基本建設工程合同（精選21篇）

基本建設工程合同 篇1

基本建設工程儲備借款合同

借款方：_________貸款方：_________

借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

第一條本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用於_________。本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

第二條本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用於擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

第三條自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________‰。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)佔用的貸款加收利息_________%。

第四條借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款户或存款户中扣收。

第五條貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

第六條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、設備採購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，並對違約使用部分加收罰息_________%。

第七條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《_____》的有關規定辦理。

第八條本合同經雙方簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章後各執一份，報送_________各一份。

借款方(公章)：_________貸款方(公章)：_________

負責人(簽字)：_________負責人(簽字)：_________

地址：_________地址：_________

_________年____月____日_________年____月____日

基本建設工程合同 篇2

借款人：

身份證號：

住址：

聯繫電話：

出借人：

身份證號：

住址：

聯繫電話：

甲方因本人需要，向乙方申請人民幣貸款，乙方同意向甲方發放上述貸款。甲、乙雙方遵照有關法律規定，經協商一致，訂立本合同。

第一條乙方同意出借金額為人民幣￥___元，借款於本協議生效後按本協議第二條約定的方式支付。

第二條本合同雙方同意選擇第項作為乙方向甲方支付借款的方式：

1、銀行轉帳方式收款：乙方通過銀行轉帳方式給付款項的，甲、乙雙方應保留銀行劃款記錄，甲方收到款項後，應為乙方出具本人簽署的收條或收據;

2、現金方式收款：乙方通過現金方式給付款項的，乙方應保留銀行取款憑證，甲方收到款項後，應為乙方出具本人簽署的收條和收據。

第三條本次借款月利率為%。

第四條借款期限為天，自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。

第五條甲方保證該貸款的用途符合法律規定，因所借款項用於法律所限制或禁止的用途導致的任何責任均由甲方獨立承擔。

第六條甲方在借款期限屆滿時一次性償還本金，按月支付利息。

第七條本協議履行期間，出現下列情況之一的，乙方有權要求甲方提前償還全部借款本金及利息，甲方或甲方的繼承人、法定監護人應在收到乙方發出通知後5日內一次性償還借款本金和實際發生的利息：

1、甲方提供虛假或非法的證明、信息或資料;

2、甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失蹤、喪失民事行為能力。

第八條甲方違反本約定的，乙方有權提前收回借款。

第九條如甲方未按約還款和支付利息，則需支付日萬分之五的違約金。

第十條因本次協議有關事項辦理公證、登記、轉讓、第三方協助、税收或律師見證時，該費用由甲方承擔。

第十一條與本協議有關的任何爭議，雙方同意向乙方住所地的人民法院提起訴訟。

第十二條本協議所登記的地址為當事人接收通知、傳真、及其他文件的地址，一方當事人和有關司法機關以的方式向另一方發出相關的法律文件，不論對方是否收悉，發出文件三日後即視為送達。

第十三條本協議一式陸份，甲乙雙方各執一份，登記機關執四份。

甲方：

身份證號：

簽訂日期：

乙方：

身份證號：

簽訂日期：

基本建設工程合同 篇3

發包單位： （簡稱）甲方：　　承包單位： （簡稱）乙方：　　根據《民法典》和《建築安裝承包合同條例》、《勞動法》、　　甲方【管理手冊】的相關規定，結合本工程的具體情況，甲方同意將工程以勞務方式承包給乙方，經甲乙雙方共同協商一致，特約定以下協議條款以便共同遵守執行。　　

一、 工程概況：　　工程名稱：　　工程地點：　　結構形式：　　工程建築面積：　　合同價款：暫定元。　　

二、 承包範圍：　　

1. 主體範圍：混凝土澆築工程、鋼筋工程、模板工程、砌築工程、腳手架工程、抹灰工程、屋面防水工程、裝修裝飾工程。　　

2. 機械工具：塔吊、攪拌機、調直機、切斷機、彎曲機、電焊機、小型工具、電源線、混凝土泵、管線、布料機。　　

三、 清包價款：按施工圖紙及計算規範所計算的面積215;每㎡單價。　　

四、 合同工期：開竣工日期：________年____月____日至________年____月____日。　　

五、 質量要求：　　

1. 首先滿足設計要求及施工操作規程。　　

2. 確保每道工序質量檢驗交接，並有工序交接記錄。　　

3. 做好隱蔽工程施工，及時做好隱蔽工程施工中記錄。　　

4. 工程的主體結構及裝修裝飾施工應符合國家質量驗收規範和評定標準要求。　　

六、 安全生產：　　

1. 嚴格執行建築工程安全施工操作規程及各項規章制度。　　

2. 自行做好人員進場的安全教育工作，並提出明確安全要求落實到每個人身上，保證人身安全可靠，特殊工種持證上崗。　　

3. 每道工序要有安全交底交接記錄，如施工中違反安全操作規定，發生傷亡事故責任自負、費用自理。　　

4. 設專職安全員，負責整個工程施工的安全管理，並做好安全內業資料。　　

七、 文明施工：　　

1. 施工中清包方必須按省市相關文明施工要求組織施工。　　

2. 現場圍擋、辦公室、職工宿舍都必須按相關要求搭設及佈置。　　

3. 施工中一定要做到文明施工，做到工完料淨場地清。　　

4. 施工中對落地灰各種廢料要做到隨施工隨清理，做到長料長用短料短用，不得發生浪費現象。　　

八、 材料要求：　　

1. 雙方所使用的材料必須按照設計要求和規範的要求採購並提供產品合格證。　　

2. 使用的材料種類、規格、型號、使用的部位必須符合設計圖紙要求，甲方監理、總包方有權檢查，如查出與設計不符嚴禁使用，損失自負。　　

3. 所使用材料按定額消耗量計算，超出部分清包方自負。　　

九、 現場管理：　　

1. 服從總包方的統一管理指揮，按總包方編制的施工組織計劃及工程進度計劃組織施工。　　

2. 按要求配齊該項目相關管理人員並持證上崗。　　

3. 遵守總包方制定的現場管理規章制度，遵紀守法合法經營。　　

4. 與總包方密切配合，確保工程施工順利進行。　　

5. 雙方必須履行遵守施工現場各自的責任義務，並做好文明施工工作。　　

十、 雙方責任：　　

1. 雙方合同簽訂後，不經雙方同意任何一方不得隨意變更或解除合同，如雙方不經任何一方同意，單方解除合同，因而影響的39;施工計劃，造成的經濟損失由解除合同方負責。　　

2. 施工過程中，由於清包方的工程質量不符合驗收標準，達不到合格標準且不能滿足使用功能質量，總包方有權終止合同。　　

3. 施工中所需的各相關工程技術資料均由清包方按要求編制報總包方統一整理歸檔。　　十

一、合同價款支付：　　

1. 清包方墊付施工至地上四層平口總包方按清包方實際完成工程量的70%支付工程款。　　

2. 四層以上按每月形象進度，總包方按清包方實際完成工程量的70%支付工程款。　　

3. 二次結構裝修階段按每月形象進度，總包方按清包方實際完成工程量的70%支付工程款。　　

4. 具備竣工驗收條件，總包方付給清包方合同總價的85%，竣工驗收後按總包方與發包方簽訂的大合同條款執行。　　十

二、工程主體結構驗收：驗收以《關於基本建設項目驗收暫行規定》、《工程質量驗收規範》、建築工程質量檢驗評定標準》及施工圖紙説明書、施工技術文件等依據。　　十

三、合同生效：　　

1. 本合同簽訂後雙方簽字加蓋雙方公章之日起生效，工程完工驗收符合要求結清工程款後終止。　　

2. 本合同簽訂後雙方如需提出修改時，經雙方協商一致後簽訂補充協議，作為本合同的補充合同，補充合同與本合同具有同等的法律效應。　　

3. 本合同如發生糾紛時，當事人雙方應協商解決，協商不成可向所在地合同仲裁委員會申請或向人民法院起訴。　　十

四、本合同一式伍份，報一份公司備案，總包方、清包方各執貳份。　　總包方： 分包方：　　住所：住所：　　身份證號： 身份證號：　　法定人代表：法定人代表：　　委託人代理人： 委託人代理人：　　電話：電話：________年____月____日

