承攬合同（通用18篇）

承攬合同（通用18篇）

承攬合同 篇1

甲方(發包人)：

乙方(承包人)：

甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規之規定，遵循平等、自願、公平及誠實信用之原則，經友好協商一致，就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關事宜，依法訂立本合同，以資雙方共同信守。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容及承包方式：甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工，如果實際工程量與預算之數量有差異，根據合同約定單價，依照甲方驗收合格的實際工程量據實結算。工程內容如有變更，具體以經雙方簽證確認的工程設計、施工圖紙等合同文件 約定及其變更範圍內的全部工程內容以及雙方其他合同文件約定或補充的內容為準;乙 方依法、依約對其承攬的上述工程承擔質量保證和保修責任。

二、工程施工期限

1、本工程總工期 日曆天，工期自 20xx 年 月 日起，至 20xx 年 月 日止;因甲方原因遲延開工的，應以甲方開工令載明的實際開工日期為準(竣工日期相應順延)。

2、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的，乙方(提供相關書面證明材料)報甲方認可並辦理簽證後，可相應順延工期。

三、合同價額及付款方式

1.吊頂面積240平方，經協商按每平方 元。

2.封窗22個(2.6米×1.6米)，經協商每個 元。

3.甲方承擔乙方交通費用 元。

4.工程完工並驗收合格後三個工作日內甲方向乙方結清全部工程款。(工程

完工並驗收合格後三個工作日內甲方向乙方支付工程款總額的95%(據實結算)，工程款總額的 5 %留作工程質量保證金，工程質量保證期為三個月，期滿後三個工作日內由乙方書面申請並經甲方審核無異議的依約無息退還;)二選一

四、工程質量

乙方應嚴格按照國家及行業有關規定，取得相應施工資質配備相應專職專業施工人員，並及時辦理完善本工程施工所需一切相關證件及手續，遵守本合同、設計圖紙和甲方要求及變更約定，遵照國家及行業相關標準與規範進行施工。工程竣工，應達到本合同及設計質量標準、功能和甲方使用需求。因工程質量問題導致維修、更換、重建的，以及造成甲方或其他第三方人員及財產損失的，乙方應承擔全部責任。工程質量保證期為三個月。

五、甲乙雙方的責任

1、甲方應提供確保乙方順利施工條件並按合同要求及時付款。

2、乙方保證文明施工確保工程質量，施工時自負安全責任。在工程質量保證期內，乙方免費上門為甲方提供維修、更換等服務。

3、乙方工程質量未達到甲方驗收標準的，乙方應及時返工直至達到甲方驗收標準，相關費用由乙方自行負責。

六、違約責任

1、若甲方未能在約定的期限內支付工程款的，應向乙方支付應付工程款的利息(以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為準計息)。

2、乙方無故停工或未按本合同約定日期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付滯納金 元。逾期 天后甲方有權單方解除合同，並向乙方要求支付違約賠償金 元，相關金額從乙方工程款中扣除，不足部分由乙方向甲方補足。

3、乙方工程經返工後仍未達到甲方驗收標準的，甲方有權單方解除合同，並向乙方要求支付違約賠償金 元。

七、爭議解決

甲乙雙方發生爭議協商解決，如協商不成交武漢仲裁委員會仲裁。

八、其他

1、本合同簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經雙方協商同意並簽訂補充協議。

2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。

3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字之日起生效。

4、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。

甲方：

授權/法定代表人： 年 月 日

乙方： 年 月 日

承攬合同 篇2

定作方(以下簡稱甲方)：

承攬方(以下簡稱乙方)：

簽約日期： 年 月 日

總則

1、甲、乙雙方經充分協商，就甲方委託乙方承接LED顯示屏工程事宜，依據《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同。

2、甲方提出LED顯示屏工程的具體要求，乙方據此合同規定負責顯示屏的設計、製作、調試、培訓、維護等工作。甲方負責安裝和投資工程的總費用。

工程類型、費用構成

顯示屏工程總費用為： 元。大寫_________________________ 人民幣 具體構成如下：

3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。

軟件要求

1、乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用户軟件，可實現顯示系統本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數據鏈接)。標準用户軟件由乙方提供，由乙方負責裝機調試。

2、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝並驗收合格後算起)，質保期之後乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。

3、顯示屏使用中由於甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失，乙方可協助甲方進行解決，但相關費用由甲方負責。

4、以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：

(1)顯示屏控制計算機挪作他用，由於軟件病毒等原因，破壞了顯示屏控制軟件。

(2)顯示屏與甲方計算機網絡連接使用時，因為計算機網絡出現的問題導致顯示屏及計算機和軟件損壞。

(3)由於電網浪湧波動或現場強幹擾源造成顯示屏損壞。

(4 ) 由於人為疏忽或錯誤使用或因不可抗拒的外力造成損壞的，如：浸水、火災、雷擊及其它機械破壞等導致的顯示屏損壞;

工程費用結算方式

1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起，甲方預付乙方工程款 %，計￥ 元， 大寫： 。

2、顯示屏從乙方公司出貨前，甲方向乙方支付工程款 計￥ 元， 大寫： 。

5、甲方在未付清全部工程費用以前，顯示屏的產權歸乙方所有。款付清後，產權歸甲方所有。

違約規則

乙方必須根據合同要求保證產品質量，否則乙方承擔相應責任。 爭議解決在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議，雙方應本着互諒互讓的精神協商解決。如果雙方不能自行協商解決，可向甲乙雙方認可的仲裁委員會申請仲裁。

附則

1、本合同經雙方簽字蓋章後成立，甲方預付工程款到達乙方指定賬號後生效。

2、任何一方代理人、地址、電話、開户銀行及賬號等信息發生變化，應書面通知另一方。

3、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽訂補充協議。

4、本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。

5、本合同一試 兩 份，甲乙雙方各執 一 份。

定作方

承攬方：

承攬合同 篇3

甲方(發包人)：

乙方(承包人)：

甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規之規定，遵循平等、自願、公平及誠實信用之原則，經友好協商一致，就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關事宜，依法訂立本合同，以資雙方共同信守。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容及承包方式：甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工，如果實際工程量與預算之數量有差異，根據合同約定單價，依照甲方驗收合格的實際工程量據實結算。工程內容如有變更，具體以經雙方簽證確認的工程設計、施工圖紙等合同文件 約定及其變更範圍內的全部工程內容以及雙方其他合同文件約定或補充的內容為準;乙 方依法、依約對其承攬的上述工程承擔質量保證和保修責任。

二、工程施工期限

1、本工程總工期 日曆天，工期自 20xx 年 月 日起，至 20xx 年 月 日止;因甲方原因遲延開工的，應以甲方開工令載明的實際開工日期為準(竣工日期相應順延)。

2、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的，乙方(提供相關書面證明材料)報甲方認可並辦理簽證後，可相應順延工期。

