民房建築合同十篇

民房建築合同 篇1

甲方：

乙方：

甲乙雙方經協商，達成如下協議：

一、工程內容

甲方將位於 房屋的施工工程承包給乙方。甲方負責建房所需的鋼筋、水泥、磚沙、石灰、碎石等材料，乙方負責工程施工，包工不包料。

二、工程工價

1、建築13層，按樓層實際建築面積計算工價，每平方米計人民幣130元（木工除外）。

2、出沿部份工價按照樓層工價的`50%另外計價。

3、外牆貼瓷面磚按20元/平方米計算另外計價。

4、所有的牆角、門窗、樑柱全部做包角。

5、屋內每層地面必須抓平、磨光，甲方指定要鋪地面磚除外。

6、澆水泥樓層、樑柱等不得有水泥紙、木榍及任何大塊其他雜物。

7、本協議質量標準以國家規定標準為準。以上各款有超過國家標準要求，按協議標準執行，低於國家標準要求的以國標為準。

五、安全協議

為確保施工安全，甲方付給乙方人民幣 佰元整，作為乙方的保險金額，乙方在施工前必須為本合同範圍內所有施工人員參加保險，並且確保工程施工過程中施工人員安全。如果在施工過程中發生意外事故，甲方一概不負責任。

六、驗收方式

乙方要確保施工質量至少要符合國家規定的標準，如達不到甲方要求，甲方有權要求乙方返工，返工所需工錢和材料全部由乙方負責。

七、付款方式

每層施工結果，雙方沒有爭議，甲方即預付人民幣5000元；餘款於完工後10天內，在扣除總工程款的20%後結清。扣除的20%工程款，如在工程結果後一年內沒有質量問題，於工程結束後一年時一次性結清。

八、施程時間

從地腳樑上正式砌牆之日起，120天完成施工任務，不扣雨天。下牆腳、地腳樑上正式砌牆等具體時間均由甲方確定。每層樓面現澆後15天內，不得運送任何建築材料上該樓面。

九、其他協定

以上未盡事宜由雙方協商解決。以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，協議一經簽定立即生效，不得反悔，違約賠償對方損失。

甲方（簽字、蓋章）

乙方（簽字、蓋章）

簽訂日期：

簽訂日期：

民房建築合同 篇2

甲方：

乙方：

甲方將位於居住房屋交由乙方施工，為確保工程質量、圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定製本合同，雙方必須共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程結構：地面3層，均為磚混結構。

2、建築面積(施工計算方式)：一層97.88平方米(不含樓梯)，樓梯9.62219.24平方米;二層93平方米(不含樓梯，陽台按半面積計入)，樓梯7.86215.72平方米;三層76.4平方米(陽台按半面積計入)。合計302.24平方米，最終按建築實際面積為準。

第二條：承包方式

1、包工不包料，甲方負責採購施工所需的建築材料，乙方負責施工，並負責所有施工用具設備;

2、施工費用：按建築面積甲方每平方米付乙方人民幣225元(大寫：貳拾伍元整);

3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計工價;

4、工程承包內容：土建工程、雨水排水及房屋裝修;

5、基礎由甲方負責，乙方負責回填。

6、甲方負責門窗(包括鋁合金窗、捲簾門、防盜門、不鏽鋼欄杆)的安裝。

7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定後增減工價，待完工後一併納入結算。

8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。

第三條：工程工期

1、甲方規定動工時間為________年____月____日至年月乙方不得提前和推後。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建築材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

第四條：工程質量

1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，並達到符合國家施工規範。

2、房屋結構按照設計圖紙佈局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定並通知乙方處理，甲方請設計人員參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員甲方驗收合格後乙方方能進行下一環節施工。

3、鋼筋工程：要求採用電渣壓力焊(坡屋頂鋼筋搭接)。

4、地面工程：一層鋪貼地磚。

5、外觀工程：整幢樓內外水泥清光到頂。

6、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。

7、樓梯工程：樓梯上貼瓷磚。

8、水電工程：陽台、屋頂排水設施安裝。

9、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第五條：施工費結算方式

1、合同簽定後，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工後，甲方付給乙方工程款 元;

