簽定裝飾裝修合同（精選12篇）

簽定裝飾裝修合同 篇1

合同文本包括正本和附件，要求完整、齊全。

基礎文件資料如工程設計圖紙、工程預算表等必須事先完成。

對雙方達成的約定內容要詢問、審核清楚後再落筆。

對補充條款應該明確的事項一定要闡述清楚。

對消費者來説，補充條款往往是最關鍵的部分。

裝修合同補充條款應該明確的事項應當包括以下幾個方面： 　工程委託的方式。

委託的方式一般有全包、半包和清包這三種方式。

全包是指工程所需的材料全部委託裝修公司承辦。

半包是指部分材料由裝潢公司承擔，其餘部分由裝修業主自己提供，施工由裝修公司承擔。

清包是指裝修公司承擔工程的施工，材料全部由業主提供，即通常所説的包工不包料。

這三種委託方式對裝修公司和業主來説，權利和義務各不相同，應該在合同中明確材料出現質量問題，誰提供材料誰負責的原則。

合同履行方式。

一般有開口和閉口兩種方式。

開口方式是指雙方約定根據設計圖紙編造工程預算，然後報價，雙方確認後簽約履行，在履約後期按實做實算進行結算。

應按原工程設計圖紙和預算的內容，對裝修中所進行的施工項目、材料、人工等雙方認可的憑證進行必要的確認後，再最後結算。

閉口方式是指雙方根據設計圖紙和編制的工程預算進行核價，雙方確認後簽約履行。

除非在裝修過程中對原設計的施工內容和預算內容有變動或項目有增減的情況發生，雙方就按原編制的工程預算約定進行結算。

這兩種履約方式各有利弊。

開口合同對雙方來説自由度更大，而閉口合同則小一些，但約定的精確度也要高一些。

對消費者來説，簽了閉口合同不等於不可改變，通常來説，裝修過程中變動的情況肯定會發生，如果確實需要變動裝修項目、材料等，只要及時辦理手續就可以避免矛盾的發生。

!~~

簽定裝飾裝修合同 篇2

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

一、工程項目

1、工程名稱：

2、工程地點：內蒙古自治區人民醫院

3、工程承包方式：包工包料

二、工程裝修內容

三、工程造價

工程造價以甲方的使用要求及設計要求為依據;

工程造價為：￥ 元。

四、工程期限

工程開工日期：

工程竣工日期： 年 月 日

五、質量要求

按國家建設部行業標準JGJ73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

六、付款方式

1、合同簽定後。

2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。

3、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方全部工程款。

七、雙方責任

1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜

經甲乙雙方商定做出如下協議：

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝放生變化時，需甲方認定綜合單價後，以“現場簽證”形式由甲方現場負責人簽字為準，並列入竣工結算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣有效。)

3、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

4、其它未盡事宜由雙方協商解決。

5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，並具有同等法律效力。

甲方單位名稱：

(蓋公章)

年 月 日 

乙方單位名稱： 

(蓋公章) 

年 月 日

簽定裝飾裝修合同 篇3

發包人:

營業地址:_____________

委託代理人:_________營業執照號:___________

電話:_______________法定代表人:___________電話:_________

承包人:

委託代理人:___________電話:_________

本工程設計人:_________電話:_________

施工隊負責人:_________電話:_________

依照<<中華人民共和國合同法>>及有關法律、法規的規定，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議:

第一條 工程概況

1.1 工程地點:___________________________________________

1.2 工程內容及做法(詳見:預算表。施工圖紙)。

1.3 工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。

(1)承包人包工、包料

(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表);

(3)承包人包工、發包人包料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 工程期限_____天，開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預算報價單)。

第二條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供：

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

第三條 發包人義務

3.1 開工前______天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

3.2 提供施工期間的水源、電源;

3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

3.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

3.5 施工期間發包人仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;

3.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

第四條 承包人義務

4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;

4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

4.3 保護好原場所室內的傢俱和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

4.4 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

第五條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條 材料的提供

6.1 由發包人提供的材料、設備(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續;

6.2 由承包人提供的材料、設備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，並接受發包人檢驗。

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發包人同意工期順延的其他情況。

7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

7.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

第八條 工程款支付方式

8.1 雙方約定按以下第 種方式支付工程款：

(1)合同生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

支付方式 支付時間 支付金額

第一次 開工前三日 支付 元

第二次 工程進度過半 支付 元

第三次 雙方驗收合格 支付 元

工程進度過半指:________________________________________

(2)其他支付方式:________________________________________

8.2 工程驗收合格後，承包人應向發包人提出工程結算，並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單並簽字，發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。

