關於承攬加工合同彙編（精選24篇）

關於承攬加工合同彙編 篇1

甲方：_______________公司

法定代表人：_____________乙方：___________有限公司

代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號）達成如下和解協議：

1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系_____________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的'加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委託授權，事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次補償甲方人民幣_________元，甲方向乙方出具相關收款發票。

3、雙方無其它經濟糾紛。

4、本協議自雙方簽字後生效。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

關於承攬加工合同彙編 篇2

訂立合同雙方：

承攬方：________縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：________縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求：

一，材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳。

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方於年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的'違約金。

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同於年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：________（蓋章）

代表人：________（簽名）

地址：________

電話：________

開户銀行：________

帳號：________

乙方：________

代表人：________

地址：________

電話：________

開户銀行：________

帳號：________

________年________月________日

關於承攬加工合同彙編 篇3

委託方：________簽訂地點：________

承接方：____________訂日期：____年____月____日

依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1、項目(製作)：________

2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________

3、發佈地點或形式：________

4、顏色：________

5、規格或材料：________

6、刊播次數、起止日期及時間：________

第二條：費用及支付方法

1、費用

本次活動總金額為________。(大寫________元整)

2、結算方式和期限：________

第三條：驗收方式及時間：____________

第四條：違約責任

1、委託方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第五條：糾紛解決方式

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理。

1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

2、向連雲港市當地人民法院起訴。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則

本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

委託方：________承攬方：________

單位名稱：(蓋章)________單位名稱：(蓋章)________

地址：________地址：________

委託代理人：________委託代理人：________

電話：________電話：________

日期：___________日期：___________

關於承攬加工合同彙編 篇4

認立合同雙方：

承攬方：

定作方：

定作方委託承攬方加工____________________________________的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規格單位數量

第二條加工成品質量要求：

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

日期計算，雙方協商。

第四條技術資料、圖紙由承攬方提供，在加工量達到__%，定作方付給承攬方______元，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方______元，預留元作為質保金一年後付清。定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其它

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金______元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的______%或酬金總額的______%違約金。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照____________銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之______償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

第十四條在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自______年______月______日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式______份，交______各留存一份。

定作方：____________承攬方：____________

代表人：____________代表人：____________

地址：____________地址：____________

電話：____________電話：____________

開户銀行：____________開户銀行：____________

帳號：____________帳號：____________

______年______月______日訂

關於承攬加工合同彙編 篇5

定做方：__________(稱甲方)

承攬方：__________(稱乙方)

根據《_____》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工製作內容：

1.製作內容：

主鋼構：鋼樑.H(400~800)_________200_________6_________9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除鏽。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。

二、合同價格及結算方式：

1.合同造價按_____/噸。合同總價款為_____，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兑付給。)

2.合同簽訂三日內甲方付款

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最後一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算。

三、質量要求：

乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20_________)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。

四、交貨地點和時間：

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

2.交貨時間：

五、包裝及運輸：

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2.甲方負責運輸，運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

3.運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務：

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。

2.甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作，發現問題及時糾正。

4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。

5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任：

按《_____》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式：

甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地_____委員會_____。

九、附則：

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬後生效。此合同有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

委託代理人：__________委託代理人：__________聯繫方式：__________聯繫方式：__________

開户行：__________開户行：__________

賬號：__________賬號：__________

關於承攬加工合同彙編 篇6

定作方：____________________

承攬方：____________________

簽訂地點：____________________

簽訂時間：____________________

一、加工標的

貨物名稱：____________________型號：____________________

面料：____________________顏色：____________________

單位數量：____________________單價：____________________

總金額：____________________交貨地點及期限：____________________

交期：____________________ 出口國：____________________

合計人民幣____________________，(大寫)____________________，按實際金額結算( 單價含線、税 、封箱帶)

二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)

材料質量:____________________數量:____________________

提供 日期:____________________定額:____________________　(面料，裏料一律按定單數量到位。)

三、承攬方應當在收到定做人提供的材料後應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天;定作方委託承攬方採購面料、裏料、輔料的，承攬方對所採購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。

五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3 日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議後的7 日內答覆。

六、加工物品的包裝按定作方的要求。

七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的`定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)

九、承攬方應該在貨物生產完成後、出運前組織進行驗收，驗收標準為客户最終確認樣及確認意見標準。由於承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限於：客户索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。

