小區住宅樓建設施工合同（精選27篇）

小區住宅樓建設施工合同 篇1

甲方：乙方：

第一條 工程概況：

項目名稱：小區住宅樓

項目地點：

第二條 產品的名稱、規格、型號、數量和價格：合同總價￥ 人民幣 ： 合同總價包括各種配電箱的加工製作、配電箱的裝卸、運輸、堆放至招標單位指定地點、產品檢測費、管理費、税金、現場配合驗收、因質量問題引起的維修和更換、技術指導及技術培訓等所發生的一切費用。

第三條 交貨地點：小區工地現場甲方指定地點

第四條 交貨時間：__年 月 __年內不出現生鏽、漆膜脱落、龜裂等現象。

第六條 產品的交貨驗收及保管方式

6. 1乙方必須按甲方要求運抵卸貨地點，否則，甲方有權拒收貨物。

6.2合同簽訂時乙方提供的樣本、樣品甲方進行封存，作為產品驗收的依據。

6.3 貨到甲方指定的地點以後通知甲方、監理公司、工程安裝承包方進行驗收，若貨物與進貨數目不相符，或有損壞，或者貨物的包裝、品種、型號、規格、質量等不符合合同規定，甲方有權拒收全部或部分貨物，乙方須按照甲方要求收回或補齊，乙方實際交貨時間以乙方最終補齊貨物時間為準。參與交貨驗收的單位在貨物清單上共同簽字，並填寫交貨驗收合格證明，此合格證明為乙方交貨的憑證，也是乙方申請付款的必要依據。

6.4貨物在交貨驗收合格前所有權不轉移，產品的包裝、成品保護、貨物的丟失、損壞的風險由乙方承擔。

6.5乙方在交貨的同時應向甲方提交產品合格證、使用説明書等相關資料，否則，甲方有權拒收貨物。

6.6.對乙方所供產品，甲方有權隨機抽樣送檢，如送檢產品質量不符合相應國家或行業標準，甲方有權對乙方提出索賠。

6.7.產品質量必須通過國家檢測機構相關部門驗收標準為準。

6.8.為確保乙方所供產品質量，供需雙方需對產品質量層層把關。在生產期間，甲方有權指派相關人員進駐乙方廠區跟蹤檢查。

第七條 貨款支付方式

7.1 本工程不支付預付款。

7.2.驗收款：每批貨送達工地現場，並且該批貨款達到合同總價的60%時，經驗收合格付款手續齊全後 5日內支付該批貨款30%的進度款。

7.3.進度款付至合同總價的70%暫停。

7.4.配電箱安裝調試完成，經甲方驗收合格，資料交付齊全、正確、有效，手續完備，並按實結算後, 5日內支付至結算總價的90%。

7.5. 保脩金為 0%。

保修期為二年，保修期達到二年後如甲方或物業公司對產品質量沒有異議，則在 5個工作日退還保脩金。

第八條 變更處理方法在本合同規定交貨時間的 0個工作日前，甲方如須改變所訂產品的規格型號和數量及發貨時間、到貨時間，乙方只可對因規格型號和數量的變化而造成的價差調整合同金額，但不得就甲方的變更行為收取任何費用。

第九條 產品保修、補貨約定

9. 1產品保修期年,時間從甲方工程竣工驗收之日起計。

9.2 保修期因乙方產品質量出現的問題負責免費更換，乙方在接到甲方更換的要求後24小時內進行更換本合同規定的質量要求的產品。

否則甲方有權單方面選擇其他單位的產品，因此發生的費用從保脩金中扣除，而且乙方須對此造成的結果繼續負責。

9.3 應接受甲方和甲方物業管理公司的補貨要求，不得藉故拒絕補貨或推遲補貨;補貨單價參照原合同，補貨日期為接到通知後5天，由乙方送貨到甲方或甲方物業管理公司，並由乙方負責卸貨。

第十條 違約責任

10. 1合同簽訂後，除出現不可抗力的情況外，合同雙方必須履行合同各項條款。

倘若無法履行合同時，違約者需向對方支付本合同總價的 0%作為不能履行合同之賠償。

10.2乙方未按合同規定日期交貨，乙方須支付甲方逾期部分貨款總額每天千分之三的違約金，並依法賠償因此給甲方造成的損失，逾期交貨超過 0天的，甲方有權單方面終止合同。

10.3因為產品質量問題致使沒有一次性通過工程竣工驗收的，乙方應立即無償換貨並在7天內向甲方交送本合同規定的合格產品，向甲方支付未通過安裝驗收部分產品價款的5%違約金。

乙方逾期 0天未交送合格產品的，或者因為產品質量問題致使第二次沒有通過安裝驗收的，甲方有權單方解除本合同，乙方應向甲方退還該部分不合格產品的貨款，並支付該部分價款 0%的違約金。

10.4乙方依法承擔因為產品質量問題而給甲方、第三方造成的損失。

10.5因為貨物的包裝、品種、型號、規格、包裝、數量、質量問題致使未通過交貨驗收的，視為沒有交貨;乙方提供的貨物與甲方確定的樣品不符，視為沒有交貨因此造成逾期交貨的，按照本合同關於逾期交貨的有關規定執行。

10.6對因產品缺陷造成的人身、財產損害，乙方應根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律規定賠償。

第十一條 甲、乙方雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完成履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免除承擔違約責任。

第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，向本合同履行地有管轄權的人民法院提請訴訟。

第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本合同規定將貨款結算以後終止。

第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，經甲乙雙方協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第十五條 本合同用中文書寫，一式陸份，雙方各執叁份，具同等效力，未盡事宜，協商解決。

甲方： 乙方：置業有限公司

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

簽訂日期： 簽訂日期：

小區住宅樓建設施工合同 篇2

總包方(全稱、以下簡稱甲方)：

分包方(全稱、以下簡稱乙方)：

鑑於乙方已經與甲方簽訂工程勞務施工合同(以下簡稱為“分包合同”)，為了進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針，嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規，強化安全生產管理，落實安全生產責任制，依法從嚴治理施工現場，確保項目施工中操作人員的安全與健康，促進施工順利進行。

依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲方和乙方雙方就分包工程安全生產、文明施工事項達成一致，簽訂本協議書。本協議書為工程總分包合同的一部分，具有同等法律約束效應。

一、工程安全生產、文明施工標準

本工程安全生產、文明施工標準雙方約定為：

二、組成本協議書的文件包括：

1、本協議書第一部分：協議書;

2、本協議書規定條款;

3、國家、北京市關於建築施工管理的有關法律、法規、規範及標準；

4、協議書履行過程中，甲方和乙方協商一致的其他書面文件。

三、乙方向甲方，履行並嚴格遵守本協議書中所有條款及規定。

四、乙方必須建立健全現場安全生產、文明施工管理機構和職責。

五、乙方向甲方，在履行本協議書的過程中，甲方對乙方所進行的一切處罰和處理乙方均無異議。

六、乙方承擔由其負責向甲方提交的所有材料的法規、規範符合性及由此引發的所有法律後果，甲方的審核批准並不代表乙方無須承擔責任。

七、履行本協議書的過程中，甲方對乙方已處罰款項均不予以退還。

八、協議書的份數：

按分包合同一併處理。

九、有效期

同總分包合同有效期

十、協議書的生效

協議書訂立時間：年月日;

本協議書同雙方總分包合同一併生效。

甲方(公章)：乙方(公章)：

委託代表人：委託代表人：

小區住宅樓建設施工合同 篇3

甲方：____________________

乙方：項目承包責任人 (身份證 ____________________，手機____________________ ，項目經理部名稱： 

丙方： ____________________(身份證 ____________________，手機____________________ )

為建設 工程，甲方委派丙方到乙方任職(擔任 崗位工作)。根據《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規和《關於印發〈湖南省建築工程集團總公司項目承包合同管理辦法 〉的通知》(湘建總審字【_______________】_______________號)等集團總公司有關規章制度，結合本工程具體情況，經甲、乙、丙三方協商一致，簽訂本用工協議。

一、用工期限：從_______________ 年_______________ 月_______________ 日起至本項目建設工程施工合同實施完畢。

二、費 用：

1、 _______________年_______________ 月 _______________日起至_______________ 年 _______________月_______________ 日，乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業年金繳費等費用，共計人民幣_______________元/月; 

2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業年金繳費等費用，共計人民幣_______________元/月。

(一)、工資標準

1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承擔丙方税後工資_______________元。

2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承擔丙方税後工資_______________元。_______________年_______________月_______________日起以後

乙方仍需要聘用丙方，每年工資調整額在前一年度“議定工資標準”的基礎上增長不少於_______________元/月。

(二)、工資支付方式

1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元，另_______________元由乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)，用於甲方代付丙方的檔案工資;

2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元，另_______________元由乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)，用於甲方代付丙方的檔案工資。

(三)、單位部分的社保、住房公積金和企業年金繳費

1、繳費標準：乙方從_______________年_______________月_______________日起每月承擔丙方社保單位繳費_______________元、住房公積金單位繳費_______________元，企業年金單位部分_______________元，三項費用合計_______________元/月(該三項繳費隨總公司人力資源部每週期核定的標準而調整)。

2、繳費方式：乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)_______________元，用於甲方向主管部門代交丙方的社保、住房公積金和企業年金繳費。

三、甲方職責：

1、應向乙方真實反映丙方的個人資信、履職能力等情況;

2、監督乙方按時足額支付丙方費用;

3、負責協調乙、丙雙方關係;

4、聽取乙方關於丙方履職情況的意見，對丙方履職情況進行定期考核。

四、乙方職責：

1、負責提供丙方辦公場所和食宿(丙方伙食費按乙方管理規定交納費用);

2、按月足額支付丙方的費用，履行國家現行法律法規規定的責任和義務,承擔丙方在用工期間工傷事故的全部經濟責任;

3、負責丙方為本工程服務所必需的辦公用品、交通費、差旅費、通訊費(通訊費按_______________元/月包乾，未包括在工資費用中，由乙方向丙方按月直接支付)等;

4、負責按_______________元/月標準承擔丙方教育培訓費(該費用未包括在工資費用中)，從_______________年_______________月_______________日至施工合同實施完畢按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣);

5、負責對丙方進行工作考勤，《考勤表》(可以是傳真件或掃描電子文檔)於每月30日之前報甲方綜合辦公室(聯繫人蔣新宇，電話_______________，傳真_______________)。如乙方未按時報送《考勤表》，視同丙方本月正常出勤，應當足額支付本月費用。

五、丙方職責：

1、認真履行崗位職責;

2、自覺遵守甲方、乙方制定的各項規章制度;

3、及時向甲方繳納個人或單位部分的社保、住房公積金和企業年金繳費(在總公司辦理了社保、住房公積金和企業年金的);

4、協助乙方按期向甲方報送月度《考勤表》。

六、其他：

1、本用工協議實施過程中甲方或乙方要求調動丙方，應提前30天書面通知對方，乙、丙方接到甲方發出的《調令》且辦理完相關手續後丙方方可離開項目部。

2、本用工協議書未盡事宜，按甲、乙雙方簽訂的《項目承包合同》相關約定執行。

3、本用工協議書一式壹份，經甲、乙、丙三方簽字後生效。

甲方(蓋章)：____________________ 乙方(簽字)： ____________________丙方(簽字)：____________________

代表(簽字)： ____________________委託代理人(簽字)：____________________

簽訂日期

小區住宅樓建設施工合同 篇4

合同編號：________

工程名稱：__________

工程編號：__________

工程類別：__________

發包方(簡稱甲方)_________

承包方(簡稱乙方)_________

簽訂時間：______________

簽訂地點：______________

根據我國現行法律、《建築安裝工程承包合同條例》和煤炭部有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條工程項目

一、工程名稱：____________

二、工程地點：____________

三、資金來源：____________

四、承包範圍、工程內容：

1、承包範圍：___________

2、工程內容(詳見附表1-1、1-2)_________

3、其它：______________

五、合同價款

1、合同總價款：__________萬元。

2、合同價款的計價依據

(1)____年以________文頒發的預算定額(統一基價);

(2)____年以________文頒發的費用標準;

(3)____年以________文批覆的人工費單價;

(4)____年以________地區預算價格;

(5)其它：_____________

第二條雙方責任

一、甲方責任

1、辦理工程永久用地的徵用和施工組織設計內規定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的)，並提供有關隱蔽障礙物資料。

2、辦理建築許可證及應由甲方辦理的其它證件。

3、____年__月__日前完成“四通一平”，即通往施工現場的水源、電源、通訊線路、運輸道路、平整場地;滿足施工用水、用電量的需要。負責場外運輸道路的維修，安排好現場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時，可委託乙方承擔。)

4、協調地方工農關係，改善施工環境，保證水、電、路、通訊工程的正常使用。

5、合同簽訂後__天內提供完整的建築安裝設計説明書及施工圖一式__份;施工技術資料(包括工程水文地質資料、水準點和座標控制點等)___份;___天內提交水準點和座標控制點，並進行現場校驗。

6、組織乙方、設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，做好交底會審紀要，在會審後__天內分送有關單位。

7、向經辦銀行提交撥款依據，按時辦理撥款和結算。

8、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收，負責組織工程的竣工驗收，按照國家和行業有關規定，及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結算。