基本建設工程合同 篇4

甲方(建設單位)：__________________________

乙方(施工單位)：__________________________

甲乙雙方根據《建設工程質量管理條例》、《房屋建築工程質量保修辦法》，經雙方協商一致，對____________________(工程全稱)簽訂工程質量合同書。

一、工程質量保修範圍和內容

乙方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程保修責任。

質量保修範圍包括地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程、有防水要求的廚、衞生間和外牆的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：

乙方負責施工的所有工程項目，如出現施工質量缺陷或施工質量隱患，乙方必須履行保修義務，特別是出現以下情形(不在乙方承包範圍的項目除外)時：

1、樓地面、屋面、牆面滲漏水;

2、煙道、排氣孔道、風道和設備管道等管道不通或泄漏;

3、樓地面沉陷、空鼓、開裂、起沙;

4、內外牆及頂棚抹灰、油漆等裝飾面及結合層開裂、脱落，或牆面起鹼脱皮;

5、門窗變形、門窗五金配件及門鎖損壞、開啟關閉不靈或縫隙超過規範及滲漏水等。

6、廚房、衞生間地面泛水倒坡積水;陽台、露台、走廊、屋面倒坡積水;

7、廚房、衞生間等有防水要求的部位滲漏水;

8、室內外上下水管道及其他管道滲漏水、堵塞;

9、強弱電系統不能正常使用，電氣設備及開關、插座故障，線路漏電、短路;

10、鋼筋砼、磚石砌體結構及其他承重結構出現變形裂縫;

11、施工產生的其他質量缺陷。

二、質量保修期

雙方根據《建設工程質量管理條例》及《房屋建築工程質量保修辦法》有關規定，約定本工程的最低質量保修期如下：

1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;

2、屋面防水工程、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的防滲漏為5年;

3、裝修工程2年;

4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;

5、住宅小區的給排水設施、道路等配套工程為2年;

6、其他項目保修期約定如下：其他項目的保修期為2年。

質量保修期自如下規定日期起計算：

1、質量保修期限在工程取得竣工驗收備案證明、乙方將竣工檔案、竣工工程全部移交給甲方的次日起算(以雙方的交接記錄為依據);

2、若工程移交給甲方時還存在質量問題且乙方選擇自行進行整改時，則該工程的質量保修期自全部質量問題整改合格的次日算起(以包括甲方在內的有關方簽署的驗收合格書面文件為依據);若乙方書面委託甲方整改、維修並同意所需費用按市場行情進行結算、從乙方預留於甲方的質量保脩金中支付時，則以甲方同意接受乙方委託並代為整改、維修後，經甲方及監理單位共同簽署驗收合格書面文件次日起算。

三、質量保修責任

1、屬於保修範圍、內容的項目，乙方應當在接到保修通知之日起按本保修書第五條規定立即派人保修，並在保修書第六條保修時限要求的時間內完成保修。乙方不在約定時限內派人保修的，甲方可以委託他人維修，維修費用從預留於甲方的質量保脩金中抵扣。

2、發生緊急搶修事故的，乙方接到事故通知後，應立即到達事故現場搶修。

3、對於涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，採取安全防範措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，乙方實施保修。

4、在保修期限內，因乙方原因導致的工程質量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財產損害的，乙方應承擔相應的經濟與法律責任。如果房屋所有人、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失，

甲方有權向乙方追償。

5、因乙方未按有關規定和本合同約定及時履行保修義務而造成新的人身、財產損害，乙方應承擔相應的賠償責任。

6、非乙方原因造成的質量缺陷，乙方在履行保修義務後，有權就所發生的費用向責任方追償。因設計方面的原因造成的，相關責任由設計單位承擔;因建築材料、構配件和設備質量不合格等原因造成的，如屬乙方採購的，或由甲方採購而乙方不按規定進行檢驗用於工程的，相關責任由乙方自負;如屬甲方採購，乙方曾提出質量異議而甲方未經鑑定合格堅持使用的，相關責任由甲方承擔。

7、在本保修書規定的各分部分項(除地基基礎、主體結構外)保修期限屆滿後，如因乙方未按國家有關規定、標準和設計要求施工或採購、使用不合格材料、構配件和設備所造成的質量缺陷，導致影響該工程的使用功能或房屋使用年限的，乙方應承擔相應責任。

8、由於乙方原因造成的工程質量缺陷致使甲方遭受房屋消費者退房或換房等損失的，乙方應賠償甲方的全部損失。

9、若因乙方原因造成業主索賠的，甲方同意乙方其指定的工程保修負責人作為代理人，在接到甲方電話通知後配合甲方與業主協商解決。因解決該索賠問題而由該工程保修負責人簽署的文件、協議對乙方具有法律效力，乙方同意承擔相應的法律後果。若乙方委託的工程保修負責人未按甲方的要求配合甲方進行協商處理的，則乙方同意委託甲方全權處理補償事宜，乙方與業主簽訂的補償協議書對乙方具有法律效力，其項下約定的補償金由乙方承擔，並授權甲方直接從乙方預留的質量保脩金中扣付。

四、質量保脩金的支付與返還

1、本工程雙方約定乙方向甲方支付工程總價款5%的工程質量保脩金，質量保脩金在辦理竣工結算時支付，且質量保脩金預留期間不計息。

2、自第二條規定的質量保修期開始計算之日起滿二年時，甲方應將預留保脩金餘額返還乙方。

3、甲方在根據本條第2款規定的各保修期限滿後將預留的保脩金返還承包人前，甲乙雙方應共同對該工程的質量進行全面回訪，在確定無質量缺陷後甲方才將保脩金返還。

4、甲方在返還保脩金時，有權將應由乙方承擔但已由甲方墊付的款項從中直接予以抵扣，如保脩金餘額不足以抵扣，乙方須在接到甲方書面通知後10日內補償甲方，否則，每逾期一日，乙方應按應付款項的萬分之四向甲方支付滯納金。

5、自本條規定的保脩金返還之日起14日內，乙方應憑相關證明文件到甲方處辦理保脩金返還手續，因乙方原因逾期辦理的，保脩金逾期返還期間不計利息。

五、保修程序

1、工程竣工前，乙方應將其指定的工程保修負責人姓名、聯繫電話以書面形式通知甲方。如甲方在工程竣工時仍未收到乙方的通知，則乙方同意指定該工程項目經理(聯繫電話： )為保修負責人。

2、乙方指定的工程保修負責人的聯繫電話應隨時保持暢通，如保修負責人或聯繫電話發生變動，乙方應及時以書面形式通知甲方，有關變更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。當發生質量投訴時，甲方可按乙方提供的聯繫電話通知乙方指定的工程保修負責人，該保修負責人應於接到電話通知時起，24小時內到甲方處領取《工程保修通知單》，該電話通知以甲方處留存的電話通知記錄為準。逾期未來領取，或電話通知時該保修負責人的聯繫電話無法接通，為了避免各方損失擴大化，乙方同意由甲方另行委託其他施工維修，所發生的費用及代辦費按本條第3款規定從乙方預留於甲方處的質量保脩金中扣付。

3、乙方必須從甲方處領取《工程保修通知單》起24小時內(經發包人書面批准可以適當延長)與甲方、房屋所有人(或使用人)約定現場核查時間，並按時到場核查、完成維修(在本保修書第六條規定的保修是限內完成);如發生涉及結構安全或嚴重影響使用功能的緊急搶修事故，乙方在接到保修通知後，應立即到達現場搶修。若乙方不遵循上述規定，甲方有權另聘其他施工單位進行維修，相關費用由乙方承擔，且甲方可按所發生費用額的50%向承包人收取代辦費。

如乙方拒不承擔上述費用，甲方有權從乙方預留於甲方處的保脩金中直接抵扣。4、乙方領取《工程保修通知單》後應妥善保管，並在完成保修經住户簽名確認後作為已履行保修義務的依據立即交回甲方。否則，視為乙方未履行保修義務，甲方有權按照返修內容估算返修費用及代辦費，並按本條第3款規定從乙方預留的質量保脩金中扣付;如乙方履行了保修義務而住户無正當理由不在《工程保修通知單》上簽名確認，乙方應及時通知甲方，經甲方簽字蓋章確認後，可認定為乙方已履行了保修義務。

