況

工程地點:___________________,

工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。

附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

工程承包方式:雙方商定採取下列第___種承包方式。

承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);

承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。

附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);

承包人包工,發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。

合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

第二條工程監理

若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名,單位,聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。

第三條施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供:

發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第四條發包人義務

開工前____天,為承包人入場施工創造條件。

包括:搬清室內傢俱,陳設或將室內不易搬動的傢俱,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;

提供施工期間的水源,電源;

負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;

參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。

第五條承包人義務

施工中嚴格執行安全施工操作規範,防火規定,施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上,下水管道的暢通;

保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第六條工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

第七條材料的提供

由發包人提供的材料,設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;

由承包人提供的材料,設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第八條工期延誤

對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:

工程量變化和設計變更;

不可抗力;

發包人同意工期順延的其他情況。

因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。

發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。

因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不

順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。

第九條質量標準

雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________。

施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第十條工程驗收和保修

雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

___________________________________________________________________________。

承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。

工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。

在工程款結清後,辦理移交手續(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)。

本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。

驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。

第十一條工程款支付方式

雙方約定按以下第____種方式支付工程款:

合同生效後,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:

工程進度過半指:________________________________________。

其他支付方式:_______________________________________。

工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。

發包人接到資料後____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)並簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式統一發票。

第十二條違約責任

合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。

因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元。

由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。

由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。

第十三條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十四條几項具體規定

因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。

施工期間,發包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。

工程竣工驗收後,發包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用。

施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。

第十五條其他約定事項:_______________________。

第十六條附則

本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。

本合同簽訂後工程不得轉包。

本合同一式____份,雙方各執____份,____________部門____份。

合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

發包人(簽字):______承包人(蓋章):______

法定代表人:______委託代理人:______

______年______月______日______年______月______日

裝飾裝修商定合同 篇7

合同編號:_________

發包方(以下簡稱甲方):_________

委託代理人:_________

單位:_________

住所地址:_________

聯繫電話:_________

承包方(以下簡稱乙方):_________

法定代表人:_________

註冊地址:_________

聯繫電話:_________

依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,税金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;

1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。

第三條 材料供應

3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;

3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。

第四條 工程質量

4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

4.2 本工程由_________方設計施工方案。

4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。

第五條 工程驗收

5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。

乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);

5.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見附表九:工程結算單);

5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。

第六條 工程款支付方式

6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:

(1)本合同簽訂後,開工前_________至_________日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(3)竣工驗收後_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。

6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。

6.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

第七條 有關安全生產和防火約定

甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

第八條 工程監理

8.1 本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理合同。並在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

8.2 本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。

8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。

第九條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:

9.1 甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。

9.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協議條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。

第十條 乙方駐工地代表

乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:

10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表,甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。

10.2 乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下,可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。

10.3 乙方代表易人,乙方應於易人前_________天通知甲方,後任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

第十一條 甲方工作

11.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明_________份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。

11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

11.3 如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。

11.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;

11.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。

第十二條 乙方工作

12.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

12.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

12.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;

12.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。

12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

12.7 乙方應當提交説明書、保修單、環保説明書和購貨發票複印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十三條 工程變更

工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。

第十四條 工期延誤

14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

14.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。

14.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第十五條 違約責任

15.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失;

15.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;

15.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失;

15.4 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

15.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;

15.6 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

15.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

15.8 乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

第十六條 合同的變更和解除

17.1 合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_________%支付違約金,並辦理終止合同手續。

17.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

第十七條 垃圾清運

因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。

第十八條 聲明及保證

甲方:

18.1 甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

乙方:

18.1 乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十九條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第二十條 不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第二十一條 通知

21.1 根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

21.2 各方通訊地址如下:_________。

21.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第二十二條 爭議的處理

22.1 本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

22.2 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十三條 解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閲讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

第二十四條 補充與附件

本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第二十五條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

委託代理人(簽字):_________  法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

附件

附件一:裝飾裝修工程施工項目確認表

附件二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表

附件三:家庭居室裝飾裝修工程報價表

附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表

附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表

附件六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙

附件七:裝飾裝修工程變更單

附件八:工程驗收單

附件九:工程結算單

附件十:工程保修單

裝飾裝修商定合同 篇8

發包方(甲方):

承包方(乙方):

合 同 編 號:

北京市工商行政管理局監製

XX年三月修訂

使 用 説 明

1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發佈時止。

2、工程承包方(乙方),應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門核發的建築業企業資質證書。

3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的,應當一式兩份,合同雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此合同的,應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。

4、開工:雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成後,材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。

5、竣工:合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成,經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。

6、驗收合格:承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的,均視為驗收合格。

7、工期順延:是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響後,工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔違約責任。

粘貼印花税票處

北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款

發包方(以下簡稱甲方):

委託代理人(姓名): 民族:

住所: 身份證號:

聯繫電話: 手機號:

承包方(以下簡稱乙方):

營業執照號:

住所:

法定代表人: 聯繫電話:

委託代理人: 聯繫電話:

建築資質等級證書號:

本工程設計人: 聯繫電話:

裝飾裝修商定合同 篇9

今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同範本標準版,希望能滿足各位的閲讀需求,看完後對您有參考價值。

發包方:_____________

承包方:_____________

根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

一、概況及要求

1、裝飾施工地點:

2、裝飾施工內容:

3、承包方式:_____

4、總價款:¥____元,大寫:_____

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

甲方要求:

1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;

2、以裝修效果圖為準;

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、31/30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定:

工程款付款方式列下表:付款時間:合同簽定後

第一次付款:金額:大寫:

第二次付款工期進度過半付:元

竣工驗收合格後付其餘款:元

五、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

七、合同的變更和解除:

1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

八、其它約定:

九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方:乙方:

法定代表人:委託代理人:

住址:地址:

電話:電話:

郵編:郵編:

簽訂日期:年月日

簽訂地點:

裝飾裝修商定合同 篇10

發包方(簡稱甲方):_________________________

承包方(簡稱乙方):_________________________

甲乙雙方經友好協商,甲方決定委託乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

一、工程概況

1.裝飾施工地點:

2.住房結構:房型房廳套,施工面積__________平方米。

3.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。

4.承包方式:_____________(包工包料、清包工、部分承包)。

5.工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。

二、工程價款及結算的約定

1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):________________,詳見本合同裝修工程報價單。

2.工程款付款方式按下列方式支付:

(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。

支付________________元訂金,第二次付款時扣除

(2)第二次合同簽定後開工前支付工程總造價________________%合計_________元

(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價________________%合計_________元

(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價________________%合計_________元

(5)工程保修期兩年。

工程款全部結清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。

三、關於材料供應的約定

1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。

如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。

甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。

如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。

如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

四、關於工程質量及驗收的約定

1.本工程執行________________《住宅建築裝飾工程技術規程》、________________《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2.本工程由________________方設計施工方案。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。

由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,雙方同意後,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。