三、合同價額及付款方式

1.吊頂面積240平方，經協商按每平方 元。

2.封窗22個(2.6米×1.6米)，經協商每個 元。

3.甲方承擔乙方交通費用 元。

4.工程完工並驗收合格後三個工作日內甲方向乙方結清全部工程款。(工程

四、工程質量

乙方應嚴格按照國家及行業有關規定，取得相應施工資質配備相應專職專業施工人員，並及時辦理完善本工程施工所需一切相關證件及手續，遵守本合同、設計圖紙和甲方要求及變更約定，遵照國家及行業相關標準與規範進行施工。工程竣工，應達到本合同及設計質量標準、功能和甲方使用需求。因工程質量問題導致維修、更換、重建的，以及造成甲方或其他第三方人員及財產損失的，乙方應承擔全部責任。工程質量保證期為三個月。

五、甲乙雙方的責任

1、甲方應提供確保乙方順利施工條件並按合同要求及時付款。

2、乙方保證文明施工確保工程質量，施工時自負安全責任。在工程質量保證期內，乙方免費上門為甲方提供維修、更換等服務。

3、乙方工程質量未達到甲方驗收標準的，乙方應及時返工直至達到甲方驗收標準，相關費用由乙方自行負責。

六、違約責任

1、若甲方未能在約定的期限內支付工程款的，應向乙方支付應付工程款的利息(以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為準計息)。

2、乙方無故停工或未按本合同約定日期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付滯納金 元。逾期 天后甲方有權單方解除合同，並向乙方要求支付違約賠償金 元，相關金額從乙方工程款中扣除，不足部分由乙方向甲方補足。

3、乙方工程經返工後仍未達到甲方驗收標準的，甲方有權單方解除合同，並向乙方要求支付違約賠償金 元。

七、爭議解決

甲乙雙方發生爭議協商解決，如協商不成交武漢仲裁委員會仲裁。

八、其他

1、本合同簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經雙方協商同意並簽訂補充協議。

2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。

3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字之日起生效。

4、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。

甲方：

授權/法定代表人： 年 月 日

乙方： 年 月 日

承攬合同 篇4

簽定日期：____年__月__日

定作方(甲方)：_____

電話：__________

承攬方(乙方)：_____

電話：__________

經雙方協商，簽定本加工承攬合同，並嚴肅履行。

┌────┬────┬─────┬─────┬────────────┐

│

│

│

　│

　│

加工費

　│

│ 品名　 │ 規格　 │　單位

│　數量

├─────┬──────┤

│

│

│

　│

　│　單價

│

金額

│

├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│

│

│

　│

　│

　│

│

├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│

│

│

　│

　│

　│

│

└────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

定作方供應原材料：

┌─────┬────┬────┬────┬────┬────────┐

│ 原材料　 │　規格　│　單位　│　 數量 │　日期　│成品單位耗用量　│

├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤

│

　│

│

│

│

│

│

├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤

│

　│

│

│

│

│

│

└─────┴────┴────┴────┴────┴────────┘

1.技術資料、圖紙提供辦法：___________。

2.產品檢驗標準和方法：______________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________。

4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

承攬合同 篇5

委託方： 紡織器材廠(甲方) 承攬方： 電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：

2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5.質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式：通過銀行託收。

7.違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方： 紡織器材廠 乙方： 電鍍廠

法定代表人： (蓋章) 法定代表人： (蓋章)

地址： 地址： 銀行帳號： 銀行帳號：

年 月 日

承攬合同 篇6

簽訂日期：____年__月__日

承攬方(全稱)：______

定作方(全稱)：______

經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

1.品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────────┬──────┐

│品名│規格│單位│數量│單價│金額│分期交(收)貨數量│超欠幅度%　│

│

│

│

│

│

│

├─┬─┬─┬─┬─┤

│

│

│

│

│

│

│

│月│月│月│月│月│

│

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤

│

│

│

│

│

│

│　│　│　│　│　│

│

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤

│

│

│

│

│

│

│　│　│　│　│　│

│

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┤

│

│

│

│

│

│

│　│　│　│　│　│

│

├──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┤

│總金額(大寫)　佰　拾　萬　仟　佰　拾　元　角　分$____

│

└──────────────────────────────────┘

2.質量標準、驗收方法及地點：____________

3.原材料來源及互利方法：______________

4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________

5.貨款結算時間及方法：_________________

6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________

7.違約責任：________________

8.其他：_______________

9.不可抗力_____________

10.本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。

11.本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

12.本合同正本兩份，雙方各執一份___________

13.本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

┌────────────────┬─────────────────┐

│承攬人：法人委託書號碼____　│定作人：法人委託書號碼______│

│

營業執照號碼

│

營業執照號碼

　│

├────────────────┼─────────────────┤

│承攬人：

│定作人：

　(蓋章)

│

│法定代表人：

│法定代表人：

　│

│開户銀行：

帳號：

│開户銀行：

帳號：

　│

│電話號碼：

電掛：

│電話號碼：

電掛：

　│

│住址：

　│住址：

│

└────────────────┴─────────────────┘

(注：因欄目所限，內容較多的可加附頁於後)

承攬合同 篇7

定作方(以下簡稱甲方)：

承攬方(以下簡稱乙方)：

總則

1、甲、乙雙方經充分協商，就甲方委託乙方承接LED顯示屏工程事宜，依據《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同。

2、甲方提出LED顯示屏工程的具體要求，乙方據此合同規定負責顯示屏的設計、製作、調試、培訓、維護等工作。甲方負責安裝和投資工程的總費用。

工程類型、費用構成

顯示屏工程總費用為： 元。大寫_________________________ 人民幣 具體構成如下：

3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。

軟件要求

1、乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用户軟件，可實現顯示系統本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數據鏈接)。標準用户軟件由乙方提供，由乙方負責裝機調試。

1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝並驗收合格後算起)，質保期之後乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。

3、顯示屏使用中由於甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失，乙方可協助甲方進行解決，但相關費用由甲方負責。

4、以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：

(1)顯示屏控制計算機挪作他用，由於軟件病毒等原因，破壞了顯示屏控制軟件。

(2)顯示屏與甲方計算機網絡連接使用時，因為計算機網絡出現的問題導致顯示屏及計算機和軟件損壞。

(3)由於電網浪湧波動或現場強幹擾源造成顯示屏損壞。

(4 ) 由於人為疏忽或錯誤使用或因不可抗拒的外力造成損壞的，如：浸水、火災、雷擊及其它機械破壞等導致的顯示屏損壞;

工程費用結算方式

1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起，甲方預付乙方工程款 %，計￥ 元， 大寫： 。

2、顯示屏從乙方公司出貨前，甲方向乙方支付工程款 計￥ 元， 大寫： 。

5、甲方在未付清全部工程費用以前，顯示屏的產權歸乙方所有。款付清後，產權歸甲方所有。

違約規則

乙方必須根據合同要求保證產品質量，否則乙方承擔相應責任。

爭議解決

在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議，雙方應本着互諒互讓的精神協商解決。如果雙方不能自行協商解決，可向甲乙雙方認可的仲裁委員會申請仲裁。

附則

1、本合同經雙方簽字蓋章後成立，甲方預付工程款到達乙方指定賬號後生效。

2、任何一方代理人、地址、電話、開户銀行及賬號等信息發生變化，應書面通知另一方。

3、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽訂補充協議。

4、本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。

5、本合同一試 兩 份，甲乙雙方各執 一 份。

承攬合同 篇8

甲方：(定作人)

乙方： (承攬人)

因 工程施工需要，由乙方承攬部分 工程，為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定和本工程的具體情況，甲乙雙方經充分協商，自願達成一致，協議如下：