9、指派_____同志為甲方駐工地代表，對工程進度、質量、合同履行情況進行監督檢查，負責簽證和受理各項報表及協商其它有關事宜，及時解決應由甲方解決的問題。

實行監理的工程，甲方委託總監理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方，後任繼續前任在合同中約定的權利義務。

二、乙方責任

1、負責施工區域內的臨時道路、臨時設施、鑿井設施、水電管路的敷設、管理、使用和維修工作。

2、編制施工組織設計(或施工方案)，做好各項施工準備工作。

3、嚴格按照施工圖説明進行文明施工，符合“環保”要求，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付。

4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告，以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計劃;提供月份施工作業計劃，材料設備、成品半成品等進場計劃(包括月計劃、用水、用電計劃)，月份施工統計報表，工程事故報告等。

5、工程竣工後，及時清理現場，做到工完場清。在規定的時間內提出完整的竣工驗收資料，辦理竣工驗收手續和提出工程竣工決算。

6、已完工的房屋、構築物和安裝的設備，在雙方約定的移交日期應負責保管。

7、利用永久建築和設備建井時，負責建築物和設備的維修和保養，保證礦井移交時的建築安裝工程質量。凡利用永久建築和設備所發生的維護和修理費用由乙方承擔。

8、指派________同志為乙方代表，負責施工現場的管理及與甲方的聯繫工作。

第三條工程期限

一、總工期為________天(日曆天)，自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工驗收。

二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應不齊全不及時，供應的材料、設備和工程撥付不及時，以及不可抗力、外部關係等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工，經甲方簽證後，工期順延。

三、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質量返工、事故處理等導致延誤工期時，工期不予順延。

四、提前或延誤交工，每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金。

第四條工程質量與驗收

一、乙方必須按照施工圖紙、説明書和國家頒發的有關規範、規程和標準進行施工，並接受甲方代表和工程監理人員的監督。

二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質量等級(見附表3)工程質量標準按照國家或行業的工程質量標準檢驗。

三、甲方要求的“創優”工程，工程竣工後，經質量驗收達到優質工程，甲方應按工程造價的__%支付優質工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)

四、乙方在施工中必須遵守下列規定

1、主要材料、設備、成品、半成品(包括由甲方供應的)必須按有關規定進行抽驗複驗，對材料改變或代用，必須經原設計單位和甲方同意。

2、乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方及監理工程師和工程質量監督站。重大質量事故處理方案，應經上級主管部門、設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究，並經甲方和設計單位簽證後實施。由此而發生的費用支出，由乙方承擔，工期不予順延。

五、工程驗收

1、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關單位進行月度驗收和中間驗收，驗收合格後各方在驗收證書上簽字。

2、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質量。乙方應在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監理單位參加檢驗，雙方確認工程合格後在工程驗收證書上簽字，如甲方不能如期派人蔘加檢驗，乙方可自行檢查驗收，做好隱蔽工程驗收記錄，甲方應予承認。工程隱蔽後若甲方提出複驗，乙方應予同意，複驗合格，工期相應順延，其費用應由甲方負擔;複驗不合格，費用應由乙方負擔，工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收，甲方提出複驗，不論合格與否，費用由乙方負擔，工期不予順延。

3、竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關圖紙、資料，由甲方組織有關單位在__天內驗收完畢。驗收合格，在驗收證書上簽字，進行單位工程質量評級並認證。如驗收不合格，應分清責任，限期整改，直至達到合格標準，所發生費用及工期由責任方負責。

4、竣工驗收後，乙方應根據有關規定備齊全部竣工資料一式___份，移交甲方。

六、工程保險。乙方按國家及行業有關規定的保修辦法，負責保修。保修期為：土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。

第五條建築材料、設備的供應、驗收和價差處理

一、由甲方供應以下材料、設備的實物數量(詳見附表2)

二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方採購。

三、任何一方供應的材料、設備應按合同規定按時、按質、按量供應，必須附有產品合格證或質量檢驗證書才能用於工程，任何一方認為對方提供的材料需要複驗的，應允許複驗。經複驗符合質量要求的，方可用於工程，其複驗費由要求複驗方承擔;不符合質量要求的，不得應用於工程建設中，且應按指定時間遠離施工現場，其複驗費用由材料、設備供應方承擔。

四、因材料質量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應方負責。

五、根據工程需要，經甲方代表簽證，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用時，由乙方承擔費用。

六、因材料設備供應不及時造成停工待料時，其停、窩工損失由供貨責任方承擔。

七、本工程材料價差按_________文《煤炭建設建築安裝工程造價價差調整辦法》中有關規定計算。

第六條工程價款的支付與結算

工程價款的支付和結算，應根據國家制定的基本建設工程價款結算有關規定執行。

一、本合同簽訂後____日內，甲方按合同總價款(或當年計劃建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元。支付臨時設施費___萬元;鑿井措施費___萬元。

二、甲方收到乙方的工程進度月報後必須在___日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價款的____%時，按規定比例逐步扣回備料款。

三、工程價款支付達到調整後合同總價的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收後，等保修期滿工程質量仍然合格，欠付的工程款連同利息一次支付給乙方。井巷工程辦完交工驗收即一次結清。

四、工程價款的結算依據，除工程計價依據外，還應有：

1、施工組織設計或方案;

2、設計變更文件;

3、隱蔽工程、工程變更、巖石硬度變化、材料代用等簽證;

4、井巷湧水量實測資料及地質條件變化的實測資料;

5、價差調整資料;

6、其它有關工程造價增(減)的合同文書往來函件或簽證。

五、凡雙方議定在本工程中採用的國家有關主管部門省(自治區、直轄市)人民政府或授權部門規定的定額(或基價)費用標準、人工、材料、設備價格等調整時，應相應對合同價款進行調整。

六、因甲方延期支付工程進度款或尾款，應向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金。

七、確因甲方延期支付工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成乙方停工窩工及其它損失的應由甲方承擔。

八、本合同價款的結算方式為：_____________.

九、乙方在全部工程竣工後____日內，將竣工結算文件送交甲方和經辦銀行審查，乙方應負責對審查中的疑問進行解釋。甲方在收到文件____日內審查完畢，如到期未提出書面異議，乙方可請求經辦銀行審定後撥款。

第七條施工與設計變更

一、甲方提供的設計圖約、説明書和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審，作出會議紀要，作為施工的補充依據，甲乙雙方均不得擅自修改。

二、施工中如發現設計有錯誤或不合理之處，雙方應及時以書面形式通知對方，由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計，乙方按修改或變更的設計進行施工。由於設計修改或變更而發生增減費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷，材料構件積壓的實際損失、工程量增減變化等)由甲方承擔，並調整合同價款，工期也做相應調整。

三、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經設計或有關技術部門審查，甲方同意後採用並實施，其節約的價值按國家規定分配。

四、甲方如需修改或變更設計，必須由原設計單位作出正式變更通知書或修改圖紙，乙方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明、技術資料設計圖紙齊全時，乙方才予實施。

五、施工中如發現地下埋藏的古蹟、文物等障礙物，乙方應立即通知甲方，由甲方報告文物管理機關處理並立即採取補救措施。由此增減的工程量及費用由甲方負責，並相應調整工期。

第八條工程監理

在實行工程監理的建設項目中，要認真執行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發佈的《煤炭工程建設監理規定》，甲方應向乙方正式通告監理單位及總監名單、監理職責、監理範圍。監理單位要向乙方通告監理工程師名單及從事專業。乙方要配合監理單位對建設項目進行監督管理。甲方、乙方及監理單位應建立有效的溝通渠道，按照規定的方式交換信息。

第九條違約責任

乙方違約責任

一、工程質量不符合合同規定的，負責修理或返工。由於修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

二、由於乙方責任造成工程不能按合同規定時間交付使用的，乙方償付逾期違約金。

三、保修期如發生質量問題，乙方接到甲方通知後____日內進行修理，否則，甲方有權另請施工單位進行修理，因此而發生的修理費用由乙方承擔。

甲方違約責任

一、未能按合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

二、工程中途停建、緩建或由於設計變更以及設計錯誤造成的返工，應採取措施彌補或減少損失，並應賠償乙方由此造成的實際損失。

三、工程未驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

第十條糾紛解決辦法

本合同履行中發生爭議，雙方當事人應及時協商解決，協商不成可申請煤炭部主管部門進行調解。協調不成或調解未達成協議，雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本合同中約定仲裁機構，事後未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)

第十一條施工安全

乙方應按煤礦安全法規及有關規定做到安全施工，承擔由於自身安全措施不力造成的責任和因此發生的費用，發生重大傷亡事故應按規定立即上報有關部門並通知甲方代表。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

第十二條附則

一、本合同一式__份(包括附件)，甲乙方雙方各執正本一份，副本由甲方報送經辦銀行、當地工商行政管理機關、煤炭部地區工程造價管理站、質量監督站、監理單位和建設主管部門備案。按規定必須辦理監(公)證的合同，送工程所在地工商、公證部門辦理監(公)證手續。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋公章或合同專用章即生效。需要辦理鑑(公)證的，自鑑(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款後終止。

三、本合同簽訂後，如需修改補充的，雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作為本合同的組成部分。

第十三條補充條款________________________________________________

甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________

單位地址：________________單位地址：________________

法定代表人(簽字)：________________法定代表人(簽字)：________________

代理人(簽字)：________________代理人(簽字)：________________

開户銀行：________________開户銀行：________________

帳號：________________帳號：________________

電話：________________電話：________________

電掛：________________電掛：________________

郵政編碼：________________郵政編碼：________________

日期：________________日期：________________

小區住宅樓建設施工合同 篇5

尊敬的審判長、審判員：

受某集團有限公司的委託，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閲案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。

關於《支付款及扣除款項確認表》的意見

一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委託書》，委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某並不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬於超越代理權限的無權代理行為，且被上訴人明知屬於無權代理行為，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。

第二、“扣除款項”對於上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中，上訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非

深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。

第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委託書》對他的授權，同樣屬於無權代理行為。

1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，並不在授權委託書授權範圍內，屬於其個人行為，不應約束上訴人。

黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委託書》的要求，被上訴人也明知這一點。

例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先，黃某表明了委託代理人的身份，在“委託代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限，黃某在合同上的簽署屬於有權代理行為。

但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構製作安裝合同》的行為是行使《授權委託書》權限的行為，《網架鋼結構製作安裝合同》本

身並沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝合同》中，確認黃某為某公司在該合同履行中的委託代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。

2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”，也不屬於“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。

綜上，黃某超越代理權限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬於無權代理行為，且被上訴人也明知黃某屬於無權代理，事後上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。

二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中籤署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。

根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，並做好檢查記錄; 3 複核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委託範圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據

證明該監理員獲得了業主的相應授權。

該監理員的行為還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於上訴人的施工範圍。因此，“滿鋪施工平台”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的權限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。

三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，並不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。

第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。

第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。

第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平台”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。

同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬於上訴人的工程範圍，包括在工程總價裏，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

關於維修義務及維修款的意見

一、本案訟爭的維修事項屬於合同第八條約定的“質量保修”範圍。

根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用後，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

二、上訴人積極履行了保修義務。

根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答覆被上訴人，上訴人於7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。並告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人並未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬於違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的後果應由被上訴人自行承擔。

被上訴人分包的工程是專業工程，屬於專業分包，在被上訴人提交的證據11、12裏也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保脩金內扣除，不足部分才由上訴人支付。

關於提供施工圖紙和竣工資料的意見

一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

爭議工程施工完畢並得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。

依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。

在上訴人向被上訴人交付施工圖紙後，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工並由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過後的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。

綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。

代理人：

小區住宅樓建設施工合同 篇6

發包方（甲方）：________________________________　　地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________　　法定代表人：____________ 職務____________　　承包方（乙方）：________________________________　　地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________　　法定代表人：____________ 職務____________　　依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，並嚴肅履行。　　

第一條 工程項目　　

一、工程名稱：________________　　

二、工程地點：________________　　

三、工程編號：________________　　

四、工程範圍和內容：全部工程建築面積________平方米。（各單項工程詳見工程項目一覽表）　　

五、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元，其中：人工費________元。（各單項工程詳見工程項目一覽表）　　

第二條 工程期限　　

一、開竣工日期：依照國家頒佈的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：　　全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。（各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表）　　

二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協議書中

第三條規定，分別負責按時完成。　　

三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議，並報有關部門備案。　　

1.由於人力不可抗拒的災害，而被迫停工者；　　

2.因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者；　　

3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。　　

第三條 物資供應　　

一、全部工程所需的物資按下列第（ ）項供應方式辦理：　　

1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責採購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責採購供應。　　

2.統配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用，特殊材料及統配、部管的機電產品，由甲方負責採購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責採購供應。　　

3.包工不包料工程，全部材料、設備由甲方採購供應到現場或指定的加工地點。　　

4.其他方式：　　

二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限，詳見甲方供應材料、設備一覽表。　　

三、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗（甲方委託乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協議）。　　

四、工程所需材料，如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時，應事先先取得原設計單位和甲方同意，並由三方簽訂協議後實行。由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費，應按現行規定辦理結算。　　

五、凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證；如無合格證明，必須經供應方試驗合格後方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。　　