8.3 工程款全部結清後，承包人應向發包人開具正式統一發票。

8.4 本工程驗收合格後，保修期為自雙方簽字之日起 月

第九條 違約責任

9.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

9.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

9.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

9.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元。

9.5 由於承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

9.6 由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金________元。

第十條 合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十一條 附則

11.1 本合同經雙方簽字(蓋章)後生效，合同履行完畢後終止。

11.2 本合同簽訂後工程不得轉包。

11.3 本合同一式_______份，雙方各執________份,_________部門___________份。

11.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

發包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)

法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________

委託代理人:_____________ 委託代理人:_____________

________年_____月_____日 _________年_____月_____日

簽定裝飾裝修合同 篇4

工程名稱：

甲 方：

乙 方：重慶時報便民服務裝修部

簽定日期：

重慶市建築裝飾協會

重慶市裝飾裝修工程施工合同

發包方(以下簡稱甲方)：

委託代理人(或甲方代表)： 單位：

聯繫電話：

承包方(以下簡稱乙方)： 重慶時報便民服務裝修部

營業執照號：渝高註冊號：500901000014343 聯繫電話：

註冊地址(或辦公地址)： 重慶高新區石橋鋪西部商城C座8-14

委託代理人(或乙方代表) 聯繫電話：

本工程設計： 聯繫電話：

施工負責人： 聯繫電話：

根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，結合本市裝飾裝修的特點，

甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致，就乙方承包甲方發包的裝飾裝修工程(以下

簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條 工程 概 況

1.1工程地點 。

1.2工程承包方式，雙方商定採取下列第 種承包方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(預算項目每單項造價內雙方確認價格包乾)。

(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料。(預算項目每單項造價內價格包乾)。

(3) 乙方包工、不包全部材料，甲方提供全部材料。(預算項目每單項造價內人工價格包乾)

1.3工程期限 天

開工日期 年 月 日

竣工日期 年 月 日

1.4合同價款：本合同工程造價為(人民幣) 元。

金額大寫：

詳見附表：工程報價書(工程涉及所有內容均以報價書為據，包乾使用，自負盈虧)

第一條 甲 方 工 作

2.1 由甲方業主委派 為甲方代表，負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其他事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方洽談。

2.2 開工前三天，乙方負責提供平面佈置圖、水電圖給甲方，方便甲方及時辦理好入場手續，為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為條件。

2.3 甲方無償負責提供水源、電源為乙方使用，並承擔相關費用。

2.4 負責協調乙方與鄰里之間的關係，協助乙方做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作，並承擔相應費用。

2.5 如確需拆改原建築物結構或設備管線，甲方委託乙方負責到有關部門辦理相應的審批手續，並承擔相應費用。

第二條 乙 方 工 作

3.1 由乙方公司委派 遊連發 為乙方代表，負責合同履行，嚴格執行工程的安全操作規範、防火規範、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

3.2 嚴格執行施工規範、安全操作規程，安全、環境保護規定並做好施工現場管理。

3.3 保護好施工現場的傢俱和陳設，保證廚衞上、下水管道的暢通，處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住户)的關係。

3.4 施工期間乙方因工程需要需使用該場地，乙方負責承擔做好施工現場的保衞及消防等項工作。保證施工現場的清潔，做好施工現場治安保衞、清潔及垃圾處理工作。

3.5 工程竣工未移交甲方之前負責對現場一切設施和工程成品進行保護。

第三條 工 程 變 更

工程項目及做法如需變更，雙方必協商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，支付增減項目價差之後再施工，同時調整相關費用及工期(見附表三：工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負;給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

第五條 材 料 供 應

5.1 按合同約定由甲方提供的1、廚房：排氣扇，抽煙機，洗菜盆，灶具、

2、衞生間：洗浴三件套及蹲便器、排氣扇3、廳內及卧室吸頂燈電視牆射燈、壁燈4、室內三部空調並應按時供應到現場，雙方共同驗收並辦理交接手續。由甲方提供的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成質量問題或損失，責任由甲方承擔。

5.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用.