第一條 項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備註等系。 注：酬金中包含完成該項合同義務的全部費用，甲方與乙方工作人員不存在勞資關

第二條 項目的內容和具體要求(應詳細約定此條款，必要時，可以封存樣品的，由雙方代表當面封籤，妥為保存，作為驗收的依據。)

第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量

(1、用乙方提供原材料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料並接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響其勞動成果的，甲方有權要求修理、減少價款或賠償損失。

2、用甲方原材料完成工作的，合同應明確規定材料的消耗定額，甲方原材料不符合要求的，乙方應立即通知甲方調換或補齊。

3、原材料等物品的提交日期計算。)

第四條 技術資料、圖紙的提供辦法和日期

第五條 驗收標準方法和期限

(1、按合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2、甲方應按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。)

第六條 計量與結算(根據具體情況，可以以件、米或其他計量單位計量，但合同工期一個月以上的，應按下列方法每月結算一次。)

1.乙方應在每月 日前製作當月《已完工工作量清單》一式兩份上報甲方，甲方應自收到後 日內審核批准,並以此作為支付進度款和結算全部工作量的依據;

2.全部工作完成，經甲方驗收合格並移交給甲方後1個月內，乙方應以甲方確認的月《已完工工作量清單》為依據，製作《總結算清單》報告甲方，甲方應自收到乙方《總結算清單》後15日內審核，甲方審核批准的工程量即為雙方的結算工作量，甲方審核批准的日期為結算日期。

第七條 付款條件與期限(一般應按下面的方式約定，有特殊情況的，可以另作約定，如資金充足可以支付預付款，但應當明確何時扣回。)

1.甲方收到業主(或總承包方)相應工程款並扣除有關費用(即工作過程中，應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)後5個銀行工作日內，向乙方支付當月審定工作量的 (參考比例為75%)作為進度款，以後每月如此;

2.甲乙雙方結算完畢後，甲方自收到業主(或總承包方)相應結算款並扣除有關費用(即工作過程中，應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)後5個銀行工作日內向乙方支付至結算總額的 (參考比例為95%);甲方自收到業主(或總承包方)全部工程款(含質保金)並扣除有關費用(即工作過程中，應由乙方承擔或乙方應賠償甲方的損失或甲方對乙方的罰款)後5個銀行工作日內支付清全部結算款;

3.乙方不按要求向甲方報審月《已完工工作量清單》的，甲方有權不予計量，不予支付進度款，由此造成乙方的經濟損失的，由乙方承擔，且工期不予順延;

4.甲方憑乙方提供的等額、有效完税發票(甲方扣税除外)以銀行轉賬或票據結算的方式向乙方支付上述款項。

第八條 合同工期

本合同工期為 日曆天，從 年 月 日至 年 月 日(或從甲方通知乙方進場的第 天起計)，因甲方原因及不可抗力乙方不能完全履行合同，乙方應及時以書面形式報告甲方以減輕可能給甲方造成的損失，並應當在事件發生後3天內提供有效證明，經甲方審核批准後，工期順延。

第九條 雙方責任(可根據不同的工作任務和條件應當增加部分條款。)

(一) 甲方責任

1.按本合同約定的期限支付酬金(含進度款和結算款);

2.負責現場工作的協調指揮，派出技術人員對乙方的工作進度和質量進行監督，檢查隱蔽工作，辦理簽證中間工程的驗收手續;

3.向乙方提供與本合同相關的圖紙、資料;

4.在開工前，就本工程及相關項目向乙方進行安全、技術交底(甲方對此要有書面記錄，接受交底人員應簽字確認);

5.協助乙方辦理工作人員的暫住證及勞動用工手續;

6.協助乙方做好施工人員的安全教育、培訓考核。

7.其他應當由甲方負責的事項。

(二) 乙方責任

1.服從甲方、監理及業主(或總承包方)現場指揮及管理;

2.按時組織施工，保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容並交付使用;

3.負責組織符合合同要求的、足夠的及相應的人員和設備進場施工，進場船機設備必須具有有效的性能證書或經技術監督局審批的證明;工作人員必須持有效的“三證”( 身份證、流動人口婚育證明和外出人員勞動就業登記卡)，特種作業人員必須具有有效的特種作業資格證書，乙方應將上述證書的複印件提交甲方並攜帶原件供甲方核對，經確認合格登記後才能進場工作;

4.負責根據本合同關於工作內容的有關資料(如圖紙、甲方指令等)編制組織、工作方案，並報甲方審批;

5.制定妥善的工程質量和安全保證措施，非甲方或業主(或總承包方)原因造成工程質量或進度達不到有關規範驗收標準或合同要求的，所造成的一切損失責任由乙方承擔;

6.乙方必須積極履行本合同約定的內容和具體要求，按合同規定的日期和質量完成工作並交付使用;

7.保證以己之足夠的人員和設備履行本合同，非經甲方同意，合同項下的任何工作不得轉讓給第三方來完成;

8.保證自己及僱員遵紀守法，文明施工，作好現場施工材料和機具的歸類歸堆，做到堆放合理、整齊，搞好施工現場及周圍環境衞生;

9.在工作過程中，乙方必須按甲方要求做好原始資料記錄，數據如實整理，並接受甲方監督、檢查。在階段性工程結束或全部工程竣工後，乙方必須將工程的原始記錄、數據及技術資料完整地移交給甲方;

10.乙方應當及時到當地勞動部門辦理用工審批手續，辦理工人暫住證等，一切費用由乙方負責;

11.乙方應到當地保險部門辦理工作人員的勞動保險、社會保險和人身保險並將有關手續的複印件交甲方，否則因此造成的一切後果由乙方負責;

12.乙方應按照《廣東省人口與計劃生育條例》的規定管理好乙方工作人員，認真履行雙方簽訂的《施工企業流動人口計劃生育管理責任書》，並應認真接受甲方的檢查和監督。

13.在工作過程中，乙方必須積極主動地配合甲方及有關人員對乙方工作進行監督、檢查和驗收;乙方應認真做好自檢工作，工作成果經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工，否則，乙方應無條件返工並承擔因此產生的費用;

14.乙方不得以任何理由和藉口，以任何形式與業主(或總承包)，監理及其他相關部門發生關係，否則甲方有權解除合同;

15.乙方對甲方提供的機具和材料應合理使用，保管完好，禁止浪費材料和不合理使用機具，否則甲方有權拒絕提供，並要求賠償損失;

16.為完成合同項下的工作，應當由乙方負責的其他事項。

第十條 安全施工(增加施工安全生產管理協議書,但不能刪去本條款)

1.雙方簽訂安全生產協議書;

2.甲方對乙方承擔的工作進行安全交底，提出明確安全要求，並進行監督檢查;

3.乙方應按安全施工有關規定，採取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和第三者的安全，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任及發生的費用;

4.甲方對乙方違章操作行為提出整改，乙方必須無條件執行，由此而發生的費用和延誤工期概由乙方負責;

5.若發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即報告行政主管部門並通知甲方代表。甲方應為搶救提供有利條件，發生的費用由乙方承擔。

第十一條 違約責任

1.乙方有下列行為之一者即為違約，承擔違約責任。乙方違約，甲方除有權責令乙方限期改正、賠償損失且工期不得順延外，並有權解除合同：

(1)違反本合同的任何之條款的;