5、經甲方組織驗收合格，質量保修問題方視為處理妥當。如經驗收不合格，甲方有權另聘其他施工單位進行維修，有關維修費用的承擔按照本條第3款規定執行。

6、若乙方未按上述規定履行保修義務而發生的維修費用，均由甲方和甲方另行委託的施工單位按市場行情價進行結算，按本條第3條款規定從乙方預留於甲方處的質量保脩金中抵扣。

六、保修時限(自乙方領取《工程保修通知單》之日算起)

1、樓地面、屋面、牆體滲漏水為5天;

2、樓地面坪沉陷、空鼓、開裂、起砂的為5天;

3、內外牆及頂棚抹灰、面磚、牆紙、油漆等飾面及結合層開裂脱落或牆面起鹼、脱皮的為3天;

4、煙道、排氣孔道、風道和設備管道不通或泄漏的為2天;

5、廁所、廚房陽台、露台、走廊、屋面等倒坡積水的為5天;

6、門窗變形，開啟關閉不靈或縫隙超過規範規定滲漏水及門窗五金配件及門鎖損壞的為2天;

7、室內外上下水道及其它管道滲、漏水或堵塞的1天以內必須完成，剩餘的土建修復工作3天內完成;

8、強弱電系統不能正常使用，電氣設備及開關、插座故障、線路漏電、短路的為1天。

以上時限均為住(用)户配合為前提。如住(用)户不予配合，乙方應及時告知甲方到場確認，未經甲方確認的，均視為住户已配合。

七、其他

1、甲方指定其“物業管理部”負責協調保修具體事宜。

2、本保修協議，經甲乙雙方簽章後生效，未盡事宜由雙方另行簽訂補充條款進行約定。任何一方不得擅自變更解除本保修合同。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

法定代表人(簽字)：

年 月 日

法定代表人(簽字)：

年 月 日

基本建設工程合同 篇5

發包人： (簡稱甲方)　　承包人： (簡稱乙方)　　依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。　　

一、工程概況　　

1、工程名稱：　　

2、工程地點： ;　　

3、工程範圍：二樓房頂鋼架 。　　

4、承包方式： 包工包料。　　

5、承包面積為 ㎡，每平方價格為 元。　　

二、合同價款　　總計合同金額(大寫)(人民幣) ，小寫 。　　

三、付款方式　　付款方式：工程完工後經甲方驗收合格後一週內付清全部工程款。　　本合同未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同以雙方簽字蓋章後生效，一式貳份，發包人與承包人各執壹份。　　甲方：　　乙方：________年____月____日

基本建設工程合同 篇6

工程項目名稱：_________

發包單位(甲方)：_________

承包單位(乙方)：_________

承包單位所在地址：_________

為了規範建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關於在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，並經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，後果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。

5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並報告主管領導。

6.乙方有權瞭解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。

8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的後果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，並向甲方單位承擔經濟賠償責任。

10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前後甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受託監理單位。

13.甲乙雙方願意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建築管理所一份，送甲方紀檢(監察)，檢察室備案一份。

甲方(蓋章)：_________　　　　　　　　乙方(蓋章)：_________

法人代表(簽字)：_________　　　　　　法人代表(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

基本建設工程合同 篇7

工程承包人：  (簡稱甲方)

勞務分包人： (簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，鑑於 大瀏公司 (以下簡稱為“發包人”)與甲方已經簽訂施工總承包合同(以下稱為“總包合同”)，雙方就勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。

甲乙雙方均同意在本合同簽訂過程中，雙方將本着誠實信用的原則如實告知對方與合同直接相關的基本情況，甲方將在本合同中如實告知乙方相關情況。乙方保證在簽署本合同後，已瞭解相關情況並無其他想要了解的情況。同時，乙方保證向甲方提供的所有信息及資料均為真實有效。

1、 勞務分包人情況

營業執照註冊號： 法定代表人：

發證機關：經營範圍：

複審時間及有效期：

2、勞務分包工作對象及提供勞務內容

工程名稱：施工工程

工程地點：

分包範圍：提供分包勞務內容： 箱梁橋施工的準備工作、場地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、鋼筋加工製作就位、砼工程、預應力張拉以及與該橋箱梁施工有關的本協議中一切明示或暗示的工作。

3、分包工作期限及進度控制

分包工作期限：開始工作日期： 20xx年 7 月 30 日，結束工作日期：20xx年11月30日。 總工期為4個月，甲方根據工期要求，兩橋箱梁同步進行施工，支架、模板一次性搭設、安裝。如不能滿足進度要求，甲方有權要求乙方增加人員等投入以補滯後工期，確保總工期內完成所需工程。

4、質量標準

工程質量：按總包合同有關質量的約定、國家現行的《公路工程工程施工及驗收規範》和《公路工程工程質量評定標準》，本工作必須達到質量評定 優良 等級。

5、圖紙

5.1 工程承包人應在勞務分包工作開工前，向勞務分包人提供與勞務分包人的勞務分包任務相關的圖紙 1 套。

6、項目經理

6.1 工程承包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為。

6.2 勞務分包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目負責人為 唐貴軍 。

7、工程承包人義務

7.1、組建與工程相適應的項目管理班子，全面履行總包合同，組織實施施工管理的各項工作，對工程的工期和質量向發包人負責;

7.2、可以協助乙方解決在施工過程中的住房、用水、用電問題及其他方面的協調工作，費用由乙方自理。其中項目部已把低壓電送至橋的附近。

7.3、負責編制施工組織設計，統一制定各項管理目標，組織編制年、季、月施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工，計量析測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收;

7.4、負責工程測量定位、沉降觀測、技術交底，組織圖紙會審，統一安排技術檔案資料的收集整理及交工驗收;

7.5、負責提供鋼筋、鋼絞線、砼與大型設備(吊車、泵車);

7.6、按本合同約定，向勞務分包人支付勞動報酬。

8、勞務分包人義務

8.1、對本合同勞務分包範圍內的工程質量向工程承包人負責，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經工程承包人授權或允許，不得擅自與發包人及有關部門建立工作聯繫;自覺遵守法律法規及有關規章制度。

8.2、勞務分包人根據施工組織設計總進度計劃的要求，按工程承包人的階段、月、旬、周施工計劃，完成上述階段、時段施工計劃相應的勞動力安排計劃，保證按時完成任務。

8.3、勞務分包人全權委託本項目負責人負責工程實施結算等一切與本工程相關的活動。

8.4、按工程承包人統一規劃堆放材料、機具，按工程承包人標準化工地要求設置標牌，搞好生活區的管理，做好自身責任區的治安保衞工作。

8.5、勞務分包人須服從工程承包人轉發的發包人及工程師的指令。

8.6、勞務分包人所施工工程，如因質量不合格而產生的返工費，由勞務分包人自負。

8.7、在施工期內，如勞務分包人不能按質按量完成計劃工程，經工程承包人勸告後仍無明顯改進，工程承包人有權調整其承擔的工程任務，如仍然不能完成計劃工程，工程承包人有權終止本合同的繼續履行。由此造成的費用增加由勞務分包人承擔。

8.8、勞務分包人在履行本合同過程中，不得轉包他人，否則，工程承包人有權無條件終止本合同，已完工程驗收合格後按本合同單價結算，並應按工程承包人規定的期限退場。

8.9、勞務分包人在施工過程中必須服從甲方施工人員的安排，不得向工程承包人施工人員行賄同時不得有欺詐行為，一經發現將清退出場。

8.10、勞務分包人不得拖欠勞務分包人自己及施工關聯方的人工工資，機械台班費用，材料費等。

8.11、勞務分包人不得與當地發生任何經濟糾紛和任何勞務往來。

9、安全施工與檢查

9.1、按照國家、地方的相關法律法規執行，並遵守甲方對安全施工提出的各項要求。

9.2、乙方應按甲方安全管理作業，遵守國家安全法律、法規和甲方的安全管理辦法，如有違反，甲方有權對乙方進行罰款，若引發安全生產事故，乙方承擔全部責任及所有費用。

9.3、鑑於該施工的箱梁橋與正在施工的長瀏高速相交，分包人必須採取有效的防護措施(如設密閉的安全通道)確保橋下行車安全，若引發事故和矛盾由乙方承擔全部責任以及所有費用。

