法院依職權移送的文書裁定書（通用3篇）

法院依職權移送的文書裁定書 篇1

(_____________)民初____________號

原告：______________

被告：______________

原告_______________與被告_______________(寫明案由)一案，本院於_____________年__________月__________日立案。

_______________訴稱，(概述原告的訴訟請求、事實和理由)。

_______________在提交答辯狀期間未對管轄權提出異議/未應訴答辯。

本院經審查認為，(寫明移送的事實和理由)。

依照《中華人民共和國民事訴訟法》第_____條、第三十六條規定，裁定如下：

本案移送_____________人民法院處理。

本裁定一經作出即生效。

審判長_______________

審判員_______________

審判員________________

日期：____________________

法院依職權移送的文書裁定書 篇2

發包方(簽章)________________(以下稱甲方)

地址：____________________________

聯繫電話：____________________________

承包方(簽章)________________(以下稱乙方)

地址：____________________________

聯繫電話：____________________________

乙方承包甲方(__________________)裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上按照《___________》和《建築裝飾工程承包合同條例》的規定，並結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

第一條：工程概況

工程地點：____________________________________

工程內容：室內/室外裝飾工程;

承包方式：乙方包工包料;

工程造價：總承包價人民幣(大寫)____________元

施工工期：本工程暫定自______年______月______日開工，於______年______月______日竣工，總工期為日曆______天;另質保期限為______個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

第二條：施工圖紙等

2.1甲方進行設計，並向乙方提供施工方案、施工説明。

第三條：工程變更和終止

3.1工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。

3.2工程量變化和設計變更

(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。

(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。

(3)乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的，還須另行賠償。

(4)《工程項目變更單》簽定後作為本合同的附件和組成部分。

3.3合同終止

(1)因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，並進行結算後雙方簽署結算單，本合同終止;

(2)甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同;

(3)因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的;

(4)本合同履行期限屆滿自行終止;

(5)本合同依法解除。

第四條：工期延誤

4.1以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力因素;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

4.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

第五條：雙方權利與義務

5.1甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

5.3甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

5.4乙方應於本合同簽訂後2日內安排人員進場施工。

5.5乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用;

5.6乙方應規範、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔後可向乙方追償;

5.7乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

5.8乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，並清理好場地;

第六條：工程結算及工程款支付方式：________________________________________________________________

發包方(簽章)________________委託代理人：__________________日期：_________________

承包方(簽章)________________委託代理人：__________________日期：_________________

法院依職權移送的文書裁定書 篇3

甲 方：_______________________

乙 方：_______________________

簽訂日期：_______

年______月____日

甲方(用人單位)

用人單位名稱____________________________

用人單位住所____________________________

法定代表人或負責人 _________________________

乙方(勞動者)

姓 名__________

性 別_________

出生年月__________________

文化程度________________

聯繫方式__________________

户籍所在地______________________

實際居住地______________________

居民身份證號碼____________________

其他有效身份證件名稱_______________

證件號碼______________

社會保險個人編號______________________

甲乙雙方根據《中華人民共和國勞動合同法》和有關法律、法規、規章規定，在平等自願、公平公正、協商一致、誠實信用的基礎上籤訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

一、本合同於__________年______月____日生效。

二、乙方同意根據甲方工作需要，擔任或從事以下工作：___________________________________

三、工作地點：_______________________

四、乙方的工作時間為每天不超過四小時，自__________時起至__________________________時止 ，每週不超過二十四小時。

五、乙方完成本合同約定的工作內容後，甲方應當以貨幣形式向乙方支付勞動報酬，勞動報酬標準為每小時____________元，甲方向乙方支付的工資不低於當地最低小時工資標準。甲方向乙方支付勞動報酬的時間為每月上半月_________日，下半月_____________日。

六、甲乙雙方約定繳納社會保險費的辦法：

七、甲方根據生產崗位的需要，按照國家有關勞動安全衞生的規定對乙方進行安全衞生教育和職業培訓，併為乙方提供以下勞動保護條件：_____________________________

八、甲方應當建立、健全職業病防治責任制，加強對職業病防治的管理，提高職業病防治水平。因乙方從事的工作崗位有職業危害可能，在甲方的監督下，乙方須採取以下防護措施：。

九、甲乙雙方可以隨時通知對方終止勞動合同。

十、甲方違反本合同的約定支付勞動報酬或支付的小時工資低於蘇州市非全日制從業人員小時最低工資標準的，乙方有權向勞動保障行政部門投訴。

十一、甲乙雙方約定的其他內容___________________________________________

十二、雙方因履行本合同發生爭議，當事人可以向甲方勞動爭議調解委員會申請調解;調解不成的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

十三、本合同未盡事宜，均按國家、省和市有關規定執行，沒有規定的，通過雙方平等協商解決。

十四、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

乙方簽名：______________甲方蓋章：____________

簽名日期：_______________簽章日期：_________________