十一、付款方式：內部結算。

十二、其他約定事項：

1、在加工製作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，

2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成後，承攬方必須將剩餘面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由於承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30 %的違約金。

十四、合同一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之 日起立即生效，如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

十五、未盡事項雙方協議解決。

定做方：____________________

______年____月____ 日

承攬方 ：____________________

______年____月____ 日

關於承攬加工合同彙編 篇7

合同編號：_____________

簽訂日期：_____________

定作方：(以下簡稱甲方)_____________

承攬方：(以下簡稱乙方(yifang))_____________

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本着誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

第一條加工成品

品名：_____________貨號：_____________面料：_____________

顏色：_____________尺碼：_____________

第二條服裝數量

1、計量單位：_____________

2、數量：_____________

第三條原材料的提供

由甲方提供原材料，具體見下：

材料名稱數量質量：

提供日期：_____________單價：_____________總金額：_____________

第四條服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術資料、圖紙提供

1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標誌圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方(yifang)在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在__2_天時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆，乙方有權停止工作，並在__2__內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條報酬

1、加工單價：______________

2、總金額(元)：______________

第七條包裝方式

內用______________，外用______________包裝，包裝費由_______________方承擔。

第八條服裝交付

1、交貨地：_____________

2、產品的交(提)貨期限：______________。

第九條服裝驗收

1.驗收期間：______________。

2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。

3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方並有權要求乙方返修。

7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對於再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

第十條定金/預付貨款

(1)甲方應於_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

(2)甲方應於_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

第十一條報酬結算

1、付款期限：甲方應於驗收無誤收貨之日起_日內，一次性付清合同約定的全部款項;

第十二條留置權

如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條違約責任

1、甲方的違約責任

(1)製作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的.日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

2、乙方的違約責任

(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

(2)交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。

未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

(6)由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十七條爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定

本合同經雙方簽字後於_年_月_日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

關於承攬加工合同彙編 篇8

甲方（定作方）：

乙方（承攬方）：

經甲乙雙方友好協商，依據我國《合同法》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方採購相關___________等小商品事宜約定如下：

一、採購產品情況：

1、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；

2、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；

3、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；

……

總金額（含税價）：人民幣________________________元整（小寫￥_______________________）。

二、樣品約定時間

自本合同生效之日其______個工作日內，乙方負責按甲方要求製作__________樣品，經甲方去人後的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

風險提示：

加工後的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

三、交貨時間、地點及運費

合同生效且_______%預付款到乙方賬户、確認協議第一條中各拼命的尺碼數量後_______天內交貨（具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認）。

風險提示：

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

四、質量要求及技術標準：

按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標説明：

按國家興行業標準。

五、驗收標準、方法及期限

以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發現貨物的'品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應與收到貨物後_______個工作日內以書面形式通知乙方；經乙方核實後，儘快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

六、包裝要求及費用負擔：

風險提示：

運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

注意，要明確約定如果由於定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。

此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。

七、結算方式和期限：

合同生效且受到乙方發票後______日內甲方支付總價款______%作為預付款，計人民幣__________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬户為：

收款人：

開户行：

賬號：

最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起______日內，甲方一次性支付其餘貨款。

八、違約責任：

1、合同生效後合同一方單方解除合同的，合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間製作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。

九、合同爭議的解決方式：

本合同在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協調或者調解不成的，雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。

十、本合同一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。

甲方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日

乙方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日

關於承攬加工合同彙編 篇9

定作單位：某某項目經理部（以下簡稱甲方）

承攬單位：某某海陸模壓有限公司（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程項目加工製作委託給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本着公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本補充合同，以資共同遵照履行。

一、加工品名：某某某某高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工製作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委託加工的.構件。

二、加工總價：捌仟元整人民幣（￥：8000.00元人民幣）

三、本加工構件合同總價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工製作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工製作範圍內將不再發生的其它費用支出。