第一層主體工程完工(

第一層樓頂結束)後方付乙方壹萬元;

第二層主體工程完工(

第二層樓頂結束)後甲方付乙方貳萬元; 其餘款項待工程按圖紙施工完成，通過驗收後一次付清。 工程裝飾完工並交付甲方使用後，雙方結算，由甲方一次性付清工程餘款(質量保證金X除外)。乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為________年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰牆體裂縫，瓷磚脱落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。如存在嚴重工程質量問題，乙方應承擔全部責任。

2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。

第六條：安全生產及其它

1、在施工中，要把安全施工放

第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須繫好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

2、在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

3、施工期內，工程質量由甲方監督施工質量。

第五條：合同終止與生效

1、本合同自甲、乙雙方簽字並加蓋手印後生效(合同塗改無效)雙方履行完成合同條款內容後終止。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力，未盡事宜甲乙雙方另行商定。

3、合同訂立地點： ____省____市____縣____鎮雨灑村一組。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

民房建築合同 篇3

甲方：____________

乙方：____________

甲乙雙方在平等自願、公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議，為規範建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規定，雙方必須嚴格執行，共同遵守。

一、建築工程概況

私人住宅建房工程是民用住宅建築，本工程設計為磚混結構兩層一幢建築，建築面積為實際測量為準，每平方米按______元的施工費。

二、建築設計要求

1、本工程為磚混結構住宅，進深7米，總長度13.5米，平房建築，建築面積___㎡。

2、建築面積以實際測量為準，根據實際測量面積付款給乙方保證不能隨意縮小或增大面積，如需修改必須雙方協商同意後可修改，否則乙方負全部責任。

三、鋼筋及材料由甲方負責進料

1、鋼筋為三級鋼筋，方柱子：16-18-20號(棵)按正規設計施工。

2、奧環水泥32.5等級，樓層高度，一層高度為3.9米，二層高度為3.8米。

3、板面厚度13-14公分，圓柱子30公分。

4、窗子建蓋有兩個小窗套，一個大窗套，小窗套和大窗套按甲方設計施工，房頂三週有斜坡，高度為___米。

5、乙方保證房子質量合格建築，設計合理，不得亂用及丟棄建房材料。

四、結構設計説明：

1、本工程採用條型基礎，深度為米，含40公分的地圈樑，按收三台基礎施工，寬度為，必須嚴格按照規格要求施工。

2、基礎圈樑，壓頂圈樑鋼筋根據甲方提供標準的鋼筋材料為準，含裝二樓斜坡上的花瓶欄杆，含全部牆體及所有柱子粉刷，外牆水泥漿粉刷。

五、承包施工方式

1、本工程施工前，甲方必須保證通電，通水、通路，建築面積平整，不能影響施工與周邊鄰居因地界建築物等糾紛由甲方出面解決。

2、本工程施工方式為包工施工，面積價格一次性按共同協商為準，工程必須嚴格按照甲乙雙方商定的圖形設計施工(參照甲乙雙方規定的草圖)，乙方不得隨意改變圖形設計，未經甲方同意不得隨便增加，縮減面積，不得不負責任的亂施工方法。

3、因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，重新簽定變更合同書後方能生效，否則甲方概不承認，材料及施工費由乙方負全部責任。

4、乙方在施工中必須做到安全生產。安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方在施工中不注意安全，出現安全事故，乙方承擔全部責任，甲方不承擔任何責任。

5、乙方在施工中必須接受甲方監工，並接受合同化建議並採納。

6、乙方自帶機械，模板、頂杆、伙食自理。

六、工程其它事項

本工程在建設過程中，雙方都要嚴格遵守合同，不得隨意終止合同，如遇不可抗力的自然災害或政府部門讓遷移房者，可終止合同按施工中過程的百分之幾的工程施工進行清單。

工期程未盡事宜，雙方隨時協商解決，並簽定工程補充合同。

七、爭議解決

本協議經雙方簽字蓋章後產生法律效力。

本協議簽訂後，雙方關於本協議的所有爭議由雙方協商解決，協商不成的任何一方均可向管轄區的司法所，人民法院提起訴訟。

不涉及爭議的部分，雙方繼續按照本協議履行。本合同確需修改必須經過甲乙雙方協商一致同意。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