費由甲方承擔，工期相應順延;甲方未按期支付工程價款，合同工期相應順延，以拖延付款累計天數為延期竣工時間。

6.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第七條 質 量 標 準

7.1 本工程施工質量按下列第____(1)___項標準執行：

(1) 以施工圖紙、設計變更的內容和《重慶市住宅裝飾工程質量驗收標準》。

(2) 簽定工程報價書的項目與甲乙雙方簽定認可的設計圖紙。

7.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由有管轄權的相關部門對工程質量予以認證，認證所需費用採取“誰提出誰墊付”的原則。經認證，工程質量不符合合同約定標準的，認證所需費用由責任方承擔，工程質量符合合同約定標準的，認證所需費用由甲方承擔。

7.3 整個過程使用牆面材料和地板、衣櫃、蓄物櫃、書櫃等材料必須符合國家規定的環保標準。

第八條 工 程 驗 收 、價 款 結 算 及 保 修

8.1 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和竣工後表面工程的檢查與驗收手續，甲方不按時參加隱蔽工程和竣工後表面工程驗收，乙方可自行驗收，甲方對驗收結果視為接受。

8.2 雙方約定在施工過程中分為下列兩個階段對工程質量進行驗收：

(1) 隱蔽工程驗收(水電、防水工程)

(2) 竣工後表面工程驗收，乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段合格後應填寫工程驗收單(見附表四：工程驗收單)

8.3 工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知後一週內組織驗收，並辦理驗

收移交手續。如果甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工工期。

8.4 工程竣工驗收合格後，甲方應在一月結清尾款，從竣工驗收合格起計算，每超逾期一天甲方按合同未付價款的1%累計計算向乙方支付違約金。

8.5 本工程自驗收合格雙方簽字之日起隱蔽工程保修期為五年，牆體表面工程保修期為二年。驗收合格簽字並結清尾款後，填寫工程保修單。

8.6 驗收不合格，乙方負責返工;甲方未經乙方同意擅自提前入住或收回鑰匙，視為自動交房併合格竣工。

8.7因甲方自購材料或甲方要求乙方使用的材料未達到國家標準而出現的工程質量問題， 乙方不負責保修。

8.8因甲方原因工程價款未結清，乙方不負責保修。

第九條 安 全 生 產

9.1乙方在施工期內應嚴格遵守《建築安裝工人安全技術規範》和《建築安裝工人安全操作規範》，注意施工安全。

9.2 乙方應主動在施工前聯繫物管部門、瞭解施工場地電源線佈網設計，並嚴格遵守相關規範施工,如果由此發生和火災，或冒險作業發生事故乙方應承擔一切經濟損失。

9.3 由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生冶安安全人生安全、火災事故，乙方應承擔由此引發的經濟損失，並承擔相應法律責任。

第十條 工 程 價款 支 付 方 式(報價書中未列項目不包含在此工程價款內)

合同生效後，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

支付次數

支付時間

支付金額

佔總金額的%

第一次

合同簽訂，第一批材料進場：

40%

第二次

水電佈線、布管水泥工進場：

40%

第二次

木工和泥工基本完工、漆工進場即：

17%

第四次

工程完工驗收合格一月內結清，

3%

注：支付時間按工種進場為準; 合計：

第十一條 違 約 責任

11.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規，受到罰款或給對方造成損失均由責任方承擔相關責任。

11.2 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，應及時通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

11.3 本合同生效後甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款20%的違約金，並承擔因此造成的經濟損失。

甲方責任：

A、未辦理任何手續，乙方有權拒絕拆改原有建築結構及設備管線，甲方強行要求乙方拆改原有建築結構及管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責承擔損失。

B、按合同規定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其他原因等，導致工程無法正常順利進行，除工期得以順延外，還應償付乙方因此造成的停工、誤工的實際損失。

C、工程未經驗收，甲方提前使用，出現質量問題，由甲方承擔責任。

D、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同約定款項，每逾期一天，按未付款額的1%支付違約金。

乙方責任：

A、妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。

B、未經甲方同意，乙方擅自拆改變更原有建築結構或設備管線、設計方案，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔全部損失。

