鋼結構加工合同集錦（精選21篇）

鋼結構加工合同集錦 篇1

甲方：

乙方：

甲方將鋼結構工程委託乙方加工製作為保質按期順利完成，經雙方協商達成以下條款以便雙方信守。

一、工程名稱：鋼結構車間

二、加工形式：包工包料

三、加工範圍：鋼柱、鋼樑、天車樑、C鋼。所有構件刷灰防鏽漆一遍。(以圖紙為依據)

四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含税。詳細數據見報價單。

五、工程質量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方製圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規範在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。

六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。

七、加工期限：

八、結算方式：工 程 預付款為 元 整(小寫 元)，作為定金用於開工費用，餘款 元整(小寫 元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。

九、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

十、雙方糾紛：如雙方發生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協商解決。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

鋼結構加工合同集錦 篇2

甲方：_________

乙方：_________

依據中華人民共和國《民法典》、《建築法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。

第一條、工程概況

1、工程名稱：_________

2、工程地點：_________

3、工程造價：_________

第二條、分包內容

乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構製作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外牆噴塗及現澆樓板、屋面頂板現澆的全部工作。

上述工作範圍包括材料供應、運輸、下料、製作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建築物成品保護。製作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

第三條、施工工期

總工期為天。開工日期為，預定截止工期日期。

第四條、付款方式

1、雙方簽訂合同後三日內，甲方支付乙方預付款______元，(大寫：_______________元整)。

2、甲方支付乙方二次費付款______元，(大寫：_______________元整)。

3、甲方支付乙方三次費付款______元，(大寫：_______________元整)。

4、餘款在工程完工後，甲乙雙方共同進行驗收後，留壹萬______元做質保金，其他款項七天內付清，質保金六個月內一次性付清。

第五條、雙方責任

甲方責任

1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。

2、協調本工程施工過程中與物業等方面產生的情況。

3、提供現場臨時用水、用電接入點。

4、提供的圖紙要符合安全結構。

乙方責任

1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的結構質量負責，並按照設計和規範要求提供產品合格證、材質證明書及檢測報告，並承擔相應費用，並做好自檢工作。

2、必須嚴格按甲方要求施工。因製作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

3、嚴格遵守施工安全操作規程、勞動保護、治安管理條例，小區物業管理等規定，做到安全、文明施工。不影響小區其他業主的正常工作、生活，並對施工的可靠性、安全性負責。

4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

5、工程竣工驗收後，清理現場(包括生產，生活的材料和臨時設施)。三日內全部退出現場。

6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現的問題進行及時保修。

7、乙方施工應採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方造成安全施工的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

第六條、附則

如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產生任何糾紛可協商，協商不成可向地方法院提起訴訟。

本合同未盡事宜，雙方協商並以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字後生效。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方：_________乙方：_________

電話：_________電話：_________

簽訂日期：______________

鋼結構加工合同集錦 篇3

發包人(甲方)

承包人(乙方)：

依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人鋼結構消防樓梯工程(以下簡稱“工程”)的有關事宜，達成協儀：

第一條 工程概況

1.1 工程地址：

1.2 工程項目名稱：

1.3 工程內容及做法(詳見附表1：甲方設計圖紙)。

1.4 工程承包方式：雙方商定採取包工、包料方式。

1.5 工程期限 個工作日，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日 甲方更改圖紙、有關部門規定等客觀原因不能施工時，工期順延。

1.6 合同預算價款：本合同工程預算造價(詳見附表1：工程預算書)為(大寫)：人民幣 元(￥： 元 )，工程竣工驗收合格後，結算款以預算書單價為基礎，按實際發生工程量為準結算。若合同價打折時結算價同比例打折，但增項款不打 折，據實結算。

第二條 工程管理

2.1 甲方指派 為駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜 。

2.2 乙方指派 為駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

第三條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份式。

第四條 雙方責任約定

4.1合同簽訂後，合同任何一方提出解除合同或無論任何原因造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經協商同意後，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程總價10%違約金，若造成損失的違約方應予以賠償 。

4.2因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延，影響工期時甲方要簽字確認誤工日，方可繼續施工。

4.2.1不能按期供水、電;

4.2.2不能保證工人每天工作9小時(含加班);

4.2.3不能按期提供自購材料、設備;

4.2.4不能按期付工程款;

4.2.5因甲方變更設計圖紙、變更設計材料、人工誤工浪費。

4.3 因甲方終止執行合同，而總報價工程量未過半，乙方擁有收取工程總價10%的設計費的權利，或按實用面積每平方米30元的設計費收取。

4.4合同簽訂後，若甲方提出減項且減項工程額達到總工程額5%時，須向乙方支付減項總額8%變更費;若甲方提出合同上由乙方購買的材料變為甲方購買，則甲方向乙方支付該部份材料費用(預算書為準)的10%變更費，若甲方減項所用材料乙方已定購或運至現場，甲方需另支付材料來回運費、損耗及退貨費用，若甲方要求減項的項目已施工，甲方需支付乙方該項目的人工費、材料費、管理費及拆除費。所有減少項目或材料之費用均以預算書費用為準再乘以合同價折扣比例來計算。

4.5由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，由乙方負責修理直至約定標準，所需修理費用乙方承擔，工期不予以順延。

4.6對竣工後月內發現並證實屬於乙方責任的質量問題，乙方免費維修。

4.7由於乙方施工中違反操作常規造成的人員傷害，責任乙方自負。

4.8施工中由於乙方的過錯造成甲方的物品損失、損壞，乙方負責賠償或修復，但甲方物品進場時必須由乙方監理簽收驗證。

4.9由於乙方違反物業管理規定所造成的罰款和賠償費用，由乙方負責，在工程結算中扣除。

4.10隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，甲方若兩天內不驗收，乙方可自檢後隱蔽並如實填寫記錄，甲方應予以認可。

4.11工程竣工後，乙方應書面或電話口頭(當甲方不在裝修地域時)通知甲方驗收，甲方簽收驗收通知回執，並在得知通知後六天內驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在約定時間內未能驗收應及時通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。若另定日期，甲方應承認竣工日期，並承擔乙方看管費用及相應費用。

4.12本合同履行完畢後自動終止。

第五條 違約責任

5.1由於甲方原因導致工程延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天，甲方支付乙方500元，甲方如不按合同約定支付工程款，每延期一天按應付款額的0.5%支付滯納金。

5.2由於乙方原因，逾期竣工，每延期一天乙方支付甲方500元違約金。因甲方原因爭議引起的停工日期除外。

5.3未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自使用，造成損失甲方負責，並視為甲方已實際驗收合格。

5.4因乙方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此所造成的經濟損失。

第六條 材料的提供

6.1本工程所需按預算書規定應由甲方自購的施工材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，分別在各項工程施工之日前第三天內甲方負責採購到場，若有質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任甲方承擔;甲方供應的材料，經乙方驗收後由乙方負責保管，乙方保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

6.2凡由乙方採購的材料、設備，承包人應在材料運到施工現場後通知發包人，並接受發包人檢驗，如不符合質量要求或有規格差異禁止使用，若已使用造成的損失由乙方負責。若有疑議，發包人及時書面提出，讓承包人簽字並解決，

第七條 工程款支付方式

7.1 合同生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款

7.2工程款付款雙方協商約定

7.3雙方款項往來均應出具收據，甲方應予以保存，竣工結算後乙方收回收據並應開具税務統一發票交甲方。

7.4 工程若有甲乙雙方協商同意的增項，則應在下次付款時一併付清，否則乙方有權停工待款，損失甲方自負。

第八條 裝飾工程預算書、施工圖經雙方協商達成一致的具體問題之協議，作為合同附件與合同具有同等效力。

第九條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力，希雙方誠心遵守。

第十條 本合同經雙方簽字後生效，如有不盡事宜，雙方本着友好互利的原則協商解決。

發包人(甲方)簽名： 承包人(乙方)簽名：

法人代表： 法人代表：

委託代理人： 委託代理人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月日

鋼結構加工合同集錦 篇4

甲方： 中國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。

第一條 加工內容

乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。

第二條 交貨

乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港口交付乙方。

第三條 來料數量與質量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略) 和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