本合同自甲乙雙方簽字後生效，生效後甲乙雙方必須共同遵守。

甲方(簽字蓋章)：___

乙方(簽字蓋章)：___

___年___月___日

民房建築合同 篇4

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的有關規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商達成如下協議：

一、工程名稱、地點、時間：乙方為甲方在金貴鎮聯星村7社建築樓房兩層，

二、工程內容：樓房基礎，建築兩層磚混結構的樓房。建築材料由甲方供應，乙方負責土建部分的輕工;水暖電的安裝及上下水的安裝由甲方負責，工商税收一切均由甲方繳納，不包括房頂的二氈三油。

三、合同工程價款：按所有建築面積計算，每平方米140元，樓梯、陽台包括在內。

四、施工要求：

1、甲方為乙方提供施工用水、用電和場地。施工期間如出現其他意外情況和干擾將全部由甲方負責處理。如出現工傷事故由乙方處理，施工設備乙方自備。

2、甲方要及時供應建房所需要的材料，不能耽誤乙方的施工，配合乙方及時完工。

3、乙方必須嚴格按圖紙施工。

4、甲方要增加新的建築要求，更改原設計項目要經乙方同意。

5、付款方法：建房途中一層封頂時付款60%，工程繼續進展到二層封頂時付款60%，工程完工後甲方應付清其餘全部工程款。甲方不得拒付建築工程應付的承包費。

6、乙方必須保證工程質量，保證按時完工。

五、甲乙雙方必須按合同內容履行雙方的權利和義務。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，經雙方簽字後生效。

甲方(簽字)：

乙方(簽字)：

年 月 日

民房建築合同 篇5

甲方建房者:

乙方承包者:

以下簡稱甲乙雙方,經友好協商達成如下協議:

1、甲方與乙方商議,甲方計劃拆舊建平房工程,以的方式承包給乙方做建房工程。

2、具體協議如下：

(1)瓦工部分：基礎由自然地面下挖公分，打地圈樑為，套子為c，地樑主筋根，套子間隔c;外牆為牆，屋內隔斷為牆;打頂鋼筋為，間隔c。打頂水泥抹光，不包括防水工程。

(2)裝修做法：外牆水泥砂漿抹光。屋內水泥砂漿抹光，大檐水泥砂漿抹光;屋內頂棚用插板;地面鑲磚ca;2;，價格每平米不超過元;屋內頂棚和牆面998膩子粉兩遍，不包括內牆塗料。屋內燈具只要按上燈泡亮就算完工。其餘不包括組合柱、上圈樑、外牆保温、外牆塗料、前臉鑲磚等。屋內不包括坐便、洗手池、窗簾、廚房用具等。

3、結算方式：按基礎外皮牆體長度乘以寬度計算每平米 元結算。

4、付款方式：分三次付清所有款項，

1)工人進場時，甲方預付給乙方材料款佔全部的30%。

2)主體長完牆時，甲方需向乙方預支付打頂費用佔全部款項的30%。

3)拆模時，甲方需向乙方支付裝修預付款以及安裝窗户的費用佔全部的20%。

4)完工後____日內，甲方需向乙方支付剩餘全部款項的20%

5)另注：乙方在承建甲方工程過程中需使用人工費可與甲方商議，臨時支取使用。

5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程質量等問題，乙方的施工人員在施工過程中出現事故由乙方負責，甲方不需要承擔任何責任。

6、甲方對乙方有質量監督的責任，當發現工程質量問題應及時與乙方進行有效溝通，並核實質量問題，友好協商解決問題，儘量避免施工材料的損失和浪費，並使該質量問題得到有效改善。當乙方盡最大努力達到甲方滿意成果時，甲方不得再以任何藉口剋扣和拖欠乙方各種費用。

7、甲方在施工過程中，需要自行支付乙方所用鉛絲。

此協議一式兩份，一經簽字，即可生效!