四、本合同價款已含乙方應繳納的税費和各種規費，乙方開具發票。

五、加工期限：暫定某某日曆天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

六、交付狀態：按甲方提供的加工製作圖圖示狀態交付。

七、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

八、本補充合同作為原合同之附件，與原合同具有同等效力。本補充合同其它規定同原合同相同。

九、本補充合同經雙方代理人鑑字、單位蓋章後即生效，至全部構件交付驗收合格、結清款項，保修期滿後自動失效。

定作單位：某某項目經理部

承攬單位：某某海陸模壓有限公司

單位地址：某某省某某市錦豐鎮

單位地址：某某省某某市楊舍鎮

委託代理人：委託代理人：

執行人：執行人：

電話號碼：電話號碼：

簽訂日期：___年___月___日

關於承攬加工合同彙編 篇10

訂立合同雙方：

承攬方：--縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：--縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃枱，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求：

一，材種：櫃枱，貨架一律採用水曲柳。

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方於年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同於年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：--縣木具廠(蓋章)

代表人：(簽名)

地址：

電話：

開户銀行：--縣支行營業所

帳號：

乙方：--縣百貨公司

代表人：

地址：

電話：

開户銀行：--縣支行

帳號：

年月日

關於承攬加工合同彙編 篇11

定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱甲方）

承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱乙方）

經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

定做產品：

品名___________

規格型號___________

單位___________

數量___________

單價___________

價款或酬金___________

1.產品的質量、包裝、加工方法：

2.原材料的提供以及規格、數量、質量：

3.履行的期限、地點和方式：

4.驗收標準和方法：

5.結算方式：

6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____％或酬金總額____的違約金。

（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的`數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部

分酬金____％的違約金。

7.雙方約定的其它條款：

8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都 可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10.本合同一式____份，正本雙方各執____份。

11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。

12.本合同簽訂日期：____年____月____日

定作方：____ 承攬方：____

法定代表人：____ 法定代表人：____

____年____月____日

關於承攬加工合同彙編 篇12

機械零件承攬加工合同

甲方： (定作方)

地址:___工業城

法定代表人:

營業執照證號:

乙方： (承攬方)

地址:

法定代表人:

營業執照證號:

合同編號： 合同簽訂地：____工業城內

乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家，雙方本着互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。

一、 本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品並送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格後，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、 本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注

1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求)：

甲方企業物料代碼 產品品名 規格 技術標準或要求

備 注

四、 加工零部件價格及加工費的確定：

1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執行。

2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關係，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客户，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理説明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

3. 加工費計算方法：

(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，餘額為乙方的加工費。

(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、 加工訂貨：

1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求後回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2. 因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認後回傳。

(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在______元人民幣以下。

3. 如甲方通知取消訂單：

(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。

(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，並將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力範圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，於訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1. 加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________;

2. 包裝物標識規定：_________________________________________________________;

3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。

4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告後，開具《收料單》。

6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、 雙方就合同產品所需模具，約定如下：

1. 圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。

2. 模具的製造及其費用承擔：由乙方承擔;

3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔;

5. 模具的知識產權：甲方所有;

6. 模具的所有權：甲方所有。

八、 知識產權保護

1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、 產品技術、質量標準與控制

1. 合同生效後 日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：

(1)

(2)

(3)

2. 產品質量控制：

(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，製作樣品，並經甲方檢驗合格後，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後，才能進入批量生產。

(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員並對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，並免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。

(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。

(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。

(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後，方可採購併投入生產。

(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義採購原材料、零配件後向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受託購買行為並不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所採購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。

3. 質量整改

(1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，並可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

4. 產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

十、 加工費的結算

1. 加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據餘額開具發票，甲方以三(3)個月承兑匯票的.方式支付加工費(乙方如要求將承兑方式改為現匯支付，由乙方不低於月息0.28%貼息給甲方)。

2. 質量保證金於雙方終止業務來往的 年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。

十一、 驗收方法

1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。

十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

1. 甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管並在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應説明合同號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

2. 乙方在接到需方書面異議後，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3. 加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。

4. 加工零部件出現售後質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。

十三、 乙方違約責任：

1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：

(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低於_____元，不高於____元;在甲方通知乙方後，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，並按第(4)條接受扣罰。

(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;

(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;

(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金_____元/次;

(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金_______元/次，損失另計;

(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_______元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(7) 未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰____元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(8) 送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;

2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。

5. 乙方提前交貨的，甲方接貨後，仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，並負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知後15天內通知乙方，並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，並承擔由此增加的費用。

十四、 甲方的違約責任

1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。

2. 甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。

十五、 合同的變更、解除：

1. 合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》解除合同條件的情況出現，均可解除合同。

2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3. 合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限於模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。