第四條 加工數量與質量

甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出後，甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條 加工費

甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低於每套____ 幣____ 元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。

第六條 付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

第七條 運輸與保險

乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

第八條 不可抗力

由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應儘快將事故通知對方，並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求

第九條 仲裁

本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：

1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2.中華人民共和國法律;

3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。

第十條 合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

第十一條 合同的續訂

本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。

第十二條 合同文本與文字

本合同正本一式____ 份，甲乙雙方各執一份。

本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

第十三條 其他

1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____ %。

2.甲方收到原材料後，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告後，乙方負責退換或補足。

第十四條 合同條款的變更

本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

鋼結構加工合同集錦 篇5

在委託合同中，受託人處理事務，除法律另有規定外，不是以自己的名義和費用，而是以委託人的名義和費用進行的。因此，委託合同的受託人處理受託事務的後果，直接歸委託人承受。這是委託合同與行紀合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結構的委託加工合同。具體內容如下，歡迎參考：

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據)

第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

第四條

技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

第五條

價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

第六條

驗收標準和方法：__________________________________________

________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

第七條 交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條

包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條

運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條

結算方式及期限：____________________________________________________

第十一條

其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)

第十二條

承攬方的違約責任：

一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自 年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開户銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開户銀行：_____________________

帳號：_________________________

年 月 日訂

鋼結構加工合同集錦 篇6

甲方：__

乙方：__

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建築工程承包合同條例》及其他有關法律行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成以下條例：

風險提示：工作崗位及工作時間

僱員從事的工種和工作實踐。從事的工種要註明在什麼崗位從事什麼工作，如電機房的值班電工或大廈照明的維修電工（因為工種不同工資差別很大）；

工作時間包括聘用期限，應註明從何時起知何時止；每週工作多少天，每天工作多少小時；一般每週至少有一天的休息日；按國際慣例，在節假日，僱員應享受所在國家規定的節假日，如所在國國慶、春節等。

建議雙方在籤勞務合同的時候最好明確約定相關工作崗位，工作時間以及勞務報酬等問題，避免之後因履行合同發生糾紛。

一、工程內容

鋼結構安裝，甲方負責提供一切材料、輔材及耗材，乙方負責安裝（含工人工資、吊車費）。

二、工期

經甲乙雙方協商，本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，總工期為_____天，如遇不可抗力因素（如戰爭、地震、雨天等），工期相應順延。

三、雙方責任

風險提示：僱主義務

勞務關係主要由民法、經濟法調整，雙方當事人在不違背法律規定情況下自由協商，任意性很強，僱主可以與僱員協商約定相關義務；

但是，僱主必須按所在國有關規定提供符合安全生產的場所和必須發放勞動保護費用或物品，如安全帽、手套、濾光墨鏡等；在所在國工作期間，如果發生疾病或工傷，僱主都應提供必要的醫療和購買必要的藥物。

另外，建議僱主應給僱員購買人生意外保險，使勞務人員在受到意外傷害時能得到及時合理的賠償，保險費由僱主負擔。

1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時給予解答，並及時提供變更圖紙，甲方提供材料堆放場地，配合乙方解決施工中出現的問題。

2、乙方認真領會圖紙及設計要求，按圖施工。如需現場複查，可聯繫溝通，但費用甲方承擔，在施工過程中，乙方要遵守國家的法律法規，工程質量確保合格。

風險提示：勞務費用

勞務合同僱員提供勞務服務，僱主主需要依據協議支付勞務報酬，這裏要區別於勞動關係中的勞動者除獲得工資報酬外，還需要為勞動者繳納保險、福利待遇等；勞務關係中的自然人，一般只獲得勞務費，僱主也不用像勞動合同那樣為僱員繳納社保的義務，是否繳納可以雙方協商約定。

另外，如果是在工作時間以外加班或上夜班，僱主應付加班費或夜班津貼等相應勞務費用，並據此作出詳細約定，以免給僱主一方造成不必要糾紛。

四、勞務費用

乙方進場施工，甲方預付工程款_______萬元整，工程完工經甲方和監理驗收合格付至總工程款的______%，餘款______%作為工程質量保證金，一年後付清。

五、安全施工

乙方工人進入工地，必須遵守工地的安全規範、統一安排，自備安全用品，高空作業必須系安全帶，佩戴安全帽，使用電氣設備要規範，必須安全可靠，特別室外用電要防水、接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工，如發生不安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經濟損失。

六、工程質量

1、乙方對鋼結構工程的安裝質量負責。

2、乙方必須嚴格按施工圖紙説明文件和國家有關規範、規程、標準的要求安裝施工。

3、乙方應按鋼結構工程質量要求發現質量問題及時通知甲方。

4、工程保修期為_____年，在質保期內，如有工程質量問題乙方應給予及時維修。

七、違約責任

按合同約定的工期完工，每延誤工期一天，須向甲方支付本合同總價款_____%的違約金。

八、爭議解決方式

1、本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向____________人民法院起訴。

2、本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，工程結算完畢，付清工程款項後，合同自動失效。

甲方：__（簽章）

法定代表人：__

地址：__

聯繫電話：__

______年______月______日

乙方： （簽章）

家庭住址：__

聯繫電話：__

______年______月______日

鋼結構加工合同集錦 篇7

甲方：_________________(以下簡稱甲方)

乙方：_________________(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本着自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

一、項目名稱和地點

1、項目名稱：_____型廣告塔_____座

2、工程地點：__________________________。

二、工程內容

1、依據甲乙雙方確認的《________》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍_____漆(_____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委託加工數量為《_____》型廣告塔_____座。

2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效後，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。

三、承包方式和造價

《_____》型廣告塔_____座，單價每座_____元(大寫：__________________)。合計人民幣____________元，大寫：____________元整;

本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。

四、工程價款支付、結算方式

付款方式：合同簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的_____%,計人民幣_______元(大寫:______________元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的_____%，計人民幣_____元(大寫：____________元整);之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價_______元(大寫：____________元整)的_____%;合計人民幣_____元(大寫：_______元整)N座廣告塔共計_____元(大寫：_______整);_____%作為乙方的保修保障金合計人民幣_____元(大寫：_______元整)，滿一年後七天內，甲方負責與乙方結清餘款。

五、工程期限為_____天，其中加工配件_____天，運輸_____天,安裝_____天。

六、雙方責任

廣告製作合同·小區廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。

(一)甲方責任

1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_______元計，工期相應順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場_____米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地如為有償佔用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_______元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。

(二)乙方責任

1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，並確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為_____KN/m2(抗風設計值為_____級)。鋼結構廣告牌製作廣告塔質保期為_____年，保修期為_____年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬於配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

2、由於乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的_____%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如颳風下雨、雪等，河北牆體廣告)或停電原因，工期順延。

5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知_______日內未驗收工程，故視為驗收通過。

6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以後的設施維護由甲方按使用説明書定期檢修和維護。

8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

甲方代表人簽字(蓋章)：____________乙方代表人簽字(蓋章)：____________

簽訂日期：______________年_______月_______日

鋼結構加工合同集錦 篇8

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品名

規格

單位

數量

備註

第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據)

第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(

1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(

1，承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2，承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法：__________________________________________________________(

1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。

保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(

1，交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的'，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，

以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條結算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________(如：