六、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。　　

第四條 工程款結算　　

一、全部工程造價的結算方式。按下列第（ ）項規定辦理：　　

1.以審查後的施工圖預算加增減變更預算進行結算。　　

2.按施工圖預算加包乾係數確定的包乾造價結算，包乾範圍以外的費用；另按有關規定付款。　　

3.按標準施工圖單方造價包乾結算，包乾範圍以外的費用，另按有關規定付款。　　

4.包工不包料工程，按預算定額規定的人工費結算。　　

5.招標的工程，按中標的價款結算。　　

二、工程款撥付與結辦法，按現行規定辦理（詳見附件）。　　

第五條 施工與設計變更　　

一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。　　

二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：　　

1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議後，方準施工。　　

2.在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規模時，應在施工前按審批程序重新報批，經審查處審核工程預算，審查投資後，並由甲乙雙方簽訂協議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。　　

3.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。　　

4.在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。　　

三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成後，必須經過驗收作出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，並作好記錄，重大或複雜隱蔽工程，應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，並辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。　　

四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協議所附的變更預算，應在施工前及時送，做為結算工程款之依據。　　

第六條 竣工驗收、結算與保修　　

一、乙方在單項工程竣工前____日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意後，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。並償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。　　

二、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內，乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收後的工程發生損失，應由甲方承擔。　　

三、本項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續，作為該單位竣工工程驗收之依據。　　

四、在進行竣工工程驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，並在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格後，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。　　

五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。　　

六、竣工工程驗收，以國家頒發的施工驗收規範、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件：　　

1.增減變更文件和其他洽商記錄；　　

2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；　　

3.工程竣工後，應繪製竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以説明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委託設計單位、施工單位繪製竣工圖。　　

七、乙方在單項工程竣工驗收後，屬於民用建設項目應於竣工驗收後15天內，屬於工業建設項目，應於竣工驗收後30天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件後，民用建設15天內，工業建設20天內審查完畢，如到期未提出異議，由審定撥款。　　

八、工程竣工驗收後，乙方對施工的土建工程質量負責保修________年，採暖工程保修

第一個採暖期內。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理。（屬於專業性建築安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理）　　

九、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。　　

第七條 違約責任和仲裁　　

一、由於乙方責任未按本合同規定的日期竣工，（以竣工驗收合格日期計算）每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金；屬於包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。　　

二、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。　　

三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規定，另行協議。　　

四、建築安裝工程承包合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解；解決不了的，可選擇下述第（ ）項處理：

（1）向建築物所在地的仲裁委員會申請仲裁，

（2）直接向人民法院起訴。　　

第八條 附則　　

一、預算審查手續，由建設單位將建築安裝工程承包合同（附施工圖預算）送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑑證的，可到建築物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑑證。　　

二、在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同（工程協議書），可做為本合同之附件。　　

三、招標工程，按《市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。　　

四、雙方商定的其他事項：　　

第九條 合同附件　　

一、工程項目一覽表。　　

二、全部施工圖紙。（合同正本有此附件）　　

三、施工圖預算。（合同正本及建設有此附件）　　

四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。　　

五、有關協議：　　

六、有關補充合同：　　

第十條 合同份數及有效期　　

一、本合同一式____ 份，甲乙雙方各執正本一份，並分別報送雙方業務主管部門副本一份。　　

二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。　　建設單位（發包方）：____________________　　工程負責人：____________________________　　________年____月____日　　建工單位（承包方）：____________________　　工程負責人：____________________________　　________年____月____日

小區住宅樓建設施工合同 篇7

甲方：_____________________乙方：_____________________

地址：_____________________地址：_____________________

電話：_____________________電話：_____________________

茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

一、工程依據和技術指標

1.發電機組型號：_____________;冷卻方式：_____________;台數：_____________。

2.技術指標

根據(《國家城市區域環境噪聲標準》3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______。

評價點位置：__________________________________________

所屬區域：____________________________________________

噪聲標準：白天________;晚上________。

注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

二、噪音治理要求

1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

三、噪音治理措施

採用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

五、完成期限

在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

六、施工條件及協作事項

________________________________________。

七、工程費用及支付辦法

總工程費用為：________________

付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。

八、其它

1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本着保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

委託方(甲方)：________________

承接方(乙方)：________________

簽訂時間：______年______月____日

基礎建設施工合同範本二建設單位：_________(以下簡稱發包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建築面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執行)

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

4.按協議負責按期撥款。

第九條：承包方義務

乙方負責：

1.按協議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4.竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協助條款。

第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：(蓋章)承包方：(蓋章)

法定代表人：_____法定代表人：______

地址：________地址：_________

開户銀行：______開户銀行：_______

帳號：________帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

小區住宅樓建設施工合同 篇8

甲方：　　乙方：　　依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，簽訂本合同。　　

一、工程名稱：　　環山中和廚房後水圳混凝土圳邊及護坡工程　　

二、工程地點：　　環山中和廚房後　　

三、工程內容：　　護坡總體積為30.89；　　護坡總投資13900元。　　宿舍後圳護坡長：42.2寬0.3高0.8

10.13 3　　宿舍後圳邊：長42.2寬0.5高0.24

5.063　　廚房後圳邊：長38.4寬0.5高0.3

5.763　　廚房後圳護坡：長38.4寬0.3高0.8

9.223　　伸進土中加寬腳：長0.3寬0.15高0.820個

0.72　　30.89 3450元 313900元　　

四、合同工期　　

1、經雙方協商確定工作日為20天，自________年____月____日起至________年____月____日。　　

2、若施工過程中發生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。　　

五、質量標準　　

1、工程的總承包價暫定為人民幣大寫壹萬叁仟玖佰元整，13900.00元。　　

2、總承包價為包乾價，包含了人工、機械、管理、協調、税費等一切費用，甲方無需再向乙方支付任何費用。　　

3、工程量的確認：施工過程中，若工程量變更，根據上述單價另行簽訂補充協議，或工程變更單。　　

4、支付方式：工程完工後，付給合同總價70%，餘款按規定竣工驗收後____日內全部支付。　　

六、甲方義務　　

1、 按時向承包人撥付工程款。　　

2、 工程文明生產中涉及環保、衞生以及社會治安等問題由發包人負責解決且工期順延。　　

七、乙方義務　　

1、在本合同簽訂生效後二天內向甲方提交該項目施工方案及進度計劃。　　

2、自覺接受發包人及有關主管部門的管理、監督和檢查，確保施工機械安全性能良好，操作人員持上崗證上崗；接受發包人及有關主管部門日常對機械設備、材料質量，操作人員的有效證件、持上崗證情況的檢查。　　

3、在施工過程中按發包人統一規劃堆放材料、機具，按發包人標準化工地要求設置標牌，搞好工區的管理，做好職責區的治安保衞工作。　　

八、施工安全　　承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受甲方安排的檢查人員實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人按全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。　　

九、違約責任　　

1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金，違約金數額為應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息。　　

2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期____日，乙方應向甲方支付本工程總金額千分之五的違約金；逾期超過____日，甲方有權單方面解除合同。　　

十、其他　　本協議自雙方簽字或蓋章後生效，一式二份，雙方各持一份。未盡事宜，當發生時甲乙雙方互相協商解決。　　甲方： 乙方：________年____月____日

小區住宅樓建設施工合同 篇9

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上，經協商一致，簽訂本合同。

1.工程概況

1.1.工程名稱:

1.2.報建編號：

1.3.工程建設地點：

1.4.總建築面積：

1.5.建築類型：□住宅

1.6.工程總投資：

1.7.勘察單位：

1.8.設計單位：□公建平方米。□工業□其它。萬元。。。萬元，其中，建安費：

2.審查對象

3.審查內容

3.1.是否符合工程建設強制性標準。

3.2.地基基礎和主體結構的安全性。

3.3.勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應圖章和簽字。

3.4.其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

4.審查依據

4.1.國家和項目所在地有關法律、法規的規定以及工程建設強制性條文和標準。

4.2.項目相關的審批文件，徵詢、諮詢意見。

4.3.有關專項審查、專項技術評審等評估報告。

5.審查時限

5.1.根據甲方的建設計劃，本工程按以下方式進行審查：

□整體□分階段□其他。

5.2.甲方應提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設計文件審查通知後，應在___個工作日內完成相應的審查工作，向甲方出具審查合格書等有關材料。

5.3.審查工作期限不包括勘察設計單位的修改時間。

6.審查結果

6.1.審查合格的：

6.1.1.乙方應及時編制審查報告。

6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

6.1.3.甲方收到審查合格書後的個工作日內向乙方提供套審查合格的施工圖，經乙方審核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。

6.2.審查不合格的：

6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見，並報有關部門備案。

6.2.2.甲方負責對施工圖設計文件進行修改，並及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。

7.審查費用及支付方式

7.1.審查總費用為：

7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設工程施工圖設計文件審查合格書》後，付清審查總費用。

7.3.施工圖經設計單位修改後重新送乙方審查的，不另計費用。

8.甲方權利和義務

8.1.及時向乙方提供建設項目施工圖審查的全套資料，並對其完整性、真實性負責。

8.2.提出建設工程項目施工圖送審進度計劃。

8.3.安排專人與乙方聯繫，協調處理與施工圖審查工作有關事宜。

8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。

8.5.甲方對審查意見有疑義的，可報有關部門申請複審。

9.乙方權利和義務

9.1.安排符合項目所在地建設工程施工圖設計文件審查人員要求的專業技術人員從事審查工作。

9.2.保證審查質量，確保相關部門的規定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。

9.3.審查工作完成後，除上報、送審和應存檔的圖紙資料外，乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方，並負保密義務。

9.4.乙方應具備審查送審施工圖設計文件所要求的資格、能力及條件。否則，甲方可解除本合同，乙方應向甲方返還其已收到的審查費用。

10.違約責任

10.1甲方違反本合同約定，應向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的，每延誤一天，應按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。

10.2工圖設計文件經乙方審查合格後、仍因違反法律、法規或工程建設強制性標準等原因給甲方造成損失的，乙方應予賠償。

11.其他

11.1.未經相對方書面同意，任何一方不得轉讓其在本合同項下的全部或部分權利和義務。

11.2.因本合同所生爭議，由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協議約定不一致的，以本合同為準。本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份，具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

小區住宅樓建設施工合同 篇10

發包方：____________　　承包方：____________　　依照《民法典》及其它有關法律、行政法規，甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方，由乙方負責承包施工。遵等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，明確雙方的權利義務關係，經協商訂立本合同。　　

一、工程概況　　工程名稱：賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目　　

1、路基長5公里，路面寬

3、5米，總計整修面積17500平方米，中標價3萬元。　　

2、路面長5公里，路面沙化寬

3、5米，厚15釐米，總計沙化面積17500平方米，中標價12萬元。　　

3、鋪設涵洞4道，涵洞深

3、5米，中標價2萬元。　　工程內容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培築。　　

二、工程承包範圍　　承包範圍：施工設計全部內容。　　

三、工程價款及支付方式：合同價款金額合計（大寫）：____________（人民幣）：____________萬元。　　工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格後決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金，工程竣工無質量缺陷後付給乙方。　　

四、雙方的權利義務：　　

1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規範的要求施工，乙方確保質量達到合格。　　

2、乙方必須在簽訂合同之日起____日內開工。　　

3、甲方對乙方的施工有監督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格後，方可進行下一工序的施工。　　

4、未經甲方同意，乙方不得更換項目經理，否則，甲方有權終止合同。　　

5、乙方不得將工程項目轉包，未經甲方同意不得分包。否則一經查實，甲方有權終止合同，同時不承擔任何由此引發的法律責任。　　

6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的，由乙方負責賠償。　　

7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。　　

8、施工所需繳納的各種税費由乙方承擔。　　

五、違約責任：　　

1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元天支付違約金。　　

2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。　　

3、若甲方對工程質量進行驗收不合格，需要返工、修復的，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。　　

4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止合同，解除承包關係，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。　　

六、合同工期：　　開工日期：________年____月____日　　竣工日期：________年____月____日　　合同工期總日曆天數____________天。　　

七、質量標準　　工程質量標準：合格。　　

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。　　

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。　　

十、合同生效　　本合同雙方約定簽字蓋章後生效

小區住宅樓建設施工合同 篇11

委託方(甲方)：_________________簽約日期; _________

承接方(乙方)：_________________簽約日期; _________

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方房屋進行水泥板天花吊頂工程，訂立本協議，以共同恪守。

一、工程地點：_________________區__________街__________單元__________室

二、形式結構：_________________層式__________室__________廳__________廚__________衞

三、工程時間;共計工程時間______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚

四、工程項目：_________________

1、總共七棟;每棟兩層。

2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，協商確定。

五、承包方式：_________________甲方按乙方要求必須保證裝修期間的裝修場地可以正常施工，和施工期間的水電供應正常，乙方負責施工。

六、質量標準：_________________施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。

七、工程造價標準：_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方，石膏線12元∕米，窗簾盒60元∕米，鋁扣板每平方______元。﹙注;所有平方米數以實際平方米數計算﹚乙方按圖施工，如甲方有更改等，應另外支付乙方增加的工程款項。