(2)履行義務不符合本合同約定或甲方要求的;

(3)不能如期按本合同約定的質量完成任務的;

(4)違反文明施工之規定，造成環境污染或給甲方或第三人造成損害的;

(5)疏於安全管理，造成損失在1000元以上的;

(6)造成甲方材料浪費，機具損壞或喪失原有功能的;

(7)不服從甲方現場管理和協調的;

(8)甲方認為乙方在規定的時間內無法完成合同項下的全部工作，要求與乙方簽訂補充協議以減少其工作量，乙方不能提供履約保證且拒不同意甲方減少工作量的;

(9)違反合同規定的其他行為。

2.合同解除後，乙方有下列行為之一的，視為乙方自動放棄其為履行本合同而應得剩餘工程款，給甲方造成損失的，甲方有權要求乙方賠償損失。

(1)不主動退場並且自合同解除之日起15日內沒有向甲方提出書面結算和驗收報告的;

(2)拒不退場或以其他方式妨礙甲方自行施工或安排其他施工隊伍進場施工的;

(3)妨礙甲方正常工作秩序的其他行為;

3. 合同的解除以甲方出具書面通知乙方之日起即為解除。 4.甲方未按合同約定的期限支付工程款,則按中國人民銀行公佈的同期最高流動資金貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息作為違約金。

第十二條 獎懲

1.乙方有本合同規定的違約行為或違反法律規定，甲方有權責令乙方限期改正，乙方拒不改正或不能改正的，除賠償損失外，甲方可給予總工程量的 (參考比例為1-10‰)作為對乙方的懲罰。

2.按合同約定或法律規定乙方沒有應當懲罰之行為的，甲方給予乙方總工作量的 (參考比例為1-10‰)作為獎勵。

第十三條 解決合同糾紛的方式

履行合同過程中發生爭議，本着友好態度協商解決，若經協商仍不能解決，任何一方均可訴諸法律。

第十四條 其他

1.本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份;

2.本合同簽訂後，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同;

3.雙方商定的其他條款：

第十五條 合同附件及有效期

1.合同附件

(1)甲乙雙方《企業法人營業執照》和《資質證書》(複印件);

(2) 工程計量單、結算單等;

(3) 施工安全生產管理協議書;

(4)雙方為解決合同項下的問題所發信函等文件;

2.本合同自甲、乙雙方法定代表人或其委託代理人簽字並加蓋法人或法人合同專用印章後生效，至雙方履行完畢合同規定的義務後自行失效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

或委託代理人： 或委託代理人：

地址： 地址：

電話： 電話：

銀行帳號： 銀行帳號：

合同簽訂時間： 年 月 日

承攬合同 篇9

建設方(下稱甲方)： 身份證號碼： 承攬方(下稱乙方)： 身份證號碼：

經甲乙雙方協商一致，現達成如下房屋施工承攬合同條款：

一、承攬項目

1、甲方擬建一處房屋，位於面積為 平方米，現將 工程承攬給乙方，具體包括：

(1)基礎工程、佈設鋼筋。

(2)主體框架及砌牆工程。

(3)布筋及水泥砼工程。

(4)基礎泥土回填及平整。

(5)其它。

2、乙方應按甲方設計方案施工。建築主材料由甲方提供，所需施工設備、工具等均由乙方負責。

二、工價及其支付

1、本工程工程款為 元。

2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。

三、安全責任

乙方在施工過程中，應注重加強安全意識，乙方在施工過程中發生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產生的一切法律後果由乙方自己承擔。

四、工程驗收及工期

1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。

2、本合同所涉及工程的工期為 天。

3、如乙方未在約定的工期內完工，每拖延一天乙方應向甲方支付違約金 元。

五、返工義務的承擔

在施工過程中，若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。

六、保修期限

1、工程質量保修期為 年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。

2、保修期內出現質量瘕疵，非因乙方施工造成的質量缺陷，乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷，乙方應負責維修或賠償，請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。

3、為確保乙方履行上述條款確定義務，由甲方留置總工程款10%作為工程質量保證金，留置工程款除1000元外待建築物竣工驗收之日起一個月內乙方施工工程無出現質量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無出現質量缺陷，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。

七、特別約定

1、乙方未經甲方書面同意，不得將承攬施工建築工程轉包給第三人施工。

2、乙方應恪守施工道德，以確保甲方樓房建築質量。

八、違約責任

任何一方違約，對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任：

1、執行本合同相關違約約定。

2、賠償守約方經濟損失，經濟損失不限於直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。

九、本合同一式二份，雙方簽字後生效。

建設方(甲方)： 承攬方(乙方)：

年 月 日

承攬合同 篇10

尊敬的審判長、審判員、人民陪審員：

上海序倫律師事務所接受南通某某貿易有限公司(“某某公司”)的委託，指派趙永恆律師擔任南通某某貿易有限公司應訴浙江某某木業有限公司(“某某公司”)承攬合同及南通某某貿易有限公司反訴浙江某某木業有限公司承攬合同糾紛案件被告及反訴人的訴訟代理人。現根據事實和法律，發表代理意見如下：

本案的主要問題是：(1)本案是適用承攬合同法律規範還是適用買賣合同法律規範?即，本案係爭合同是承攬合同還是買賣合同?(2)反訴中，係爭合同是否已經由反訴原告合法解除?(3)本訴中，被告是否享有先履行抗辯權?

一、本案應當適用承攬合同法律規範

本案係爭FBFP6B-1和FBFP6B-2合同名為購銷合同，實為承攬合同中的定作合同。

本案中，某某公司按照某某公司要求的材質、規格型號加工三聚氰胺平板門，並且，作為加工物的三聚氰胺平板門所需要的鎖具也由某某公司提供。

某某公司交付標的物實質上是在履行交付工作成果的義務。但是，某某不僅要交付工作成果，而且，還要按照某某公司的要求完成工作，此兩項內容共同構成其合同項下的全部義務。由某某公司完成工作，體現了某某公司對某某公司的特殊信任。

定作合同中交付工作成果部分的內容，具有買賣性質。但是，這部分具有買賣性質的交付內容，只是定作合同權利義務的一部分，並不能全部涵蓋定作合同的權利義務。相反，定作合同則涵蓋了全部權利義務，既包括了具有買賣性質的交付工作成果部分，也包括了加工該工作成果的過程部分。

綜上，在適用法律時，應當考察案件事實與法律構成要件的吻合關係，考察當事人的真實意思表示，而不為表象所迷惑。本案中，案件事實符合承攬合同中定作合同的法律構成要件，係爭合同應當定性為承攬合同，適用承攬合同法律規範。

二、反訴中，係爭合同已經由反訴原告合法解除

反訴中，解除係爭合同的法定條件已經具備，反訴原告某某公司合法行使瞭解除權，係爭合同已經在20xx年9月初合法解除。

(一)某某公司遲延履行係爭合同，致使某某公司的合同目的不能實現

按照約定，FBFP6B-1和FBFP6B-2合同的交貨期分別是20xx年3月23日前和20xx年3月30日前。其後，雙方變更交貨日期，分別為20xx年5月底和6月初。對此變更，原被告雙方均當庭確認。