1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。

因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，

除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，

所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，

如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開户銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開户銀行：_____________________

帳號：_________________________

________年____月____日

鋼結構加工合同集錦 篇9

工 程 名 稱:

委託方(甲方)：

承攬方(乙方)：

籤 訂 日 期：

鋼結構加工承攬合同

委託方(甲方)全稱：

承攬方(乙方)全稱：

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，根據甲方與業主簽訂的合同，結合本項目的特點，為保質、保量、按時地提供符合標準及圖紙要求的產品，雙方本着平等互利的原則，經友好協商簽訂本合同，雙方共同遵照並認真履行。

本合同包括以下附件並是此合同不可分割的一部分：

附件一：《鋼結構製造技術協議》以下簡稱《技術協議》;

附件二：圖紙目錄清單及加工圖紙;

附件三：鋼結構的材料彙總清單;

附件四：往來傳真及函件。

1、供貨範圍及交貨期

本合同供貨範圍：

交貨期：

交貨是指該合同範圍產品100%的交貨，任何一個構件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。

2、加工技術要求

為了確保加工質量，乙方在加工過程中要嚴格執行甲方的《技術協議》和相應的國家標準。所有《技術協議》及圖紙等的變更必須提出書面申請，且有甲方項目負責人的簽字。

3、技術資料、圖紙

除雙方簽定的附件一、二、三、四外，甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。

4、項目管理

本合同規定的鋼結構的製作質量要求按《技術協議》以及國家現行標準要求執行，為保證產品符合規定要求，乙方必須遵照甲方制定的質量控制要求執行，構件出廠後發現的質量問題，甲方有權向乙方提出賠償。

本合同規定的供貨範圍內的產品由乙方自制，在未得到甲方書面許可前不允許轉由他人制作，否則甲方有權予以拒收，由此造成的一切損失由乙方承擔。

為了方便本項目的管理，在合同雙方簽字蓋章生效後3天內，乙方應向甲方提交項目組織管理機構及管理方案、材料採購及加工計劃等文件。從合同生效後第1周開始每週向甲方提供一次進度報告。

乙方應隨時接受甲方監造人員、業主、監理及其他相關人員的檢查，並提供食宿方便。

5、原輔材料的採購及進廠複檢等規定

本合同項下的 材料由乙方自購且滿足相應的國家標準要求。主材為 方購買，損耗為 ，廢料歸 方所有。乙方須提供該合同項下所購買的原材料的材質證明書原件。

本合同產品所用焊材等由乙方自購且報甲方質量部門或監造人員備案。

6、驗收標準和方法

製造執行標準見《技術協議》中的相關規定;

7、合同價格及交貨要求：

7.1合同單價：綜合單價：

1)以上合同單價為固定不變價，單價中包含乙方將產品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除鏽、塗裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構件運輸至現場的運輸費、原材料進廠複驗等所有相關費用、以及所有應向國家繳納的各種税費和手續費等。

2)合同重量為圖紙顯示的乙方製作鋼構件的實際淨重量，如發現錯誤，須報甲方書面更正。

3)因乙方製造或運輸等原因造成的產品報廢或返修，乙方應積極配合加以解決，由此產生的費用由乙方承擔。因甲方要求設計變更，出廠前乙方有責任和義務進行變更。出廠後乙方也有責任變更，費用另行協商。

7.2交貨要求

1)乙方應嚴格按照本合同要求，在得到甲方質量部門或監造人員認可後按甲方要求分批運往甲方指定地點。

2)乙方須作好成品、半成品的`拆開構件號標識，以便甲方現場正確使用。

3)貨物發運時，應同時移交材質證明書、質量檢驗記錄等資料，否則甲方給予拒收，由此引起的貨物遲交責任由乙方自負。

4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進行貨物清點移交，因乙方標識不清或移交清單與實物不符等產生的錯誤，乙方必須及時給予修正。

5)雙方單位簽章的《結算單》。

8、付款及結算

8.1付款方式：轉帳支票或承兑匯票。

8.2付款比例

1)預付款：合同簽訂生效後五天內預付 (約計￥ 元);或本工程無預付款。

2)全部構件發運到甲方指定地點，經甲方、業主和現場監理全部驗收合格後付至總價的 ，餘款 作為質量保證金，乙方構件交驗合格之日起十二個月後付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度，每批構件發到甲方現場，經甲方、業主和現場監理驗收合格後，甲方按工程進度款的 付進度款，餘 作為質量保證金，該合同質保期為乙方合同構件安裝完成，質保期滿且無質量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質量保證金。

3)乙方所製作的全部構件經甲方及業主、監理單位驗收合格後，甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結算報告及結算資料8日內由甲方項目經理部初審完畢，報甲方工程公司經營部10日內複核完畢，複審後的結算資料提交甲方審計部門審計10日內審計完畢審計結果為最終竣工結算值。

9、擔保

合同簽訂時，乙方須向甲方提供履約擔保，擔保方式： ; 擔保額度： 待合同履行完畢後，無任何違約情況，將履約保證金一次(無息)退還給乙方。

10、違約責任

乙方有責任並保證按本合同及相應合同附件規定的合同產品交貨期交貨，否則，因為乙方原因使合同產品不能按期交貨，乙方每延誤壹天按 元向甲方支付違約金，違約金在工程款中扣除;

乙方支付違約金並不解除乙方繼續發貨的責任，如果合同產品延期交貨，甲方有權終止部分或全部合同，在此情況下，甲方可以根據自己認為合適的方式另行委託第三方來加工或供貨，因此發生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責任由乙方承擔，同時乙方應繼續執行沒有終止的合同部分。

同時由於乙方原因導致延期發貨，乙方除了要按上述要求履行自身責任外，還因此共同承擔業主可能給予甲方的罰款。

甲方應按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術文件，如因甲方原因未能按時提供技術文件或文件不正確、不完整，乙方可以與甲方協商交貨期順延。

甲方如中途變更加工產品的品種、規格、質量標準及設計變更，甲方應事先與乙方協商;若實際產品的數量和預估的產品數量有出入時，乙方不得藉故要求調整單價。

乙方提供的鋼結構產品達不到合同規定的質量標準，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減價款;不同意利用的，乙方應當負責修正或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修正或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方負責。

實際交付產品的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，乙方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理。

乙方須按甲方要求對產品進行適當的包裝，以確保運輸和交付順利，未按合同規定標識和包裝，或者包裝物與移交文件不符，或者不符合規定要求，造成產品變形、毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

乙方提前交貨或未按規定多交產品時，甲方有權拒收。

乙方未按規定的辦法和期限對自購的原材料進行進廠檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求，甲方有權責令停產，因此造成的損失由乙方承擔。

甲方未按規定的時間付款，超過合同規定日期付款，甲方應當比照當地銀行公佈的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。

11、合同變更

在合同有效期內，甲方可在任何時候以書面形式在合同總範圍內對合同的任何部分予以合理變更。

如果這種變更導致乙方在執行本合同項下相關部分工作日或所需時間有所增減，合同或交貨進度應作適當的調整，而且雙方應對合同進行相應的修改，若增加或減少乙方工作量，則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。

12、技術服務

乙方應做好售後服務工作，及時解決因製造出現的問題及辦理貨物接收手續。售後服務費用包含在綜合單價中，凡因乙方產品質量問題而發生的費用由乙方承擔，並從合同款中扣除。必要時，乙方須派技術人員到安裝現場進行技術服務。在售後服務過程中，乙方對派往現場服務的人員的安全負責，應對其加強安全教育，服務人員須服從甲方的現場安全管理，有自我保護能力，對自身安全負責。

13、糾紛的處理

甲乙雙方在執行合同過程中發生糾紛時，雙方應積極協商解決;無法協商時，任何一方可向 法院提起訴訟。

本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，本合同一式柒份，甲方執伍份，乙方執二份。本合同約定經雙方簽字蓋章後生效。