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

民房建築合同 篇6

甲方：_______________

乙方：_______________

經甲、乙雙方研究決定將“____________新建住房”的建築工程交給乙方承包施工。現根據《中華人民共和國民法典和中華人民共和國建築法》的有關規定。為了明確雙方權利和義務特簽訂合同書，以資雙方共同遵照執行。

一、工程概括

（1）工程名稱：______________。

（2）結構類型：____________________。建築面積_______平方米（以建設方的實際面積為準）。

二、承包形式

1、大清包：包工包料、該工程以乙方帶資包工包料、甲方分期付款的.形式（按圖紙施工）承包給乙方。乙方一經承包，不得轉包。

2、承包內容：以正負零以上，所有的工程項目，按圖紙設計施工，包括架空層，外貼磁磚，屋面天溝、防水，塑鋼窗護欄、散水、下水道，門前道路硬化，落水管及空調管。

3、水、電進户，有線、空調線、煤氣管道進户門（防盜門）。

三、工程質量標準：乙方必須按甲方的要求及圖紙施工，確保工程質量合格優良。乙方要有嚴格的質量管理制度，如乙方原因造成工程質量問題需返工、及材料浪費，乙方承擔費用。每道工序必須經過甲方驗收合格，才能進行下道工序施工。

四、房屋造價：為_______元/㎡的包乾價。（實做平方）

五、材料供應：本工程材料由乙方自行採購、供應、保管和使用，嚴禁以劣充優，偷工減料，自覺接受甲方監督。

六、安全第一，文明施工

乙方應按施工安全操作規程進行施工，對所有進場的工作人員進行安全教育，提高安全意識，嚴禁盲目指揮、冒險蠻幹。在施工過程中發生一起意外及工傷事故，所有經濟損失和刑事責任由乙方自行負責，甲方一概不負責任。

七、工程工期本工程自：_______年___月_____日至_______年___月_____日完工。（因天氣原因或節假日，工期順延）

八、付款方式：分期付款第二層開始付款。每層付款_______元，主體完工付30%工程款。屋面、防水、外牆、塗料、內粉完工付50%工程款。水、電、內裝、門、窗、樓道扶手、外落水完工付70%工程款。各種附屬工程完工(下水道道路硬化）付80%工程款。甲方驗收合格交付住房鑰匙，付總工程款的付90%工程款。後期10%工程款做為保質金，一年內付清。

九、質量保證：在一年內因質量問題，乙方應積極主動配合用户解決質量問題，如不及時維修，甲方有權在保質金中扣除維修費用。

十、甲、乙雙方提出變更，共同協商。

十一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，在簽章之日起生效。

甲方：_______________電話：_______________身份：_______________

乙方：_______________電話：_______________身份證：_______________

民房建築合同 篇7

民房建築施工合同範本

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方在建房屋一棟，建築層數兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本着平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：_________________

一、承包方式

採用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

二、承建項目

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆面粉水泥砂漿、衞生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格

每平方米人民幣大寫：_________________元，建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。

四、付款方式

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%，完成第一層磚砌並搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

五、雙方責任

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐

乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

六、質量要求

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衞生。

八、工期要求

主體工程工期為75(日曆天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

九、後期維修

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任

十、其它

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：_________________

乙方簽字(章)：_________________

民房建築合同 篇8

反訴人(本訴被告)：_________________許__________，男，漢族，出生於_______年_____月_______日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。

被反訴人(本訴原告)：_________________肖_____，男，漢族，出生於_______年_____月_______日，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.