5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。

事後,若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。

若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。

如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。

五、有關安全生產和防火的約定

六、其它事項

1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,並向乙方進行現場交底。

2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底。

七、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

八、糾紛處理方式

雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。

九、合同的變更和解除

合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。

十、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章):________________

電話:________________

乙方(簽章):________________

電話:________________

簽訂地點:________________

簽訂日期:________________

裝飾裝修商定合同 篇11

上訴人:_________________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話:_________________

被上訴人:_________________,男,漢族,__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________

上訴請求:_________________

1、撤銷__________縣人民法院(_______)_____民初字第__________號民事裁定;

2、責令原審法院依法作出判決。

事實與理由:_________________

一、原審以被上訴人為被告並無不當,符合法律規定。

民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商户的訴訟主體地位的明確,但該條文並不否認個體工商户的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商户(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。

個體工商户(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營範圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商户(字號)的名義進行的。

本案裝修施工不是在登記經營範圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“___________”的名義簽字的。更重要的是,雙方_____年____月到_______年____月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

從立法本意上講,最高法院將個體工商户字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來製造訴累,浪費司法資源。

綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。

此致

______________人民法院

上訴人:_________________

裝飾裝修商定合同 篇12

發包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

一、協議內容:

甲方委託乙方對甲方屬下需裝修的 店內裝飾進行及施工。

二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工佈置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。

三、甲方的權利和義務

(一)甲方的權利

1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;

2.對乙方裝修過程中的重大質量問題,甲方除有要求乙方賠償的權利外,還有終止合同的權利。

四、乙方的權利和義務

(一)乙方的權利

1.甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。

(二)乙方的義務

1.乙方應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

2.自甲方交付乙方之日起,乙方應協助甲方保管施工現場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

3.嚴格按甲方要求施工,乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考,直至甲方滿意;

4.精心施工,認真負責,打造精品工程。施工質量要符合設計要求和國家規範標準,否則甲方有權要求乙方返工,返工所發生的一切費用由乙方負擔;

五、 工程內容及合同金額:

(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;

(二)合同預算金額:

本協議裝飾預算金額為人民幣:(大寫)

(小寫)

六、 分期付款方式:

首期:甲方先付工程預算造價的90%計 元給承包方(乙方),餘款10%計 在乙方對整個工程的施工完畢驗收合格後支付給乙方。

七、 協議工程完成期限:

本工程施工期限自20__年3月 日起至20__年3月 日止,共計 天。本協議經雙方協商簽訂後共同遵守,除甲方因本協議第三、原因有權終止合同外,未經雙方同意,不得以其它任何理由終止合同。

八、違約責任:

甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然後在施工過程中要求增加並抬高單價,甲乙雙方在協商不成功的條件下,甲方有權中止合同,合同中止後,乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失,而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。除此類原因外,甲方未經乙方同意不得終止合同,否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;

乙方未經甲方同意中止合同,則乙方必須賠償甲方總工程

款的30%作為違約金,並退回已經預付的所有款項。

而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。本協議未完善之外、雙方友好、平等協商解決,如協商不成按本合同及中華人民共和國民法典及相關的法律法規處置。

九、若由於甲方未能按協議規定的日期交付工程款給乙方,或由於甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費

200元。

十、本工程如果有甲方購買的材料,則材料的質量不在乙方的保修範圍內,但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費200元。

十一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,工程所使用的水電費用由甲方負責。

十二、甲方必須在工程完工後兩天內進行工程驗收,不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。

十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。

十四、協議到期甲方如有意續約,應在計劃時間內與乙方進行協商。本協議一式二份,甲乙雙方各執一份。

甲方(發包方): 乙方(承包方):

身份證號碼: 身份證號碼:

以下為乙方匯款資料:

開户行:

户名:

銀行賬户:

年 月 日

裝飾裝修商定合同 篇13

發包人(全稱):楊應萍

承包人(全稱)黔南州第二建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本着自願、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。

1.2 工程地點:原沙包堡財政所。

1.3 工程項目及承包範圍:具體説見《工程預算書》。

1.4 施工日期:自20xx年x月25日始,至20xx年x月25日止,工期共5個月。

1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。

第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1於簽署本合同7日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程餘款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保脩金計14000.00元后,剩餘部分一次性向乙方支付完畢。

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附件。

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。

2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委託人。否則,由此產生的一切後果由甲方自行承擔。

第三條 工期約定

3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;

3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》後,因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。本站

3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。

3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

第四條 工程項目(內容)變更的約定

4.1簽署本施工合同後正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

第五條 工程質量及驗收的約定

5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。

5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

第六條 工程結算的約定

6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續後,乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

第七條 服務的約定

7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

7.2保修服務時間及保脩金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即一年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

7.3保修內容及保修範圍:

7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修;並承擔甲方所有損失。

7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。

第八條 其他約定

8.1本合同自雙方簽署後,即發生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。

8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。

8.5由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

第九條 爭議解決的約定

1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

第十條 附則

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。

10.2本合同未盡事宜,雙方協商解決。

甲方: 乙方:

代表人: 代表人:

簽署日期: 簽署日期:

簽署地點: 簽署地點:

裝飾裝修商定合同 篇14

發包方(簡稱甲方):_______________

承包方(簡稱乙方):_______________

根據《中華人民共和國消費者權益保護法》中華人民共和國建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

一、概況

1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2、裝飾施工地點:__區(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。

3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。

4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。

5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____其中:材料費:______,人工費:______管理費:______,設計費:______垃圾清運費:______,税金(3.41%):____其他費用:______

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

二、關於材料供應的約定:

1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。

3、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件(略))後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

7、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定:

甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定:

1、工程款付款方式列下表:

2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。

3、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。

六、其它事項

1、甲方工作:

(1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明____份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。

2、乙方工作:

(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。

(2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

八、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向上海市建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投訴。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向———市仲裁委員會申請仲裁———人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

九、合同的變更和解除:

1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

十、其它約定:.

十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

委託代理人:法定代表人:

住址:地址:

電話:電話:

郵編:郵編:

簽訂日期:年月日

簽訂地點:

裝飾裝修商定合同 篇15

裝飾裝修單位: 幢 號,業主使用人: 以下簡稱裝修人;

裝飾裝修企業: 以下簡稱裝修公司;

中山市物業管理有限公司,以下簡稱物管公司。

為加強商鋪室內裝飾裝修管理,保證裝飾裝修工程和安全,維護公共安全和公眾利益,共同營造一個安全、舒服、優良的生活環境,就居小區商鋪裝飾裝修管理一事,簽訂如下協議:

一、裝飾裝修安裝工程內容:

拆牆改建(詳見附圖) □木工裝飾 □空調設備

室內用電系統增改 □衞生間設備 □燈箱廣告牌

其它:

二、裝修工程施工期限:

年 月 日起至 年 月 日止,裝修人須在該時間內裝修完畢,過期須辦理延期手續。

三、允許施工時間:

星期一至星期六上午8:00- 2:00,下午 4:00- 8:00,星期日與其它時間不得施工,特殊情況以物管公司通知為準。

四、廢棄物的清運和處置:

所有因裝修安裝工程而產生的材料、廢料和垃圾(包括:沙、石、灰、水泥、泥頭、木屑)等散裝物品須用袋包裝後由裝修公司自行清運到物管公司指定的地點,裝修垃圾清運費按每 00平方米300元計交到物管公司,由物管公司統一清運到堆放垃圾地點。

五、樓宇外立面管理要求:

1、不得改變任何門、窗的款式和設計功能,室外燈箱廣告牌、商鋪招牌須按物管公司指定的規格進行安裝(不得遮蔽二樓住户凸窗,厚xx年保修期和廚房衞生間防滲漏工程五年的保修期由裝修人與裝修公司簽訂裝修合同,如因未簽訂合同而造成損失的由裝修人自己承擔責任。

2、商鋪裝修竣工自表面驗收檢查合格之日起至商鋪投入使用30日後,如無異常現象方可退領裝修保證金(不計利息)

3、在裝修時嚴禁損壞牆面、地面地磚,不得安裝防雨蓬。

4、商鋪的裝修不得使用易燃材料,乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求

5、安裝空調外機時,必須由物管公司指定位置統一安裝。

六、違約責任:

1、未經物管公司批准就進行施工的違章裝修安裝項目,裝修人必須自行拆除並恢復原樣,經通知後在期限內未拆除或拒絕恢復原樣的工程內容,物管公司將另行安排人員施工,所產生的費用和損失由裝修人負責承擔。

2、電氣線路、給排水系統、防滲漏等隱蔽工程必須按物管公司要求或相關規定,規範要求施工,如經檢查有不符合的,經通知後必須拆除遮擋部分進行整改,直到合格為止。如有拒不整改或經三次整改仍不合格的,將對貴商鋪要求進行停工整改處理,所造成的費用和損失由裝修人或裝修公司負責承擔。

3、商鋪裝飾裝修工程違章施工、違章改建、空調安裝損壞外牆等不合格工程內容物管公司將限期整改,整改後進行復驗,直到合格為止。如拒不整改或經三次整改仍不合格時,物管公司將另行安排施工人員進行施工或停電停工整改,因此而產生的一切費用和損失由裝修人負責承擔。

4、裝修人或裝修公司在裝飾裝修活動過程中有違章施工、違章改建、空調安裝不合格等行為未整改合格時,物管公司將不予辦理按金退領手續,如因此造成損失或產生費用的,物管公司將從裝修保證金中扣除相應金額。

5、屬裝修公司責任的由裝修人自行向裝修公司追償。

6、乙方在裝修改造過程中對商鋪及他人的設施設備等造成損毀的,由乙方負全責並承擔所有維修費用。

7、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建築物的主體結構安全,消防,電路,空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響、並不得影響甲方或第三方的經營,否則乙方應立即改正,並賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

七、其它約定:

1、為保證本商場裝修工程的質量,物管公司將不定時派人到現場進行嚴格的監督和指導施工,裝修人和裝修公司須配合物管公司對商鋪裝修活動的監督、檢查。

2、物管公司有權制止裝飾裝修活動中的影響公眾利益、公共安全和影響周圍住户正常生活的相關行為。

3、裝飾裝修工程技術質量和所用的產品質量由裝修人按裝修合同約定和相應的質量標準自行進行驗收或委託相關部門進行驗收,物管公司只負責對現場進行檢查有無違反法律 、法規 和違反本協議的行為。

裝修人簽名(蓋章)年月日

裝飾裝修商定合同 篇16

委託方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢,為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

第一條:工程概況:

1、工程地址:

2、居室規格:房型 層(式) 室 廳 廚 衞

3、施工內容:詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖

4、委託方式:裝修房屋合同5、工程開工日期: 年 月 日

6、工程竣工日期: 年 月 日 工程總天數: 天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》

1、材料款 元;

2、人工費 元;

3、設計費 元;

4、施工清運費 元;

5、搬卸費 元;

6、管理費 元;

7、税金(4%) 元;

8、其它費用 元。

第三條:質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。

3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認增加的費用,應另行計算。

4、質量檢查監督部門:市家居裝飾專業委員會。

5、凡由甲方自行採購的材料、設備、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

第四條:材料供應

1、乙方提供的材料、設備應嚴格按照國家有關部門規定,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

2、甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支

付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管。由保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%,剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算(注:施工工費包括人工費)。

首付:材料款100% 元

施工工費50%合計 元

工期過半:施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元

如有增減竣工後一次結算。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工,驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

第六條:違約責任:

合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第七條:爭議解決

1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。

2、當事人不願通過協商、調解解決的,或協商、調解解決不成

時,可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。

第八條:合同變更和終止

1、合同經雙方簽字生效後,雙方需嚴格遵守,任何一方需變更合同內容的,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議後,可視本合同解除。

第九條:合同生效

1、本合同雙方簽字後生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份。

甲方:

乙方:

年 月 日

裝飾裝修商定合同 篇17

發包方(以下簡稱甲方):

委託代理人(或甲方代表): 身份證號碼:

聯繫地址:   聯繫電話:

承包方(以下簡稱乙方):

營業執照號:

建築業企業資質證書號:

註冊地址(或辦公地址):

法定代表人或負責人: 聯繫電話:

工程設計人: 聯繫電話:

施工負責人: 聯繫電話:

依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,達成如下協議:

一、工程概況

(一)工程地點:

(二)工程內容(見附表一和四)

(三)工程承包方式,採取下列第 種方式:

1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。

2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘材料(見附表二和三)。

3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。

(六)工程期限 日。

開工日期: 年 月 日;

竣工日期: 年 月 日。

(七)工程價款(見附表一):

本合同工程造價為(人民幣) 元;

金額大寫: 。

其中:材料費: 元,人工費: 元,

設計費: 元, 垃圾清運費: 元,

管理費: 元,其他費用: 元。

(八)合同簽訂生效後,若要變更施工內容、材料或實際工程量增減,工程價款按實結算。

(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。

二、工程設計

(一)見重慶市住宅裝飾設計合同,其設計方應提供施工圖紙或作法説明,應付的設計費由甲方另行結算。

(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規範要求,經雙方簽字認可,將會審意見記載於附表四內。

(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或牴觸時,以工程報價表為準。

三、工程監理

若本工程實行工程監理,由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責範圍等書面通知乙方。

四、甲方義務

(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權,或已取得了合法所有權或使用權人的委託,有權對該房屋進行裝飾裝修。

(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應提前三日以書面方式告知乙方。

(三) 施工前,向工程所在地物業管理單位申報登記。

(四)開工日前 天,若非乙方設計,甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規範要求的施工圖紙或作法説明,並向乙方進行現場交底。

(五)為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內傢俱、陳設,或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。

(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,並承擔其費用。

(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關係,協助乙方做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作。

(八)如確需拆改原建築物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續,並承擔有關費用。

(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防工作。

(十)施工期內,將進户門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝後交付甲方。

五、乙方義務

(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》,並不得超越其資質證書許可的範圍承攬工程。

(二)乙方委派代表,全權負責合同履行,按設計要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應提前三日以書面方式告知甲方。

(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB50327—2019),確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定,做好施工現場管理,施工現場應配備乾粉滅火器。