甲方合同章： 乙方合同章：

地址： 地址：

委託代理人： 法定代表人：

經辦人： 委託代理人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

開户銀行： 開户銀行：

帳號： 帳號：

簽定日期： 簽定日期：

鋼結構加工技術協議

委託單位： (以下簡稱甲方)

承攬單位： (以下簡稱乙方)

x有限公司(甲方)委託 (乙方)承擔 鋼結構的製造，現經雙方協商，達成如下技術協議：

一、概況：

二、製造範圍：

三、製造驗收標準：

1、構件製作的一般質量要求必須符合gb50205-20xx《鋼結構工程施工質量驗收規範》的相應規定。

2、除滿中上述要求外，還滿足下列要求：

四、標識及包裝：

1、構件製作完畢，應按構件清冊上的拆開構件號在相應構件的標誌端處作出標識。標識應醒目且不易脱落，易於區分。

2、乙方塗漆時應注意保護好摩擦面不要污染。防腐後如螺栓孔區域有底漆，應用清洗劑將孔羣四周60mm範圍內底漆清除乾淨，並用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。

3、為便於分層管理與工地使用，應根據構件長度，在構件的中部或兩端刷環形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。

4、其它：

五、職責範圍：

1、由甲方技術資料和設計的錯誤造成的產品損失，由甲方承擔責任。乙方應協助甲方儘快補齊由甲方錯誤造成的漏缺件，費用見主合同。

2、由乙方製造錯誤造成的安裝過程中的材料、工時等損失由乙方負責，乙方應及時補齊由於製造錯誤和發運出現的漏缺件。

3、乙方在施工過程中發現甲方提供的圖紙和文件的錯誤，應及時通知甲方。

4、乙方製造的產品在運輸過程中因包裝不當造成產品受損，由乙方負責。

六、產品完工應提交的資料：

乙方產品製作完畢，應向甲方提供下列資料：

1、所有鋼材、焊接材料的材質證明原件。

2、按規定必須進行抽樣複驗的材料的複驗報告原件。

3、對接焊縫的超聲波探傷報告。

4、產品合格證原件。

5、貨物交接證明。

七、甲方技術負責人： 電話： 傳真：

乙方技術負責人： 電話： 傳真：

八、本協議未盡事宜，由雙方友好協商解決。所達成的協議與本協議具有同等的法律效力。

九、本協議正文一式柒份，甲方執伍份，乙方執貳份，經雙方代表簽字蓋章後生效。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

鋼結構加工合同集錦 篇10

發包方: (以下可簡稱:甲方)

承攬方: (以下可簡稱:乙方)

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合本工程的具體情況，為

一、工程名稱: 。

二、工程施工地點: 。

三、工程內容: 。

四、工程量和工程造價:

1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數，可據實結算)。

2、工程合同單價為: 元/平方米，本項工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。

(注:如為約計數、可根據工程實際發生量計算工程總款額。)

四、付款方式及工程確認辦法:

1、合同簽訂後，甲方預付給乙方合同總款的 %，即 元，作

2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。

3、樑架安裝基本結束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元

4、工程竣工驗收後甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。

5、本項工程質保金為合同總款 %，質保期為合同簽訂之日起滿壹

五、工程延期:

如遇下列情況之一，經雙方共同確認以後，工期作相應順延並以書面形式確定。

1、設計圖紙不全，設計工作無法開展。

2、設計方案(結構、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、製作、安裝等相關事宜。

3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。

4、未按合同規定拔付預付款，進度款而影響工程進度。

5、開始安裝前5日內，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)

六、雙方職責

1、施工期間甲方要求更改已確認批准的圖紙或現場土建施工圖紙有變更或已經變更並開始施工時，甲方應提前通知乙方，並應及時據此調整合同價款。

2、甲乙方對於產品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護，甲方同意依據“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，並由損壞方承擔相關責任。

七、甲方職責:

1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，並確保乙方施工期內的需要，費用由甲方負責。

2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸的需要。

3、甲方負責本項工程施工所屬地的國税局、地税局對本工程所徵收的税費及城建規劃等相關部門徵收的本項的其它費用。

4、甲方負責處理協調好與本項工程有關的部門關係，並確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。

5、在施工過程中，甲方與本工程無關的人員未經乙方同意，不得擅自進入乙方施工現場，否則造成人員傷亡由甲方負責。

八、乙方職責:

1、乙方根據甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現場。

2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領導的監督、檢查，乙方應給予積極的配合，對於乙方工程質量不合格的.部位應立即返工或修改，由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。

3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果説出現因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。

4、遵守地方法規以及政府相關行業管理部門對施工現場的管理規定。

5、竣工清理現場並具備交驗條件。

九、土建方應配合的相關事宜:

1、提供現場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數據及位置。

2、提供土建施工進度計劃，以便於我單位落實工程承包範圍部位的施工組織工作。

3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

十、施工工期:

在乙方人員、設備材料進入施工現場第二天起計為施工工期，日曆天數工期 天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。

十一、合同爭議、合同的生效與終止:

(一)爭議:

甲乙雙方因合同糾紛發生爭方，可先行協商，協商不成時，由起訴方所在地法院管轄。

(二)、合同的生效與終止

本合同自雙方代理人簽字蓋章後生效，於甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方後，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢後，保修條款自然終止。

十二、交工質量保修承諾

1、交工質量保修承諾工程整體移交給甲方使用後，我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。

2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。

3、保修期滿後，乙方將長期優惠有嘗服務，做到定期回訪，及時處理使用中出現的問題。

十三、其它約定:

1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移，如甲方未結清工程款，標的物仍屬於乙方所有。

2、乙方支取工程款時，須出據帶有財務紅章的收據或發票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳户，且甲方確保支票內容填寫正確完整，否則，由此引起的相關問題由責任方承擔。

3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委託乙方設計的並由甲方簽字蓋章認可後的圖紙。

4、結構網架設計，甲方除提供設計院的正式圖紙外，設計網架的懸掛物等，如燈飾內裝部分必須告知乙方，否則出現問題自負。

5、甲方需乙方出正規圖紙，相關費用由甲方承擔。

6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

雙方簽字蓋章後生效。

十四、備註:

代表人: 代表人:

代理人: 代理人:

地址: 地址:

電話: 電話:

開户行: 開户行:

鋼結構加工合同集錦 篇11

合同編號：_____________

鋼結構加工製作合同工程名稱：_____________

發包方(甲方)：_____________

承包方(乙方)：_____________

依照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建築法》及其他有關法規，遵循平等自願、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就房鋼結構製作協商一致，訂立本合同。