10、安全防護

按照國家、地方的相關法律法規執行，並按甲方對乙方安全施工技術交底和相關要求進行各種安全防護。

11、事故處理

按照國家、地方的相關法律法規執行。

12、保險

按照國家、地方的相關法律法規執行。

13、承包工作內容

按照本協議工程業主技術規範和圖紙要求完成本橋樑箱梁施工工程的所有工作，包括：

13.1、箱梁橋施工的準備工作、用水、用電、施工工棚、鋼筋加工棚、場地的硬化(包括支架的基座砼為20cm其他區域為10cm)的所需人工以及機具。

13.2、支架工程：提供支架所需材料，並架設拆除，按要求預壓，確保滿足支架的承重要求

13.3、模板工程：乙方提供模板，箱梁外露面必須用經大瀏公司、監理處確認的優質的模板，且有足夠的剛度確保不會形變。模板安拆、塗脱模劑等。

13.4、鋼筋工程：鋼筋加工製作，安裝就位、包括綁紮，焊接，所需的機具和耗材，電焊機不少於8台。鋼筋不考慮損耗。

13.5、砼工程：澆注砼;振搗砼;砼養生。

13.6、預應力工程：預應力鋼絞線的安裝、張拉、壓漿等所有工作。

13.7、以及與該橋箱梁施工有關的一切明示或暗示的工作(如保衞等)。、

14、勞務報酬

14.1 本工程的勞務報酬採用：不同工作成果的計件單價(含管理費)，按確認的工程量計算。 14.2 採用上述方式計價的，不同工作成果的計件單價分別為：

14.3.1甲方僅進行質檢、試驗、測量及施工過程控制等工程管理，單價中包括乙方設備、人員的進退場、施工場地清理、工程施工的人工費、設備費、耗材、施工人員的保險費以及意外事故風險金、安全保衞以及協助甲方測量、質檢和試驗等一切與此相關的作業的費用;甲方僅供所需設計鋼筋、鋼絞線、砼的材料。同時甲方負責吊車事宜。若乙方不能按期完工，甲方有權部分或全部扣除工期質量獎。

14.3.2除非本協議另有約定，否則與本協議工程範圍內鋼筋安裝、砼澆注(前台)有關的任何分項工程細目如果未列入上述結算細目中，則是乙方為完成本協議工程內容所必須完成的附屬工程義務，其費用已包含在上述有關承包細目單價中，不再另行結算和支付。

14.3.3本合同單價已包含因天氣、環境等方面的影響而造成的誤工費用。

15、工時及工程量的確認

15.1、採用按確定的工時計算勞務報酬的，由甲方施工員每日將提供勞務人數報甲方負責人，由甲方現場負責人複核並由甲方項目副經理確認。

15.2、 採用按確認的工程量計算勞務報酬的，由甲方施工員和乙方按月或約定時間將實際完成但不超過設計數量的工程量報甲方工程科審核，經甲方主管副經理認可，項目經理批准方可給予結算。對乙方未經甲方主管副經理認可，超出設計圖紙範圍和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。

16、勞務報酬的支付

16.1乙方與甲方雙方約定支付方法按以下方案進行。

16.1.1、在結算時，應扣除甲方為乙方完成的實際工程數量和協助乙方完成工程量的費用。 16.1.2、工程完工後，乙方施工的工程經過監理驗收合格，攜相關資料到工程科結算。結算後須出具工程款項已結清的書面證明。

16.1.3、本工程甲方不預付款，乙方開工後，甲方按乙方每月工程進度付款，付至約總價款的50%~70%(含價撥款)，每月付款一次，剩餘工程款待工程中間交工驗收後90日內付至95%，總價款的5%作為保證金，待總體工程(指整個14標)竣工驗收後退還乙方。

16.1.4、如乙方對其所做工程的質量問題不維修或乙方未作答覆，甲方可直接維修，其費用從乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的監理、業主書面批評指令，甲方將酌情扣除部分或全部保證金。

16.1.5、甲方以轉帳支票形式或雙方認可的方式支付乙方款項。

17、施工變更

17.1 施工中如發生對原工作內容進行變更，甲方以書面形式向乙方發出變更通知，並提供變更的相應圖紙和説明。乙方按照甲方(項目經理)發出的變更通知及有關要求，按照變更進行施工： 17.2 因變更導致勞務報酬的增加，由工程承包人承擔;因變更減少工程量，乙方勞務報酬應相應減少。

17.3 施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔。

17.4 因勞務分包人自身原因導致的工程變更，勞務分包人無權要求追加勞務報酬。

17.5 變更的計價：本合同中有規定的相同或相似的合同單價，直接套用;合同中無規定的，可以套用甲方與其他乙方簽訂的相同或相似的合同單價;均無套用的，雙方協商確定。

18、施工驗收

乙方應確保所完成施工的質量，應符合本合同約定的質量標準。乙方施工完畢，應向甲方提交完工報告，通知甲方驗收;甲方應當在收到乙方的上述報告後14天內對乙方施工成果進行驗收。

19、爭議

19.1 工程承包人和勞務分包人在履行合同時發生爭議，可以自行和解或要求有關主管部門調解，

(1)雙方達成仲裁協議，向 長沙市 仲裁委員會申請仲裁;

(2)向甲方所在地的人民法院起訴。

20、禁止轉包或再分包

20.1 勞務分包人不得將本合同項下的勞務作業轉包或再分包給他人。否則，甲方有權進行處置，勞務分包人將依法承擔責任。

21、不可抗力

本合同中不可抗力的定義與總包合同中的定義相同。按照國家、地方的相關法律法規執行。

22、文物和地下障礙物

23、違約

23.1、甲、乙雙方在履行本合同過程中，如出現合同條款以外的問題，由雙方協商解決，並簽訂補充協議，甲、乙雙方所籤補充協議與本協議具有同等的法律效力。

23.2、本合同簽訂後，雙方應共同遵守，若單方面違約，違約方應賠償另一方違約金，違約金數量不超過本合同金額的10%。

24、合同終止

24.1 雙方履行完合同全部義務，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果，並經工程承包人及發包人驗收合格後，本合同即告終止。

25、合同份數

25.1本合同壹式兩份，具有同等效力，由甲方和乙方各執一份。

26、補充條款

26.1 雙方約定：遵守甲方的勞務結算管理的規定。

26.3 雙方約定：遵守甲方的與勞務分包相關的其他規定。

27、合同生效

合同訂立時間：月日

合同訂立地點：

本合同雙方約定 後生效。

工程承包人：(公章) 勞務分包人：(公章)

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

基本建設工程合同 篇8

發包方(以下簡稱甲方)

承包方(一下簡稱乙方)

本工程於20xx年----月----日議定，由乙方承建。為明確甲、乙雙方在施工過程中權利和義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合工作，保證質量按期完成任務，根據《中華人民共和國建築合同法》《建築安裝工程承包合同條例》經雙方協商簽訂本合同以使共同遵守。

第一條 工程概況

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包範圍：

四、結構形式及建築面積：

第二條 承包方式和工程造價

一、承包方式：按甲、乙雙方商定後意見及預算項目工程，包工我、包工期、包質量、包安全

二、承包金額，暫定工程造價：

第三條 工期總天數(有效工期)----天

一、開工日期於20xx年----月----日開工，竣工日期於20xx年----月----日竣工。

三、竣工日期，遇到有下列情況經甲方簽證，工期方可順延

1、因遇人力不可抗拒的自然災害造成停工。

2、工程變更。

3、其他原因。

四、物資材料

凡乙方採購的物資材料要及時通知甲方，經驗收合格後方可用於工程上。凡由乙方採購的物資，資料不符合要求的，而造成的損失，應由乙方負責。

五、工程支付方式

工程施工隊進場撥付包工，工程資----，主體一層封頂後撥----，主體合格後撥----，總體驗收合格後撥----(包括材料)