(四)保護好原居室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍住户(單位)的關係。

(五)保證施工現場的清潔,做好施工現場保衞、垃圾處理工作。

(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施,不得浪費。

(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。

(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證,甲方有權查驗。

(十)負責施工人員的管理及施工安全。

六、工程變更

(一)工程項目及做法的變動,必須經雙方協商一致,以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(見附件五),確定增減項目及價差後再施工,同時調整相關工程費用及工期。

(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方承擔;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

七、材料供應

(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和合同約定的合格產品,並應按時供應到施工現場,雙方共同驗收並辦理交接手續,由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。

(二)按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場,雙方共同驗收,由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的,應禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責任由乙方承擔。

(三)甲、乙雙方採購供應的裝飾材料、設備均應用於本合同規定的室內裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定,應按挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的,應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準,禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。

(六)若發生材料、設備質量爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能協商一致,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合合同約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。

八、工期

(一)因下列原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

1、工程量變化或設計變更;

2、不可抗力;

3、甲方同意工期順延的其它情況。

(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,支付乙方趕工費並簽訂工期變更協議。

(三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應順延。

(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。

九、質量標準

(一)本工程施工質量按下列第 項標準執行

1、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210—2019)

2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(DBJ/T50-053-2019)

3、雙方約定:                 。

(二)工程施工室內環境污染控制,按照《民用建築工程室內環境污染控制規範》(GB50325-2019)的標準執行。

(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發生爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能達成協議,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合合同約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。

(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務提醒甲方。

十、工程驗收、工程價款結算及保修

(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,如果甲方在約定時間內不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,若造成停工,工期順延;若複驗不合格,其複驗、返工費用由乙方承擔,工期不予順延。

(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收,驗收合格後填寫工程驗收單(見附表六):

1、

2、

3、

(三)工程按時竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收,驗收合格後辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),並及時通知甲方對其複驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。

(四)工程竣工後,雙方約定由 對本工程進行室內空氣質量檢測,費用由 方承擔。

(五)驗收不合格,乙方負責在約定的期限內返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔。

(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為工程驗收單的附件)後亦可先行入住。

(七)工程竣工驗收合格後,乙方應提交工程結算單(見附表七),並將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的,還應向甲方提交所提供材料的説明書、保修單和環保説明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核,若到期未提出異議,視為同意。

(八)驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清應付款項,填寫工程保修單(見附件八)。

(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第 項執行:

1、除有防水要求的廚房、衞生間和因裝修施工引起的外牆面的防滲漏保修為五年外,其餘項目的保修期為二年。

2、

(注:第2項所約定的保修標準不得低於第1項所約定的保修標準)

(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題,乙方不負責保修。

十一、安全施工和防火

(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法説明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或作法説明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,應及時向甲方指出,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。

(二)甲方未辦理有關手續,不得擅自要求乙方變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。

(三)乙方擅自變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,由此造成的損失和責任,由乙方負責賠償和承擔。

(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》和《建築安裝工人安全技術操作規程》,注意施工安全。

(五)由於乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定,導致發生安全或火災事故,由此產生的一切責任和損失,由乙方承擔和賠償。

十二、工程價款支付方式

(一)雙方約定按下表中第 種方式支付工程款:

1、一次性付款:於簽訂合同時一次性支付工程款 元(大寫 )。

2、根據工工程進度分期付款:

合同簽定時第一次支付工程款的40%: ;

於吊頂工程,廚、衞牆磚工程,水管、線管佈線完工第一次支付工程款的40%: ;於木工和泥工基本完工、漆工進場第三次支付工程款的15%: ;於竣工驗收合格之日起一週之內支付工程款的5%: ;

3、雙方約定的其他付款方式:

(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應向甲方開具有效的收款憑據。

(三)乙方施工質量不合格,甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格後為止。

十三、違約責任

(一)本合同生效後,甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的,應雙方協商一致後,簽定補充協議。合同簽定後施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應以書面形式提出,並按合同總價款的 %支付違約金,辦理終止合同手續。

(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意後辦理清算手續,訂立終止合同協議,並由責任方按合同總價款的 %賠償,解除本合同。

(三)因施工質量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內整改,或經整改後仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關的一切費用由乙方承擔。

(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,並賠償對方損失。

(五)甲方責任

1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、誤工的,除工期順延外,每停工或誤工一天,由甲方向乙方支付工程款 ‰的違約金。

2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。

3、工程未經驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔。

(六)乙方責任

1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。

2、經專業部門檢測,室內空氣質量不達標且屬於乙方責任的,乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理,甲方有權另請他人治理,與治理有關的一切費用由乙方承擔,若治理後仍不達標的,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的,雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。

3、由於乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不得順延。

4、由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程款 ‰的違約金。

十四、爭議解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不願協商、調解或者協商、調解不成的,當事人也可按下列第 種方式解決:

1、提交重慶仲裁委員會仲裁;

2、依法向人民法院起訴。

十五、附則

1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。

2、合同簽定後工程不得轉包,否則甲方有權拒付工程款。

3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。

4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。

十六、其它約定條款:

合同附件:

附表一:住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預算表)

附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細表 (見預算表的主材表)

附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的基材表)

附表四:住宅裝飾裝修工程設計圖紙(見預算表的附件)

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

裝飾裝修商定合同 篇18

甲方:_________代表人:_________

乙方:_________代表人:_________

依照《_____》及相關法律、法規的規定,結合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方經友好洽談和協商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協議:

一、工程概況

1、工程地點_________。

2、工程內容及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

3、承包方式:雙方商定採取下列_________種方式。

(1)包工包料;

(2)包工、包部分材料;

(3)包工不包料。

4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年______月______日起至_________年______月______日止。保修期:______月。自工程竣工經甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,並由乙方開具工程保修單。

5、合同價款及付款方式:

本合同總價為(大寫):_________(小寫)_________元,合同生效後,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:

工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算單,並將有關資料送交甲方,由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意,並在簽字同時結清工程餘款,工程發票(合同總價)中所應繳納的税金由甲方承擔。

二、雙方應盡的責任及義務

甲方:

1、開工前_________天,為乙方入場施工創造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的傢俱、陳設應歸堆,遮蓋,採取保護措施;

2、提供施工期間的水源、電源,並承擔相應費用;

3、負責協調施工隊和鄰里之間的關係;

4、不得變動建築主體或者承重結構,如確需折改原建築結構、設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

5、協調有關部門做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用;

6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

7、甲方家庭成員對工程的意見,均需經過甲方代表與乙方接觸。

乙方:

1、根據施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;

2、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

3、負責對現場設施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生,如有發生,應儘快負責修復;

4、文明施工,佩證上崗,保證施工現場的整潔,儘量減少噪音,不擾民及污染環境,工程完工後負責清掃施工現場。

三、工程變更

1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯繫,並簽訂書面變更協議後,方能進行該項目的施工。

2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。

四、材料、設備的供應

1、由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產品,並應按施工進度計劃及時供應到現場,並事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續後由乙方負責保管,並收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。