一、合同內容：

本合同計價方式採用：固定綜合單價含加工費、油漆費(二遍普通醇酸底漆)，加工量以實際發生為準計算總價。

二、合同造價及結算方式：

合同總價約_____________元，(大寫：_____________)。

注：

1、主副鋼工程量按圖紙理論計算另計2%損耗，檁條無損耗。

2、雙方約定加工量/合同價變更原則：設計變更及簽證另行增減。

三、構件款支付與結算

合同簽訂3個工作日內，甲方應支付工程價款70%的預付款，構件分批提貨，提貨前，付清當批構件剩餘款項，最後一批構件出廠前結清貨款。

四、工期及運輸方式：

1、暫定工期9月25日開始供貨，10月20日供貨完成。如因非乙方原因導致工期延誤，乙方不承擔工期延誤造成的損失。

2、如甲方延期提貨，需應不遲於10月20日前結清貨款，延期支付部分需承擔違約金5‰/日。

3、乙方負責運輸。

五、甲方的責任

5.1、合同簽訂後一週內，給乙方提供鋼結構設計圖紙壹套，供乙方深化設計。

5.2、負責對乙方所承擔的生產任務做好安全、技術、質量交底，提出明確的安全、技術、質量要求。

5.3、負責在生產過程中全面協調與管理。

5.4、按合同要求支付相應款項。

5.5、提供加工順序、構件計劃進場時間。

5.6、甲方檢查、監督、協調乙方的進度、質量、安全生產。

六、乙方的責任

6.1、乙方必須組織精幹的技術工人、管理人員配套的隊伍，保質、保量提前或按時完成承包範圍內生產任務。

6.2、乙方在未經過甲方同意的情況下不得隨意更換人員及調整崗位。

6.3、乙方本項目全體人員必須接受安全生產、職業崗位培訓，安全培訓合格且特殊工種需持證上崗。

6.4、負責完成相關鋼結構資料的編制和整理。

6.5、乙方應對與本項目有關的所有資料、內容嚴格保密，不得泄露給第三方。

七、安全文明生產及職業健康保護

7.1、安全生產：_____________

7.1.1、乙方應執行相關的規定，將安全生產放在首位，不違章、違規操作。操作人員應採取嚴格的安全防護措施，乙方承擔由自身安全防護措施不力造成事故的'責任和因此發生的費用。

7.1.2、乙方按要求配置專職安全人員。

八、違約責任

8.1、甲乙雙方按本合同執行約定內容，各自承擔因過錯產生的責任並賠償損失。

8.2、違約責任：

8.2.1、擅自將其承包的分包項目轉包或再分包的。使用的管理人員和生產人員大部分為其他單位人員的，視為擅自轉包或再分包。一經發現，將按合同額的10%向甲方償付違約金。

8.2.2、乙方必須按照甲方的要求配置相關人員且必須滿足日常和節假日期間的工作需求。否則，乙方將承擔合同額的2%違約金。

8.2.3、未經甲方同意，變更或停止履行、解除合同。按合同額的5%向甲方償付違約金。

8.2.4、甲方未按合同約定支付構件款，導致的工期延誤和相關損失由甲方負責，並負責補償乙方因此造成的費用增加。

九、合同解除

9.1、如乙方出現以下行為，甲方可發出書面指令要求乙方無條件停工，合同解除，給甲方造成的損失均由乙方負全部責任，甲方保留索賠的權力：

9.1.1、未經甲方同意，將本項目部分或全部轉包給第三方。

9.1.2、不能按甲方要求、本合同約定工期進行生產，嚴重拖延工期。

9.1.3、在完工之前，無正當理由停工。

9.1.4、乙方的人員、機械無法滿足項目需要且經甲方三次以上催促仍無能力改進。

9.1.5、將本項目相關資料及內容泄露給第三方。

9.1.6、發生重大設計變更，乙方無法繼續履約。

9.2、合同解除後各自的權利和義務：

9.2.1、乙方應妥善做好已完構件和已購材料、設備的保護和移交工作。

十、糾紛處理

雙方發生爭議時，可以通過協商解決糾紛;若協商不成，任何一方可提交起訴方所在地有管轄權的法院解決。

十一、其它

1、本合同一式四份，雙方各執二份,本合同經雙方法人代表(或其委託人)簽字、蓋章且預付款到達乙方賬面之日起生效。本合同生效後，任何一方單方面終止或變更合同，應賠償另一方的直接及間接經濟損失。

承包人：_____________(公章)分包人：_____________(公章)

法定代表人：_____________法定代表人：_____________

委託代理人：_____________委託代理人：_____________

電話：_____________電話：_____________

傳真：_____________傳真：_____________

開户銀行：_____________開户銀行：_____________

鋼結構加工合同集錦 篇12

甲 方：

乙 方：

依據中華人民共和國《合同法》、《建築法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。

第一條、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程造價：

第二條、分包內容

乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構製作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外牆噴塗及現澆樓板、屋面頂板現澆的全部工作。

上述工作範圍包括材料供應、運輸、下料、製作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建築物成品保護。製作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

第三條、施工工期

總工期為。開工日期為，預定截止工期日期 。

第四條、付款方式

1、雙方簽訂合同後三日內，甲方支付乙方預付款 元，元整)。

2、甲方支付乙方二次費付款元，(大寫： 元整)。

3、甲方支付乙方三次費付款元，(大寫： 元整)。

4、餘款在工程完工後，甲乙雙方共同進行驗收後，留壹萬元做質保金，其他款項七天內付清，質保金六個月內一次性付清。

第五條、雙方責任

甲方責任

1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。

2、協調本工程施工過程中與物業等方面產生的情況。

3、提供現場臨時用水、用電接入點。

4、提供的圖紙要符合安全結構。

乙方責任

1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的結構質量負責，並按照設計和規範要求提供產品合格證、材質證明書及檢測報告，並承擔相應費用，並做好自檢工作。

2、必須嚴格按甲方要求施工。因製作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

3、嚴格遵守施工安全操作規程、勞動保護、治安管理條例，小區物業管理等規定，做到安全、文明施工。不影響小區其他業主的正常工作、生活，並對施工的可靠性、安全性負責。

4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

5、工程竣工驗收後，清理現場(包括生產，生活的材料和臨時設施)。三日內全部退出現場。

6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現的問題進行及時免費保修。

7、乙方施工應採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方造成安全施工的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

第六條、附則

如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產生任何糾紛可協商，協商不成可向地方法院提起訴訟。

本合同未盡事宜，雙方協商並以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字後生效。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方： 乙方：

電話： 電話：

年 月 日 年

鋼結構加工合同集錦 篇13

甲方：

乙方：

身份證號：

一、勞務名稱：鋼結構加工製作

二、製作地點：

三、工期：按公司的工期要求交付成品

四、質量要求：執行公司的工藝文件要求

甲方將鋼結構車間的加工製作工作承包給乙方，為明確雙方的責任、權利和義務特簽定本合同，雙方必須嚴格遵守。甲、乙雙方必須認真貫徹執行國家的有關勞動合同和勞動保護條例，遵守公司的有關規章制度，嚴格執行安全生產的方針。具體合同條款如下：

1、甲方將年月份到年月份(以陽曆為準)的鋼結構車間裏的鋼構件製作承包給乙方，甲方負責提供製作鋼結構所需的機械設備、原材料、輔助材料、耗用材料。乙方提供完成鋼構件所需的人員，招聘來的相關技術人員必須具有國家認可的資格證書和上崗證，乙方招聘的所有人員必須與勞動者本人簽訂好勞動合同交甲方公司備案。

2、甲方負責每一批鋼構件的細畫詳圖,乙方必須按甲方的詳圖出料單及下料,嚴格按國家和行業標準及甲方的工藝流程製作，不得任意更改圖中所表示的規格和數字及點倒工藝，如確實發現技術部門出具的詳圖有錯誤或不合理而確實需要更改的，應先向技術部門彙報，待核實後，由技術人員更改圖紙，出具更改書並簽字後再製作。乙方必須嚴格按照規範規定和加工製作工藝及圖紙要求進行加工製作,由於乙方原因造成的鋼構件報廢和返工費、人工費、材料費、及輔材費等全部由乙方承擔,並承擔由此造成的工期誤期等一切費用。

3、乙方必須保質、保量按時完成甲方下達的任務，在工程量滿足的情況下，電焊班組每月產量不得低於 80 噸。無條件服從甲方的工期安排，無不可抗力因素，不得拖延工期。乙方經常不經允許就無故不上班這種嚴重不守約行為處以罰金100元/天.