八、付款方式：_________________為確保工程質量，完工後每棟總工程款暫扣5%元押金，___________年______月______日至___________年______月______日內無任何問題，將全額返還乙方。每一棟工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工要求，三天內付清乙方所有工程款項。﹙收款;乙方只提供收款收據，不提供正式發票﹚

九、其它;經甲乙雙方協定施工前後，以及施工中途，甲方天花吊頂等各項工程如有消防管，空調管等須安裝改變，乙方概不負責。

十、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

甲方：_________________

乙方：_________________

_____年_____月_____日

小區住宅樓建設施工合同 篇12

建設發包發：

承包施工方：

經甲、乙雙方友好協商，甲方將位於貴州省仁懷市茅台鎮私人房屋亮化建設施工項目發包給乙方，雙方秉着平等、自願、誠實、信用的原則，特簽訂此合同，望共同遵守：

一、承包方式

施工工程採取清包，即包工不包料的方式。

二、建設工期、承包範圍及工程款計算方式

工程建設從乙方進場當日開始計算，工期至年月日以前完成，乙方保證在規定時間內完成工程建設進度。承包項目具體情況如下：

1、甲方只提供建設材料到施工場地路邊，乙方自己負責施工原材料的搬運使用。

2、砌磚按塊數計算，單價為：零點五五元一塊，;外牆磚單價為：五十八元每平方米，。

3、乙方必須在規定時間內完成以上1至2條承包項目工程，如在規定的時間內未完成，甲方將不支付乙方任何工程費，並且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。

三、甲方職責

根據房屋建造需求，甲方及時提供房屋建設所需建築材料，以保證乙方按約定的工期順利施工。

四、乙方職責

乙方自帶砌牆和外牆磚施工用具和師傅、小工等施工人員，按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工。

五、工程質量要求

砌牆平面平整垂直牆角，頂角垂直，砂漿飽滿，澆灌平整、牢實，外牆磚必須平實、整齊，縫隙合理。以上工程質量如驗收不合格造成的損失由乙方負責。

六、工程檢查、驗收

在不影響乙方正常作業的情況下，甲方對工程作業進度、質量進行全程監督檢查，並於工程建設完工後乙方通知甲方對工程進行驗收，合格後支付工程款。

七、工程款支付辦法

工程款採取分結方式，房屋施工開始10天后甲方保證支付乙方施工生活費，工程結束驗收合格後甲方一次性支付乙方房屋建設施工工程款。

八、安全責任

乙方必須認真按施工操作程序施工，必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設施，並做好施工人員的安全教育，堅持安全第一、質量第一、預防為主，若施工中發生安全事故，均由乙方負責，甲方不負任何責任。

九、其他情況

施工期間乙方伙食自理，甲方只提供住房。

十、其它未盡事宜

1、甲乙雙方各自的材料、工具，甲乙雙方各自負責保管。

2、乙方施工在保證質量的前提下應愛惜材料，避免造成浪費。

3、本協議一式二份，具有同等法律效力，甲乙雙方簽字後生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協議，尚若違反，造成的損失由違約方負責。

4、未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理，協商不成按《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規執行。若甲乙雙方發生糾紛應秉着友好的原則先協商解決，協商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

____年__月__日____年__月__日

小區住宅樓建設施工合同 篇13

發包方(甲方):

承包方(乙方):

依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建築法》、《天津市公路管理局合同管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自願、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同:

第1條:工程概況

1.1 工程名稱:

工程地點: 工程內容:

1.2 承包範圍:

1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日

第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫

第3條:工程款結算方式：

第4條:合同生效及終止:

本合同自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 後即告終止。

第5條:合同份數

5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;

5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。

合同簽訂時間:

合同簽訂地點: 備註：

發包方(章) 承包方(章)

地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人:

委託代表人: 委託代表人:

電話: 電話:

小區住宅樓建設施工合同 篇14

建設單位(以下簡稱甲方)：

施工單位(以下簡稱乙方)：

婺源縣新增施工便橋工程，根據《中華人民共和國_____》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本着互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

第一條?工程項目

(一)工程地點：香田小區

(二)工程內容：貝雷架鋼便橋

(三)承包方式：包工包料

第二條?工程造價為人民幣：?19.91萬元整

第三條?合同工期

1.雙方商定總工期30天。

開工日期：20_________年06月?20?日，竣工日期：20_________年?07?月?20?日

2.如遇下列情況,經甲方代表簽證後,工期可以順延。

①因遇人力不可抗拒的自然災害(颱風、火災、地震)等造成的停工。

②因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。

③因停水、停電等情況達六小時以上時。

④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。

⑤甲方不能按合同規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。

第四條?工程質量標準和保修期

(一)?工程質量標準按國家現行施工規範驗收

(二)?工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，

第五條?材料設備供應

(一)?工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號採購。

(二)?材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。

第六條?付款方式

完工後一個月內一次性付清。

第七條?責任範圍

(一)甲方責任：

1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;

2、及時組織工程竣工驗收工作;

3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收並支付乙方工程款。

(二)乙方責任：

1、按施工安全規範保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。

①?承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場_____，一旦發生問題，後果自負。

②?乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關係，否則一切後果自負。

③?乙方施工期間損壞原有建築物、消防設施應負責一切後果。

2、負責做好材料、設備的採購，保管工作：

3、負責及時清理建築垃圾，工程施工結束後，負責清理完畢場內建築垃圾。

第八條?其它事項

(一)合同簽訂後，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：

1、經雙方充分協商，發出設計變更通知單

2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整後，甲方須分別簽字蓋章認可;

3、增加或變更內容所需材料必須落實;

(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;

(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，並賠償乙方停工的誤工損失;

(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關_____機構裁決。

(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款後失效。

第九條?本合同一式?叁份，均具有同等效力。

甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________?法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日?_________年____月____日

小區住宅樓建設施工合同 篇15

甲方： （以下簡稱甲方）　　乙方： （以下簡稱乙方）　　根據《中華人民共和國民法典 》、《物業管理條例》等有關法律 、法規 和政策，在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方所服務小區公共綠化養護事宜訂立本合同。　　

第一條 服務場所基本情況　　座落位置：　　項目：　　

第二條 綠化養護範圍　　

第三條 綠化養護內容　　上述

第二條範圍的喬木、灌木、花卉、草坪、盆栽等綠化的日常綠化清潔、除草、澆水、施肥、病蟲防治、修剪、補苗移植、中耕鬆土、做保水圈、防風防寒等工作。　　

第五條 綠化養護服務質量要求及扣分（支付違約金）標準、檢查方式見附件　　

第六條 承包方式　　採用由乙方包工、包料（即養護肥料、養護水電、藥物、待補苗木、綠化垃圾清運）、包工具、包設備、包質量、包安全、包風險的方式。　　

第七條 合同期限　　本合同期限自年____月____日起至________年____月____日止。　　

第八條 甲方的權利和義務　　

1、甲方有權對乙方綠化養護服務質量、計劃落實進行監督檢查；　　

2、批准乙方依據季節和植物生長特徵編制的年度養護計劃；　　

3、甲方為乙方無償提供存放養護工具的場所；　　

4、甲方應按時、足額（扣除違約金後）支付乙方綠化養護服務費用；　　

5、不得干涉乙方內部員工工作分配、日常的綠化養護保潔安排、正常的經營活動。　　

第九條 乙方的權利和義務　　

1、有權依照本合同約定獲取提供綠化養護服務的報酬；　　

2、有權制定各項綠化養護工作管理辦法、規章制度，自主開展各項管理經營活動，不受甲方干涉；　　

3、因政府、行業組織、同行等參觀檢查或甲方臨時開展各項活動的，甲方不再另行支付費用，乙方應全力配合；　　

4、未經甲方書面同意，乙方不得將本合約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給

第三方及其他個人；　　

5、乙方應按照甲方的要求向甲方提交年度綠化養護方案，於上月____日提交下月工作計劃，當未按計劃實施時應告知甲方並説明原因；　　

6、乙方應按照本合同及附件約定的工作範圍和執行標準、工作時限，保質保量履行合同義務；　　

7、乙方應做好以下工作，確保住户、甲方員工、行人及他人人身及財產安全：　　

（1）暴雨、颶風來臨前大型喬木加固；　　

（2）增加可能影響到行人、遊人安全的樹木加固設施；　　

（3）及時拆除固定樹木的支架、鐵線；　　

（4）加強帶刺樹木對人身安全的防護；　　

（5）路邊、停車位（場）邊等公共場所樹木、花草定期修剪；　　

（6）綠化垃圾及時清理；　　

（7）噴施農藥前、中的安全通告與警示；　　

（8）修剪、更換樹木、花草時現場的安全防護；　　

（9）養護工具的安全使用、管理與使用時現場安全管理；　　

（10）使用安全、達標的養護設備設施、病蟲害防止藥品；　　（1

1）採用安全、合理、有效的工作方式、方法；　　（1

2）其他可能發生危及人身、財產安全的工作。　　

8、乙方有義務接受甲方的工作監督和檢查。乙方所有員工禁止在工作範圍內、留宿、爭吵，進入住户室內；　　

9、乙方工作人員應穿着統一服裝，形象端正；　　

10、乙方應定期自行組織員工進行職場技能、緊急狀況處置技能、災害事故救護、設備設施安全操作、藥物安全噴灑和自身安全防護等培訓。乙方有責任對員工進行法制、衞生社會公德宣傳和崗前及崗中培訓，並進行有效的考核檢查；　　1

1、乙方需按照法律法規 、政策為員工辦理有關勞動僱傭、勞動保障手續及相關勞動保險；　　1

2、乙方在養護期間應對生長不良、已老化的花卉及時進行更換；應保持草坪平整，經常性積水的低窪處，應逐步用河沙或黃泥填高；保持工程環境乾淨整潔；可修剪類的灌木、草坪修建整齊；自然造型類花草長勢良好；向外移植花苗，必須經甲方書面同意；乙方不得私自改變小區綠化設計、配置。　　

第十條 綠化養護服務費用 （注：含税，未扣違約金）　　

1、 綠化養護費用按月計取，每月甲方應付費用為B： 元（大寫人民幣： 元），年度總費用為B： 元（大寫人民幣： 元）。　　

2、綠化養護費在每月____日前支付，如支付日為節假日、公休日，則支付日順延至上班後的

第一個工作日。　　

第十一條 違約責任　　

1、乙方因工作疏忽導致甲方、住户、他人人身及財產損失的，應依法承擔責任，當該疏忽導致甲方承擔連帶賠償責任的，乙方應承擔甲方承擔的全部責任；乙方員工故意偷竊、破壞甲方及住户財產的，甲方有權要求乙方賠償損失，扣除兩倍偷竊或破壞物品價值的違約金，並要求乙方更換肇事員工；乙方員工辱罵、毆打甲方工作人員、住户的，甲方有權單方面終止合同，要求乙方支付1個月服務費的違約金；乙方員工侵犯住户、甲方員工其他合法權益的，除應依法承擔責任外，根據性質乙方向甲方支付相當於兩倍經濟責任的違約金。　　

2、合同有效期內，非因苗木老化、他人故意破壞造成喬木、灌木、花草死亡的，乙方承擔更換或賠償責任，更換的苗木應基本與死亡苗木的品種、規格、長勢相當，否則應得到甲方的書面許可。　　

3、乙方提供的綠化養護服務不符合約定要求，甲方可責令乙方現場負責人隨時整改。若整改不及時或多次違反同一質量要求，可按合同附件扣分（支付違約金）標準扣除違約金；嚴重違反質量要求、特定質量要求的，不經事先通知可直接扣除違約金。違約金從下月支付上月的服務費中扣除。　　

4、違反

第九條第5款規定，乙方未按時向甲方提交年度方案、月計劃的，應按每日30元向甲方支付違約金；乙方未按方案、計劃實施且沒有合理理由的，每次應向甲方支付違約金50——300元，且甲方保留要求乙方彌補未實施措施的權利。　　

5、違反

第九條第

3、

6、

7、

8、

9、

10、12規定的，根據性質每次每處乙方應向甲方支付違約金20——200元，嚴重的應支付違約金200——600元。　　

6、因甲方原因每推遲一天支付綠化養護服務費用，甲方應每天向乙方按延期支付總額款3‰的滯納金。　　

第十二條 合同解除　　

1、若雙方之一方宣佈或者被地方法院判定破產，本合同自動終止，雙方之間的債權債務仍需清算。　　

2、乙方每年違約金累計超過20元，甲方有權單方面終止合同。　　

3、違反

第九條第4款規定，未經甲方書面同意，乙方將本合約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給

第三方及其他個人的，甲方有權終止本合同，乙方應向甲方支付違約金20元。　　

第十三條 其他事項　　

1、乙方更換現場管理人員應在____日前以書面形式告知甲方，並確認相關管理人員緊急聯絡方式。　　

2、甲、乙雙方工作銜接均以書面形式進行，並由雙方現場主管人員簽署意見。　　

3、乙方需向甲方提供企業經營許可執照等相關法定證照正本供甲方驗證，複印副本交由甲方存檔備案。　　

4、雙方可對本合同的條款進行修訂更改或補充，以書面簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。　　

5、合同規定的管理期滿，本合同自然終止，雙方如續訂合同，應在該合同期滿____日前向對方提出書面意見。　　

6、本合同執行期間，如遇不可抗力，致使合同無法履行時，雙方均不承擔違約責任並及時協商處理。　　

7、本合同在履行中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成時，可提交合同簽定地人民法 院依法裁判。　　