2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

3、由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符,經甲方簽字認可後再行使用。

4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時,禁止使用;如已使用,其後果和損失均由乙方承擔。

五、質量標準及驗收

1、本工程質量標準按______年______月______日發佈的______省《住宅裝飾質量標準》執行。

2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束後,乙方應通知甲方在5天內組織驗收,填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收,應及時以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費和相關費用,驗收合格簽字後,結清工程餘款,工程保修單即行生效。

3、如未經驗收,甲方自行搬入傢俱或居住,則視為驗收合格。

4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由質檢部門對工程質量予以驗證,經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的,驗證過程支出的相關費用由乙方承擔,如符合合同約定和質量標準的,驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局______年______月______日發佈實施)的建築裝飾材料。

工程完工後,乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部______年______月______日聯合發佈實施的"民用建築工程室內環境污染控制規範",進行室內環境的檢測,並提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(_________)17號文件精神,室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最後一個環節,應列入工程預算中,檢測結果不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產生的治理費用。

6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求,雙方應確認,並另籤補充合同。

六、工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認簽字,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。

4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

七、工程監理

若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理單位、監理工程師的姓名、聯繫電話及其職責等通知乙方。

八、違約責任

1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠給對方造成的直接經濟損失。

2、合同生效後,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見並辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、甲方責任:

(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械台班的實際損失。

(2)由於甲方提供的材料、設備質量的規格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。

(3)工程未經驗收,甲方提前使用造成質量問題或損壞,由甲方承擔責任。

(4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

(5)甲方未辦理有關手續,要求乙方拆除原有建築結構設備管線,乙方有權拒絕施工。

4、乙方責任

(1)工程質量不符合合同規定,甲方有權要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。

(2)乙方擅自折改原有建築結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等,如有損壞,應予賠償。

(4)由於乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

九、合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中產生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門進行調解,如調解不成的,可提交___________委員會_____。

十、其它約定事項

1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委託乙方負責,其費用由甲方負責。

2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收後,甲方負責提供新鎖,由乙方當場安裝好後交付甲方使用。

十一、附則

1、雙方另有約定,可簽訂補充合同。

2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。

3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

4、本合同簽訂後工程不得非法轉包。

5、本合同一式_________份,雙方各執___________份。

甲方(蓋章):___________乙方(蓋章):______________

代表人(簽章):_________法定代表人(蓋章):_______

電話或手機:__________電話或手機:______________

_________年____月____日_________年____月____

裝飾裝修商定合同 篇19

發包方(以下簡稱甲方):________(業主)

聯絡方式:_______________________

身份證:____________________________

地址:____________________________

承包方(以下簡稱乙方):________(施工工程隊負責人)

身份證:____________________________

聯絡方式:____________________________

家庭住址:____________________________

家庭固定電話:____________________________

第一條工程概況

1、甲方裝飾住房系合法居住。

2、裝飾施工地點:________________

3、施工範圍:卧室客廳餐廳廚房衞生間陽台,套內面積_______________平方米。

4、裝飾施工內容:甲方住房的水、電、弱電改造工程,牆體改造,窗套門套的製作,地磚、瓷磚鋪貼,地面龍骨、毛地板鋪設、吊頂安裝,頂面、牆面塗料,廚具、潔具、燈具、房門等設施的安裝,儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內裝修工程中應包含的所有工程(打孔工程費用,由甲方自行承擔)。

5、承包方式為乙方包工包部分材料。

6、總價款:________元,大寫________(人民幣):

其中:

材料費:人民幣________元整。人工費:人民幣________元整。

管理費:無。設計費:無。

垃圾清運費:無。税金:無。

材料搬運費:無。

其他費用:無。

以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋,並初步瞭解所需完成工程後確定,該總價款為閉口價款,包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。

如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。

7、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期__天。

第二條關於雙方職責的約定

1、甲方責任:

(1)甲方應在開工前一天,並向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。

(4)根據乙方提供的需求按時提供自購材料。

2、乙方責任:

(1)參加甲方組織的施工設計方案現場交底,並負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。

(2)乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責,對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方,保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求,現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。

(3)乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程,負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中,未經甲方許可,乙方不得擅自更換施工人員;經甲方許可的施工人員更換,必須在確保施工質量的前提下;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,乙方應無條件更換。

第三條關於材料供應的約定

1、甲方提供的材料:(見附件三《甲方自購材料清單》)。

甲方負責採購供應的材料、設備,應符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失和工期延誤,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場後,經甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管並組織施工,由於保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。

2、甲方採購供應的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料:(見附件二《承包材料報價單》)。

乙方應嚴格按照附件二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備;未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量、環保標準;甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求、質量、環保或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

4、乙方承包的所有材料應自行搬運入户。

甲方自購的材料,承諾在的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內。

5、為保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一週書面向甲方提出下一工序需

要購買的材料的清單,以便甲方於週末採購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。乙方同時必須提供大致精確(-10%)的所需材料的數量。由於乙方材料估算誤差大於10%而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。

第四條關於工程質量及驗收的約定

1、本工程執行db08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由甲方提供設計施工方案。乙方負責按有關行業規定並參照附件六《施工工藝清單》約定的施工工藝進行施工。

3、關於施工工藝,雙方另做如下約定:

1)、衞生間和廚房要作好防水,並經12小時積水滲漏試驗

2)、衞生潔具固定牢固,管道接口嚴密。

3)、線路穿管後必須可以抽動。

4)、杉木地板與龍骨成45度角鋪,使用木螺釘固定。

5)、牆面乳膠漆,一底兩面

6)、門套和踢角線,一底三面

7)、門,一底三面

4、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5、由於乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產損失,由乙方負責修復及賠償;

6、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯繫後,方能進行該項目的施工。

7、若部分工序由甲方材料供應廠家安裝或由甲方安排其他單位安裝,甲方應事先安排時間並通知乙方,乙方應予以配合,並避免造成整體工期的延誤。

8、工程驗收:甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。工程每一節點,乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。未經甲方在附件四《工程質量驗收單》中書面確認,乙方不得進行下一階段工程施工。(參照____市地方標準db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和附件六《施工工藝清單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期。

9、工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知____日內組織驗收,並書面辦理驗收確認手續(見附件四《工程質量驗收單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期。

10、工程保修期________年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題,乙方無條件地進行維修,並承擔相應材料費用。因上述原因給甲方造成損失的,乙方應承擔相應的賠償責任;保修期內如屬甲方使用不當造成損壞,直至不能正常使用,乙方可酌情收費。保修期結束後,乙方負責長期為甲方提供維修服務,直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。

第五條關於安全生產和防火的約定

1、甲方提供的施工要求應同乙方協商,施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,遵守物業管理部門的裝修指南(見附件一),防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

2、施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重牆,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業管理部門提出協商,經確認後施工。

3、乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,並提醒施工工程人員注意安全,產生任何事故的責任完全由乙方負責。

第六條關於工程價款及結算的約定

1、工程款付款方式:

工程款及材料款付款時間表

付款時間工程款付款比例金額材料款總計金額

合同簽訂後開工前三天內30%

水電驗收合格時水電驗收合格兩天內0

工期過半油漆工進場前30%

竣工驗收驗收合格當天30%

工程質保尾款驗收合格之日起六個月10%

2、雙方款項往來均應出具收據。

3、工程結算:(見附件五《工程結算單》)。

第七條違約責任

1、由於甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協議約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

2、由於乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。

3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

5、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。

6、工程關鍵節點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。

7、乙方未按照附件二《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備,應根據假冒偽劣的材料的價款,雙倍賠償甲方;如因此給甲方造成損失的,乙方應承擔全部的賠償責任。

8、如在施工過程中,產生工程和材料質量問題以及各類應由施工工程隊承擔的責任,甲方只向乙方一人追究賠償責任。

第八條糾紛處理方式

因工程質量雙方發生爭議時,雙方應儘量協商。或若協商不成時,可以按照本協約定向上海仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟

第九條協議的變更和解除

1、協議經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容,應經協商一致後,重新簽訂補充條款。

2、施工過程中任何一方提出終止協議,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止協議協議,解除本協議。

3、如由於乙方施工出現質量問題,甲方可以無條件提出中止協議,而無需獲得乙方的認可。

第十條附則

1、工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙_1_把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖_1_套,由乙方當場負責安裝交付使用。

2、本協議簽訂後,工程不得轉包。

3、本協議一式_____份,甲、乙雙方各執一份,協議附件為本協議的組成部分,具有同等的法律效力。

第十一條協議附件(略)

甲方:__________乙方:__________

裝飾裝修商定合同 篇20

合同編號:_____________

發包人:________________

承包人:________________

依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信原則的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。

第一條工程概況和造價

1.甲方裝飾裝修的住房系合法擁有。

甲方的有效證明:________________________________

乙方為經工商行政管理部門註冊登記的企業,企業資質情況:_________

2.裝飾施工地址:_________區_________路_________號_________樓_________室。

3.住房結構:________________房型________房_________廳_________廚________衞________陽台,套內施工面積_________平方米。

4.裝飾施工內容:。

5.承包方式:________________。

6.工期:

自________年_________月_________日開工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。

7.總價款:¥________元。

人民幣:________________

其中:________________________

材料費:________元,人工費:________元,

拆除費:________元,清潔、搬運、運輸費:_________元,

管理費:_________元,税金:________元,

其他費用:________________元。

雙方約定,合同簽訂生效後,如變更施工內容、材料,該部分的工程款應當按實計算。

第二條材料供應

1.甲方提供的材料、設備:。

甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品,並應按時送到施工現場,甲乙雙方應辦理驗收交接手續。

甲方提供的材料按時送到現場後,由乙方負責保管。

由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異,應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果,責任由甲方承擔。

2.乙方提供的材料、設備及報價:。

乙方提供的材料、設備應當符合本合同主材料、設備報價單的規定。

乙方供應的材料、設備,甲方有權到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異,應停止使用。

如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

3.甲方或乙方提供的材料,應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。

第三條工程質量及驗收

1.本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。

2.本工程由_________方設計,提供施工圖紙一式_________份。

設計圖紙費用________元,由________方承擔。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5.甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。

驗收合格,甲乙雙方共同確認後,乙方才能繼續施工。

6.全部工程竣工後,乙方應及時通知甲方組織驗收。

驗收合格的,辦理驗收移交手續,簽署工程質量驗收單,並由甲方按照約定付清全部工程價款。

裝飾工程未經驗收或驗收不合格的,甲方有權拒付尾款。

7.工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款後,甲乙雙方簽署工程保修單,乙方同時提供管線竣工圖等資料。

憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。

第四條安全施工和防火

1.乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。

如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復或賠償。

2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結構,拆、改承重牆。

第五條工程價款及結算

甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。

1.工程款付款可以按下表支付:

工程款付款時間表

付款階段及項目

付款時間

付款比例

付款金額

對預算、設計方案認可

合同簽訂當日元

工期過半年月日元

竣工驗收驗收合格當日元

增加工程項目

簽訂工程項目變更單時元

第七條合同的變更和解除

1.本合同經甲乙雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。

工程項目如需變更,需提前與對方聯繫。

經雙方協商一致後,簽署工程項目變更單,同時調整相關工程費用及工期。

申方提出變更設計、材料,造成乙方材料積壓,應由甲方負責處理,並承擔全部處理費用。

2.合同簽訂後施工前,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,並按合同總價款_________%支付違約金,辦理終止合同手續。

3.施工過程中,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,並由過錯方按合同總價款_________%支付違約金,解除本合同。

第八條違約責任

1.由於乙方原因致使工程質量不符合約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或返工。

經過修理或返工後,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任。

每逾期一天,乙方應向甲方按合同總價款1%支付違約金。

2.乙方未按照合同約定提供材料的,甲方有權要求乙方更換材料或按材料品質計價付款。

女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設備,應按材料或設備的價款雙倍賠償給甲方。

乙方故意提供不符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量的強制性標準的材料,給對方造成人身健康損害的,乙方承擔損害賠償責任。

3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故,由乙方負責並承擔責任。

4.由於甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。

每停工、窩工一天,甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金。

5.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金,工期順延。

6.工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。

第九條糾紛處理方式

1.本合同在履行中或在保修期內發生爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向有關部門申請調解。

2.當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解不成的,可以按照下列第_________種方式解決:

提交_____仲裁委員會仲裁。

依法向人民法院起訴。

第十條其他約定

1.___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________________________

6.___________________________________________________________________________________

7.___________________________________________________________________________________

第十一條附則

1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章後生效。

2.本合同簽訂後,裝飾工程不得轉包。

3.本合同一式______份,甲乙雙方各執一份。

第十二條合同附件

合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。

合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。

甲方:

委託代理人:

地址:

電話:

郵編:

乙方:

法定代表人:

委託代理人:

地址:

電話:

郵編:

簽訂日期:年月日

簽訂地點:

裝飾裝修商定合同 篇21

發包方(簡稱甲方):_______________

承包方(簡稱乙方):_______________

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設部( 1997 ) 92 號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

一、概況

1 、甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2 、裝飾施工地點:__區(縣)___路 ___號__樓___室。

3 、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。

4 、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。裝飾裝修工程施工合同5 、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6 、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____

其中:

材 料 費:______,人工費:______

管 理 費:______,設計費:______

垃圾清運費:______,税金( 3.41 %):____

其 他 費 用:______

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

7 、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

二、關於材料供應的約定:

1 、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2 、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。

3 、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4 、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1 、本工程執行 DBJ08-62-97 《住宅建築裝飾工程技術規程》、 DB31/T30-1999

《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2 、本工程由___方設計施工方案。

3 、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4 、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5 、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

6 、工程驗收。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

7 、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定:

甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定:

1 、工程款付款方式列下表:

付款時間 付款百分比 金額

對預算設計認可 簽訂合同之日 1000 元,第二次付款時扣除

合同簽訂後 開工前二至五天 65 % 元

施工過程中 工期進度過半 30 % 元

竣工驗收 當天 5 % 元

增加工程項目 簽訂項目變更表 100 % 元

注:裝飾工程有形市場另有規定的,亦可按市場規定辦理。

2 、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。

3 、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4 、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。

六、其它事項

1 、甲方工作:

( 1 )甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明____份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。

( 2 )做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

( 3 )如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。

2 、乙方工作:

( 1 )參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。

( 2 )指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

( 3 )未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任:

1 、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。

2 、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3 、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4 、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

八、糾紛處理方式:

1 、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向上海市建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2 、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向

―――市仲裁委員會申請仲裁

―――人民法院提起訴訟。

(將不選定的解決方式劃出)

九、合同的變更和解除:

1 、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。

2 、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

十、其它約定:

1.