六、乙方負責

1、按《施工及技術驗收規範》要求進行精心施工，確保工程質量，確保工期，由乙方造成的返工，停工費用由乙方承擔(包括材料)

2、按施工安全要求和文明施工要求，搞好安全和文明施工，由於自身原因造成的設備損壞和人員傷亡事故的，其費用乙方自負

3、若因乙方責任發生的人身傷亡施工員，其費用均由乙方負責。

4、乙方進場前後，運輸費、機械費、人工費等由乙方負責。

5、乙方不得拖欠工人工資，若拖欠工人工資或工人上訪鬧事，與甲方無關。

七、因一方不履行合同，而造成的經濟損失，由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。

八、在履行合同中若雙方發生爭議，應本着實事求是的原則，協商決定。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各1份，本合同簽字之日生效，注(未盡事宜由雙方協商後解決)

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

基本建設工程合同 篇9

房主人(甲方)：_________________

承建人(乙方)：_________________

根據《_________________》、《建築法》的有關規定，結合本房屋修建工程的具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅工程中的權利、義務，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條、建築項目：私房建設工程。

第二條、建設地點：

第三條、承建方式及施工準備

1、甲方將其住宅工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。

2、乙方應提前天，將工程建設所需材料告知甲方，甲方應及時像乙方提供工程所需全部材料。

3、乙方自帶建築工程所需的一切機械設備及工具;雨天做好遮雨措施，避免下雨影響工程質量。

4、甲方在乙方進入施工現場前做到三通入户(即水、電、道路三通入户)

第四條、建房工期

乙方承建的該房屋從________年________月________日開工至________年________月________日完工工期________天。

第五條、建設工程承包單價及建設內容

1、整體建築包工費，按照建築面積定價，本房屋修建的建築面積為m2,包工費m2/元(包括人工工資及施工工具)。

2、房屋建築面積的確定

房屋建築面積=(房屋外牆皮長_________房屋外牆皮寬)+(雨篷長_________雨篷寬_________1/2)

3、整體建築建設內容

房建工程規範中所指的主體工程的全部土建工程，含上下水管的孔洞預留，電路、閉路電視線、電話線、管線路的預埋和安裝，瓷磚粘貼、等。

第六條、承建工程付款方式：

付款方式：

第一次：待乙方進入施工現場後預付元做啟動金。

第二次：基礎工程按合同和設計保質保量完成後預付________元。

第三次：主體工程按合同和設計保質保量完成後預付________元。

第四次：完成裝飾工程，掃地出門後付清除預留維修費10%以外的餘欠________元。

第七條、施工安全要求

1、乙方施工人員必須具備一定的房屋建築施工經驗，以確保乙方所承攬建設的工程符合_____所要求的質量和技術要求。

2、乙方必須重點抓好工程的質量和安全施工，嚴格按照《抗震安居房屋建設標準》建房，在施工期間，以確保工程質量和安全，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程質量、進度、安全三大要素加強全面檢查和督促。

3、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。

第八條、工程質量。

1、乙方根據甲方要求由乙方確定施工圖紙，若發現圖紙有不合理部分，經甲乙雙方共同協商，在取得明確一致的施工方案後乙方方可再進行施工。

2、工程質量應達到《抗震安居房屋建設評定標準》的合格條件。建房後的牆體、門窗洞口等要做到平整、光滑、無空鼓，牆磚、地面磚做到平整，杜絕空鼓，符合相關標準。

3、因乙方方面自身原因達不到工程質量合格條件，乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作，並承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改後仍不能達到約定的合格使用條件的，乙方承擔工程質量違約責任。

第九條、違約責任和爭議的解決辦法

1、甲方如未按照乙方的工程進度不能及時提供有關材料，造成乙方待料停工所受損失，均有甲方負責承擔賠償。

2、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作。造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

3、甲乙雙方因履行本合同發生爭議，協商解決。如經協商仍無法解決的，提請勞動________委員會進行________。

第十條、合同的生效與終止。

1、本合同一式二份，甲乙雙方當事人各執一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、在竣工驗收合格、乙方將工程交付甲方、甲方預留維修費10%外，全部付清。

以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方簽字(手印)：________________

身份證號：________________

乙方簽字(手印)：________________

身份證號：________________

________年________月________日

基本建設工程合同 篇10

借款方：

身份證號碼：

貸款方：

身份證號碼：

借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

第一條 本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款(大寫)_________元，用於_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

第二條 本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用於擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

第三條 自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)佔用的貸款加收利息_________%.

第四條 借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款户或存款户中扣收。

第五條 貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

第六條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、設備採購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，並對違約使用部分加收罰息_________%.

第七條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

第八條 本合同經雙方簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章後各執一份，報送_________各一份。

借款方(公章)_________

貸款方(公章)_________

負責人(簽字)_________

負責人(簽字)_________

地址：_________

地址：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

基本建設工程合同 篇11

訂立合同雙方：

__省__縣__(單位)，以下簡稱委託方;

__省__設計院，以下簡稱承包方。

經雙方協商，由委託方委託承包方承擔__工程的可行性研究，特訂立本合同。

第一條　委託方在合同簽訂之日起__天以內，向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料，並對資料的準確性負責。

1.提供數據、資料的內容如下：__(略)。

2.在合同期內，委託方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。

第二條　承包方應在__年__月__日以前，向委託方提交本合同工程的可行性報告，並對此承擔責任，可行性報告內容應包括：

1.經營評價指標：

(1)投資內部收益率：____。

(2)投資回收期：____。

2.貸款償還能力分析：____。

3.外匯償還能力分析：____。

4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：____。

5.結論：____。

承包方應向委託方提交可行性報告____份。

委託方如在合同期間對____工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。

第三條　費用支付條款

1.本工程的可行性研究費為人民幣____元整。於合同生效之日，委託方應向承包方付給上述金額的百分之二十。下餘金額於合同期滿時全部付清。

2.委託方中止合同時，無權要求承包方退還定金。

3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。

第四條　違約罰金

1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。

2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬承包方造成者，應扣除其所應得費用的10-30%，視錯誤性質嚴重程度而定。

3.因委託方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。

4.委託方超過合同規定日期付費時，應償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。

第五條　本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。

第六條　本合同正本一式__份，雙方各執一份。合同副本一式__份，送__各一份備案。

委託方：____(蓋章)

地址：____

負責人：____(簽名)

聯繫人：____(簽名)

開户銀行：____

帳號：____

電話號碼：____

電報掛號：____

承包方：____(蓋章)

地址：____

負責人：____(簽名)

聯繫人：____(簽名)

開户銀行：____

帳號：____

電話號碼：____

電報掛號：____

基本建設工程合同 篇12

發包人(全稱)：_______________________

承包人(全稱)：_______________________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建築工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：_______________________

工程地點：_______________________

工程內容：_______________________

工程立項批准文號：_______________________

資金來源：自籌

二、工程承包範圍

承包範圍：施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)

三、合同工期

開工日期：_____年____月___日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準);

竣工日期：_____年____月___日;

合同工期總日曆天數：______天。

四、質量標準

工程質量標準：合格(其中主體為優質結構)

五、合同價款

金額(大寫)：________;預算價約計_______萬元。

六、組成合同文件

本合同文件包括：

1、本合同協議書;

2、圖紙;

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、違約、索賠和爭議

1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償;

2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

八、工程結算

1、工程竣工驗收報告經發包方認可後____天內，承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容，進行工程竣工結算。

2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為：

竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額-預付及已結算工程價款-保脩金。

3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ，發包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金，質量保證金為___________________________________元(人民幣);：____________元(人民幣)。

九、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日

1、合同訂立地點：________________________。

2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章後生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定並無任何糾紛後合同自行解除。

發包人：_______________________

法定代表人：_______________________

_______年______月_____日

承包人：_______________________

法定代表人：_______________________

_______年______月_____日

基本建設工程合同 篇13

工程名稱(子項名稱):