本訴被告：_________________瀋陽_______________房地產有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________瀋陽市_______________區_______________中路27號;

本訴被告：_________________江蘇省_______________建設集團有限公司，住所地：_________________省蘇州市黃__________路。

反訴請求

1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣______元;

2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。

事實與理由

________年____月____日反訴人與被反訴人簽訂一份外牆瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”_______號樓的外牆粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費的義務，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達_______元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。

此致

_____________區人民法院

反訴人：_________________

________年____月____日

民房建築合同 篇9

甲方：

乙方：

經雙方協商，甲方擬在上縣新村建房屋一座，房屋佔地面積約112平方米，由乙方負責承包工程建設，特訂立如下合同：

一、承包方式：

1、乙方承包樓房建設，工人進入工地施工安全自理，鐵釘、鐵線、坐機費，鑰頭、鏟、開水、煙絲、基礎樓面爆裂、鋼筋保護層3公分由乙方負責。上磚、河沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管等乙方負責。勞務、建築技術、扎鋼筋技術、模板夾板撐樹，吊機、碼釘、連板及生產生活的一切用具等，由乙方自理。

2、花草每層飄磚三條線不加錢，整幢樓十三條柱5030公分，其中四條5050公分，樑深度5020公分，鋼筋保護層每條樁周邊3公分，本幢樓兩向上下飄窗，飄出40公分，兩邊飄出每層甲方加平方米，每平方，其中一邊飄連窗。

二、違約金伍仟元正。

本合同一式二份，雙方各執一份，合同自簽字之日起生效，並具有同等的法律效力。

甲方(簽名)：

乙方(簽名)：

_________年____月____日

民房建築合同 篇10

委建方： (以下簡稱“甲方”) 承建方： (以下簡稱“乙方”)

第一條：待建民房概況

1、建房地點：本合同建房位臵為 。

2、房屋類型：普通 層民房，可附房屋設計圖或參照乙方樣板房。

3、房屋面積(允許實際誤差± %)：房屋總面積為 平方米。其中一層為 平方米;二層為 平方米;三層為 平方米。

第二條：承包方式：包清工。

第三條：工程款及支付方式

1、本合同為固定工價，根據房屋面積按每平方 元計算，工程總價款為 元。其中一層工程款為 元;二層為 元;三層為 元。

2、一層石基礎完成甲方支付乙方該層工程款的百分之三十，一層主體完成甲方支付乙方該層工程款的百分之八十，內外粉刷完成後三日內，甲方全額付清該層工程款(其餘樓層付款方式與一層相同)。

第四條：工期

工期 個月，自 年 月 日至 年 月 日。

第五條：工程質量

1、房屋主體以及內外粉刷質量符合一般民房建築質量，以適合日常安全居住為準。房屋建築施工過程中，甲方隨時監督施工質量，如存在施工質量問題，甲方應及時提出，以便乙方修正。

2、因乙方施工不善導致工程質量問題的，乙方應及時修正，相關損失概由乙方承擔。

3、若因建築材料問題導致工程質量瑕疵的，責任概與乙方無關，若進行返修或返工，相關損失和費用(包括由此新產生的工程款)概

由甲方承擔。由此導致的工期延誤與乙方無關。

第六條：安全責任

甲乙雙方應積極配合，保證施工現場安全，防止事故和意外發生。

第七條：房屋驗收交付

房屋整體施工完畢後，乙方通知甲方進行驗收交付，甲方應自接到通知後三日內對房屋進行驗收，房屋驗收合格，甲方簽訂房屋驗收合格材料並結清工程總價款，乙方交付房屋。甲方拖延驗收超過一週的，視為房屋驗收合格;甲方未經驗收手續對房屋提前使用的，視同房屋驗收合格。

第八條：違約責任

1、因乙方責任導致工期拖延，房屋未能及時驗收的，每遲延一日滯納金為 元。

2、非因乙方責任導致工期拖延的，拖延部分雙方互不追究，工期相應順延。

3、甲方遲延付款的，每遲延一日按應付款金額的 1 %加付滯納金。工程施工過程中甲方遲延付款達一週的，乙方有權停工，遲延付款達半個月的，乙方有權解除合同。

4、因甲方遲延付款而使乙方解除合同的，甲方應承擔工程總價款 20 %的違約金。

第九條：其他約定

1、工程施工過程中，甲方中途提出工程變更的，應由甲乙雙方協商一致後進行，工期相應順延。

2、本工程保修期為 年。

第十條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方簽字生效，對本合同的任何修改均須以書面形式進行。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日