2.

3.

十一、 本合同一式 _____ 份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

委託代理人: 法定代表人:

住 址: 地 址:

電 話: 電 話:

郵 編: 郵 編:

簽訂日期: 年 月 日

簽訂地點:

裝飾裝修商定合同 篇22

甲方:_________

乙方:_________協議標的:甲方位於“_________”的居室,以下簡稱標的。

經雙方友好協商,就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號:_________,以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜,簽訂以下補充協議。

本補充協議作為《裝修合同》的附件,與《裝修合同》具有同等法律效力。

一、施工人員準則:

1.施工過程中,乙方施工人員應認真施工,不在標的居室內飲酒、隨地吐痰,如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。

2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。

3.乙方施工人員不得使用明火做飯,不得在材料上堆放餐具,剩飯菜及棄物,應於餐後立即整理餐具,剩飯菜及棄物。

4.乙方應設置專門的垃圾堆放處,及時清運垃圾,並保持居室內的清潔和衞生。

5.安裝地板、地磚後,乙方施工人員須着軟底鞋在標的居室內施工,並嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上,所有物品均輕拿輕放,嚴禁在地板、地磚上拖動物品。

6.有違反以上

第一條1、2、3、4、5項,甲方經過提醒、警告,乙方仍違反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上

第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的,乙方應賠償損失。

7.如由於乙方或其施工人員過失,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責賠償或從工程款中扣除,並承擔全部責任。

8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不當造成人員傷亡的,甲方不負任何責任。

二、材料

9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的.材料除外),必須在運抵標的居室時當場由甲方,乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收,由甲方認可簽字後方可拆封、使用。

如果乙方運抵材料與合同不符,乙方必須採取更換,補救措施。

10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、説明書等相關材料,甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性,如果發現系假冒偽劣材料,乙方必須更換為合同中標定的產品,並按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由於供應商的責任,甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度,乙方可以向材料供應商追究相應的責任。

11.由於乙方提供材料質量、規格等原因,造成工程質量出現問題時,乙方須採取更換、補齊、修理等方式彌補,如不能彌補,乙方須以其他方式補償乙方,甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由於乙方提供材料質量,規格等原因,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責賠償或從工程款中扣除,並承擔全部責任。

12.由乙方購買的材料,乙方承諾對其質量負責,並負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。

在甲方正常使用的情況下,因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失,乙方應負全部責任。

13.對於乙方在《裝修合同》中約定的材料,因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室,乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料,且必須經過甲方的簽字同意。

14.甲、乙方提供的材料進入標的居室後,乙方必須在適當的位置平整堆放材料,並妥善保管,因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的,乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。

15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料,如果發現問題應及時向甲方提出,甲方採取更換、補齊等補救措施。

如乙方已確認並使用了甲方提供的材料,之後因工程質量出現爭議時,乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由,拒絕修理或賠償。

16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失,乙方負責賠償。

17.《裝修合同》附件中,所有的_________改為_________(_________厚),每張板(均為標準尺寸_________×_________)補交_________元的材料費,金額按實際工程量結算。

三、施工

18.乙方必須在工程交底日,即________年____月____日,向甲方提供書面的工程進度表和甲方採購材料進度表。

19.進行施工工程前,乙方和其設計師應當就設計思路,工程要點對工長、工人進行培訓。

20.開始施工後,乙方質檢人員應當隨時瞭解工程狀況和進展情況,至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況,並作書面登記。

乙方質檢人員必須嚴格履行質檢的制度,相關驗收單必須齊全,作為甲方各項驗收的參考之一。

21.在進行施工時,乙方有義務向甲方説明施工方式,並經過甲方確認後方可進行施工。

如未經甲方確認,施工後發生不符合甲方要求的問題時,乙方應無條件進行整改,並賠償由此而帶來的損失。

甲方:_______________代表簽字:_____________

______年____月____日

乙方:_______________代表簽字:___________

________年____月____日

裝飾裝修商定合同 篇23

今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同範本標準版,希望能滿足各位的閲讀需求,看完後對您有參考價值。

發包方(簡稱甲方):_____________

承包方(簡稱乙方):_____________

根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

一、 概況及要求

1、裝飾施工地點:

2、裝飾施工內容:

3、承包方式:_____

4、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

甲方要求:

1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;

2、以裝修效果圖為準;

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行DBJ08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定:

工程款付款方式列下表: 付款時間 :合同簽定後

第一次付款: 金額 : 大寫:

第二次付款工期進度過半付: 元

竣工驗收合格後 付其餘款 : 元

五、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

七、合同的變更和解除:

1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

八、其它約定:

九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

法定代表人: 委託代理人:

住 址: 地 址:

電 話: 電 話:

郵 編: 郵 編:

簽訂日期: 年 月 日

簽訂地點:

裝飾裝修商定合同 篇24

發包人:

營業執照號:

聯繫方式:

住所:

承包人:

本工程設計人:

施工隊負責人:

聯繫方式:

住所:

依照《_____》及有關法律、法規的規定,結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:

第一條?工程概況

1、工程地點:___________________________________________________________________。

2、工程內容及做法:

(1)餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。

(2)餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。

3、工程承包方式:雙方商定採取下列第___種承包方式。

(1)承包人包工,包料:承包人提供裝飾裝修材料明細表。

(2)承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料:發包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。

(3)承包人包工,發包人包料:發包人提供裝飾裝修材料明細表。

4、工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。

5、合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元。

第二條?工程監理

若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的,單位,聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。

第三條?施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供:

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式____份,發包人,承包人各____份。

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式____份,發包人,承包人各一份,設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第四條?材料的提供

1、由發包人提供的材料,設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續。

2、由承包人提供的材料,設備,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第五條?工程款支付方式

1、雙方約定支付工程款:

開户銀行:

户名:

賬號:

2、工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

3、工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式發票。

第六條?發包人義務

1、開工前____天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱,陳設或將室內不易搬動的傢俱,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則。

2、提供施工期間的水源,電源。

3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

4、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。

5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作。

6、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。

第七條?承包人義務

1、施工中嚴格執行安全施工作規範,防火規定,施工規範及質量標準,按期保質完成工程。

2、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。

3、保護好原餐廳內的陳設,保證餐廳內上,下水管道的暢通。

4、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第八條?工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。