十六、 不可抗力

1. 甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十七、 其他

1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字並加蓋合同專用章後生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止於合同完全履行或其他解除事由出現時。

3. 執行本合同發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。

十八、 其他需約定事項：

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

甲方： 乙方：

授權代表： 授權代表：

日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日

關於承攬加工合同彙編 篇13

定作方：______________________

承攬方：_________________________

第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

項目名稱及內容_________________________

計量單位_________________________

數量_________________________

工作量_________________________

報酬_________________________

交付期限_________________________

單價_________________________

金額_________________________

(注：空格如不夠用，可以另接。)

第二條技術標準、質量要求：

________________________________________________________________________________________

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：

________________________________________________________________________________________

第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：________________________________________________________________________________________

第五條材料承攬人使用的材料由__________________人提供。

材料的檢驗方法：__________________________________________________________________

第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：__________________________________________________________

第八條結算方式及期限：__________________________________________________________

第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。

第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條違約責任：__________________________________________________________

第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的，按下列第______種方式解決：

(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

定作方(公章)_________承攬方(公章)：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

_________年____月____日_________年____月____日

關於承攬加工合同彙編 篇14

甲方(定作方)：嘉潤公司

乙方(承攬方)：___________

鑑於：___________為滿足客户訂單需求，甲方大量需要指定型號產品;乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本着誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況：___________

1.1品名：___________

1.2規格：___________

1.3數量：___________

1.4備註：___________

第二條合同價款

2.1合同價款總額：___________

2.2付款方式：___________

2.3付款時間：___________

第三條加工成品質量要求及技術標準：___________

3.1質量要求：___________

3.2技術標準：___________

3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：___________

4.3甲方於年月 日之前提供原材料。

4.4乙方收到甲方提供的原材料之 日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

第五條技術資料、圖紙的提供和保密

5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。

5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之 日起3 日內回覆並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。

第六條驗收標準和方法

6.1驗收標準：___________

6.2驗收方法：___________

6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間：___________

6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點：___________

6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後 日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。

6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

第七條交(提)定作物的時間和地點

7.1雙方約定由甲方自提定作物

7.1.1自提定作物的時間：___________

7.1.2自提定作物的地點：___________

7.2雙方約定由乙方送交定作物

7.2.1送交定作物的時間：___________

7.2.2送交定作物的地點：___________

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物 日期的計算：___________乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記 日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記 日期為準;自提定作物的',以乙方通知的提取 日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負擔：___________

8.1包裝要求：___________

8.2費用負擔：___________

第九條運輸方式及費用負擔：___________

9.1定作物的運輸方式：___________

9.2運輸費用：___________

第十條定作物的保修

第十一條定金及預付款

11.1甲方向乙方交付定金的數額：___________

11.2甲方向乙方交付定金的時間：___________

11.3甲方向乙方交付預付款的數額：___________

11.4甲方向乙方交付預付款的時間：___________

第十二條乙方的違約責任：___________

12.1未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換，並承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失由乙方賠償。

12.4由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。

第十三條甲方的違約責任：___________

13.1超過合同約定 日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價__‰的違約金。

13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

13.3變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.4其它違約責任：___________

第十四條爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第__種方式解決：___________

(一)向_____委員會申請_____。

(二)向_____人民法院起訴。

第十五條本合同簽訂地點：___________

第十六條本合同自雙方簽字蓋章之 日起生效，本合同一式份，雙方各執份。

甲方(章)：___________

______年____月____ 日

乙方(章)：___________

______年____月____ 日

關於承攬加工合同彙編 篇15

合同編號：___________

甲方(定作方)：___________

乙方(承攬方)：___________

鑑於：___________為滿足客户訂單需求，甲方大量需要指定型號產品;乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本着誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況：___________