4、所需製作人員的多少要滿足甲方的工期要求，必須按本公司的`規模及預計任務，確定人員的數量應相對固定，原則上不得中途更換，如遇特殊情況需要更換的，應通知甲方備案，否則出現問題由乙方負全責，固定人員應保持在4人以上，以按時完成生產任務為宗旨。

5、乙方人員意外保險：乙方人員必須參加人身意外保險，保險費由甲方承擔，如乙方參加投保的人員不滿一年中途調換或其本人中途離職該本人保險費用由乙方承擔。乙方在承包期內如有工傷事故的，醫藥費、誤工費、賠償等費用由乙方承擔。(乙方工人入廠後應及時通知甲方辦理入職登記、投保事項。否則工人在未登記的情況下所發生的任何意外由乙方自行承擔責任)。

6、結算製作承包費為固定價格。不論次結構件加工工藝的難易、構件的輕重，單價按照協議價格執行(後附價格清單),不得以任何理由抬高工價,以此為由來拒絕加工,延誤工期由乙方全額承擔賠償損失.

7、乙方有義務對使用的設備負責進行定期保養，工具以舊換新，如人為操作損壞或遺失，就照原價賠償，嚴格控制非生產性支出，以節約為原則。

8、乙方必須堅持安全生產原則，設備操作人員必須持證上崗和定員定崗，進入車間必須戴好安全帽。工作中嚴禁亂串崗，如出現因亂串崗或操作不當而造成機械設備故障或損壞的，必須照價賠償並處以相應的罰款,對所造成的安全事故均由乙方負擔。甲方負責乙方所有生產人員的安全帽,安全帽乙方人員每人每年一個,如有遺失或損壞乙方自負。

勞保用品由甲方定期發放，該費用由乙方承擔。

9、板材切割須合理，以節約為原則，不得大料小用，小料不用。並在操作過程中杜絕焊絲、焊劑、焊條和各種氣體等輔助材料的浪費。

10、乙方人員服從甲方的領導和管理。如不遵守國家和地方法律、法規、公司制度，甲方對乙方招聘的人員有權開除或辭退，其本人的全部費用由乙方承擔，甲方應提前3天通知乙方，包括勞動者本人。

11、乙方簽定本合同時須對所屬人員簽定勞動合同，嚴格執行民法典中規定的各項權利和義務。

12、合同簽定前乙方向甲方繳納合同保證金壹萬元整.待合同期滿和按約定乙方履行完畢後支付.如合同期滿後,經雙方協商一致需續訂製作承包合同的,該保證金仍留在甲方。

13、在合同期內,如乙方在中途違約或提出合同以外的條件,在甲方不能接受或不能滿足乙方的情況下,乙方中途撤走,所有的保證金和加工製作費甲方全部拒付,該責任由乙方全部承擔。

14、本合同的簽定本着友好、互惠互利、公平、公正、同等的原則。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字後即生效,有效期一年。

甲方：

日期：

乙方：

日期：

鋼結構加工合同集錦 篇14

甲方：(發包方)

乙方： (承包方)

甲方將 鋼結構 工程鋼架製造工程交於乙方加工製造，根據合同法規定，雙方達成一致協定如下(按甲方提供圖紙)

1、型鋼總重約：T，每噸價格為：元，合計為 )

2、變截面總約：T，每噸價格為：元，合計為 )

3、行車樑總重約：，每噸價格為：，合計為(大寫： )

4、總價金額為：)

5、付款方式：鋼樑加工完成付總金額的 ，構件離廠前全部結清。

6、鋼板用料：H型鋼為產，重量按理論重量計算。鋼板料為板，濟鋼或安鋼產，並備有材質證書。

7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發生變更，須提前通知乙方並提供變更書面文件，根據工程量追加費用。

8、H型鋼樑噴漆均為：

9、工期為：天，年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計算工期。

10、構件有合格證，材料證明書。

以上H鋼結構用料，由甲乙雙方共同實際考察訂購。

在合同簽訂的時間內保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責任按《中華人民共和國合同法》規定執行，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現錯誤乙方負責。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

鋼結構加工合同集錦 篇15

定作方： (以下簡稱：甲方) 承攬方： (以下簡稱：乙方)

依據《中華人民共和國合同法》以及其他相關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本承攬加工事項協商一致，訂立本合同。

一、加工範圍及合同價款

1、加工項目名稱：

2、本次加工所需圖紙深化由 負責深化並提供。

3、本次加工所需原材料由 負責提供，其中包含(材料、加工、除鏽、油漆、運輸)

4、加工範圍： 主體結構(圍護結構除外) 具體包括如下：

二、製作質量要求

乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙進行深化、甲方與乙方所籤合同要求、《鋼結構工程 施工質量驗收規範》GB50205—20xx、《建築鋼結構焊接技術規程》JGJ81-20xx及有關鋼結構的技術規程、標準進行加工製作和驗收。

甲方將派駐廠監造人員或不定期委派檢驗人員對在制構件及成品構件進行檢驗，發現構件不符合上述要求的，乙方應無條件予以整改，直至合格。甲方的檢驗不解除乙方對構件加工質量的保證和相關責任。

乙方須根據甲方要求提供質保書、合格證、第三方檢測報告等相關交工資料。 其它質量要求或技術標準：按照圖紙加工。 鋼材材質：鋼板必須使用原平板或開平板，禁止使用帶鋼及窄中板。拋丸除鏽達到Sa2.5級，鐵紅醇酸防鏽漆二遍。

三、交貨地點及日期

1、交貨地點：

2、交貨日期：

3、構件運輸由 負責，所產生費用由 承擔。

四、結算方式

1、構配件單價一次性定價，數量根據甲方提供的深化圖紙加工圖紙據實結算。 2、本合同範圍內的所有鋼構件按照甲方的要求時間內保質保量完成，並提供正確、完整的製作資料，在工程主體安裝驗收完成後進行結算。

五、付款方式及結算

付款方式：鋼結構進現場付款30%，安裝完畢，甲方收到乙方工程製作費用總額發票後，付至合同價的85%，建設單位總體工程驗收合格後付至結算價的95%，甲方在確認無質量問題一年期滿後將餘下5%質保金一次性付清。

六、雙方職責

1、甲方職責：

①負責辦理乙方提出施工圖中的有關問題，並在設計院回覆後 3天內給予答覆，減少因圖紙錯誤而造成的各種不必要的損失。

②因業主或土建等單位原因不能按照施工進度計劃進場施工時，必須及時調整好交貨計劃日期，並提前7天用聯繫單形式通知乙方調整製作計劃。

③安裝過程中，如發現有製作錯誤時，應立即停止安裝，並及時用書面形式通知乙方，並積極協助乙方採取補救措施予以補救，把各種損失減少到最低程度，所產生的費用由乙方承擔。

④乙方派專人負責發貨工作，所有構件、配件運到施工現場後，甲方必須指定專人負責核對構配件的數量、檢驗好外觀質量，並在送貨回執單上籤好數量、外觀質量等情況和驗收人的姓名，由於甲方驗收人員的失職，所造成的損失由甲方自負。

⑤負責安排好業主、設計、監理來廠的檢查、驗收工作，並承擔非乙方原因造成的來廠檢查、驗收所發生的全部費用。

2、乙方職責

(1)必須嚴格按照施工現場安裝要求，配套製作構配件。發貨前必須嚴格檢驗好各種構件的質量，並按深化設計提供的成品構配件清單和計劃交貨清單要求，詳細填寫好發貨清單。發貨清單一式五份(甲方、回單、項目運營管理中心(部)結算處、財務部、運營部發