工 程 地 點:

甲方合同編號:

乙方合同編號:

勘察證書等級:

發 包 人:

勘 察 人:

籤 訂 日 期: 年 月 日

勘察人：

發包人委託勘察人承擔 巖土工程詳細勘察任務。

根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法規規定，結合本工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保工程勘察質量，經發包人、勘察人協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

第一條：工程概況

1.1工程名稱：

1.2工程建設地點：

1.3工程規模、特徵： 長 米，地上 層，地下 層。 勘察等級為乙級。

1.4工程勘察任務委託文號、日期：

1.5工程勘察任務(內容)與技術要求： 按國家現行規範及設計要求進行勘察，成果滿足設計及施工要求。

1.6承接方式： 單價承包/總價包乾

1.7預計勘察工作量： 預計鑽孔 個 , 總進尺約 米。

第二條：發包人應及時向勘察人提供下列文件資料，並對其準確性、可靠性負責。

2.1提供本工程批准文件(複印件)，以及用地(附紅線範圍)、施工、勘察許可等批件(複印件)。

2.2提供工程勘察任務委託書、技術要求和工作範圍的地形圖、建築總平面佈置圖。

2.3提供勘察工作範圍已有的技術資料及工程所需的座標與標高資料。

2.4提供勘察工作範圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等)及具體位置分佈圖。

2.5發包人不能提供上述資料，由勘察人收集的，發包人需向勘察人支付相應費用。

第三條：勘察人向發包人提交勘察成果資料並對其質量負責。

勘察人負責向發包人提交勘察成果資料四份，發包人要求增加的份數另行收費。

第四條：開工及提交勘察成果資料的時間和收費標準及付費方式

4.1開工及提交勘察成果資料的時間

4.1.1本工程的勘察工作擬定於201 年 月 日開工，201 年 月 日提交勘察成果資料，由於發包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時，按本合同第六條規定辦理。

4.1.2勘察工作有效期限以發包人下達的開工通知書或合同規定的時間為準，如遇特殊情況(設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時，工期順延。

4.2收費標準及付費方式

4.2.1本工程勘察按國家規定的現行收費標準《工程勘察設計收費標準》(20__年修訂本)計取費用;本工程勘察費用按綜合價 元/米，總費用預算為人民幣大寫 萬 仟 佰 元整(￥ )，提交勘察成果資料後10天內，發包人應一次付清全部工程費用。國家規定的收費標準中沒有規定的收費項目，由發包人、勘察人另行議定。

4.2.2 甲方支付給乙方的費用均轉至乙方合同或協議書上指定賬號。

第五條：發包人、勘察人責任

5.1發包人責任

5.1.1發包人委託任務時，必須以書面形式向勘察人明確勘察任務及技術要求，並按第二條規定提供文件資料。

5.1.2在勘察工作範圍內，沒有資料、圖紙的地區(段)，發包人應負責查清地下埋藏物，若因未提供上述資料、圖紙，或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時，由發包人承擔民事責任。

5.1.3發包人應及時為勘察人提供並解決勘察現場的工作條件和出現的問題(如：落實土地徵用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等)，並承擔其費用。

5.1.4若勘察現場需要看守，特別是在有毒、有害等危險現場作業時，發包人應派人負責安全保衞工作，按國家有關規定，對從事危險作業的現場人員進行保健防護，並承擔費用。

5.1.5工程勘察前，若發包人負責提供材料的，應根據勘察人提出的工程用料計劃，按時提供各種材料及其產品合格證明，並承擔費用和運到現場，派人與勘察人的人員一起驗收。

5.1.6勘察過程中的任何變更，經辦理正式變更手續後，發包人應按實際發生的工作量支付勘察費。

5.1.7發包人應保護勘察人的投標書、勘察方案、報告書、文件、資料圖紙、數據、特殊工藝(方法)、專利技術和合理化建議，未經勘察人同意，發包人不得複製、不得泄露、不得擅自修改、傳送或向第三人轉讓或用於本合同外的項目;如發生上述情況，發包人應負法律責任，勘察人有權索賠。

5.1.8本合同有關條款規定和補充協議中發包人應負的其它責任。

5.2勘察人責任

5.2.1勘察人應按國家技術規範、標準、規程和發包人的任務委託書及技術要求進行工程勘察，。按本合同規定的時間提交質量合格的勘察成果資料，並對其負責。

5.2.2由於勘察人提供的勘察成果資料質量不合格，勘察人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格;若勘察人無力補充完善，需另委託其他單位時，勘察人應承擔全部勘察費用;或因勘察質量造成重大經濟損失或工程事故時，勘察人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，並根據損失程度向發包人支付賠償金，賠償金由發包人、勘察人商定為實際損失。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察綱要或勘察組織設計，派人與發包人的人員一起驗收發包人提供的材料。

5.2.4勘察過程中，根據工程的巖土工程條件(或工作現場地形地貌、地質和水文地質條件)及技術規範要求，向發包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見。並辦理正式變更手續。

5.2.5在現場工作的勘察人的人員，應遵守發包人的安全保衞及其它有關的規章制度，承擔其有關資料保密義務。

5.2.6本合同有關條款規定和補充協議中勘察人應負的其它責任。

第六條：違約責任

6.1由於勘察人原因造成勘察成果資料質量不合格，不能滿足技術要求時，其返工勘察費用由勘察人承擔。

6.2合同履行期間，由於工程停建而終止合同或發包人要求解除合同時，勘察人未進行勘察工作的，不退還發包人已付定金;已進行勘察工作的;完成的工作量在50%以內時，發包人應向勘察人支付預算額50%的勘察費計 / 元;完成的工作量超過50%時，則應向勘察人支付預算額100%的勘察費。

6.3發包人未按合同規定時間(日期)撥付勘察費，每超過一日，應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。

6.4由於勘察人原因未按合同規定時間(日期)提交勘察成果資料，每超過一日，應減收勘察費千分之一。

6.5本合同簽訂後，發包人不履行合同時，無權要求退還定金;勘察人不履行合同時，雙倍返還定金。

第七條：本合同未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

第八條：其它約定事項： 無 。

第九條：本合同發生爭議，發包人、勘察人應及時協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，協商或調解不成時，發包人、勘察人同意由 仲裁委員會仲裁。發包人、勘察人未在本合同中約定仲裁機構，事後又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起拆。

第十條：本合同自發包人、勘察人簽字蓋章後生效;按規定到省級建設行政主管部門規定的審查部門備案;發包人、勘察人認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請鑑證。發包人、勘察人履行完合同規定的義務後，本合同終止。

本合同一式 捌 份，發包人 肆 份、勘察人 肆 份。

發包人名稱： 勘察人名稱：

(蓋章)　　　　　　　　　　 (蓋章)

法定代表人：(簽字)　　　　 法定代表人：(簽字)

委託代理人：(簽字)　　　　 委託代理人：(簽字)

住　　所： 　　　　住　　所：

郵政編碼： 　　　　　　　　　 郵政編碼：

電　　話： 　　　　　　　　　 電　　話：

傳　　真：　　　　　　　　　 傳　　真：

開户銀行： 開户銀行：

銀行帳號: 銀行帳號:

開户名稱：

基本建設工程合同 篇14

上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

法定代表人：_________________黃__________執行董事

被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

身份證號：_____________

住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

住所地：_________________成都市__________巷__________號

法定代表人：_________________劉__________總經理

上訴請求：_________________

1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

上訴人於年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，並交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關於__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。後來，由於沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至於同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關於__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，並由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交併非__________街立交，__________橋亮化、美化並非__________街亮化、美化。兩者怎麼會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》複印件，卻稱拿不出原件，僅説原件在建設局。為什麼施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建築工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，並非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那麼“乙公司”應有簽字和蓋章。為什麼沒有?如果是內部分包結算，那為什麼不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什麼又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎麼能採信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重複複印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關於__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法於法無據。

三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前後矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委託代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔並有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”並未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關係，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會説自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，並以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關於__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據複印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