1.1品名：___________

1.2規格：___________

1.3數量：___________

1.4備註：___________

第二條合同價款

2.1合同價款總額：___________

2.2付款方式：___________

2.3付款時間：___________

第三條加工成品質量要求及技術標準：___________

3.1質量要求：___________

3.2技術標準：___________

3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：___________

4.3甲方於___年___月____日之前提供原材料。

4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

第五條技術資料、圖紙的提供和保密

5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。

5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。

第六條驗收標準和方法

6.1驗收標準：___________

6.2驗收方法：___________

6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間：___________

6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點：___________

6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。

6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

第七條交(提)定作物的時間和地點

7.1雙方約定由甲方自提定作物

7.1.1自提定作物的時間：___________

7.1.2自提定作物的地點：___________

7.2雙方約定由乙方送交定作物

7.2.1送交定作物的時間：___________

7.2.2送交定作物的地點：___________

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計算：___________乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負擔：

8.1包裝要求：___________

8.2費用負擔：___________

第九條運輸方式及費用負擔：

9.1定作物的運輸方式：___________

9.2運輸費用：___________

第十條定作物的保修

第十一條定金及預付款

11.1甲方向乙方交付定金的數額：___________

11.2甲方向乙方交付定金的時間：___________

11.3甲方向乙方交付預付款的數額：___________

11.4甲方向乙方交付預付款的時間：___________

第十二條乙方的違約責任：

12.1未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換，並承擔____元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的____%違約金。延期交貨超過日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失由乙方賠償。

12.4由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。

第十三條甲方的違約責任：

13.1超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價__%的違約金。

13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

13.3變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.4其它違約責任：___________

第十四條爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第__種方式解決：

(一)向_____委員會申請_____。

(二)向_____人民法院起訴。

第十五條本合同簽訂地點：___________

第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式份，雙方各執份。

甲方(章)：___________乙方(章)：___________

法定代表人：___________法定代表人：___________

委託代理人：___________委託代理人：___________

地址：___________地址：___________

電話：___________電話：___________

________年____月____日________年____月____日

關於承攬加工合同彙編 篇16

加承合（ ）字第 號　　定作方：_______________（簡稱甲方）　　營業執照號碼：_____________________　　承攬方：_______________（簡稱乙方）　　營業執照號碼：_____________________　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：　　品名或項目　　規格、型號　　單位　　數量　　單價　　價款或酬金元　　金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分　　

一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________　　

二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________　　

三、履行的期限、地點和方式：_________________________　　

四、驗收標準和方法：_________________________　　

五、結算方式：_________________________　　

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。　　

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。　　其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。　　

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。　　其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。　　

七、雙方約定的其它條款：________________　　

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。　　

九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。　　

十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。　　十

一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。　　十

二、本合同簽訂日期：________年____月____日　　定作方：________________　　代表：__________________　　開户銀行：______________　　帳號：__________________　　承攬方：________________　　代表：__________________　　開户銀行：______________　　帳號：__________________　　________年____月____日承攬加工合同 篇10　　甲方：_______________公司　　法定代表人：_____________乙方：___________有限公司　　代理人：_________________　　甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（________年______民 終字第____號）達成如下和解協議：　　

1、甲方確認甲乙雙方於________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委託授權，事後乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。　　

2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發票。　　

3、雙方無其它經濟糾紛。　　

4、本協議自雙方簽字後生效。　　甲方：__________________有限公司　　法定代表人：____________________　　乙方：__________________有限公司　　代理人：________________________　　________年____月____日

關於承攬加工合同彙編 篇17

承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的'違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：________________________代表人：________________________

承攬方：________________________代表人：________________________

____年____月_______年____月____日

關於承攬加工合同彙編 篇18

承攬方：_____________

身份證號：_____________

電話：_____________

定作方：_____________傢俱有限公司

法定代理人：_____________

電話：_____________

_____________傢俱有限公司(定作方)委託承攬方加工傢俱一批，現經雙方充分協商，本着自願公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：加工產品及工價(見產品清單)

第二條：加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)

第三條：資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回覆並提出修改意見。

2、.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);

第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所製作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收並簽名確認方可生效。

第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。

第八條：其他約定

1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

第九條：承攬方的違約責任

1、承攬方未按合同規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責)，經過返工後仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、承攬方交付產品或完成產品的數量少於合同(訂單)規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;

3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;

4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請並得到定作方公司同意並完成加工中的全部工作後方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾並兑現全額賠償定作方公司一切損失。

第十條：定作方公司的責任

1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等;