(3)必須嚴格按照裝車作業指導書裝車，以確保構配件在運輸過程中安全牢固，不受損傷。如屬運輸不當引起的各種損傷由乙方負責。

(4)乙方在執着到製作錯誤的書面通知後，150公里以內乙方必須在24小時內(150公里外48小時內)派員到施工現場進行處理。

(5)乙方必須根據甲方要求隨貨提供完整的製作資料。

(6)負責業主、監理和設計等單位有關人員到廠內檢查、監製的接待工作;業主或監理、設計代表來工廠檢查、監製情況，需提供該工程構件、配件製作情況的書面彙報資料。如出現製作質量和製作進度滯後問題，造成業主、監理、設計代表來廠重新進行檢查、驗收，其發生的一切費用由乙方承擔。

七、圖紙提供時間及保密要求

1、圖紙由甲方提供時，雙方約定甲方在 年 月 日前向乙方提供圖紙一套，費用由甲方承擔。

2、未經甲方同意，乙方不得將有關甲方的相關資料泄露給任何第三方，否則乙方將承擔相關法律責任。

八、違約責任

1、甲方未在合同約定的期限內提供圖紙(包含變更單)，則乙方可順延交貨工期。乙方若違反合同約定未按交貨順序及時交付合格的協作構件、交工資料，則承擔由此造成的一切責任及經濟損失。

2、乙方不能按時交貨(非甲方原因)，構配件不配套貨發往現場後發現構件不合格，由此造成工程工期延誤的，每延遲一天乙方需向甲方賠償本合同總價的3‰。罰款總額累計最高不超過合同總價的5%。

3、由於乙方交貨的構配件編號不清或錯編、漏編，須在施工現場重新檢查編號的，乙方收到重新編號通知2天內未到施工現場重新編號的，乙方須向甲方賠償30元/件的檢查編號費。

4、甲方未按合同約定的時間、金額支付工程款給乙方的，甲方按每延期一天支付應付額的3‰滯納金給乙方。

九、爭議

1、如本合同發生爭議，雙方友好協商解決。協商不成向甲方所在地人民法院起訴。

2本合同一式六份，甲方執三分，乙方執三份。合同附件(圖紙、技術要求、清單、交貨計劃等)也視為合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。

3、本合同甲、乙雙方簽字、蓋章後生效。構件交貨完畢、加工款結清後自動失效。

定作方：(公章) 承攬方：(公章) 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委託代理人： 委託代理人： 開户銀行： 開户銀行： 帳 號： 帳 號：

鋼結構加工合同集錦 篇16

訂立合同雙方： 承攬方：__________________ 定作方：__________________ 　定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。 　

第一條　　加工成品： 品 名規 格單 位數 量備 注　

第二條　加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為保存，作為驗收的依據） 　

第三條　原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計算，參照

第七條規定執行。） 　

第四條　　技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，　承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。） 　

第五條　　價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

第六條　　驗收標準和方法：__________________________________________ ________________（1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）　　

第七條　交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（1，　交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條　　包裝要求及費用負擔：____________________________________________________　

第九條　　運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________ 　

第十條　　結算方式及期限：____________________________________________________ 　

第十一條　　其他：_____________________________________________________（如：1.　根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）　　　　　　　　　　　 　

第十二條　　承攬方的違約責任： 　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 　二，交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。 　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。 　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。 　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。 　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。 　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。　 　八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。 　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。 　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。 　

第十三條　定作方的違約責任： 　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。 　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。 　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。 　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條

第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。 　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。　　　　　　 六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 　七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。 　

第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。　　　　　 　

第十五條　糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 　本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。 　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。 　定作方：____________________（蓋章） 代表人：____________________（蓋章） 地址：________________________________ 電話：________________________________ 開户銀行：____________________________ 帳號：______________________________ 承攬方：__________________________（蓋章） 代表人：__________________________（蓋章） 地址：_________________________ 電話：_________________________ 開户銀行：_____________________ 帳號：________年____月____日訂

返

鋼結構加工合同集錦 篇17

承攬方：________________________

代表人：____________職務：____________電話：____________

定作方：________________________

地址：____________電話：____________

定作方委託承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條承攬項目概況

1、項目名稱：________________________。

2、項目地點：________________________。

3、項目內容：________________________。

4、建築面積：________________________。

5、承攬方式：承攬方包工包料。

6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

7、共計：____________元。

第二條圖紙或技術資料

雙方商定圖紙或技術資料採取下列方式提供：

定作方自行設計並提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

第三條定作方義務

(1)負責向承攬方提供水、電。

(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。

第四條承攬方義務

(1)按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

(2)參加項目的竣工驗收。

第五條項目變更

(1)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回覆，並提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答覆的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答覆的，應按定作方答覆意見進行工作，因按定作方答覆意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

(2)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的'變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

第六條確定變更合同價款及工期

(1)發生變更後，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批准後調整合同價款。

(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批准後調整竣工日期。

第七條材料的提供

(1)由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收並辦理交接手續;

(2)由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，並接受定作方檢驗;

第八條質量標準

雙方約定本項目質量標準：

(1)項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

(2)所有圖紙設計符合國家規範要求

第九條項目驗收和保修

(1)項目竣工後，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知後兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，並辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

第十條合同價款支付方式

1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩餘工程款按工程進度支付。剩餘____________%作為質保金保修期滿付清。

第十一條違約責任

1、承攬方的違約責任

(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向製作方償還合同價款____________‰違約金。

2、定作方的違約責任

(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;

(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

甲方：____________乙方：____________

日期：____________年_______月_______

鋼結構加工合同集錦 篇18

甲方：__________________________

乙方：__________________________

甲方將鋼結構工程委託乙方加工製作為保質按期順利完成，經雙方協商達成以下條款以便雙方信守。

一、工程名稱：鋼結構車間。

二、加工形式：包工包料。

三、加工範圍：鋼柱、鋼樑、天車樑、C鋼。所有構件刷灰防鏽漆一遍。(以圖紙為依據)

四、工程總造價______________整 (小寫______________元)開票方式含税。詳細數據見報價單。

五、工程質量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方製圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規範在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。

六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。

七、加工期限：

八、結算方式：工程預付款為______________元整(小寫_______元)，作為定金用於開工費用，餘款______________元整(小寫______________元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。

九、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。

十、雙方糾紛：如雙方發生糾紛意見，由_______省_______市仲裁委員會協商解決。

甲方(公章)______________ 乙方(公章)______________

甲方簽字：_____________乙方簽字：______________

簽訂日期：_____年_____月_____日　　簽訂日期：_____年_____月_____日

鋼結構加工合同集錦 篇19

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》等法律、法規之規定，甲方委託乙方製作加工鋼結構構件，結合工程的實際情況，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守： 鋼構件製作內容質為Q345、釀造車間H型鋼柱約224噸，材質為Q345、動力車間H型鋼柱約173噸，材質為Q345B，空瓶庫、成品庫H型鋼柱約320噸，材質為Q345B，H型鋼加工量約為一道，面漆一道 (面漆為中灰醇酸面漆);

一、 承包方式： 包工包料

二、 合同價款及付款方式

1、合同價款：__元/噸(Q345)/噸(Q235)。 合計價款約為人民幣：___。

2、結算方式：。

3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%)，提貨時付清所有貨款，定金在最後一次提貨時結算。

4、以上為含税價，乙方須提供發票與甲方。

三、 交貨地點及時間

1、交貨地點：

2、交貨時間：

四、 質量及驗收要求

1、乙方應按照國家現行的鋼結構製作規範認真加工製作，確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規範的要求。

2、乙方所採購的材料應符合甲方要求，鋼板厚度必須保證在國家標準偏差範圍內所購材料應具有質保書。材料的代用必須經甲方認可方可代用。

3、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及説明文件的要求，依據國家現行鋼結構工程施工質量驗收規範的規定，由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負責提供所購原材料的質保書和產品合格證，如需第三方檢測報告，甲方應提前通知乙方，檢測所產生費用由甲方承擔。