按照變更後的合同，係爭合同訂金均在變更後的交貨期前支付，所需配件也在20xx年2月初全部交付。某某公司在20xx年6月、7月、8月均無法交貨，致使某某公司的合同目的完全落空，某某公司行使法定解除權，於法有據。

(二)解除合同通知某某公司已經收到

某某公司解除係爭合同的通知，某某公司已經收到。

綜上，係爭合同已經在20xx年9月初合法解除，雙方應當恢復原狀，某某公司應當返還訂金及配件，並支付違約金。

三、本訴中，被告享有先履行抗辯權

本訴中，某某公司要求繼續履行合同，並要求某某公司支付貨款並提貨。

但是，某某公司既沒有通知某某公司驗貨，也沒有通知某某公司提貨。在某某公司行使驗貨權利和接到提貨通知之前，某某公司無權主張貨款。某某公司毫無疑問地享有先履行抗辯權。

某某公司派出質檢人員到某某公司，此為行使定做人權利的行為。某某公司作為承攬人，理應接受定做人某某公司的監督檢驗。此等檢驗監督，不免除某某公司通知某某公司進行驗貨的義務，不免除某某公司對加工物的質量瑕疵擔保義務，也不免除某某公司通知提貨的義務。況且，某某公司派出的質檢人員在20xx年4月4日之前就離開了某某公司，直到20xx年6月26日才返回，質檢人員根本沒有機會對係爭合同加工物進行監督檢驗。

至於某某公司提供的兩個證人，其既不能證明為或曾為某某公司員工瞭解案件事實，其證詞之間也互相矛盾，毫無可信可言。某某公司相信，某某公司可以提供一卡車的類似證人。

綜上，可以看出，在某某公司行使驗貨權利和接到提貨通知之前，某某公司無權主張貨款。況且，某某公司在其訴狀中明確陳述，係爭合同加工物尚未完全加工完畢，客觀上也不具備交付工作成果的條件。假設如原告所説，缺乏配件，原告也應履行通知義務，告知被告，原告未能履行此通知義務。

綜上所述，本案係爭合同為承攬合同中的定作合同。定作人某某公司依法行使了合同解除權，係爭合同已經解除，雙方應恢復原狀，某某公司返還訂金及配件，支付違約金。在本訴中，某某公司享有先履行抗辯權，某某公司無權主張貨款。

以上代理意見，請法庭考慮採納。

此致

慶元縣人民法院

上海序倫律師事務所

趙永恆律師

20xx年12月12日

承攬合同 篇11

本合同於____年_月__日生效，合同內容為_yz公司(以下簡稱“甲方”)與abc公司(以下簡稱“乙方”)之間關於乙方向甲方提供___工程諮詢服務的約定。雙方協議如下：

一、服務內容

1.乙方同意向甲方提供______________的諮詢服務。並約定了服務的內容、時限、衡量成果的標準。其中的主要內容包括：

乙方義務：向甲方提供___工程建設全面諮詢服務，直到甲方承攬到本合同所指的____工程項目，並與本工程項目業主簽訂工程合同後，才結束全面諮詢服務。乙方在履行合同期間或合同規定期內，不得泄露與本合同規定業務活動有關的保密資料，且不得向第三方提供本工程項目的諮詢服務。乙方應負責甲方與本工程項目有關的第三方的協調，免費為甲方工作提供順暢的外部條件。乙方應當在約定的時間內，及時免費向甲方提供與本項目諮詢業務相關的資料及信息。

乙方權利：乙方可以因甲方不再積極配合本工程項目的諮詢工作，提出中止諮詢業務。

甲方義務：在乙方提供諮詢服務過程中，免費向乙方提供甲方相關資質證件等資料，便於乙方展開相關諮詢服務。

甲方權利：甲方有向乙方詢問工作進展情況及相關內容的權利，當甲方認定乙方不按規定履行其職責或義務，或與第三方串通給甲方造成任何損失的，甲方有權要求中止合同並要求乙方承擔甲方相應損失。

2.如果乙方在工作中因自身過錯而發生任何錯誤或遺漏，乙方應無條件更正，而不另外收費，並對因此而對甲方造成的損失承擔賠償責任，賠償以載明的該項服務內容對應之服務費為限。若因甲方原因造成工作的延誤，將由甲方承擔相應的損失。

二、驗收

1.乙方完成階段性工作後向甲方交付工作成果。成果的提交形式為書面文件及有效的電子文件，其中書面文件的提交數量為二份。因成果提交而產生的任何費用(包括但不限於郵寄費)甲方均不需負擔。

2.若一方對階段性的工作成果有異議，必須在工作成果交付之日起的__個工作日內向另一方以書面形式提出。雙方應在書面異議提出之日起的__個工作日內對於該工作成果是否達到約定工作標準(或工作目標)進行商定並確認。雙方所商定並確認工作成果的事宜不得被無故拖延。

3.如經雙方書面認可確認達到約定工作標準(或工作目標)的，則乙方將向甲方發出該階段的費用帳單;若未達到約定的工作標準(或工作目標)的，甲方有權暫時停止支付該部分的約定服務費並由乙方採取必要的補救措施。

三、服務費的支付

1.中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價高5%，則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價後的3%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低5%-10%，則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價後的2%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低10%-15%，則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價後的1%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低15%以上，則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價後的0.5%。甲方將在與本工程項目業主簽訂正式工程施工合同之日起的__個工作日內向乙方支付應付服務費的30%，餘額將在本工程項目正式開工且業主支付的工程開工預付款到賬後的5個月內，等額支付給乙方。

2.本費用結構僅限於本工程項目諮詢的工作。如果甲方要求擴大項目範圍，或因甲方改變已經議定的項目內容導致乙方需變更項目步驟，乙方將需要重新評估上述費用結構。

3.乙方同意服務費按階段支付。每階段末，甲方將在乙方提出申請的__天內，向乙方支付約定的費用。雙方同意以人民幣形式付款。

4.階段付款的比例及時間約定如下：

費用階段付款比例付款時間

第一階段30%協議簽署之後

第二階段14%工程開工預付款到賬後的第一個月末

第三階段14%工程開工預付款到賬後的第二個月末

第四階段14%工程開工預付款到賬後的第三個月末

第五階段14%工程開工預付款到賬後的第四個月末

第六階段14%工程開工預付款到賬後的第五個月末

5.乙方將自行承擔項目實施範圍內的全部費用，並不得以任何理由向甲方索要其他費用。

四、服務的變更

甲方可以提前_個工作日以書面形式要求變更或增加所提供的服務。該變更最終應由雙方互相商定認可，其中包括與該變更有關的任何費用調整。

五、合同解除

1.雙方中任一方均不得隨意終止該合同，除非任一方有下列實質性的違約事件發生。違約方應向另一方支付本合同總金額的5%作為違約金。

甲方未按約定及時支付服務費,並經乙方書面催討後仍不支付的;