C、由於乙方原因，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不予順延。

D、因乙方原因，造成工期延誤使工程不能及時完成，乙方應按每拖延一天支付甲方工程價款2%的違約金。

E、因乙方保衞工作不當造成材料丟失，被盜，造成損失由乙方全部賠償並承擔相應的法律責任。

第十二條 爭 議 解 決 方 式

雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第___1 ____種方式解決：

1、重慶市家裝仲裁委員會申請仲裁。

2、當地有管轄權的人民法院起訴。

第十三條 具 體 事 項 説 明 及 規 定

13.1 各個小區或樓盤不論以任何形式收取裝飾公司的保證金、電梯費，裝修管理費和工人出入證費等所有費用，如產生以上相關費用均由甲方自理。乙方負責出具相關手續。

13.2 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定地點。如要求將垃圾運到垃圾場，則甲方負責支付從指定地點運到垃圾場的垃圾清運費用(人民幣)_______元(此費用不在工程價款內)。

13.3 施工期間，甲方將進户門鑰匙___1__把交給乙方代表_____ __負責保管。工程竣工後，甲方負責提供新鎖______把，由乙方負責安裝交付使用。

13.4 乙方按合同約定和規範施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以書面形式通知乙方，事後要求，乙方不予辦理。

13.5 甲方交款必須到乙方公司財務辦理，私自將款項交與公司其他人員因此而帶來的全部經濟損失均由甲方承擔，包括給乙方帶來的經濟損失。

第十四條 附 則

14.1 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

14.2 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。

合 同 附 件：

附表一：工程預算報價説明

附表二：工程設計圖紙(見附件)

第十五條 其 他 約定 條 款

甲 方： 乙 方：重慶時報便民服務裝修部

甲方代理人： 委託代理人：

年 月 日 年 月 日

簽定裝飾裝修合同 篇5

委託方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1.工程地址：

2.居室規格：房型 層(式)室廳廚衞

1、 室，計 平方米;

2、 廳，計 平方米;

3、 廚房，計 平方米;

4、 衞生間，計 平方米;

5、 陽台，計 平方米;

6、 過道，計 平方米;

7、其他(註明部位),計 平方米。

總計：施工面積 平方米。

3.施工內容：見預算書和施工圖。

4.委託方式：

5.工程開工日期： 年 月 日

6.工程竣工日期： 年 月 日

工程總天數： 天

第二條：工程價款

工程價款(金額大寫) 元，詳見本合同附件(二)《預算書》。

1、材料款 元; 2、人　工 費元;

3、設計費 元; 4、施工清運費 元;

5、搬卸費 元; 6、管　理　費 元;

7、其他費用(註明內容) 元。

第三條：質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《工程材料決算清單》。

2.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

3. 質量檢查監督部門：佛山市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

4. 凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。

第四條：材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見預算書。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式

1. 合同一經簽訂，乙方進場後甲方即應付35%工程款;當工期進度過半(　 年 　月 　日)，甲方即第二次付30%工程款。工程俊工後甲方即付30%工程款，尾款5%工程款待甲方對工程竣工驗收後一週內結算。(注：甲方需在乙方通知三天內驗收) 甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，在下一次付款期前付清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

第六條：工程工期

1.如果因為乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至人工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方　　　 元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條：工程驗收

1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

第八條：其他事項

1. 甲方

1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，並向乙方進行現場交底。

2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設物等，須採取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3、如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2.乙方

1.指派(姓名)__________為乙方工地代表，負責合同履行，並按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

3.負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。

4. 嚴格履行合同，實行信譽工期。

5. 在裝潢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

第九條：違約責任

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第十條：爭議解決

1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的收據向佛山市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。

2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。

第十一條：合同的變更和終止

1.合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，並辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議後，可視為本合同解除。

第十二條：合同生效

1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字後生效。

2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式 　　份，甲乙雙方各壹份。

甲方(業主)：　　　　　　(簽章) 乙方：　　　(簽章)

住所地址：　　　　　　　　　　 　企業地址：

郵政編碼： 　　　　　　　　　　　郵政編碼：

工作單位： 　　　　　　　　　　　法人代表：

委託代理人：　　　　　　　　　 委託代理人：

電　　話：　　　　　　　　　 　　電　　話：

簽約地址：　　　　　　　　 　　　簽約日期：

簽定裝飾裝修合同 篇6

原告：_____________裝飾設計工程有限公司

法定代表人：______________，_____________裝飾設計工程有限公司董事長。

被告：_________________，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。

訴訟請求

一、判令被告支付原告工程款______元，違約金______元;