第十一條：糾紛的處理

合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。

本合同自_______年___月___日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

定作方(代表人)________________________

簽訂地點：_____________

_______年___月___日

承攬方(代表人)：________________________

簽訂地點：_____________

_______年___月___日

關於承攬加工合同彙編 篇19

訂做方（以下簡稱需方）：

承攬方（以下簡稱供方）：

訂做方委託承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價為税前價）

品名 規格 數量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備註

箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量

總計

總金額（大寫） 柒萬柒仟元整

二、 技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

三、 質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規範要求，並配合甲方的監督檢查；

四、 交貨地點：供方廠內驗收交貨；

五、 交貨時間：合同簽訂生效後， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。

六、 計量方式：需方以標的.物加工過磅重量進行結算；

七、 結算方式：合同簽訂後需方預付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩餘款項（以實際加工產品數量、品種為準）。

八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬於供方所有。

九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

十、 本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。

十一、 違約責任：由違約方負責；

十二、 解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；

十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

訂 做 方 ：

____年____月____日

承 攬 方 ：

____年____月____日

關於承攬加工合同彙編 篇20

供方： 合同編號：

需方： 簽訂地點：

產品名稱、型號、廠家、數量、金額 簽訂時間：

產品名稱

商標

規格型號

備註

計量單位

數量

價款

單價

總價

攪拌澆灌機

混凝土發泡砌塊技術及發泡劑製作技術

混凝土物理髮泡技術及發泡劑製作技術

首付定金（ ）

合計人民幣金額（大寫）：

第一條 設備部分

1、供方負責提供免蒸養砌塊全套設備(攪拌機、儲料倉等設備)

2、供方負責設備的安裝、試運營，必須達到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。

3、供方收到定金在15個工作日內交貨。

第二條 技術部分

1、供方負責提供免蒸養砌塊化學發泡技術物理植物發泡技術，保温磚砌塊填充物的發泡技術。

2、供方負責提供以上兩種成形材料的發泡劑製作技術，保證達到客户的'要求。

3、供方負責需方的要求至達到檢測合格（泡沫混凝土標準）。

4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤，每立方價格不能超過90元。

第三條 付款方式

定設備時首付10%定金，設備製作成形運到需方目的地，設備到達需方要求付40%，餘額50%至發泡技術發泡劑的製作技術完成後付清。（注：付款後配方的原料及製作技術全部提供給對方）

第四條 違約責任

本合同一經簽字，雙方必須無條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價款60%違約金。

1、合同爭議的解決方式：本合同發生爭議，由雙方人當事人協商解決，協商不了的向供方人民法院提起訴訟。

2、本合同自簽字之日起生效。

第五條在供方沒有營業執照等因素，需方委託武漢半島磚機設備有限公司監督，督促配合半島公司完成需方的要求。

供方 需方

單位名稱： 單位名稱：

單位地址： 單位地址：

委託代理人： 委託代理人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

開户銀行： 開户銀行：

賬號： 賬號：

此合同有效期二年

關於承攬加工合同彙編 篇21

委託方： (以下簡稱甲方)

加工方： (以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委託乙方進行鋼結構加工製作事宜，經友好協商，達成一致並訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內容

本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工製作(含拋丸除鏽，刷紅丹防鏽底漆一遍)。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

四、加工量、單價及總金額

1、以上價格均為税工程施工質量驗收規範》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，並簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工製作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同採用的定價方式結算。

五、運輸方式：需方自提，運費自負。

六、結算、付款及付款方式

1、本合同簽訂後萬元為定金，萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款後開始組織生產。如本合同簽訂後3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、製作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最後一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款並確認後，安排發貨。

3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

七、雙方責任甲方責任

1、甲方應於合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出後12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

5、 月 日為甲方最後提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最後提貨期限屆滿後7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價後價格結算;市場價格下跌的，按照下

乙方責任

1、乙方承擔本合同範圍內鋼結構構件的材料採購和加工製作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，並做好自檢工作，確保質量、進度。加工完後，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆紮、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所採購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料複檢費)。

4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。

八、質量驗收

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量複檢。複檢合格後，由於運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，並在48小時內解決。

2、質量異議期限：甲方收到產品後如發現存在質量問題，應立即停止使用，並在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議後派員到現場查驗並與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物後1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由於產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責任

1、甲方遲延提貨的，乙方自最後提貨期限屆滿之次日起提供10天的.免費保管期限。免費保管期滿後甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本合同生效後履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

十、保密責任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業祕密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業祕密之日起，至對方將該商業祕密公開之日止。