8、本合同之附件均為合同有效組成部分，本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同附件和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。　　

9、本合同正本連同附件共 頁，一式 份，甲、乙雙方及 各執一份。　　

10、 本合同自簽訂之日起生效。　　甲方： 乙方：　　授權代表： 授權代表：____日期：____日期：

小區住宅樓建設施工合同 篇16

出資方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲方委託乙方承擔本合同第二條表中所列項目的建設工程施工圖設計文件審查任務，經雙方協商一致簽訂本合同。

第一條 本合同依據《中華人民共和國合同法》及建設部第134號令簽訂。

第二條 本合同審查項目內容見下表(勘察、施工圖)：

第三條 甲方應向乙方提交以下資料及文件：

1、建設項目立項文件(發改委簽發的批准文件和規劃部門簽發的規劃紅線圖);

2、工程勘察成果報告(附設計單位簽發的勘察技術要求);

3、全套施工圖設計文件及相應的計算書(含計算模型光盤)。

第四條 甲方應按省物價局、湖北省建設廳發佈的鄂價房服[20xx]273號文件規定支付施工圖設計文件審查費，本項目審查費應 為元。甲方於 月 日將商定的審查費 交乙方財務室，乙方財務確認收費後審查程序正式啟動。

第五條 雙方責任

1、甲方按本合同第三條規定內容向乙方提交資料及文件，並對其完整性、正確性及時限負責;乙方對審查結論的合法性和有效性負責。

2、乙方在審查程序啟動後的15個工作日內出具《審查意見》;對審查合格的項目，乙方在審查合格後的7個工作日內向甲方出具《審查合格書》;對審查不合格的項目，由原設計單位修改完善後送乙方複審，複審合格後，乙方向甲方出具《審查合格書》;

3、甲方對乙方作出的審查意見有重大分歧時，可由甲方向省建設行政主管部門提出複審申請，並由省建設行政主管部門作出仲裁決定。

4、未經乙方同意，甲方不得擅自變更審查合格的設計文件;如確有需要，甲方可通過原設計單位變更設計後重新向乙方報審，並承擔相應的審查費用，乙方不承擔任何費用。

5、經乙方審查合格的項目，因勘察、設計原因發生工程質量問題，乙方承擔建設部第134號令第十五條規定的相應責任。

第六條 本合同一式四份，甲、乙、雙方各執一份，另一份作為交款憑證;雙方簽字蓋章本合同成立，雙方履行完合同規定的業務後本合同即行終止;合同執行中如發生爭議雙方協商解決，協商不成時通過司法途徑解決。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

小區住宅樓建設施工合同 篇17

標準_____合同樣本

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方) 身份證：

為了更好地保護校園建設，經學校研究決定，甲乙雙方本着平等自願的原則，乙方願意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程，經雙方共同協商，達成以下協議，共同遵照執行：

一、工程地點：

1、我鎮學生宿舍正對面操場。

2、我鎮廁所至學生宿舍後。

二、乙方承包施工內容：

1、乙方願意承包我鎮操場平整工程，平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及税費)，開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右，其中開挖出的石方屬於學校所有，開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。

2、乙方願意承包我鎮廁所至學生宿舍後堡坎修建工程，施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方計算，施工價格按218元元計算(含材質費、運費、勞務費及税費等費用)，其餘部分所有材質由乙方提供，價格按268元方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及税費等費用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。

三、質量要求：

1、操場平整

乙方平整的操場除按長、寬、深平整外，平整完後操場無_____小窪，平整後的操場中無剩餘的土方，石方堆積，經甲方驗收合格為準。

2、堡坎修建

乙方進行堡坎修建時，按平均寬度0.8米修建，堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算，修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫，且砂漿標號足，滿漿滿灌，經甲方驗收合格為準。

四、矛盾糾紛：

1、甲方負責提供外運土方、石方地點，若堆放時發生矛盾，一切矛盾由甲方負責，乙方概不負責。

2、甲方負責處理好修建堡坎時的`地界，若乙方施工與老百姓發生地界糾紛，乙方概不負責。

3、乙方注意文明施工，若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題，與老百姓發生糾紛，乙方自行處理，甲方概不負責。

五、工程造價：

以上所有工程造價按實際丈量計算。

六、竣工時間：________年____月____日。

七、付款方式：

乙方工程完工後，經甲乙雙方驗收合格後，乙方出具正規税務發票，甲方到會計核算中心報賬後，一次性支付給乙方。

八、安全施工：

乙方在組織施工過程中，應注意施工安全，杜絕安全事故的發生，則出現的一切安全安全事故，造成的人員傷亡，帶來的經濟損失及刑事民事責任由乙方負責。

九、違約責任：

甲乙雙方若有違約，雙方共同協商妥善解決，若爭執不下，按照相關法律程序進行解決。

十、其它：

1、本合同未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。

2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

小區住宅樓建設施工合同 篇18

建設單位：_________(以下簡稱發包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建築面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執行)

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

甲方：

乙方：

小區住宅樓建設施工合同 篇19

發包方：__________　　承建方：____省　　簽定地點：四川成都　　簽定日期：__________　　建築工程施工合同　　補充協議　　發包人：成都（以下簡稱甲方）　　承包人：四川（以下簡稱乙方）　　為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，在《“__________”建築施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。　　

一、工程概況　　

1、工程名稱：“住宅工程　　

2、工程地址：__________　　

3、建築面積：5111

8、132　　

4、結構類型：框架結構、地上111層、獨立地下室1層　　

5、設計單位：四川　　

6、監理單位：四川　　

二、工程內容及承包範圍　　

1、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包範圍為：基礎、主體、裝飾裝修工程（見本協議附件一：工程量清單報價書）。　　

2、包括乙方承包範圍內的因設計變更而引起的增減工程。　　

3、甲方指定分包工程內容見本協議附件二。　　

三、合同工期（本協議中所列日期均為日曆天數計）　　

1、開、竣工日期　　

1、1開工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日；總工期：420天（含法定節假日）以;所載日期為準。　　

2、施工進度　　

2、1本工程分兩期實施。一期工程為

一、二號樓。二期工程為

三、四號樓和獨立地下室（見本協議附件三：即總平面圖）。　　

2、2乙方應於合同簽訂並收到施工圖後10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計，甲方和監理在乙方施工組織設計提交後的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見，則視為同意。　　

2、3二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日；二號樓：________年1____月1____日；四號樓：________年____月____日。　　

2、4三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日；地下室完成時間：在________年____月3____日。　　

3、工期違約責任　　

3、1如因乙方原因延誤二層頂板工期（房屋銷售起始工期），甲方按20元天對乙方進行罰款；若乙方提前工期，甲方按20元天給予乙方獎勵，累計獎罰金額不超過4萬元。　　

3、2若總工期延誤，甲方按3000元天對乙方進行罰款；若乙方提前工期，甲方按3000元天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。　　

4、如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。　　

5、工期不順延情況：　　

5、1各種自然因素（如下雨、大風、高低温天氣等）；　　

5、2停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響（若一週內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延）；　　

5、3因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。　　

6、工期延誤：由以下原因造成工期延誤，工期應相應順延：　　

6、1按《XX條款》第十三條執行。　　

6、2甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。　　

四、質量與檢驗標準　　

1、1工程質量：合格。基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格；　　

1、2因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料，必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。　　

1、3乙方應及時向下一道工序的施工單位（分包單位）辦理移交手續。　　

1、4設計圖中室內天棚不抹灰，乙方按常規普通法施工，若甲方有其他要求，另行辦理相關手續。　　

五、合同價款與支付　　

1、合同價款：暫定為人民幣3260、525215萬元（叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分）。結算工程量以實際完成的工程量為準。　　

1、1合同價款中的規費、措施費

（一）、措施費

（二）由乙方在工程全過程中包乾使用，不作任何調整。具體包乾費用內容包括但不限於以下項目：　　

1、

1、1規費：即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險；　　

1、

1、2措施費

（一）：即安全施工、文明施工、臨時設施、　　

1、

1、3措施費

（二）：即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。　　

1、

1、4其他不可預見費及風險包乾費　　

1、2本工程税金按國家税法及相關政策法規執行。　　

2、合同價款的調整：由於工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目，其結算價格按以下方式計算：　　

2、1乙方工程量清單報價書中已有適用於此工程項目的綜合單價，按已有的綜合單價計算；　　

2、2乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。　　

2、3乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的，依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定，套用相應定額子項後確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價，人工費按施工期間政策規定調增，綜合費按27%計取，機械費按定額子項計取，（措施

一、規費、措施二不計取）。　　

2、4施工期間人工費按政府規定係數並結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。　　

2、5獎勵　　

2、

5、1若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。　　

2、

5、2乙方提出合理化建議，若經甲方採納而節約的工程直接費，甲、乙雙方按6：4的比例分享。　　

3、工程進度款的支付　　

3、1工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定，工程量進度報表經甲方及監理審核後支付乙方工程進度款。　　

3、2支付時間：

一、二號樓主體三層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款（含30%以房抵工程款、下同），三層以上工程款按月形象進度支付；

三、四號樓主體一層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果後10天內，按審定產值的90%支付上月進度款；支付總額至合同總價款的90%時，暫停支付；　　

3、3若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故（按國家有關安全質量事故規定進行界定），甲方有權暫停支付工程進度款。　　

3、4因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃範圍內後，甲方才恢復支付工程進度款。　　

3、5以房抵工程款的説明：甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%，並從每筆應付工程進度款中按30%比例衝抵。甲方根椐需要，若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅，應同乙方協商。甲方收回時，應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。　　

3、6如發包人出現延期支付工程進度款的情況，按XX條款第2

6、3及2

6、4條執行。　　

3、7工程結算　　

3、

7、1乙方竣工結算經審計後____日內支付至工程結算總價款的95%（不得與

3、5條相沖突）；工程結算總價款的5%作為保脩金，保修期屆滿之日起1____日內結清。　　

3、

7、2質量保脩金的支付：各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議後14天內，按各分部分項工程的保脩金額，甲方與乙方辦理保修款結算，將剩餘保修款一次性支付乙方；基礎工程、房屋建築工程在交工滿________年後____日內，按其保脩金額支付給乙方。　　

3、8結算審計：　　

3、

8、1結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作，應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。　　

3、

8、2結算審計費的支付辦法：按國家相關規定執行。　　

4、履約保證金：乙方在簽訂本協議之日起____日內，在甲方專用帳户存入人民幣伍拾萬元，作為本協議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂後____日內由甲方無息退還乙方50%；合同內工作內容竣工後____日內無息退還剩餘50%。　　

六、材料價格及材料的採購　　

1、材料價格調整　　

1、1若甲方對某項主要材料進行調整（套用定額不發生變化），僅對材料差價進行調整。　　

1、2非暫定價材料不作調整，但砂、石、石灰材料價格風險係數177;5%，超過177;5%部分按實調整，税金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。　　

2、材料採購　　

2、1乙方必須按甲方規定品牌採購，並且在採購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可後方可採購。對於非暫定價材料部份，如甲方採納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌，即按第五條的

2、5款進行獎勵。　　

2、2甲方對於暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行採購時，乙方應予以支持。　　

七、工程變更及簽證　　

1、工程變更及簽證必須註明：事由、工作範圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確，必要時應附圖，且在簽證單結尾處註明“此項後無內容”。　　

2、本工程的所有變更及簽證，均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字後方可生效，甲方、監理、施工單位均應保留原件。　　

3、甲方有權對設計圖紙進行變更。　　

4、乙方發現設計錯誤或不合理之處，應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位，由設計單位（或甲方）提供設計變更文件，經監理工程師、甲方代表簽字批准後實施。　　

5、甲方對已完成的分項工程進行變更，乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重複利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的，由乙方承擔相應損失。　　

6、需辦理簽證的隱蔽工程，乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單，並由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實，則不予辦理簽證。　　

7、乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價，由甲方及監理審核，按審核後的造價決算。　　

8、設計變更、現場簽證的計價原則：按5章第2條執行。　　

9、臨時用工簽證應明確：工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。　　

10、辦理簽證時，乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件，簽證單原件一式四份。　　

八、竣工驗收：按《XX條款》執行。　　

九、工程質量保修　　

1、工程質量保修範圍和內容：　　

1、1乙方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定，承擔承包範圍內工程質量保修責任。　　

1、2凡屬於乙方原因造成的質量問題或其他缺陷，均屬於乙方保修責任範圍，其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失，應由乙方承擔；不屬於乙方責任，但是經由雙方協商由乙方施工的，乙方應配合檢修，費用由責任方承擔。　　

2、質量保修期限如下（以雙方在工程移交書上簽字之日起計算）：　　

2、1地基基礎和主體結構工程，為設計文件規定的合理使用年限；　　

2、2屋面防水工程、衞生間、廚房、陽台和外牆面的滲漏（包括颱風、暴雨等自然條件下的影響）為________年；　　

2、3電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年；　　

2、4給排水設施、道路等配套工程為________年；　　

2、5供熱及製冷系統為________年；　　

2、6其他項目的保修期為________年　　

3、質量保修責任　　

3、1因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等，其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。　　