二、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由

原告於_____年_____月_____日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發包的_____________項目，合同價款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效後由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付20萬元;項目整體完工後三個月至一百天內支付9萬元，並約定如在一百天後支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月後20天內支付剩餘1萬元。合同簽訂後，原告如約履行了合同義務，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失，為維護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權益。。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人：______________裝飾設計工程有限公司

_____年_____月_____日

附：合同副本__________份。

本訴狀副本______份。

其它證明文件_____份。

簽定裝飾裝修合同 篇7

發包方：_____________承包方：_____________根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況及要求

1、裝飾施工地點：

2、裝飾施工內容：

3、承包方式：_____

4、總價款：____元，大寫：_____經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

5、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。甲方要求：

1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格

2、以裝修效果圖為準

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收

二、關於材料供應的約定：

1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、3130-1999《裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定：工程款付款方式列下表：付款時間：合同簽定後

第一次付款：金額：大寫：

第二次付款工期進度過半付：元竣工驗收合格後付其餘款：元

五、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作，一切損失由乙方承擔，並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式：

1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

七、合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

八、其它約定：

九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方：乙方：法定代表人：委託代理人：住址：地址：電話：電話：郵編：郵編：簽訂日期：________年____月____日簽訂地點：

返

簽定裝飾裝修合同 篇8

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

為規範家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國_____》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵寧。

一、概況

1.甲方裝修住房系合法居住。

乙方為本省(市)具有建築裝飾資質、並經工商行政管理機關核准登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商户。

2.裝修施工地點：市區(縣)路(村)巷號樓層室。

3.住房結構：

4.裝修施工內容：

室別部位裝修內容及要求備註

5.承包方式：

6.總價款：元(其中人工費元，材料費元，詳見清單。)

7.工期：自_______年_______月_______日開工，至_______年_______月_______日竣工。工期為日。

二、關於材料供應的約定

1.甲方提供的材料

序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限

備註

本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格和產品，並應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管。由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.乙方採購的材料

乙方採購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

三、關於工程質量及驗收的約定

1.本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規範為質量評定驗收標準。

2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

3.由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.工程竣工後，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。

四、有關安全生產和防火的約定

五、關於工程價款及結算的約定

1.合同簽訂後，甲方支付總價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付總價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付部價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付總價款的%，計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收後合格後日內一次付清。

2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內容雙方另立補充協議，補充協議系本合同組成部分)。

3.雙方款項往來，均應出具發票(或收據)。

六、其它

(一)甲方工作

1.甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，並説明使用注意事項。

2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等協調工作。

3.如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔有關費用。

(二)乙方工作

①參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

②指派(姓名)為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆原有建築結構及各種設備管線。

④乙方在其裝飾施工範圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

七、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方

因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。

2.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的，乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。

4.甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建築結構及設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並承擔損失。

5.未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建築結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。

八、糾紛處理方式

1.本合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度前提下，雙方可採取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。

2.當事人不願通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時，對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由----------_____委員會_____(當事人未約定_____機構，事後又沒有達成書面_____協議的，可向人民法院起訴)。

九、其它約定

十、本協議一式份，甲，乙雙方各執份，具有同等法律效力。

本合同附件有：

甲方(簽章)：

法定代表人：

地址：

電話：

郵編：

乙方(蓋章)

委託代理人：

住址：

電話：

郵編：

開户銀行

户名：

帳號：

簽訂日期：_______年_______月_______日

簽定裝飾裝修合同 篇9

甲方：

乙方：

甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，根據《市商場市場消防安全管理規定》、《商廈經營管理制度》及其它各項規定，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。

第一條裝修商鋪

本合同裝修場地位於區商業街號樓商廈內之層號商鋪。

第二條裝修期限

裝修期限自______年____月____日起至______年____月____日止。

第三條裝修押金

乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20__元，裝修完成後，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環境、設施設備等條件後，一個月後無息退還裝修抵押金予乙方。

第四條裝修條例

1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批覆後方可進行裝修改造。

2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、範圍以及內容等詳盡信息。

3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。

4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責並承擔所有維修費用。

5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金元，租期不順延。

6、乙方需要改造商鋪，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，並賠償因此給商廈所造成的損失。

7、乙方如需對商鋪的電力系統進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，並經書面回覆後嚴格按照《市地區電氣安全工作規程》、《地區電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，並承擔由此造成的一切費用和損失。

8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建築物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，並不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，並賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃乾淨，不得影響商廈內的整體環境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。