此致

成都市中級人民法院

上訴人：_________________甲公司

年_____月_____日

基本建設工程合同 篇15

甲方:_________________公司

乙方:_____________________________有限公司

關於乙方訴甲方建設工程合同糾紛一案，經甲乙雙方協商一致達成協議如下:

1、甲方向乙方支付工程款及相關費用共計:_____________萬元人民幣。付款方式為分期付款,並約定根據2、3條款的完成情況於__________年________月_______日前支付__________萬元，_________年_______月支付__________萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付________萬元，直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項，支付所欠款項的_________%的違約金。若因乙方造成的原因，甲方不支付違約金。

2、 乙方在甲方開始付款第一筆__________萬元款項後，應將涉及該工程的有關工程的所有技術資料轉交給甲方，甲方出具收到手續，否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。

3、 乙方在甲方開始付款第一筆____________萬元款項前，應將涉及該工程的屋頂防水工程做完並驗收合格，否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。

4、乙方給甲方提供有關該工程的所有工程款項的發票，甲方向乙方另行支付開具發票的費用________萬元人民幣。

5、本協議自簽署之日起三日內，雙方應向_________市___________區人民法院提交本協議一份，申請法院出具調解書。

6、雙方關於該建設項目的糾紛至法院出具調解書後終結，今後互不追究。但乙方仍應承擔國家的建築物的保修、維修等義務。

7、本協議自甲、乙雙方簽字或蓋章後生效，本協議一式叁份，甲、乙雙方各持一份，___________市_________區人民法院一份，同樣有效。

甲方(簽字或蓋章):_________________

法定代表人:_________________ 地址:_________________

乙方(簽字或蓋章):_________________

法定代表人: _________________地址:_________________

_________________年_______ 月 ______日

基本建設工程合同 篇16

反訴人(本訴被告)：____________________，男，漢族，出生於 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。

被反訴人(本訴原告)：________________，男，漢族，出生於 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日 ，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.

本訴被告：__________________________房地產有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________瀋陽市_______________區_______________中路 _________________ 號;

本訴被告：________________________建設集團有限公司，住所地：________________路。

反訴請求

1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣 _________________ 元;

2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。

事實與理由

_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日反訴人與被反訴人簽訂一份外牆瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”10號樓的外牆粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費的義務，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達 _________________ 元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。

此致

_____________區人民法院

反訴人：_________________

_____________ 年 _____________ 月 _____________ 日

基本建設工程合同 篇17

基本建設工程設備貸款合同範本

借款方：_________?貸款方：_________

借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

第一條?本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用於_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

第二條?本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用於擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

第三條?自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)佔用的貸款加收利息_________%.

第四條?借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款户或存款户中扣收。

第五條?貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

第六條?貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、設備採購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，並對違約使用部分加收罰息_________%.

第七條?本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《_____》的有關規定辦理。

第八條?本合同經雙方簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章後各執一份，報送_________各一份。

借款方(公章)_________?貸款方(公章)_________

負責人(簽字)_________?負責人(簽字)_________

地址：_________?地址：_________

_________年____月____日?_________年____月____日

基本建設工程合同 篇18

甲方:中國小商品城常州分場　　乙方:____X公司　　根據《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定,為明確雙方施工過程中的權利,義務和責任,雙方本着實事求是的原則結合本工程的具體情況,經協商達成如下合同條款.　　

第一條 工程概況　　

1.1 工程名稱: 中國小商品城常州分場　　

1.2 工程地點:局前街　　

1.3 建築面積:43000㎡　　

1.4 承包範圍:地上一,二,三,四層,空調系統及末端設備安裝調試(主機房設備除外).　　

1.5 承包方式:包工,包料,包工期.　　

1.6 本工程總造價:根據甲方認可設計通風工程圖,暫定價X元(陸佰萬元整).　　

1.7 開工日期: 批准日期以開工報告為準.　　

1.8 本工程工期:為____日曆天(指隱蔽工程),涉及裝璜工程部分雙方另行協商工期.　　

1.9 質量等級:合格　　

第二條 合同文件使用的語言文字和適用法律　　

2.1 合同使用語言文字:漢語　　

2.2 適用法律,法規:中華人民共和國和____法律,法規　　

2.3 適用標準,規範:gb50243-97及有關規程　　

第三條 圖紙　　

3.1 圖紙提供日期:________年____月____日　　

3.2 圖紙提供套數: 套　　

第四條 甲方駐工地代表人員:　　

第五條 乙方駐工地代表人員:　　

第六條 甲方責任　　

6.1 配合乙方辦妥施工各種證件和手續.　　

6.2 在開工前10天保做好三通一平交乙方使用,並保證施工期間的正常使用.　　

6.3 做好各個施工單位組織協調工作.　　

6.4 清除施工現場各類障礙物,解決乙方施工用房,包括材料堆放中轉場地臨時設施用房.　　

6.5 駐派工地現場代表人全權負責施工工程各項審批(隱蔽工程驗收,簽證,工程量的核定工作,具備有效法律憑證).　　

第七條 乙方責任　　

7.1 向甲方,監理提供月工程進度計劃表.　　

7.2 施工現場做到文明施工,符合____工程管理條例,做好各項安全措施,若造成人員傷亡事故,責任自負.　　

7.3 所用的施工機械設備必須符合____環保要求.　　

7.4 積極配合各個施工單位組織協調工作.　　

7.5 嚴格執行有關施工規範,施工標準,嚴格控制施工質量,如不按各項施工規範造成經濟損失自負.　　

第八條 進度計劃　　

8.1 乙方接到審批簽證的施工圖且於設計交底後15天內向甲方提供施工組織設計和施工進度表.　　

8.2 甲方接到乙方施工組織設計和施工進度計劃表後5天內予以書面回覆(批准或要求乙方修改)逾期不復的,乙方可認為甲方已批准.　　

8.3 乙方在接到甲方要求修改施工組織設計或計劃進度表的當天,應給甲方相關內容的明確答覆,逾期不復的,甲方或認為乙方已同意修改.　　

第九條 暫停施工　　

9.1 若乙方在施工過程中違反本合同,或發生質量事故,安全事故,甲方可發書面停工通知單,並在2天內提出處理意見.　　

9.2 若乙方在施工過程中由於甲方原因造成停工,誤工等,由甲方承擔經濟損失,相應順延工期,停工責任在乙方,由乙方承擔發生的費用.　　

第十條 工期延誤是指:　　

10.1 工程量變化和設計變更.　　

10.2 非乙方原因造成的停電,停水,一週累計超過8小時.　　

10.3 不可抗力自然災害.　　

10.4 甲方確認的其它因素.　　

第十一條 檢查和返工　　1

1.1 乙方應認真按照施工規範,標準和設計要求施工,隨時接受甲方代表檢查,不合格現責令返工,修改,費用自負.　　1

1.2 因甲方不正確指令或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔,並相應順延工期.　　1

1.3 由於

第三方原因造成的工程質量問題或事故,乙方應及時採取補救措施,由

第三方賠償經濟損失,甲方負責辦理簽證結算給乙方

基本建設工程合同 篇19

遼寧省工商行政管理局

制定

20__年12月發佈

使用説明

1.凡遼寧省境內建設工程項目中使用石材的工程應使用本合同（示範文本）。

2.簽訂合同前，合同雙方當事人應認真審驗對方主體資格。

3.當事人在簽訂合同前應仔細閲讀本文本中各項條款。

4.爭議解決方式條款中“仲裁”、“訴訟”只能選擇其一，仲裁條款應寫明選擇的仲裁機構名稱。

5.本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。

合同編號____________

需方（甲方）：________________

供方（乙方）：________________

依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就石材供料、加工生產及相關服務達成如下協議。

第一條 石材供料

1.甲方委託乙方供料、加工：_____________________________。（石材）詳見附件《石材供料單》。

2.石材供料時間：____________________________________________。

3.交付地點為（選擇一項）：

□施工現場：_______________________________________________。

□甲方指定的材料存放地點：_________________________________。

□雙方約定的其他地點：_____________________________________。

4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。

第二條 承接方式

1.甲方應在______年____月___日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。

2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，並接受甲方檢驗。

甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當____日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。

