民房建築施工合同（通用4篇）

民房建築施工合同 篇1

甲方：

乙方：

經甲乙雙方反覆協商在平等自願互利互惠的前提下特訂立協議如下： 一， 承包方式：包工包料。

二， 承包價格：按建築面積530元/平方計算，實做實收。

三， 承包內容：

1.基礎工程：樁基在1.5-2米內，水泥螺紋鋼筋，由乙方承擔，正負零以上為磚混結構，一樓高4.8米為框架結構，按1.5倍計算，二樓/三樓磚混結構高3米，加一屋面尖子3米按0.5計算。

施工所用水泥為三峽正宗500號水泥，所用鋼筋為國標，大梁用 Φ25螺紋鋼，牛腿 Φ22螺紋鋼，結構按甲方提供的圖紙方案為準，如出現質量問題由乙方負全部責任。

2.裝飾工程：內外牆混合砂漿收光，室內石灰標白樓內地面水泥收光，正宗水、電材料安裝進户。正面瓷磚不低於20元/平方，窗户價格在120元/平方，超出部份由甲方承擔。

四，責任劃分：

1雙方責任：乙方負責現場施工，安全生產及施工人員管理，周圍關係由甲方處理，城管方面關係由甲乙雙方共同負責，協調所產生的費用由甲方負責。

2.安全責任：安全施工方面由乙方負責，如有安全事故，所發生的費用全部由乙方承擔，甲方概不負責。

五，計算方式：

樓梯面積按1.5倍計算，但要減去樓層面積。現澆部份按1.3倍計算，但要減去樓層面積。其餘部分實做實收。

六，甲方對乙方天蓋要求如下：

1. 檁子不少於8-10根，按50公分/檁。

2. 紅瓦用安陸優質紅瓦。

3. 樓房左右飛檐15-20公分，房尖按3米3分半的水往下分。

七：付款方式：

樓房下樁基付款四萬元，甲方先期所進材料計價後，由乙方驗收，寫下工程預付款收條，自樁基完工後即可充抵工程結算款。一樓二樓蓋板共付款四萬元，三樓蓋板上樑付款三萬元，下餘部分樓房完工付整棟樓房造價的90%，剩餘的10%為質量保證金，在20xx年底一次付清。

八：本合同一式兩份，雙方各執一份，本合同未盡事宜由雙方協商解決。

本合同自簽字之日起生效。

甲方(簽字)：

乙方(簽字)：

年月日：

民房建築施工合同 篇2

民房建築施工合同範本

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方在建房屋一棟，建築層數兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本着平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：_________________

一、承包方式

採用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

二、承建項目

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆面粉水泥砂漿、衞生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格

每平方米人民幣大寫：_________________元，建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。

四、付款方式

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%，完成第一層磚砌並搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

五、雙方責任

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐

乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

六、質量要求

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衞生。

八、工期要求

主體工程工期為75(日曆天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

九、後期維修

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任

十、其它

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：_________________

乙方簽字(章)：_________________

民房建築施工合同 篇3

甲方：

乙方：

甲方將位於居住房屋交由乙方施工，為確保工程質量、圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定製本合同，雙方必須共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程結構：地面3層，均為磚混結構。

2、建築面積(施工計算方式)：一層97.88平方米(不含樓梯)，樓梯9.62×2=19.24平方米;二層93平方米(不含樓梯，陽台按半面積計入)，樓梯7.86×2=15.72平方米;三層76.4平方米(陽台按半面積計入)。合計302.24平方米，最終按建築實際面積為準。

第二條：承包方式

1、包工不包料，甲方負責採購施工所需的建築材料，乙方負責施工，並負責所有施工用具設備;

2、施工費用：按建築面積甲方每平方米付乙方人民幣225元(大寫：貳佰貳拾伍元整);

3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計工價;

4、工程承包內容：土建工程、雨水排水及房屋裝修;

5、基礎由甲方負責，乙方負責回填。

6、甲方負責門窗(包括鋁合金窗、捲簾門、防盜門、不鏽鋼欄杆)的安裝。

7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定後增減工價，待完工後一併納入結算。

8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。

第三條：工程工期

1、甲方規定動工時間為年月日至年月乙方不得提前和推後。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建築材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

第四條：工程質量

1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，並達到符合國家施工規範。

2、房屋結構按照設計圖紙佈局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定並通知乙方處理，甲方請設計人員參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員/甲方驗收合格後乙方方能進行下一環節施工。

3、鋼筋工程：要求採用電渣壓力焊(坡屋頂鋼筋搭接)。

4、地面工程：一層鋪貼地磚。

5、外觀工程：整幢樓內外水泥清光到頂。

6、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。

7、樓梯工程：樓梯上貼瓷磚。

8、水電工程：陽台、屋頂排水設施安裝。

9、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第五條：施工費結算方式

1、合同簽定後，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工後，甲方付給乙方工程款 元; 第一層主體工程完工(第一層樓頂結束)後方付乙方壹萬元; 第二層主體工程完工(第二層樓頂結束)後甲方付乙方貳萬元; 其餘款項待工程按圖紙施工完成，通過驗收後一次付清。 工程裝飾完工並交付甲方使用後，雙方結算，由甲方一次性付清工程餘款(質量保證金20xx元除外)。

乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰牆體裂縫，瓷磚脱落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。如存在嚴重工程質量問題，乙方應承擔全部責任。

2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。

第六條：安全生產及其它

1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須繫好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

2、在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

3、施工期內，工程質量由甲方監督施工質量。

第五條：合同終止與生效

1、本合同自甲、乙雙方簽字並加蓋手印後生效(合同塗改無效)雙方履行完成合同條款內容後終止。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力，未盡事宜甲乙雙方另行商定。

3、合同訂立地點：

甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

(手印) (手印)

合同簽訂日期：

民房建築施工合同 篇4

反訴人(本訴被告)：_________________許__________，男，漢族，出生於_______年_____月_______日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。

被反訴人(本訴原告)：_________________肖_____，男，漢族，出生於_______年_____月_______日，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.

本訴被告：_________________瀋陽_______________房地產有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________瀋陽市_______________區_______________中路27號;

本訴被告：_________________江蘇省_______________建設集團有限公司，住所地：_________________省蘇州市黃__________路。

反訴請求

1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣______元;

2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。

事實與理由

________年____月____日反訴人與被反訴人簽訂一份外牆瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”_______號樓的外牆粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費的義務，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達_______元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。

此致

_____________區人民法院

反訴人：_________________

________年____月____日