10、乙方不得在商鋪內的牆壁、地面鑽孔，不得在牆壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。

11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求。

第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

負責人：負責人：

聯繫電話：聯繫電話：

______年____月____日______年____月____日

簽定裝飾裝修合同 篇10

發包方(簡稱甲方)：_______________

承包方(簡稱乙方)：_______________

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部( 1997 ) 92 號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況

1 、甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2 、裝飾施工地點：__區(縣)___路 ___號__樓___室。

3 、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

4 、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。裝飾裝修工程施工合同5 、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6 、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____

其中：

材 料 費：______，人工費：______

管 理 費：______，設計費：______

垃圾清運費：______，税金( 3.41 %)：____

其 他 費 用：______

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

7 、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

二、關於材料供應的約定：

1 、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2 、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

3 、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備，均應用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4 、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定：

1 、本工程執行 DBJ08-62-97 《住宅建築裝飾工程技術規程》、 DB31/T30-1999

《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2 、本工程由___方設計施工方案。

3 、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4 、由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5 、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

6 、工程驗收。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事後，若甲方要求複驗，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，其複驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

7 、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定：

甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬於乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定：

1 、工程款付款方式列下表：

付款時間 付款百分比 金額

對預算設計認可 簽訂合同之日 1000 元，第二次付款時扣除

合同簽訂後 開工前二至五天 65 % 元

施工過程中 工期進度過半 30 % 元

竣工驗收 當天 5 % 元

增加工程項目 簽訂項目變更表 100 % 元

注：裝飾工程有形市場另有規定的，亦可按市場規定辦理。

2 、工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

3 、工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4 、雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

六、其它事項

1 、甲方工作：

( 1 )甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明____份，並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，並説明使用注意事項。

( 2 )做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

( 3 )如確實需要拆改原建築結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，並承擔承擔有關費用。

2 、乙方工作：

( 1 )參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。

( 2 )指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

( 3 )未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准，不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任：

1 、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。

2 、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3 、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4 、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。

八、糾紛處理方式：

1 、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向上海市建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2 、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向

―――市仲裁委員會申請仲裁

―――人民法院提起訴訟。

(將不選定的解決方式劃出)

九、合同的變更和解除：

1 、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，並辦理終止合同手續。

2 、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

十、其它約定：

1.

2.

3.

十一、 本合同一式 _____ 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

委託代理人： 法定代表人：

住 址： 地 址：

電 話： 電 話：

郵 編： 郵 編：

簽訂日期： 年 月 日

簽訂地點：

簽定裝飾裝修合同 篇11

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

合 同 編 號:

北京市工商行政管理局監製

XX年三月修訂

使 用 説 明

1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發佈時止。

2、工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門核發的建築業企業資質證書。

3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。

4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成後，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。

5、竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成，經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。

6、驗收合格：承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的，均視為驗收合格。

7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響後，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。

粘貼印花税票處

北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款

發包方(以下簡稱甲方)：

委託代理人(姓名)： 民族：

住所： 身份證號：

聯繫電話： 手機號：

承包方(以下簡稱乙方)：

營業執照號：

住所：

法定代表人： 聯繫電話：

委託代理人： 聯繫電話：

建築資質等級證書號：

本工程設計人： 聯繫電話：

簽定裝飾裝修合同 篇12

發包人(全稱)：楊應萍

承包人(全稱)黔南州第二建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本着自願、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：都勻市財政局職工福利房。

1.2 工程地點：原沙包堡財政所。

1.3 工程項目及承包範圍：具體説見《工程預算書》。

1.4 施工日期：自20xx年2月25日始，至20xx年7月25日止，工期共5個月。

1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1於簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程餘款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保脩金計14000.00元后，剩餘部分一次性向乙方支付完畢。

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附件。

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委託人。否則，由此產生的一切後果由甲方自行承擔。

第三條 工期約定

3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;

3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》後，因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。

3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

第四條 工程項目(內容)變更的約定

4.1簽署本施工合同後正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

第五條 工程質量及驗收的約定

5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。

5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

第六條 工程結算的約定

6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續後，乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

第七條 服務的約定

7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

7.2保修服務時間及保脩金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

7.3保修內容及保修範圍：

7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;並承擔甲方所有損失。

7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

第八條 其他約定

8.1本合同自雙方簽署後，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。

8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

8.5由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

第九條 爭議解決的約定

1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

第十條 附則

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

簽署日期： 簽署日期：

簽署地點： 簽署地點：