乙方未按約定標準提供服務，並在甲方書面提出後仍無法進行合理性補救的。

2.在本合同期限內，若本工程項目取消或乙方諮詢失敗，雙方同意按以下步驟解除本合同。

乙方應於確認項目失敗的正式宣佈之日起的5日內通知甲方。

合同解除後，乙方已完成的階段性工作量相對應的費用，甲方不再支付給乙方。

六、不可抗力造成的遲延

凡因不可抗力而延遲履行的，任何一方均不因此而被視為違反本合同，而且任何一方均不對由此而造成的損害承擔賠償責任。

合同雙方將盡其合理的努力，促使其各自的代理人、僱員和代表儘量減少對另一方保密信息的散發和複製，並防止作出未經授權的透露。合同雙方同意，只有有必要知悉另一方保密信息的該方代理人、僱員和代表才會得到該等保密信息。未經另一方事先書面同意，任何一方不得將另一方的保密信息透露給第三方。

七、雙方保證

1.乙方保證

1.1其有權利、經驗、技能簽訂和充分履行本合同;

1.2其將遵守在履行服務時所實行的一切適用的中國的法律與法規;

1.3沒有乙方作為任意一方而且尚有未履行完畢的承諾或合同，或者據其所知亦無任何一種法律上的障礙，與本合同存在衝突，或者限制、約束或有損本合同項下向甲方授予的權利及義務;

2.甲方保證

甲方將把其所掌握的而且是乙方履行本合同範圍內服務所需的一切信息提交給乙方。甲方應對提交給乙方的一切信息的準確性負責。甲方同意將所提交的信息中存在的任何問題或錯誤儘快通知乙方。

3由於甲方的原因致使乙方為更正信息或資料所提供的服務可能會發生的額外費用，雙方約定將協商談論重新評估費用。

八、涉及第三方的責任

有下列情形之一的，對於第三方(如計劃受託人、參與人或政府機構)提出的任何性質的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責任和費用(包括律師費)，甲方應向乙方作出補償，並使其免於承擔責任;對因乙方下述行為而導致的任何性質的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責任和費用(包括律師費)，乙方應向甲方作出補償，並使其免於承擔責任：

1.違反本合同保密規定的條款;

2.乙方在履行本合同時所提供或使用的任何材料侵犯任何專利、著作權、商標或其他專有權利;

3.嚴重疏忽或故意行為不當。

九、訴訟條款

雙方同意，除了為保證本合同保密條款的強制執行而求助於法院以外，雙方同意因本合同終止或執行所產生的其他一切爭議應首先爭取通過友好協商解決該爭議;協商不成，則任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院起訴。

十、其他規定

1.本合同僅為甲方和乙方的利益而簽訂，在任何情況下，均不因本合同而另設任何第三方權益或義務。

2.本合同以中文簽署一式四份，雙方各執兩份，具同等效力。

3.本合同的任何規定均不得被視為或解釋為為任何目的而在雙方之間建立合營或合夥關係。就一切目的而言(包括但不限於確定由誰負責承擔與工資有關的一切義務的問題)，乙方的人員仍是乙方的僱員。

4.如果本合同的任何條款或其任何部分被宣告無效，則其餘條款仍然充分有效。

雙方於下列日期簽署本合同，以資證明。

代表：_yz公司日期：____年__月__日

代表：abc公司日期：____年__月__日

承攬合同 篇12

地址：

電話： 傳真：

容器類委託加工承攬合同 NO：

委託方： X公司 簽訂地點：

受託方： 簽訂時間：

標的、數量、價款：

1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一 起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。

2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特 殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

3.結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作為質量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單, 如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、 單品數量(每層數量*層數/每排數量*排數)。

5.(交)提貨方式及地點：委託方廠房內。

6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受託方承擔。

7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商 務、財務、技術、產品的信息、用户資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資 料”)保守祕密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保 密義務應在本協議期滿、解除或終止後仍然有效。因商業祕密泄露給委託方造成的損失由受託 方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。

9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10.本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商後製定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。(傳真或掃描件有效)

委 託 方： X公司 受 託 方：

法人代表： 法人代表：

委託代表： 委託代表：

傳 真：

電 話：

開户銀行：

帳 號：

地 址： 傳 真： 電 話： 開户銀行： 帳 號： 地 址：

看過委託加工承攬合同的人還看了：

1.加工承攬合同糾紛起訴狀範文

2.外協加工合同

3.工程安裝承攬合同

4.輔助材料是按購銷合同還是按加工承攬合同計徵印花税

5.廣告承攬合同範本

6.機械加工合同範本

7.生產加工委託書範本

8.最通用的定作加工合同範本

9.裝飾裝修工程承攬合同範本

10.税務師考試《涉税服務實務》衝刺試題及答案

承攬合同 篇13

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方平等協商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協議，具體事宜如下：

一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程

二、工程內容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔，超出部分由甲方承擔。

三、工程造價(含建安發票)：叁拾伍萬元整(350000.00)

四、結算方式：合同生效後乙方施工人員進駐現場後付30%預付款，本體拆除完畢後付20%，餘款工程全部完工場地清理乾淨雙方驗收合格後憑發票一次性付清。

五、工程期限：20xx年2月1日前工程全部結束並交付甲方驗收。

六、工程責任：

1.施工過程中出現的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;

2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;

3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。

4.施工人員必須有工傷保險。

5.因甲方原因影響工程進度工期順延。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

承攬合同 篇14

發包方(甲方)： 身份證號：

承包方(乙方)： 身份證號：

甲方在海南省樂東縣佛羅鎮佛南村自家宅基地建一棟三層框架結構樓房，現已基礎完工，鋪設好水泥板，由乙方負責承攬施工建設。為明確乙方在承攬建築甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本着平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，現經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以資共同遵守。

一、承包方式

甲方負責供給乙方施工用水、用電、水泥、鋼筋等建築材料。乙方負責施工建設並交付建房成果。乙方負責自帶建築所需的一切工具,包括施工用的各種施工機械以及模板、內外腳手架、模板、頂木、鐵釘、鐵絲及生產生活用具等，費用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。乙方所有工人的食宿等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

二、承建項目

樓房為三層框架結構，承包從正負零起，第一層高為3.90米，第二層高為3.6米，第三層高為3.3米。乙方負責房屋主體工程的建築，完成麻批，包括框架、牆體、樑、柱、樓梯、樓面、砌磚、搞地平、起隔牆、批粗麪內外牆體(含6個衞生間)、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層等。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體,頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

乙方必須嚴格按照設計圖紙或甲方提出的要求進行施工，若發現圖紙有不合理部分,經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工方案後乙方方可再進行施工。結構及承重由乙方負責，若施工過程中房子就有問題，乙方要負完全責任。

三、施工安全

1、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，乙方負責找工人，組織、指揮工人施工。甲乙雙方當事人明確，乙方及其工人與甲方不存在僱傭關係。

2、乙方應加強現場管理，乙方人員必須滿足雙方簽訂的協議條款的要求，並對自身的施工、技術、質量、工期、安全、文明施工、消防保衞、環境保護等全面負責，如乙方未能履行上述職責而造成工程、財產和人身傷害，由乙方

承擔責任及由此發生的一切費用。乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。在乙方進入工地施工時到履行義務終了期間，由乙方對其工人及僱傭人員、財產和機械設備辦理相關保險並承擔其費用。乙方及其工人所發生的一切傷亡事故與甲方無關，任何安全事故由乙方負全部責任，甲方不負任何責任。