十一、其他約定

1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決並簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方簽字蓋章並在乙方收到甲方定金後生效，至構件交付完畢貨款付清後自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)

甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

年 月 日

關於承攬加工合同彙編 篇22

甲方： (定作方)______________　　地址: _______工業城　　法定代表人:_______營業執照證號:_______

乙方： (承攬方)______________　　地址:_______　　法定代表人:______________營業執照證號:_______

合同編號：_______

合同簽訂地：_______工業城內　　

乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家，雙方本着互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。

一、 本合同所指加工行為是：　　甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品並送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格後，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、 本合同所指加工之零部件見下表:　　甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注

1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求)：甲方企業物料代碼 產品品名 規格 技術標準或要求　備 注

四、 加工零部件價格及加工費的確定：

1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執行。

2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關係，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客户，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理説明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

3. 加工費計算方法：

(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，餘額為乙方的加工費。

(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、 加工訂貨：

1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求後回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2. 因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認後回傳。

(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3. 如甲方通知取消訂單：

(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。

(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，並將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力範圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，於訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1. 加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________;

2. 包裝物標識規定：_________________________________________________________;

3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。

4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告後，開具《收料單》。

6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、 雙方就合同產品所需模具，約定如下：

1. 圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。

2. 模具的製造及其費用承擔：由乙方承擔;

3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔;

5. 模具的知識產權：甲方所有;

6. 模具的所有權：甲方所有。

八、 知識產權保護

1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、 產品技術、質量標準與控制

1. 合同生效後____日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：

(1)

(2)

(3)

2. 產品質量控制：

(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，製作樣品，並經甲方檢驗合格後，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後，才能進入批量生產。

(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員並對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，並安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。

(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。

(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過認證的產品品種，零部件不得更改。

(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後，方可採購併投入生產。

(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義採購原材料、零配件後向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受託購買行為並不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所採購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。

3. 質量整改

(1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，並可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

4. 產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

十、 加工費的結算

1. 加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據餘額開具發票，甲方以三(3)個月承兑匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兑方式改為現匯支付，由乙方不低於月息0.28%貼息給甲方)。

2. 質量保證金於雙方終止業務來往的________年內結清。第________年結算_______%，第________年結算________%，第________年結算____________%。　　

十一、 驗收方法

1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。　　

十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

1. 甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管並在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應説明合同號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

2. 乙方在接到需方書面異議後，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3. 加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。

4. 加工零部件出現售後質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。　　

十三、 乙方違約責任：

1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：

(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低於500元，不高於5000元;在甲方通知乙方後，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，並按第(4)條接受扣罰。

(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;

(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;

(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元次;

(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元次，損失另計;

(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰0元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(7) 未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰0元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(8) 送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;

2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。

5. 乙方提前交貨的，甲方接貨後，仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，並負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知後15天內通知乙方，並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，並承擔由此增加的費用。　　

十四、 甲方的違約責任

1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。

2. 甲方無正當理由拒絕接貨的`，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。　　

十五、 合同的變更、解除：

1. 合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。

2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3. 合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限於模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。　　

十六、 不可抗力

1. 甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。　　

十七、 其他

1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字並加蓋合同專用章後生效，有效期自________年____月____日到________年____月____日，或終止於合同完全履行或其他解除事由出現時。

3. 執行本合同發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。　　

十八、 其他需約定事項：

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________　　

甲方：__________乙方：__________

授權代表：_______授權代表：_________

日期：______年____月____日____

關於承攬加工合同彙編 篇23

甲方：____________

乙方：____________

鑑於甲方是在____市合法註冊的，生產和經營的有限責任公司，並需要加工部件;　　

鑑於乙方是在合法註冊的，經營範圍為的公司，具備承攬加工的資質和條件。　　

依據《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國其他相關的.法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同。

一、甲方委託乙方加工如下產品：　　

品名______規格______單位______數量______備註______

二、原材料提供：

1、甲方提供的原材料為：______規格為：______數量為：______提供時間為：________年____月____日。

2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗，並將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換、補齊。

3、乙方提供的原材料為：______規格為：______數量為：______提供時間為：________年____月____日。

4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗，並將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內予以補正。

三、技術資料及圖紙

1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。

2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回覆，提出修改意見。

3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。

4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當於當日通知乙方。乙方應當於收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