3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。

4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。

第三條 質量要求

乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準（選擇兩項）：

□國家標準

□行業標準

□雙方約定標準：___________________________________________。

第四條 運輸與裝卸

1.成品石材的運輸由（選擇一項）：□甲方負責 □乙方負責；石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由______方承擔。

2.成品石材運到工程施工現場應由（選擇一項）：□甲方裝卸 □乙方裝卸；石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由______方承擔。

第五條 驗收

1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”（以下簡稱“質保書”）。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成後甲方應當同時出具驗收單；實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。

2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運後驗收，並出具驗收單。

第六條 合同價款與支付方式

1.合同總價：人民幣_________________________________（大寫）。

2.支付方式：

（1）合同簽訂後____日內（或另行約定______），甲方向乙方支付合同總價款的____%作為預付款，計人民幣____________元，雙方約定預付款處理方式：_______________________。

（2）款項支付（選擇一項）：

□按供料進度，每________（時間）結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後____日內核實並支付進度款。

□按供料進度，每________（數量）結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後____日內核實並支付進度款。

3.合同價款結算方式為：________________________________________。

4.供料進度款支付達到合同總價款的____%時，不再按進度付款。待完工驗收後____天內支付餘款，甲方暫留合同總價款的____%作為保脩金，甲方應在保修期滿後14天內結算，將剩餘保脩金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

第七條 違約責任

1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料；對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款；因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，並要求乙方賠償相應損失。

2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，並向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款____%支付。

3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款____%支付。

4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款____%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。

5.其他違約責任：___________________。

第八條 保修

1.保修期限____年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。

2.保修項目________________________________________________。

3.保修內容________________________________________________。

4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理，否則，甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保脩金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。

第九條 合同變更與未盡事宜補充

1.乙方開始加工後，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，並制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款；因變更造成乙方的損失由甲方承擔。

2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，並以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。

第十條 其他事項

____________________________________________________________。

第十一條 爭議處理

因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或向_______________申請調解，協商或調解不成的，按照下列第____項方式解決。

1.向________市仲裁委員會申請仲裁。

2.向人民法院提起訴訟。

第十二條 附則

1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。

2.本合同一式____份，雙方各執____份。

甲方_____________ 乙方_____________

簽訂人___________ 簽訂人___________

職務_____________ 職務_____________

負責人___________ 負責人___________

住所地___________ 住所地___________

電話_____________ 電話_____________

_____年___月___日 _____年___月___日

簽訂地點：_______ 簽訂地點：_______

備案單位_________ 備案單位_________

負責人___________ 負責人___________

電話_____________ 電話_____________

_____年___月___日 _____年___月___日

簽章_____________ 簽章_____________

附件：石材供料單

合同編號____________

工程名稱：___________

工程地點：___________

以上材料價款：人民幣_____________元（大寫），__________（小寫）。

其他相關服務

1.乙方按甲方要求提供其他相關服務（可多選）：□深化設計____□排版____□養護____□安裝指導____□其他______________________。

甲方變更服務項目，須書面通知乙方，因變更產生的費用或造成對方損失由甲方承擔。

2.要求明細

相關服務一_______________________費用：__________________；

相關服務二_______________________費用：__________________；

相關服務三_______________________費用：__________________；

相關服務費合計：人民幣____________元（大寫），______（小寫）。

合同總價款：人民幣________________元（大寫），______（小寫）。

甲方_____________ 乙方_____________

簽訂人___________ 簽訂人___________

職務_____________ 職務_____________

負責人___________ 負責人___________

住所地___________ 住所地___________

電話_____________ 電話_____________

_____年___月___日 _____年___月___日

基本建設工程合同 篇20

訂立合同雙方：

________ 省 ________ 縣 ________ (單位)，以下簡稱委託方;

________ 省 ________ 設計院，以下簡稱承包方。

經雙方協商，由委託方委託承包方承擔 ____ 工程的可行性研究，特訂立本合同。

第一條　委託方在合同簽訂之日起 ____ 天以內，向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料，並對資料的準確性負責。

1.提供數據、資料的內容如下：(略)。

2.在合同期內，委託方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。

第二條　承包方應在 ____ 年 ____ 月 ____ 日以前，向委託方提交本合同工程的可行性報告，並對此承擔責任，可行性報告內容應包括：

1.經營評價指標：

(1)投資內部收益率：_____________________ 。

(2)投資回收期： _____________________ 。

2.貸款償還能力分析：_____________________ 。

3.外匯償還能力分析：_____________________ 。

4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：_____________________ 。

5.結論： _____________________ 。

承包方應向委託方提交可行性報告 _____________________ 份。

委託方如在合同期間對 ____________ 工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。

第三條　費用支付條款

1.本工程的可行性研究費為人民幣 ____________ 元整。於合同生效之日，委託方應向承包方付給上述金額的百分之二十。下餘金額於合同期滿時全部付清。

2.委託方中止合同時，無權要求承包方退還定金。

3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。

第四條　違約罰金

1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。

2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬承包方造成者，應扣除其所應得費用的10-30%，視錯誤性質嚴重程度而定。

3.因委託方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。

4.委託方超過合同規定日期付費時，應償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。

第五條　本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。

第六條　本合同正本一式 ____ 份，雙方各執一份。合同副本一式 ____ 份，送 ____ 各一份備案。

委託方：_____________________ (蓋章)

地址：_____________________

負責人：_____________________ (簽名)

聯繫人：_____________________ (簽名)

開户銀行： _____________________

帳號：_____________________

電話號碼： _____________________

承包方：_____________________ (蓋章)

地址：_____________________

負責人：_____________________ (簽名)

聯繫人：_____________________ (簽名)

開户銀行：_____________________

帳號：_____________________

電話號碼：_____________________

_________年 ____ 月 ____ 日訂立

基本建設工程合同 篇21

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

為確保 工程資料符合國家建設工程竣工驗收及業主要求，及時完成竣工備案工作。經協商甲方將本項目工程資料的勞務承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下條款：

一、 承包方式與要求：

該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備製作建設工程資料資質，主要人員要有資格證書。

二、承包範圍：

包括工程技術管理、質量控制、質量驗收、安全文明、竣工存檔、質監備案等相關資料(因甲方或業主手續不齊不能備案與乙方無關)的收集編制、整理成檔，同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據圖紙設計及變更、現行施工規範規定、結合現場情況編制後裝訂成冊;乙方承擔的各項資料應符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規定。

三、承包內容及價格：

經議定該工程資料按建築面積 元/㎡的單價由乙方進行承包，包含內容如下:

1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。

2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責運輸及承擔材料試驗費用)。

3、完整交付檔案館存檔、質監站備案資料，存檔的所有費用(包括協調費用)由甲方支付。

4、配合甲方簽證資料的編輯打印，甲方需提供底稿。

5、乙方自備電腦、打印機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現場使用的複印機及聲像資料設備。

四、付款方式：

本合同簽訂後暫借10%購買部分紙張表格等，工程結構封頂付給總款的50%，餘款工程竣工驗收後一次性付清。

五、質量要求：

乙方必須按現行工程竣工資料的規範要求、強制性文件以及質監部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂，必須保證工程技術資料達到合格標準，符合質監、檔案館、業主、甲方和監理單位的要求。

六、雙方職責：

1、甲方職責：及時提供工程資料所需的各種文件;及時提供進場材料的三證資料，不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質監站等各主管單位的關係處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。

2、乙方職責：保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步，真實反映施工實情;在單項工程完成後二日內必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。

七、其它事項：

1、乙方必須保證每週到工地兩次以上，便於掌握工程進度，遇到重要事情隨叫隨到。

2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工後三個月內完成，超出時限仍然需要乙方工作，甲方另支付每月3000元工資給乙方。

3、甲方如將分部工程對外進行分包時，分包工程資料費由分包單位另付，如資料由分包方完成，乙方配合整理存檔。

4、未盡事宜雙方協商解決，補充協議具有同等法律效力。

八、違約責任

1、以上條款雙方必須嚴格遵守，任何一方不得違反，否則追究違約方經濟責任。

2、本協議一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日