四、工程質量要求

1、乙方按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，工程質量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件，建房後的牆體、窗户、門等要做到平整、光滑,牆磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關標準。做到：⑴乙方完成每層的樑、柱、板面布筋後，由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收，達到標準後才能進行下一步的施工。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”(即一塊磚、一鏟灰、一擠揉)砌築法。⑶做水泥面前務必將砼表面清理洗掃乾淨，將牆面殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理乾淨，用水將磚縫中的塵土衝淨，趁牆面濕潤開始抹灰，以提高粘結強度，防止出現空鼓開裂現象。⑷樑、柱、樓面的澆築必須一次性完成。⑸脱模後，樑、板、柱的表面必須平整光潔，線角方正順直，無漏漿、麻面。⑹軸線、門窗洞口的尺寸要準確，所有模板的平整度控制在3㎜內，垂直度3米以內控制在5㎜，總高控制在0.5‰，接頭處高低差控制在1㎜，所有陰陽角必須順直、整齊、每3米不超過5㎜。

2、工程竣工後，由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。 如出現工程質量問題，由乙方進行返工、修改和重作，直到符合甲方質量要求為止，並賠償因工程質量問題給甲方造成的全部損失。返工、修改和重作的費用(包括工時費用和材料費用)全部由乙方自行承擔。返工、修改和重作後仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質量違約責任。

3、上條所説的工程質量問題，包括以下等方面：(1)主體牆與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂;(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;

(3)橫樑、圈樑斷裂、露筋、明顯扭曲;(4)天板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;(5)樑、柱、板面中空;(6)牆壁、屋頂上的砂漿脱落;

(7)屋頂漏水，浸水。

4、房屋保修期按國家相關保修規定執行。

五、承包價格

本工程按照每層水平投影面積計算付款，每平方米承包價貳佰伍拾元整(￥250元)。如不在結算範圍內的工程由雙方協商一致後另行計付。

六、付款方式

乙方進場後，甲方先預付工程款壹萬元，以後將按工程進度付款。一、二、三層澆注封頂後，若無質量問題，甲方即再向乙方分別支付壹萬元、貳萬元、貳萬元工程款。餘下的款項待工程完工一月後甲方的住房無任何裂縫、無漏水、無樓梯積水等工程質量問題發生，經雙方驗收合格後五天內，一次性付清給乙方。若有住房開裂、漏水、積水、傾斜等工程質量問題出現，則要求乙方及時維修，否則甲方終止合同，沒收餘款。

七、工期要求

20xx年 月 日開工，每15天一層，乙方必須在20xx年 月 日前完工。

八、違約責任及爭議的解決辦法

1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作，造成損失的,乙方要賠償所有損失，因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的 50%給乙方。

九、合同的生效與終止

1、本合同共4頁，一式二份,甲乙雙方各執一份。

2、本合同經雙方簽字後生效，工程竣工驗收合格並結清款項後失效。

3、乙方必須保證工程質量和進度，節約材料，嚴格按照工期要求施工，否則甲方有權終止合同，並在承包款中扣除因乙方施工延誤而產生的費用，如鋼材、水泥、紅磚等材料的漲價費用等等。乙方儘量避免在下雨天施工，以防影響房子質量。施工現場必須達到工完場地清，乙方負責清運工地周圍及室內所有的建築垃圾，打掃乾淨。工程結束後，乙方腳手架留給甲方使用一個月。

以上合同,雙方必須共同遵守，如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方簽字(手印)： 乙方簽字(手印)：

年月日：

承攬合同 篇15

定作人：

承攬人：

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

甲方(定作人)： ____________ 乙方(承攬人)： ____________

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關係，經雙方協商一致，訂立本合同。

第一條 定作物情況(如定作物為工程類，可另行表述或附件，寫為見合同附件一)

1.1 品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 )

1.2 規格：(應寫明定作物具體的規格型號)

1.3 數量：(具體寫明定作物的數量，並註明單位 )

1.4 備註：(如無內容，在空格處劃線)

第二條 合同價款

2.1 合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，並註明幣種)

2.2 付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)

2.3 付款時間：(寫明年、月、日)

第三條 加工成品質量要求及技術標準：

3.1 質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱)

3.2 技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)

3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為保存。

第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：(注：可以另設合同附件，寫明見合同附件二)

4.3 定作人於 年 月 日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化)

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後 日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。

第五條 技術資料、圖紙的提供

5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。定作人未答覆,承攬人有權停止工作,並及時通知定作人。

5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和複製品。

第六條 驗收標準和方法

6.1 驗收標準：(寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收)

6.2 驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)

6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)

6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)

6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後 日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，並視為質量不符合約定。

6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以 (寫明檢驗機構) 對定作物質量的認定為準。

第七條 交(提)定作物的時間和地點

7.1 雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1 自提定作物的時間： (寫明年、月、日)

7.1.2 自提定作物的地點： (寫明詳細地址不可省略)

7.2 雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1 送交定作物的時間： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

7.2.2 送交定作物的地點： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

7.4 交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

第八條 包裝要求及費用負擔：

8.1 包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

8.2 費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔 )

第九條 運輸方式及費用負擔

9.1 定作物的運輸方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

9.2 運輸費用由 (如無內容，在空格處劃線)承擔。

第十條 定作物的保修

10.1 定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止 )

10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。

第十一條 定金及預付款

11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：(大、小寫兩種形式填寫)

11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：(寫明年、月、日)

11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：(大、小寫兩種形式填寫)

11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間：(寫明年、月、日)

第十二條 承攬人的違約責任：

12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2 交付定作物少於合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的 ____________%的違約金。

12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。

12.7 由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,並承擔逾期交付的責任。

12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求採取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。

12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。

12.12 其它違約責任： _______________

第十三條 定作人的違約責任：

13.1未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權在催告滿30天后解除合同並賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

13.4 超過合同約定期限領取定作物的,定作人應承擔承攬人實際支付的保管、保養費。

13.5 超過合同約定日期付款且未通知承攬人協商寬限期事宜的，每逾期一日按逾期付款額的萬分之 向承攬人支付違約金，直至付清時止。

13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.8 其它違約責任： ____________

第十四條 不可抗力

14.1 在合同約定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明後,可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失。

14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。

第十五條 爭議的解決方式

因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決;協商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種)：

1. 提交_______________仲裁委員會仲裁;

2. 依法向_______________人民法院起訴。

第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十七條 本合同一式 份，定作人執 份，承攬人執 份。

第十八條 合同未盡事宜雙方共同協商達成補充協議。

定作人： (公章) 承攬人： (公章) 住所： 住所： 法定代表人或 法定代表人或

委託代理人： 委託代理人： 電話： 電話： 傳真： 傳真： 開户銀行： 開户銀行： 賬號： 賬號 郵政編碼： 郵政編碼：

合同簽訂時間： 年 月 日

承攬合同 篇16

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》和《建築安裝承包合同條例》的原則，甲方現委託乙方製作安裝樓梯扶手和玻璃護欄工程一事，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、 工程概況

(1) 工程名稱 樓梯扶手、玻璃護欄、排窗

(2) 工程地點 卧雲路與天都路交叉口

(3) 承包範圍：包工包料

(4) 尺寸規格：詳見圖紙附表

二、 質量要求技術標準

嚴格按照圖紙和甲方要求施工。

三、 工程價款

(1) 樓梯扶手每米130 元;

(2) 玻璃護欄每米270 元;