第九條?工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更。

(2)不可抗力。

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

2、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。

3、發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。

4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。

第十條?質量標準

雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________。

施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第十一條?工程驗收和保修

1、承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單。

2、工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清後,辦理移交手續。

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字後,填寫工程保修單。

第十二條?違約責任

1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

2、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。

3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

4、發包人未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元。

5、由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。

6、由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。

第十三條?合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,?則依法向____________人民法院提起訴訟。

第十四條?具體規定

1、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。

2、施工期間,發包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收後,發包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用。

3、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。

第十五條?其他約定事項:

________________________________________________________________。

第十六條?其他

1、本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。

2、本合同簽訂後工程不得轉包。

3、本合同一式____份,雙方各執____份。

發包人(簽字):

經辦人:

簽訂日期:

簽訂地點:

承包人(蓋章):

經辦人:

簽訂日期:

簽訂地點:

裝飾裝修商定合同 篇25

合同編號:_________

甲方(發包方):_________

單位名稱:_________

住址:_________

身份證號碼:_________

通訊地址:_________

郵政編碼:_________

電話:_________

傳真:_________

帳號:_________

電子信箱:_________

乙方(承包方):_________

資質證書號:

法定住址:_________

法定代表人:_________

職務:_________

身份證號碼:_________

通訊地址:_________

郵政編碼:_________

聯繫人:_________

電話:_________

傳真:_________

帳號:_________

電子信箱:_________

第一條 工程概況

1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1.3 工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優質優價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,税金:_________,其他費用:_________。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1.4 工程承包方式:雙方商定採取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料;

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;

(3)乙方包工、甲方包全部材料。

1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日

1.6 工程內容及做法:

_____________________________________________________________________________________________________________

第二條 施工單位資格

2.1 凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》。

2.2 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償損失。

2.3 對於承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者,應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案,實行“登記註冊、培訓考核、技能鑑定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。

2.4 凡沒有《建築業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。

第三條 工程監理

若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

第四條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:

4.1 甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份;

4.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份,設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);

4.3 施工圖紙雙方簽字後生效。

第五條 甲方權利義務

5.1 開工前_________天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”;

5.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,並説明使用注意事項;

5.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

5.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衞位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;

5.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

5.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料;

5.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建築主體和承重結構;

5.8 甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

5.9 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,並按有關規定清運;

5.10 甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協議的約定,對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查;

5.11 甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施,降低節能效果;

5.12 未經批准,甲方不得隨意在承重牆上穿洞,拆除連接陽台門窗的牆體,擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內砌牆或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經穿管直接埋設電線或者改線;

5.13 未經批准,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。

5.14 因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。

第六條 乙方權利義務

6.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程;

6.2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全;

6.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;

6.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;

6.5 乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理;

6.6 乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;

6.7 乙方採用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

6.8 乙方施工應符合有關規範要求,不得偷工減料、粗製濫造;

6.9 乙方不得野蠻施工,危及建築物自身的安全;

6.10 乙方不得欺行霸市、強迫交易;

6.11 乙方不得冒用其他企業名稱和商標;

6.12 乙方不得損害居民和其他經營者權益;

6.13 在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

第七條 工程變更

7.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果,均由甲方承擔;

7.2 合同簽訂後,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

7.3 甲方第二次支付工程款後增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。

第八條 材料的提供

8.1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;

8.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;

8.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(應備註乙方代購),在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料採管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;

8.4 除合同註明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買並按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的採購費及運輸費。

第九條 工期延誤

9.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

9.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;

9.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;

9.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第十條 質量標準

10.1 工程質量

(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規範進行施工。

(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準,工程一次驗收合格率達到100%,優良率達到_________。

(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工後仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由於甲方原因達不到工程質量標準的,由甲方承擔返工責任及經濟支出。

10.2 雙方約定本工程施工質量按下列第_________項標準驗收:

(1)《GB50210-20__建築裝飾裝修工程質理驗收規範》

(2)《_________市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》

(3)其它驗收標準:_________

10.3 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:

(1)可向_________市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或_________市建築裝飾協會投訴進行調解;

(2)如不服調解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。

第十一條 工程驗收和保修

11.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:

(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(2)油漆、面層塗料施工前驗收;

(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

11.2 保修

(1)工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續,並填寫工程保修單(保修期為貳年)。

(2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第十二條 工程款支付方式

12.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:

(1)本合同簽訂後,開工前_________至_________日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(3)竣工驗收後_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。

12.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

12.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。

12.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

第十三條 違約責任

13.1 合同簽訂後,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。

13.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,並視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。

13.3 甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。

13.4 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。

13.5 由於甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

第十四條 合同爭議的解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第_________種方式解決:

14.1 向_________仲裁委員會申請仲裁;

14.2 向人民法院起訴。

第十五條 其他具體規定

15.1 工程地在_________市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;

15.2 因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元,(此費用不在工程款內);

15.3 施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交後,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;

15.4 施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。

第十六條 附則

16.1 本合同簽訂後工程不得轉包。

16.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)後生效,甲、乙雙方各持一份。

16.3 凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)後生效,三方各持一份。

16.4 合同履行完後自動終止。

16.5 本合同實行當事人自願鑑證,以保護合同當事人的合法權益。

16.6 合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。

第十七條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相牴觸。

甲方(簽字):_________        乙方(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________     委託代理人(簽字):_________

簽訂地點:_________          簽訂地點:_________

_________年____月____日        _________年____月____日

家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):_________

委託代理人(簽字):_________

聯繫電話:_________

簽訂地點:_________

_________年____月____日

裝飾裝修商定合同 篇26

上訴人:_________________曹某某,男,漢族,19__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話:_________________

被上訴人:_________________李某某,男,漢族,19__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________

上訴請求:_________________

1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;

2、責令原審法院依法作出判決。

事實與理由:_________________

一、原審以被上訴人為被告並無不當,符合法律規定。

民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商户的訴訟主體地位的明確,但該條文並不否認個體工商户的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商户(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。

個體工商户(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營範圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商户(字號)的名義進行的。

本案裝修施工不是在登記經營範圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核准日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

從立法本意上講,最高法院將個體工商户字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來製造訴累,浪費司法資源。

綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。

此致

___________人民法院

具狀人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

裝飾裝修商定合同 篇27

今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同範本標準版,希望能滿足各位的閲讀需求,看完後對您有參考價值。發包方(簡稱甲方):_____________承包方(簡稱乙方):_____________根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

一、 概況及要求

1、裝飾施工地點:

2、裝飾施工內容:

3、承包方式:_____

4、總價款:____元,大寫(人民幣):_____經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。甲方要求:

1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;

2、以裝修效果圖為準;

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行DB08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、DB3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定:工程款付款方式列下表: 付款時間 :合同簽定後

第一次付款: 金額 : 大寫:

第二次付款工期進度過半付: 元竣工驗收合格後 付其餘款 : 元

五、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

七、合同的變更和解除:

1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

八、其它約定:

九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方(簽章): 乙方(簽章):法定代表人: 委託代理人:住 址: 地 址:電 話: 電 話:郵 編: 郵 編:簽訂日期:________年____月____日簽訂地點:

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/zhuangxiu/w74y3w.html
專題