3、2保修期內的維修：一般性維修乙方應在接到通知後24小時內到達；緊急事故乙方應在接到通知後8小時內到達現場搶修；業主收房後出現滲漏水、有水區域返水，乙方應在16小時內修復。　　

3、3乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行請人代為維修並確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除，但不等於解除乙方應負的責任。　　

3、4乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理乾淨、並取得業主和甲方（或物管公司）的驗收簽字。　　

3、5涉及結構安全的質量問題，乙方應立即向當地建設行政主管部門報告，並採取安全防範措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案後，由乙方實施保修。　　

十、雙方的權利和義務　　

1、甲方代表及職責　　

1、1本工程甲方代表為__________。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力，履行合同約定的職責。甲方如另行委託其他人員代行上述全部或部分職責的，以甲方向乙方出具的授權委託文件或書面通知為準。　　

1、2本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責：負責監督檢查工程質量及工程進度，負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核，以及與設計單位等相關部門的協調。　　

2、乙方駐工地代表及其他人員　　

2、1乙方項目經理為，項目技術負責人為，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。　　

2、2乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間（包括準備和收尾階段），均須專職在崗，堅守施工現場，不得兼任其他項目任何職務；如需對人員、機械設備、施工方案等變更，必須提前一週以書面形式報經甲方同意。　　

2、3乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章後遞交甲方。　　

2、4乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每週工程例會，因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、並在獲得監理部同意後方可缺席。　　

2、5乙方代表除以下原因外，在竣工驗收完成前不能替換　　

2、

5、1因病而不能堅持工作者；　　

2、

5、2無法擔任與該工程建設相關的工作。　　

2、

5、3因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。　　

2、

5、4被吊銷資格證。　　

2、

5、5甲方認為不稱職者。　　

2、6乙方代表換人，必須經甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。　　

2、7乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。　　

2、8以下甲方確認無法勝任工作的人員，經甲方要求，必須調離本工程範圍。同時，乙方應儘快用甲方批准的合格的人員代替上述調離的人員。　　

2、

8、1對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員；　　

2、

8、2業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員；　　

2、

8、3不能積極配合甲方正常工作；　　

2、

8、4違反甲方或乙方工地現場管理規定者；　　

2、

8、5無證上崗者（適用於按規定必須持證上崗者）；　　

2、

8、6與工程量清單報價書及合同規定名冊不符者；　　

2、

8、7與本工程施工無關的人員等。　　

3、甲方的工作　　

3、1施工前準備　　

3、

1、1完成紅線以外的“三通”，提供水、電接口到紅線。乙方進場後，甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。　　

3、

1、2負責辦理施工許可證等合法手續，乙方協助辦理。　　

3、

1、3提供施工場地工程地質、地下管網線路資料，必要時乙方應進一步探明。　　

3、

1、4將水準點、座標控制點現場交驗予乙方，由乙方自費負責保護，若保護不當造成的損失由乙方負擔。　　

3、

1、5向乙方提供8套施工圖。　　

3、2施工期間　　

3、

2、1監督檢查工程質量、進度，設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。　　

3、

2、2根據銷售等實際需要，對施工現場發出調整、變更指令。　　

3、

2、3負責協調周邊關係和政府職能部門的關係。　　

4、乙方的工作　　

4、1執行本合同的約定，履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂後____日內提交施工現場佈置方案，經甲方代表、項目總監批准後進場作施工前期準備工作，並按合同要求的質量和工期完成本工程。　　

4、2遵守有關法律的規定，接受甲方和監理的指令，按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規範等進行施工。　　

4、3負責搭建工地現場臨時設施，臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除，現場管線和鄰近建築物、構築物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。　　

4、4負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批准的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。　　

4、5提供大型施工機械設備年檢證等資料。　　

4、6乙方須提交詳細的施工組織設計，施工組織設計包括施工總進度計劃（採用時標網絡圖繪製）、甲供材料計劃及乙供材料計劃，並嚴格按照經甲方及監理批准後的施工組織設計施工。　　

4、7如甲方提供的施工文件不完整，乙方須於合同簽訂後____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件（須列清單），並提供時間表，列明在不影響進度的情況下，甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最後期限。在工程施工過程中，乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。　　

4、8每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃，下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送，甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。　　

4、9工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理，旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況説明（包括擬採取措施、最終完成時間）　　

4、10做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃，防止污染交通道路，達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改，則另行處理，並從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作，並承擔同樣責任。　　

4、11本工程現場所有建築垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理並運出本工地（甲方直接分包工程的垃圾除外）。乙方須自行聯繫政府規定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衞生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運，甲方可另行委託其他單位清運，由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除，乙方應予以支持。　　

4、12在室外工程開工後，甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施，乙方須無條件配合，甲方對此不予補償。但經甲方批准的除外。　　

4、13按合同約定，對甲方直接分包工程進行配合管理，對分包工程進行協調及配合，參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收，並提出整體驗收意見。　　

4、14工程竣工前應將現場清理乾淨，做到工畢場清。　　

4、15負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改（或變更）通知單和國家現行驗收規範作好自檢工作。　　

4、16做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理，在竣工前1____日內提交給乙方，由乙方按規定整理彙總。　　

4、17工程竣工驗收完成後未移交給甲方之前，乙方負責承包範圍內的成品和半成品保護、施工圍牆的維護、提供臨時廁所，直至工程全部竣工完畢並移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復。如因甲方提前使用，造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。　　

4、18與本工程無關的設備、材料均不得進入現場，甲方有權進行檢查。　　

4、19乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求，則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等，由此引起的相關費用甲方不予補償。　　

4、20乙方施工前應組織專業人員仔細審閲設計文件，有責任發現並提出設計文件存在的問題。若發現工程按現有施工設計文件或指令施工將要發生質量缺陷，應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工，乙方應予執行。　　

4、21在施工過程中必須配合甲方銷售需要，積極配合樣板房的施工。　　

4、22遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知甲方、監理；嚴格遵守有關環境保護法律，並按照環境檢查審核要求，加強施工現場的環境管理，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施，由此發生的費用及由於乙方責任造成的罰款由乙方負責。　　

4、23加強施工隊伍法制教育，在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員，應立即交由公安機關處理，不得私自違法處理。　　

4、24牆改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納，乙方按有關部門相應要求（若有）及時提供相應資料，乙方未及時提交合格的資料或未交還佔用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由於乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責，甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。　　

4、25乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協議書》，並嚴格遵守。　　

4、26乙方施工期間，其公司內部任何勞資糾紛，均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關損失由乙方承擔。　　

5、現場管理　　

5、1安全施工與檢查：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全生產管理條例要求組織施工，並受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。採取必須的和必要的安全防護措施，消除事故隱患。本合同施工範圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔。　　

5、2安全防護：乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時，施工開始前應向監理提出安全防護措施，經監理認可後實施。　　

5、3事故處理：發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知監理及甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理，或參照爭議解決條款。　　

5、4文明施工：本工程以總平面紅線範圍作為施工場地，施工平面佈置須考慮周全，並經甲方審核後方可實施。　　

5、5乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規範、條例。遵守甲方的現場管理規定。　　

5、6乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。　　

5、7施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建築垃圾等，做到場清。工程建設中每個樓層的多餘材料、建築垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物。　　

5、8乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定，辦理施工場地交通、噪音、環境衞生和場外污染等有關手續，發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。　　

5、9現場用水用電管理　　

5、

9、1乙方用電用水必須安裝水錶、電錶（乙方水、電錶安裝及移位須報甲方同意）。安裝完成後雙方共同抄底度數，並簽字認可。　　

5、

9、2施工中根椐水、電錶用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。　　

5、

9、3乙方負責提供本工程範圍內分包單位施工用水用電的39;接口，其水電費用由分包單位自理。　　十

一、其他　　

1、乙方對甲方指定分包單位的配合及管理　　

1、1甲方指定分包的工程範圍見本協議附件四。　　

1、2對甲方指定分包的工程，乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取：　　

1、

2、1普通水電工程按中標價的2%收取；　　

1、

2、2售樓部土建工程按中標價的1%收取；　　

1、

2、3外牆保温隔熱、外牆塗料工程按中標價的

1、5%收取。　　

1、3按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。　　

1、4指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。　　

1、5乙方對工程進度、安全及文明協助管理。　　

1、6乙方應對分包商的施工進度計劃進行彙總分析，對施工中有矛盾的地方進行協調並提出解決辦法。　　

1、7乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯繫，並在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認，否則，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合，由分包方負責並承擔乙方的損失。　　

1、8提供標高、定位點線等。　　

2、乙方分包管理　　

2、1乙方未經甲方書面同意，不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。　　

2、2乙方分包要求　　

2、

2、1分包須經甲方及監理書面批准，並向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。　　

2、

2、2乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員，對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為，均視為乙方違約。　　

2、

2、3乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容並經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間，經甲方、監理確認後執行。　　

4、銷售配合　　

3、1甲方將根據銷售需要，安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理，並作好相應的安全防護措施。　　

3、2為配合銷售而需要提前施工的項目，應按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：　　

3、

2、1按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。　　

3、

2、2樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入户門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、牆面抹灰、油漆及樓梯欄杆的安裝。　　

3、

2、3樣板間內的牆面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。　　

3、

2、4樣板間外施工通道的上層防護措施應按規範做好。　　

3、

2、5樣板間外施工用安全網，在樣板間開放前應換用新購置的安全網。　　

3、

2、6以上工程內容若在乙方承包範圍（清單報價書）外，費用由甲方支付。　　

3、

2、7如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作，甲方可另請其他施工單位進行施工，所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除；若因甲方要求增加部分工程，以現場簽證的形式支付相關費用。　　十

二、協議解除　　

1、除本協議約定的解除條件外，經甲乙雙方協商一致，也可以解除本協議。　　

2、當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解後以分包的名義分別轉包給他人，甲方有權解除本協議。　　

3、因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本協議。　　

4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時，應以書面形式向對方發出解除合同通知，並在發出通知前7天告知對方，通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，可依本合同有關的約定處理。　　

5、合同解除後，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護，並在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件，乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的，應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場並辦理完決算手續後支付。　　

6、甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同，並承擔相應損失。　　

7、乙方退場條款：無論何種原因導致合同解除的，為保證工程項目的順利完工並交付購房人使用，保證雙方糾紛的順利解決，乙方均應在合同解除達成協議或解除合同通知送達之日起1____日內清退出場，否則，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協議過程中，無論以何種理由起訴甲方，甲方為保證工程的順利完工和交付購房人，以及為維護社會穩定，均可要求乙方立即退場，退場辦法按上述規定辦理　　

8、甲方依照法律規定和合同約定行使合同解除權時，乙方投入施工的工程費用，只按工程直接費進行結算。　　

9、因乙方違約造成合同解除（如：乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現合同承諾等），應賠償甲方一切經濟損失，並按上述退場條款的約定退場。　　

10、因甲方無力支付工程款，並未提出有效的經認可的辦法，乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其後的一切損失，甲方有責任給予賠償　　1

1、在竣工時，須提交竣工資料4套。　　十

三、合同生效與終止、爭議的處理　　

1、本補充協議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金後生效。　　

2、除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務，本合同即告終止。　　

3、本補充協議一式陸份（其中正本貳份），甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。　　

4、本補充協議系《觀景上東建築工程施工合同》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協議為準。　　

5、本協議在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。　　甲方：__________蓋章乙方：__________蓋章　　法定代表人：__________法定代表人：__________　　電話：__________電話：__________　　傳真：__________傳真：__________　　開户銀行：__________開户銀行：__________　　銀行賬號：__________銀行賬號：__________　　簽訂合同代表：__________簽訂合同代表：____日期：____日期

小區住宅樓建設施工合同 篇20

發包方：(甲方)___________________________

承包方：(乙方))___________________________

依照民法典和原郵電部頒發的“626”號文件等有關法律法規的規定，經雙方協商一致，簽訂本合同並嚴肅履行。

一、建設內容

(1)工程名稱

二、計價方式

(1)參照結算表價格按實結算。

(2)款項支付與移動結算同步。

三、建設工期

根據移動公司要求，在規定的期限內完成。

四、違約責任

(1)甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如預期不付，按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。

(2)發生合同糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成的，可申請調解，或者直接向人民法院起訴。

五、其他

(1)本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。

(2)本合同未盡事宜，由雙方協商解決，另行簽訂補充協議。

(3)本合同自雙方簽訂之日起生效。

(4)其他相關本項目的約定，見附件。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：____________

______年____月____日

_________年____月____日

小區住宅樓建設施工合同 篇21

甲方（委託方）：______________　　乙方（施工方）：______________　　簽約時間：____________________　　簽約地點：____________________　　為規範住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。　　

一、工程概況　　

1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記，並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。　　

2.裝飾施工地點：_____區_____路（小區）_____幢_____號（單元）_____室。　　

3.住房結構：_____室_____廳_____結構，建築面積_____平方米。　　

4.裝飾施工內容：詳見附件一《施工內容表》。　　

5.承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。　　

6.本工程由_____設計。　　

7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。　　

二、工程價款及結算方式　　

1.總價款：_____（大寫）元（其中：設計費__元，管理費（_____%）元，税金（_____%）元。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。　　