五、 其它

1、乙方應接受甲方的質量監督，在乙方製作過程中，甲方有權到乙方製作現場進行質量檢測，發現問題應及時糾正。如甲方在現場安裝過程中因乙方製作原因影響安裝的，乙方應及時派人整改，其費用由乙方承擔。

2、如中途設計變更，甲方應以書面形式立即通知乙方，因變更帶來的材料增加及相關損失由甲方承擔，因甲方原因影響施工進度的，工期則相應順延。

六、 違約責任：按《合同法》相關規定執行。

七、 合同糾紛由雙方協商解決，或由乙方所在地法院解決。

八、 本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，經雙方代表簽字蓋章後生效。

甲方：(蓋章)

日期：

乙方：(蓋章)

日期：

鋼結構加工合同集錦 篇20

甲方：_________

乙方：_________

依據中華人民共和國《民法典》、《建築法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。

第一條、工程概況

1、工程名稱：_________

2、工程地點：_________

3、工程造價：_________

第二條、分包內容

乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構製作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外牆噴塗及現澆樓板、屋面頂板現澆的全部工作。

上述工作範圍包括材料供應、運輸、下料、製作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建築物成品保護。製作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

第三條、施工工期

總工期為天。開工日期為，預定截止工期日期。

第四條、付款方式

1、雙方簽訂合同後三日內，甲方支付乙方預付款______元，(大寫：_______________元整)。

2、甲方支付乙方二次費付款______元，(大寫：_______________元整)。

3、甲方支付乙方三次費付款______元，(大寫：_______________元整)。

4、餘款在工程完工後，甲乙雙方共同進行驗收後，留壹萬______元做質保金，其他款項七天內付清，質保金六個月內一次性付清。

第五條、雙方責任

甲方責任

1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。

2、協調本工程施工過程中與物業等方面產生的情況。

3、提供現場臨時用水、用電接入點。

4、提供的圖紙要符合安全結構。

乙方責任

1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的結構質量負責，並按照設計和規範要求提供產品合格證、材質證明書及檢測報告，並承擔相應費用，並做好自檢工作。

2、必須嚴格按甲方要求施工。因製作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

3、嚴格遵守施工安全操作規程、勞動保護、治安管理條例，小區物業管理等規定，做到安全、文明施工。不影響小區其他業主的正常工作、生活，並對施工的可靠性、安全性負責。

4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

5、工程竣工驗收後，清理現場(包括生產，生活的材料和臨時設施)。三日內全部退出現場。

6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現的問題進行及時保修。

7、乙方施工應採取必要的`安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方造成安全施工的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

第六條、附則

如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產生任何糾紛可協商，協商不成可向地方法院提起訴訟。

本合同未盡事宜，雙方協商並以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字後生效。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方：_________乙方：_________

電話：_________電話：_________

__________年__________月__________日

鋼結構加工合同集錦 篇21

發包人（甲方）

承包人（乙方）：

依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人鋼結構消防樓梯工程（以下簡稱“工程”）的有關事宜，達成協儀：

第一條工程概況

1.1工程地址：

1.2工程項目名稱：

1.3工程內容及做法：

1.4工程承包方式：雙方商定採取包工、包料方式。

1.5工程期限 個工作日，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日甲方更改圖紙、有關部門規定等客觀原因不能施工時，工期順延。

1.6合同預算價款：本合同工程預算造價（詳見附表1：工程預算書）為（大寫）：人民幣 元（￥：元），工程竣工驗收合格後，結算款以預算書單價為基礎，按實際發生工程量為準結算。若合同價打折時結算價同比例打折，但增項款不打折，據實結算。

第二條工程管理

2.1甲方指派 為駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.2乙方指派 為駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

第三條施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份式。

第四條雙方責任約定

4.1合同簽訂後，合同任何一方提出解除合同或無論任何原因造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經協商同意後，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程總價10%違約金，若造成損失的違約方應予以賠償。

4.2因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延，影響工期時甲方要簽字確認誤工日，方可繼續施工。

4.2.1不能按期供水、電；

4.2.2不能保證工人每天工作9小時（含加班）；

4.2.3不能按期提供自購材料、設備；

4.2.4不能按期付工程款；

4.2.5因甲方變更設計圖紙、變更設計材料、人工誤工浪費。

4.3因甲方終止執行合同，而總報價工程量未過半，乙方擁有收取工程總價10%的設計費的權利，或按實用面積每平方米30元的設計費收取。

4.4合同簽訂後，若甲方提出減項且減項工程額達到總工程額5%時，須向乙方支付減項總額8%變更費；若甲方提出合同上由乙方購買的材料變為甲方購買，則甲方向乙方支付該部份材料費用（預算書為準）的10%變更費，若甲方減項所用材料乙方已定購或運至現場，甲方需另支付材料來回運費、損耗及退貨費用，若甲方要求減項的項目已施工，甲方需支付乙方該項目的人工費、材料費、管理費及拆除費。所有減少項目或材料之費用均以預算書費用為準再乘以合同價折扣比例來計算。

4.5由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，由乙方負責修理直至約定標準，所需修理費用乙方承擔，工期不予以順延。

4.6對竣工後月內發現並證實屬於乙方責任的質量問題，乙方免費維修。

4.7由於乙方施工中違反操作常規造成的人員傷害，責任乙方自負。

4.8施工中由於乙方的過錯造成甲方的物品損失、損壞，乙方負責賠償或修復，但甲方物品進場時必須由乙方監理簽收驗證。

4.9由於乙方違反物業管理規定所造成的罰款和賠償費用，由乙方負責，在工程結算中扣除。

4.10隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，甲方若兩天內不驗收，乙方可自檢後隱蔽並如實填寫記錄，甲方應予以認可。

4.11工程竣工後，乙方應書面或電話口頭（當甲方不在裝修地域時）通知甲方驗收，甲方簽收驗收通知回執，並在得知通知後六天內驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在約定時間內未能驗收應及時通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。若另定日期，甲方應承認竣工日期，並承擔乙方看管費用及相應費用。

4.12本合同履行完畢後自動終止。

第五條違約責任

5.1由於甲方原因導致工程延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天，甲方支付乙方500元，甲方如不按合同約定支付工程款，每延期一天按應付款額的0.5%支付滯納金。

5.2由於乙方原因，逾期竣工，每延期一天乙方支付甲方500元違約金。因甲方原因爭議引起的停工日期除外。

5.3未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自使用，造成損失甲方負責，並視為甲方已實際驗收合格。

5.4因乙方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此所造成的經濟損失。

第六條材料的提供

6.1本工程所需按預算書規定應由甲方自購的施工材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，分別在各項工程施工之日前第三天內甲方負責採購到場，若有質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任甲方承擔；甲方供應的材料，經乙方驗收後由乙方負責保管，乙方保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

6.2凡由乙方採購的材料、設備，承包人應在材料運到施工現場後通知發包人，並接受發包人檢驗，如不符合質量要求或有規格差異禁止使用，若已使用造成的損失由乙方負責。若有疑議，發包人及時書面提出，讓承包人簽字並解決，

第七條工程款支付方式

7.1合同生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款

7.2工程款付款雙方協商約定

7.3雙方款項往來均應出具收據，甲方應予以保存，竣工結算後乙方收回收據並應開具税務統一發票交甲方。

7.4工程若有甲乙雙方協商同意的增項，則應在下次付款時一併付清，否則乙方有權停工待款，損失甲方自負。

第八條裝飾工程預算書、施工圖經雙方協商達成一致的具體問題之協議，作為合同附件與合同具有同等效力。

第九條本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力，希雙方誠心遵守。

第十條本合同經雙方簽字後生效，如有不盡事宜，雙方本着友好互利的原則協商解決。

發包人（甲方）簽名：

承包人（乙方）簽名：

日期： 年 月 日