(3) 排窗每米270 元;

(4) 決算是按實際數量計算。

四、 付款方式

(1) 按工程實際面積計算，材料進場時甲方支付總工程款的20%。

(2) 外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。

(3) 整個工程全部結束驗收合格後，甲方再支付總工程款的35%。

(4) 驗收合格後一年後付清扶手、護欄工程款，兩年後付清門、排窗5%的工程款。

(5) 質保期內負責的質保服務事項：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。

五、 合同爭議和解快辦法

(1) 乙方在施工中如質量安裝技術不合格，中途返工所造成的損失由乙方承擔，與甲方無關。

(2) 如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔，與乙方無關。

(3) 因一方原因無法進行履行時，應及時以書面形式通知對方。並由責任方賠償對方經濟損失。

(4) 及時批覆乙方提交的各種報告，工程預算的書面文件，工程竣工後及時組織驗收。

六、 其它約定

(1) 甲方提供製作規格和圖紙一份，並向乙方進行現場交底;

(2) 甲方無償提供場地和電源。

(3) 乙方施工現場安全責任事故與甲方無關，由乙方承擔。

(4) 乙方施工工期根據甲方需要提前一週通知乙方進行供貨。

七、 本協議經甲乙雙方簽字蓋章後生效，工程竣工建設單位組織驗收合格後，除質保金外，全部費用結算後終止。

八、 本合同一式兩份，雙方各執一份。

九、 合同訂立時間 年 月 日。

甲方：法定代表人：電話：年 月 日

乙方： 法定代表人： 電話： 年 月 日

承攬合同 篇17

廣告客户或代理單位名稱(甲方)：

廣告發布單位名稱(乙方)：

甲乙雙方根據國務院《廣告管理條例》及有關規定，簽訂本合同，並共同遵守。

一、甲方委託乙方於 年 月 日至 年 月 日期間發佈 廣告。

二、廣告發布媒介為：

三、單位廣告規格為：

四、廣告採用 樣稿(樣帶)，未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿(樣帶)。

五、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方應要求甲方作出修改。甲方作出修改前，乙方有權拒絕發佈。

六、廣告樣稿(樣帶)為合同附件，與本合同一併保存。

七、廣告單價 元，加急費 元，其他費用 元，扣除優惠 元，扣除代理費 元，播出次數 元，總計 元。

八、甲方應在 年 月 日前將廣告發布費付給乙方，付款方式：

九、違約責任：

十、合同糾紛解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決。協商不成，當事人雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在合同中約定仲裁機構，事後也未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

十一、 其他：

廣告客户或代理單位名稱(甲方)：

廣告發布單位名稱(乙方)：

年月日：

承攬合同 篇18

定作方(合同專用章/公章)：(以下簡稱甲方)

承攬方(合同專用章/公章)：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，本着平等互利、等價有償的原則，經雙方協商一致，訂立本合同。

1 項目概況

1.1 項目名稱:

1.2 實施地點：

1.3 承攬方履行期限： 年 月 日至 年 月 日

1.4 簽訂地點：

1.5 簽訂時間： 年 月 日

2 工作內容和工作量(詳細描述) 3 質量要求和技術標準

3.1 質量要求:

3.2 技術及設計製造標準: (可詳見技術附件)。

3.3 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求：

4 酬金與結算

4.1 項目酬金:

小寫:￥ 元，大寫:人民幣 。

4.2項目酬金構成：該酬金包括： 。

4.3項目最終驗收合格後 日內，承攬方應攜帶相關資料到定作方辦理付款審查審批手續。

4.4定作方向承攬方支付價款前，承攬方應先將符合定作方財務要求的發票提交給定作方。

4.5承攬方應對其指定的下列賬户信息的真實性、安全性、準確性負責，定作方不承擔此信息外的任

何責任。

收款人：

開户行：

賬 號：

4.6本項目按下列第 項方式支付

4.6.1 一次總付：項目最終驗收合格，定作方在付款審查審批手續完成後 日內向承攬方全額付款。

4.6.2 分期支付

本合同生效後 日內，支付合同價款 %的預付款;

(按進度支付);

項目最終驗收合格，定作方在付款履行審查審批手續完成後 日內支付合同價款的 %，其餘 %作為質量保證金，待質保期滿且無任何質量問題後 日內支付。

5 驗收

5.1驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

5.2 驗收方式：

5.3 驗收結果與合同約定不符，承攬方應 無償負責修整或重做 。

5.4驗收過程中因設備技術或質量等方面出現異議，應提交 技術監督機構進行鑑定。

6 質量保證

6.1 質量保證期限自完成驗收合格之日起 個月。

6.2質量保證期內，由於承攬方責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬方整改，定作方驗收合格後重新計算。

6.3質量保證期內，出現質量問題，承攬方不能按定作方的要求無償整改或整改後質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還。

6.4定作方派員或委託第三方監督該項目實施,並不替代或解除承攬方對項目質量的責任。

7 技術資料的提供及保密要求

7.1 定作方應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬方應當認真核對，承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在 日內向定作方提出書面異議或説明，定作方應在收到書面異議的 日內答覆。逾期不提出的，視為定作方提供的有關資料符合承攬方履行合同要求。

7.2 承攬方對定作方提供的所有技術資料應當保守祕密，未經定作方書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、複製、傳播，並不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

8 違約責任

8.1 承攬方未按期完工，每逾期一日，應向定作方支付遲延交工部分酬金金額 %的違約金，同時負責賠償給定作方造成損失。

8.2 定作方未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬方支付未付酬金金額 %的違約金。

8.3 如發生5.3情形, 定作方有權要求承攬方支付 元違約金，如給定作方造成損失的，承攬方還應承擔賠償責任。

8.4一方違反本合同第7條約定,應向對方承擔賠償責任

8.5發生其它違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

9 不可抗力

9.1 由於不可抗力，如火災、地震、颱風、洪水等自然災害及其它不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生後 小時內及時通知對方，並在其後 日內向對方提供有效證明文件。

9.2 受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務採取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。

10 爭議的解決

10.1因合同發生爭議，雙方應協商解決。

10.2如協商不成，可選擇下列第 項確定：

10.2.1向 仲裁委員會申請仲裁;

10.2.2向 人民法院提起訴訟;

11 瑕疵擔保

因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，並承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

12.保險

12.1.承攬方必須對自己的全部設備及人員進行保險，如發生設備、人身傷亡等事故(定作方原因除外)，由承攬方負責向保險公司索賠，定作方不負任何責任。

12.2.因定作方原因造成承攬方的設備和人員的損害，由承攬方負責向保險公司索賠，定作方只承擔保險公司賠償以外的損失，未保險的定作方不予賠償。

13 合同的生效、變更、解除和終止

13.1 本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字並加蓋合同專用章後生效。

13.2雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應採用書面形式。

13.3 發生下列情形之一的,一方可以解除合同:

13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現;

13.3.2 承攬方未按合同約定期限交工,經催告後 日內仍未交工，定作方有權解除合同;

13.3.3 項目質量不符合約定，且承攬方未按定作方要求採取必要補救措施的，定作方有權解除合同;

13.4 發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

13.4.1 合同已經按照約定履行;

13.4.2 雙方解除合同;

13.4.3 法律規定的其它情形。

13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日