2.合同簽訂後，甲方支付總價款的_____%，計_____元。________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。　　

三、施工準備及雙方的義務　　甲方工作　　

1.甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案；確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案，經房產管理部門核准後，領取住宅裝修許可單。　　

2.甲方應在開工前_____天，向乙方進行現場交底。空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，並説明使用注意事項。　　

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。　　

4.指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。　　乙方工作　　

1.甲方進行施工圖紙或做法説明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。　　

2.指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。　　

3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批准，不得隨意改變房屋結構和使用性質。　　

4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。　　

5.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。　　

四、材料的供應甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責採購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。　　如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備，並應得到甲方認可，用於本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的`損失由乙方負責

小區住宅樓建設施工合同 篇22

甲方(姓名)： 電話：

乙方(姓名)： 電話：

甲方將位於 鎮 村 組的農村自住用房建設施工主體工程承包給乙方，經村民自主協商招標，雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜簽訂如下合同：

一、承包方式：甲方房屋地基基礎工程、主體結構工程以包工包料的形式承包給乙方。

二、工程內容：每户修建三層樓房，總建築面積 平方米：一層高 米，240MM牆;二、三層高 米，180MM牆。預計工程款 元。共 户總工程額約 萬元。

三、施工安全：乙方負責施工期間的安全生產責任。從工程開工到工程竣工驗收合格為止，因施工原因導致施工人員及施工人員以外的第三人人身及財產損害的，均由乙方負責，甲方不承擔責任。乙方必須為參加建築施工人員購買建築工程意外保險。

四、工程質量要求：

1、乙方按甲方提供的 建築設計院設計的《 新農村民居工程施工圖》及《 新農村工程招標控制價》的工程量預算範圍施工。未經甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。

2、乙方完成基礎以及每層的樑、柱、板面布筋後，由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收，達到標準後才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負責。

3、樑、柱、樓面的澆築必須一次性完成。

4、工程竣工後，由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。如出現建築質量問題，由乙方重新修繕直到符合質量要求為止，並賠償因建築質量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用)，全部由乙方自行承擔。

5、上條所説的建築質量問題，包括以下方面：

(1)主體牆面與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂;

(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;

(3)橫樑、圈樑斷裂、露筋、明顯扭曲：

(4)天花板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;

(5)樑、柱、板面中空;(6)板面養護期間不滲漏。

五、工程費用的計算：

1、工程承包方式為包工包料，價格按人民幣 元/㎡計(不含税費價)計算，最後工程款按實際施工面積計算。

2、施工工程中的水費、電費、建築材料費及運費由乙方承擔。

3、施工人員的食宿費用自理，施工所用的機具費用由乙方承擔。

六、付款方式：

1、履約保證金的返還：乙方在簽訂合同前繳納人民幣 萬元整履約保證金。訂立施工合同後第二天返還 萬元整，每棟基礎±0完成返還 萬元整，每棟第一層澆搗完成退還 萬元整，全部棟數完成一層澆搗退清餘下履約保證金 萬元整。

2、在乙方建好第一層時，甲方預付建房費 萬元;房屋建完第二層時，甲方預付 萬元;主體完工後30天內付完餘款。

3、工程質量維修金為總工程款3%，在主體完工後付餘款時扣除。

4、工程質保期為一年，時間從驗收交房時開始計算。一年後若無質量問題則甲方付清其他全部餘款。

七、建房日期：總工期為240天，工期計算從鎮政府“一平”完成時起( 年 月 日至 年 月 日)。如無特殊原因(人力不可抗拒)，乙方不得拖延工期。

八、未盡事宜，由甲乙雙方共同協商解決。

九、本合同自甲乙雙方在該協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式三份，甲方、乙方各一份， 鎮人民政府存檔一份。

甲方簽字(簽章)： 乙方簽字(簽章)：

年月日：

小區住宅樓建設施工合同 篇23

甲方：

乙方：

為明確施工中甲乙雙方的安全責任、權利、義務，經雙方協商，簽訂本安全協議。

乙方自願參加甲方的工民建工程施工，變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。

一、甲方的安全責任、權利、義務：

1、向工程派出甲方代表，在變電站內施工，即為：工作負責人;

2、監督乙方進行安全生產規程制度的學習培訓，並檢查安全培訓的結果;

3、工作前對乙方進行全面的安全技術交底;

4、在有危險的電力設施區域內作業，要求乙方制定安全措施，並配合做好相關的安全措施;

5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金，按工程規模的大小收三千至一萬元。

6、有權制止任何影響安全生產的行為，開展查禁違章工作，罰金從安全施工保證金中扣除;

7、有義務給乙方提供滿足安全生產需要的工作環境。

8、做好安全措施，設監護人(工作負責人)，辦理工作許可手續。

二、乙方的安全責任、權利、義務：

1、認真學習、執行《電力安全工作規程》和有關規定，必須組織嚴格的統一考試，考試內容須經甲方認可，合格後方能持證上崗工作，並建立健全施工人員相應的檔案。

2、開工前必須向全體施工人員進行安全技術較底，讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;

3、嚴格遵守《電力建設安全工作規程》、《安全生產規程規定》和《電力安全工作規程》及《建築業安全規定》等的有關規定和甲方安全生產的規定;

4、自覺接受甲方單位的監督和指導，對甲方單位安監部門提出的意見，必須及時整改。發生人身事故或危機生產運行的不安全情況，必須報告甲方單位。

5、有權拒絕違章指揮或違章作業;有權拒絕能對本人身心造成嚴重傷害潛在危險的作業;

6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業、違反勞動紀律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”

7、有義務通過自己的工作努力確保甲方的安全生產;

8、自身的條件不滿足安全生產的需要時，向甲方書面説明。

三、違約責任：

1、執行合同中有關違約處理的規定;

2、拒絕無潛在危險作業的行為視為違約;

3、發生違章事件，執行甲方規定，進行相應處罰;

4、對違章施工造成的各種事故負完全責任，並承擔全部損失。

四、執行規程：

1、雙方在履行合同時執行《電力安全工作規程》和《電力建設安全工作規程》及省集團公司、龍南供電公司的安全生產相關規定。

2、本安全協議一式兩份，甲、乙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

代表人簽字：代表人簽字：

小區住宅樓建設施工合同 篇24

甲方：食品有限公司

乙方：工程建築有限公司

根據有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：鍋爐房工程

2、工程地點：

3、承包範圍：包工包料形式。

4、工程建築面積及計算方式：工程約平方，每平方米按元整計算(按工程完工後實際發生量計算)，工程總造價約貳佰萬元。

5、付款方式：基礎完工後付款元，主體完工後付元，餘款完工後經甲方驗收合格七天內結算，一個月內付清。

6、工程期限：年月 日至年 月 日，共計 天完工。

7、如遇到下雨天災，人為不可抗拒因素，工期相應順延。

8、工程施工中如發生變更項目，另行計算。

9、建築物回填 米以外由甲方負責。

10、煙筒不在承包範圍內。

11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。

二、 甲方責任和權利

1、施工單位有權行使合同約定的權利，履行合同約定的職責，負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。

2、施工單位所制定的施工進度計劃，乙方嚴格執行。

3、施工期間乙方不準隨意停工。

4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙，並進行圖紙

三、乙方的責任和權利

1、 乙方必須遵守甲方的各項規章制度，接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督，但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

2、 必須遵守安全施工標準，規章制度和操作規程，正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工，必須遵守施工單位的各項規章制度，服從施工單位現場指揮。

3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業，在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下，作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

4、 組建一支過硬的施工隊伍，配齊各項工種，配備專職人員負責現場協調，安全文明施工。會審，如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方，避免造成不必要的損失。

5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理，給乙方造成一個良好的施工環境，並對工程質量嚴格把關，對不合格工程應以書面形式勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

7、保證按時給乙方撥付工程款，如有延期甲方承擔一切後果。

8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。

四、施工安全措施

1、乙方在施工操作中，嚴格遵守工地的一切規章制度，注意安全，在施工中乙方人員的安全問題，一切事故由乙方自負，甲方不承擔一切責任。

2、乙方在施工現場，安全施工無事不得進入建設單位生產車間，如果出事，乙方承擔一切責任。

3、因乙方造成停工、打架，一切後果由乙方無條件承擔。

五、附則

1、本合同一式肆份，合同甲乙雙方各執三份。

2、本合同簽訂後，承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致後，簽字確認作為本合同補充合同。

3、任何一方不得違反本合同規定，未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

乙方：

年 月 日

小區住宅樓建設施工合同 篇25

甲方：

乙方：

甲、乙雙方本着平等互利的原則，經友好協商，甲方將蔚藍印象環境景觀工程委託給乙方進行深化及施工，為了進一步明確雙方的責任，根據相關法律之規定，結合本工程的具體情況，達成如下合同條款，雙方共同遵照執行。

第一條 工程名稱：

第二條 工程範圍和內容

工程範圍：按甲方批准的施工圖為準。

工程內容包括：硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。

第三條 設計週期

本合同簽訂以後於20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設計，其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、，以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補籤設計合同。

第四條 設計價款及支付方式

該項目乙方按3萬元(大寫：叁萬元正)人民幣包乾進行設計取費。合同簽訂後三日內甲方支付乙方1.5萬元(大寫：壹萬五千元正)人民幣的設計定金，乙方完成全部施工圖設計並經甲方認可後，甲方支付乙方剩餘設計尾款即1.5元(大寫：壹萬五千元正)人民幣。

第五條 施工工期

開工日期：以甲方批准的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。

竣工日期：在有施工場地的條件下，工期為70天。

因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期，並作相應順延 .

第六條 取費原則

1、 本工程執行四川省建設工程造價管理總站發行的20__定額：SGD1-20__至SGD7-20__，收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。

2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定，乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須註明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等，大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果，並經價格確認。甲方對照驗收，數量按實收方結算。

乙方應嚴格按照施工圖進行施工，如甲方要求須增加預算範圍以外的工程量應另行辦理簽證。

3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失，經雙方核實後協商解決。

第七條 工程施工價款及支付方式

1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫： )人民幣，實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。

2、 本合同備料款為合同總價的20%，其中5%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日後，甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳户上。剩餘15%作為在成都採購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商，不足部分亦由甲方增補。

3、 乙方每月25號上報已完成的工程產值，甲方5日內審核並撥付乙方完成量的80%的工程進度款。

4、 工程竣工經甲方驗收合格後，雙方於30日內辦理完成決算，甲方扣除工程總價的10%的質保金，將剩餘工程款支付給乙方。

5、 本工程質保金為工程總造價的10%，在相應項目質保期滿後，如未出現質量問題，甲方於2日內付清全部尾款，質保金不計利息。

第八條 材料供應

該工程所有材料原則上由乙方採購，甲方認質認價。乙方採購的材料必須先報甲方，按設計要求雙方進行封樣，作為乙方採購和甲方驗收標準。如甲方核定價格後，認為個別材料、設備或植物高於市場價，可提出要求，如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回，可書面通知甲方組織供應。

第九條 工程質量及質保期

1、由於景觀工程的特殊性，為確保美觀、經濟和適用，經甲方認可後，乙方在施工中可根據實際情況進行局部調整，所發生的費用按本合同第六條第一、二款執行。

2、乙方在施工中應加強質量管理，建立有效的質量控制和檢查制度，積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督，若由於乙方施工原因造成部分工程質量不合格，乙方應在期限內進行修補或返工，其損失由乙方自行負擔。

3、質保期：質保範圍為乙方施工的全部工程，土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。

4、苗木在質保期內由乙方保活，若出現死亡，乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間，逾期甲方有權另行安排，費用在質保金中扣除。

第十條雙方協作事項

1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工，適用國家現行的該行業各項施工驗收規範，若施工中發現問題應及時與甲方協商，雙方及時處理。

2、甲方現場負責人 ，乙方現場負責人 ，負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關係。

第十一條 甲方職責及義務

1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方，並做好現場簽證工作。

2、對乙方報送的材料樣品，48小時之內進行認質認價。

3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。

4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料，指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源，乙方按規定承擔相應費用。

5、 接到乙方交工驗收通知後，甲方應於兩日內組織有關部門進行交工驗收工作，驗收合格後，辦好驗收手續。

乙方職責及義務：

1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。

2、乙方應對工程進度採取措施，發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。

3、對已完工程在甲方驗收前，應做好保護工作。

4、乙方不得將工程轉包其他施工單位，一經發現甲方有權要求乙方整改，乙方經整改仍達不到要求，甲方有權解除合同，並由乙方承擔責任。

5、在施工過程中乙方應文明施工，做好安全防範，因乙方原因造成安全事故由乙方負責，若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規範要求，甲方有權要求乙方進行整改，若整改後仍達不到要求，甲方有權解除合同。

6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。

竣工驗收：

工程具備竣工條件後，乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格後20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。

結算辦法：

1、本合同價款為暫定價。

2、結算範圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。

第十二條 違約責任

1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日，乙方有權暫緩施工，施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。

2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。

第十三條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方協商訂立補充協議，與本合同具有同等法律效力。

第十四條 本合同經雙方簽字蓋章後生效，工程竣工並結清工程款後，本合同自行失效。

第十五條 本合同一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。

發包人：(章) 承包人：(章)