四、質量要求：

1、乙方加工產品應當符合標準。

2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。(也可不約定此項目)

五、加工成品驗收：

1、本加工成品全部完工後，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當於收到乙方通知之日起____日內進行驗收。

2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規定為標準。

3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

4、乙方加工成品交付後，甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

六、加工成品交付：

1、乙方應於________年____月____日將產品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定____市以外的交付地點，應承擔乙方因此而多支出的費用。

2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須事先與對方達成書面協議，並按協議執行。

3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

4、乙方交付的加工成品超過約定數量的，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

七、報酬及支付：

1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件______元(或總報酬______元)

2、報酬的支付採取以下方式：

甲方應於________年____月____日支付乙方______元，於________年____月____日支付乙方______元，餘款於乙方交付之日起____日內支付。乙方應於每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。　　

甲方於乙方每交付件時給付甲方元，乙方於收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元，由乙方向甲方開具發票，同時收回相應款額的收據。

甲方：____________

乙方：____________

_______年______月_____日

關於承攬加工合同彙編 篇24

原告：某塑料廠

被告：某塑料模具廠

某塑料廠與某塑料模具廠於1985年1月20日簽訂加工承攬合同一份，由塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具一套，材料加工費21000元，同年2月底完成。塑料廠並允諾另付塑料模具廠帳外“加快費”3000元。

加工承攬合同履行中，塑料廠分別於1985年2月2日和2月13日，將材料加工費21000元全部匯付塑料模具廠。但塑料模具廠4月15日才加工完畢，經驗收，因模具有裂痕，由塑料模具廠另行加工一台同型模具，5月5日交貨驗收。5月3日塑料廠驗收時，發現塑料模具廠並未做同型模具，僅對原模具進行了部分修補，質量仍不合格。5月13日，雙方再次商訂，由塑料模具廠繼續修理模具，5月底完工驗收，質量為正常使用不低於一年時間，並退還塑料廠加工費4000元。塑料模具廠除按約定退還4000元外，再次誤期於10月7日將模具送至塑料廠。經雙方試車檢驗，模具跑料嚴重，無法正常使用。12月7日雙方商定，由於模具不符合質量要求，塑料模具廠只收取9000元材料費，其餘8000元加工費於1986年1月15日前，分兩次退還塑料廠，但至1986年3月26日塑料模具廠尚未退還餘款。塑料廠向某區人民法院起訴，要求塑料模具廠退還全部材料及加工費17000元，並給付違約金和經濟損失費35300元。

法院審理中認為：塑料模具廠為塑料廠加工製作模具，既未按期完成，又不符合質量要求，已經違約。爾後，雙方雖幾經變更協議，但塑料模具廠終未履行，導致糾紛應負完全責任。另，雙方商議收受帳外“加快費”，違反國家財經紀律，實屬錯誤，應予批評。塑料廠向塑料模具廠索賠應得利潤欠妥當。

根據《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定，進行調解，達成協議如下：

1、塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具，因質量不合格，作退貨處理，報廢模具由塑料廠自行處理；

2、塑料模具廠退還塑料廠材料、加工費17000元；

3、塑料模具廠賠償塑料廠運輸、旅差費用1000元；

4、上述二、三兩項合計18000元，由塑料模具廠分4次給付塑料廠：1986年5月給付3000元，1986年6至8月，每月給付5000元。

5、塑料廠放棄其它要求。

1、本案糾紛發生的責任，完全在於塑料模具廠。《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定：“未按合同規定的質量、數量完成定作方交付的工作，應無償進行修理、補足數量或者酌減報酬”。所以，承攬方塑料模具廠必須退還定作方塑料廠的全部材料、加工費，並且賠償塑料廠的'全部運輸、旅差費。

2、簽訂經濟合同時，按照《中華人民共和國經濟合同法》第14條規定，一方可以向對方給付定金，合同履行後可以收回或抵作價款。但是，象本案塑料廠在合同簽訂後不久，即付了全部材料、加工費是不妥的。以致造成事後償還時發生了困難。

3、塑料廠為了急於求成，允許另付帳外“加快費”3000元，這是違法的。由於雙方只是口頭協議，事後由於加工質量發生糾紛，並未形成事實。故法院給予批評是完全正確的。