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

地址： 地址：

開户銀行： 開户銀行：

賬號： 賬號：

郵政編碼： 郵政編碼：

簽訂合同地點：

簽訂合同日期： 年 月 日

小區住宅樓建設施工合同 篇26

甲方：　　乙方：　　依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的要求，結合本工程的具體情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲方、乙方、就“酒仙橋一中”塑鋼窗製作和安裝施工事項協商一致，達成協議如下：　　

一、項目概況　　

1、工程名稱：　　

2、工程地點：　　

3、門窗面積：　　

二、施工內容　　塑鋼門窗製作和安裝，包括原材料的採購、加工製作、運輸、現場協調、現場安裝、框邊塞縫、塑鋼門窗成品保護、現場負責驗收、因質量問題引起的維修和更換等。　　

三、合同價格及總承包管理　　塑鋼門窗製作安裝工程暫定含税工程總造價：壹拾陸萬壹仟柒佰陸拾元整（___________元）。　　

四、質量標準　　

1、本工程塑鋼門窗採用標準圖集：_____________________________。　　

2、塑鋼門窗成品質量應符合：________________________________________________的規定。　　

3、塑鋼門窗施工與安裝應符合：《塑鋼門窗安裝及驗收規程》（G10

3）、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》（GB502

10）、《住宅裝飾裝修工程施工規範》（GB5023

7）、《塑料門窗安裝及驗收規程》（DB13—3

5）。　　

4、該工程所需主要材料（型材、襯鋼、玻璃）由甲方採購，輔材由丙方按甲方指定的品牌採購。乙方所購材料必須符合設計要求，符合國家有關標準，並且具備質量合格證明資料。　　

五、責任事項　　

1、甲方權利及義務　　

（1）合同簽訂後7天內與丙方確認門窗加工生產圖紙，並向丙方進行現場交底。　　

（2）甲方與乙方、監理公司共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收，辦理設計變更、簽證及驗收手續，負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。　　

（3）協調乙方向丙方提供施工需的施工場地和水、電接駁點，並説明使用注意事項。　　

（4）協調乙方向丙方提供半成品及工具堆放場地。　　

（5）甲方按合同規定組織工程驗收，並按合同的期限輸竣工結算。　　

（6）甲方按合同的約定及時支付丙方工程款，該工程款由甲方代扣、代繳税金及其他應扣費用後支付到乙方賬户，再由乙方全額撥付給丙方，乙方不得以不正當理由扣壓該工程款。　　

（7）甲方按約定支付乙方總承包管理費及施工配合費等費用。　　

2、乙方的權利及義務　　

（1）乙方與監理公司、甲方共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收，辦理設計變更、簽證及驗收手續，負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。監理方和甲方按規範要求負責隨機抽檢丙方進場的成品門窗（每期工程不少於一次）至檢測部門進行性能檢測。　　

（2）乙方向丙方提供施工所需的施工場地和水、電駁接點，並説明使用注意事項，乙方不得收取丙方水電費。　　

（3）乙主負責提供丙方半成品及工具堆放場地，以及現場現有的垂直運輸工具和腳手架等。　　

（4）乙方在甲方及監理單位的組織下及時與丙方辦理土建洞口交接工作，提供施工現場門窗安裝基準線，確定門窗安裝位置，滿足安裝要求。　　

（5）在門窗安裝後，乙方應負責門窗周邊的收口工作（門窗框邊密封工作由丙方負責）。　　

（6）乙方不得收取丙方任何費用。　　

3、丙廣播權利及義務　　

（1）指派丙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，處理由丙方負責的各項事宜。　　

（2）丙方按甲方要求進場施工，並提前組織好半成品的採購、運輸、保護等工作，服從總承包單位的全面管理。　　

（3）按施工安全規範的規定，採取施工安全保衞等技術措施，確保現場施工人員及第三者安全，負責現場設施和成品的保護工作。　　

（4）接受甲方及監理公司的監督和管理，並服從總包施工單位對工程總進度計劃安排與施工協調。　　

（5）嚴格按審批後的加工圖紙和國家現行的《施工及技術驗收規範》進行施工確保工程質量和合同工期。　　

（6）參加工程驗收，工程竣工驗收合格後，應按甲方要求及時辦理竣工資料的移交，編制工程結算。　　

（7）工程完工後及時清運垃圾，做到工完場清，垃圾堆放到指定地點。　　

（8）施工期間，丙方負責被施工污染的施工現場及運輸用市政道路（僅指由乙方運輸車輛造成的污染）的打掃和垃圾清運工作，如因此被總承包單位及政府職能部門處罰，丙方需自行負擔該項罰款。　　

（9）按本合同規定做好應當由丙方所做的半成品、成品保護及中間驗收、竣工驗收。　　

（10）丙方對施工過程中的質量安全工作負全部責任，與甲方、乙方無任何關係。　　（1

1）如丙方不能按質量和安全要求組織施工，甲方有權要求丙方退場，由甲方另行發包該工程。　　

六、中間驗收及工程驗收　　

1、中間驗收：固定件安裝、門窗框定位、門窗扇安裝、五金配件、框邊塞縫、打膠等主要工序均應經甲方、監理現場抽檢、驗收認可後方可進入下一道工序。　　

2、初步驗收：丙方向工程監理提交四套完整的竣工資料和驗收報告，竣工資料審核難過後約定初驗時間，初驗由監理、甲方、乙方、丙方四方共同參加，初驗通過後約定交工驗收時間，辦理工程移交手續。　　

3、竣工驗收：由有關部門、甲方、乙方、丙方、監理組成工程交工驗收小組，對本項目工程進行全面的檢查驗收，驗收通過後，甲方、乙方、丙方辦理書面移交手續。　　

七、工程監理　　

1、甲方委託________建設監理有限公司負責本工程項目的監理。丙方應指派代表負責與監理互相聯絡，服從監理工程師的批示和管理；按時參加監理會議，未經許可無故缺席一次罰款_________元。　　

2、丙方必須接受總承包及監理單位的協調與管理，配合其他專業分包施工單位對施工圖紙中交叉的有關尺寸進行核對等。　　

3、丙方需使用總承包單位搭設的腳手架或需要材料臨時倉庫等，應事先提出需用的時間和要求，經監理工程師同意後，由總承包單位提供。　　

4、在規定時間內，丙方未經監理工程師、甲方和乙方驗收，自行進入下道工序，監理工程師及甲乙方有權通知丙方返工或採取必要手段檢測，不論檢測複查的結果是否符合設計要求，複查費用均由丙方承擔，因此造成工期和造價損失，也由丙方負責。　　

5、丙方應服從監理工程師及甲方和總包單位對分包方安全生產、文明施工及執行各項規章制度方面的檢查及獎罰。　　

6、丙方在施工過程中應採取防護、包裹、覆蓋、封閉及合理安排施工順序等措施對成品、半成品進行有效保護，因丙方成品保護不力，造成其他分包方或其他專業成品的損壞，丙方應無償修復，如修復不力，監理工程師或甲方有權委託他人修復，所發生的一切責任及費用由丙方承擔。　　

八、仲裁　　甲方、乙方、丙方因合同發生爭議，原則上協商解決，協商不成，則提請合同履行地人民法院進行裁決。　　

九、其他　　

1、本合同未盡事宜三方可協商簽訂補充協議。　　

2、本合同有關附件、補充協議與本合同具有同等效力。　　

3、本合同一式六份，甲、乙、丙三方各執二份，三方簽字蓋章生效。　　甲方：（簽章）　　法人代表：___________________　　委託代理人：_________________　　單位地址：___________________　　乙方：（簽章）　　法人代表：___________________　　委託代理人：_________________　　單位地址：___________________　　丙方：（簽章）　　法人代表：___________________　　委託代理人：_________________　　單位地址：____日期

小區住宅樓建設施工合同 篇27

發 包 方： 某房地產開發有限公司

承 包 方： 某有限責任公司

工程地點：

工程內容：某住宅小區15#樓外牆外保温分項工程

承包方式： 包工包料

質量等級(合格)： 合格

工程承包造價(金額大寫)： 暫定468000元整

外牆保温工程施工合同協議條款

發包人(全稱)：某房地產開發有限公司(甲方)

承包人(全稱)：某有限責任公司(乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本專業分包工程施工事項協商一致，訂立本施工合同。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱： 某住宅小區

1.2 工程地址： 民族東路北段

1.3 工程內容： 某住宅小區 15#樓外牆外保温

二、工程承包範圍及方式

2、1工程做法：瓷磚面層採用jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)，20米以上部位採用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工，

2.2 承包範圍： 施工圖範圍內外牆的全部保温部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外牆大牆面部分：①首層及局部二、三層面磚飾面部分：專用粘結砂漿粘結18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)施工。

②二層以上塗料飾面部分：採用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統的基礎上增加錨栓，同時錨粘。每平米錨栓不得少於四個。

③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分：局部抹抗裂砂漿找平，同時鋪貼網格布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保温)。

④陽台欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外牆部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平，同時鋪貼網格布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保温)

⑤ 二層和複式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線採用聚苯板線條。

⑥ 原圖紙中的窗間牆部位鋸齒聚苯板線條取消。

⑦ 以上根據圖紙設計確定的施工內容，若有另外增加線條部分，決算時按照展開面積每平米72 元計算。

⑧ 原圖紙中分格縫取消。

2.3承包方式： 乙方包工包料。

2.4進場材料：乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料説明一致，雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保温建築材料如乙方中途更換材料，發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場，同時扣除剩餘尾款。

第三條 合同工期

3.1 甲方於 單棟樓人員及材料進場之前3日，提供外牆施工作業面。

3.2 開工日期：開工日期為10月2日，工期為25天。

3.2 竣工日期： 10月26日之前。

第四條 工程質量

4.1 工程質量標準： 合格

第五條 合同價款

5.1 合同單價：所有施工部位均按綜合每平米72元計取，承包內容見2.2。

5.2 合同總價款：保温工程量暫估為 6500平米，工程總造價暫定為468000元。外牆大牆面 部位保温層厚度為 60mm，超厚或超薄部位均不增減費用

5.3 價款調整：按實際施工展開面積計取工程量，單價每平米 72.00元包死，不再調整工程價款。

第六條 付款方式及結算

6.1付款方式及期限：開工後三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場，甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板粘貼完成後付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成後付至棟樓承包造價的70%的進度款，工程竣工

驗收合格一個月內，付至單棟樓結算款的95%;餘5%質保金，單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題，一次性付清。

6.2 計算原則： 對於所有施工內容均按展開面積進行結算。

第七條 發包人責任

7.1 發包人根據合同要求及時撥款，因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。

7.2 發包人以單棟樓施工前2日，負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。

7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件，包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外牆保温施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。

7.4發包人負責審核並批准乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收，並按合同規定辦理有關結算。

7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。

第八條 承包人責任

8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術説明,進行外牆保温工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,並在進場後三日內向甲方提交施工進度計劃,以確保整個施工的順利進行。

8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規範、標準、規程進行外牆保温施工。承包人派駐工地項目經理.承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.

8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。

8.4承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-__元的罰款。

8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定，保證安全文明施工，對施工中揚塵、噪

音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效，做到工完、料淨、場清，保證施工現場整潔有序，創包頭市安全文明工地。

8.6承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理，服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衞消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衞衞生管理等方面達到承包人要求。

8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施，書面對施工人員交底，提高施工人員成品、半成品保護意識，以免造成成品、半成品損壞，並在交用前，承擔成品保護作用。

8.8 承包人及時將保温施工的垃圾清運至發包人指定地點，由發包人統一運至場外。

8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(複印件)、產品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設計(內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。

8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐鹼網格布)。

8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要，如不符合則不得擅自施工，承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。

8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢後進行施工。

8.13承包人所施工的外牆保温工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少於25年。並承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失

第九條 工期順延

9.1 發包方在合同規定開工日期前2天，不能交承包方外牆保温施工作業條件，施工用水或電源未按規定接通，影響承包方進場施工時;

9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。

9.3 未按合同規定撥付工程進度款而影響施工進度時。

9.4 因遇不可抗拒的自然災害(如颱風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度時。

9.5各工種交差作業時對外牆保温破壞而進行有償修復時。與保温作業面交接的其他工種操作影響保温收口時，工期相應延長。

第十條 工程驗收

10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收;

(3)竣工驗收;

(4)乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全，違反操作規程，甲方可視具體情況給予處罰。

10.2工程完工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單後七日內組織驗收。驗收合格後，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料;

10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔並罰款2～5萬元;

10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下保修期限為二年。

第十一條 違約責任

11.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

11.2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，並由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

11.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。

11.4由於乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金，延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外，甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工，所發生的進出場費用由乙方承擔，施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。

對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按11.4的標準支付違約金。

11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准,不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為,應承擔違約責任,相應順延工期。

11.6乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規範的要求,或發生其它使合同無法履行的行為,乙方按協議條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。

第十二條 合同糾紛的解決方式： 1、甲乙雙方進行調解

2、調解不成，依法向包頭市人民法院起訴。

第十三條 本合同簽訂後，承、發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

本合同一式四份,發包人、承包人各執二份,合同自雙方簽字之日起生效,結清工程款後終止。

第十四條 補充條款：

本合同訂立時間 年 月 日(即日起生效)

發包方 (章) 承包方 (章

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：