房屋建造合同（精選11篇）

房屋建造合同 篇1

甲方(發包方)：

身份證號： 乙方(承建方)：

身份證號：

根據《建築法》，《經濟合同法》及有關法律法規，甲乙雙方在平

等自願、公平合理的原則下，通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議，為規範建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。

一. 建築工程概況：

1.工程名稱：笑嘻嘻住宅樓

2.地點：新灣村三組新德公路旁

二. 建築設計要求：

1.乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。

2.本工程為磚混結構住宅三層建築，面積總計約 m2。

3.主體工程的建築：包括主體、牆體、樑、柱、樓梯、樓面、內磨砂外貼磚、鋼筋綁紮、樓梯及地面混凝土澆灌。

4.外裝修：外牆面均為瓷磚勒縫貼面，外揚天面磁粉裝飾，頂層散水處理。

5.內裝修：內牆面均為水泥砂漿抹面，所有房間地面均為水泥地面。

三.工程造價及承包施工方式:

1.每平方米 元，包括主體、牆體、樑、柱、樓梯、樓面、內磨砂外貼磚、鋼筋綁紮、樓梯及地面混凝土澆灌。

2.甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。乙方自帶建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。所有人工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

四. 施工安全:

1.安全責任：文明施工，乙方在施工過程中，必須按照建築業規定的操作要求精心施工，如出現死亡、工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切均由乙方自行承擔，甲方概不負責。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。

五、質量要求：

1.工程質量：乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，主體四角端正，牆面平整，垂直誤差不超過2釐米。牆體粉刷：陰陽角垂直，牆面誤差率不超過3毫米。不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

六、雙方責任：

甲方負責水電供給及原材料及時進場，乙方必須提前兩天通知甲方購買所需建築材料。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，如果甲方圖紙或方案有改動，甲方應提前向乙方説明，乙方應按照甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

七.建房工期：

建房工期為 天， 自 年 月 日開始施工算起。開工起 個工日完工。

八. 付款方式：

乙方進場後，甲方將按工程進度付款。

1.建築人員及設備進場付 元。

2.每一個樓層完工付 元。

3.其餘款項待驗收交工，驗收合格後—次付清。

九.其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

1.違約責任：任一方違約支付守約方違約金伍仟元整，並承擔相應經濟和法律責任。

2.如有未盡事宜，雙方協商的補充協議與本合同享有同等效力。

3.本協議經雙方簽字即發生法律效力，雙方應全面遵守。本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方：乙方：年月日：

房屋建造合同 篇2

甲方：

乙方：

甲方在 路建造(加層)房屋一棟，框架共三層。預計建築面積 平方米，採用包工形式由乙方泥木共同承建，為確保工程質量，根據建築法規定，經甲方乙雙方協商民，達成以下條例：

一、確保工程質量，泥木施工時互相配合，確保進度和質量，做到模板平整，柱子垂直，牆體平整垂直。

二、施工範圍：木工自帶模板、鐵釘等材料。 泥工：做牆、粉刷、扎鋼筋、澆水泥等。

注：(四周做牆)內、外粉刷，衞生間牆體及粉刷，不粉刷天棚、樓面、樓梯子。(商品水泥)

三、付款與結算方式：

澆完一層樓面，甲方預付泥工本層70%，牆面粉刷完，付20%，全部結束再付清10%，木工付本層的90%，房屋結束後，按房屋的投影建築面積，泥工按每平方米 元計算，木工按 元/平方米計算。

四、建築施安全

乙方應要求施工人員安全施工，如因施工人員違反建築

五、每層澆水泥時甲方應結乙方每人補助中餐生活費20元，伙食由乙方自理。

六、未盡事，雙方本着友好原則協商解決。

七、本合同一式叁份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字後生效。

甲方：

乙方： 泥工：

年月日：

木工：

房屋建造合同 篇3

立契約書人委建人x x x(以下簡稱甲方)與建方 x(以下簡稱乙方)，本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下，以資共同遵守：

第一條 房地標示：本契約房屋坐落在x x 市x x區地號土地內定名

第二條 房屋面積 ：本契約房屋面積包括室內、陽台及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限於水箱及樓梯間，其餘部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約x x平方米，(實際面積以當地政府機關復丈後，建築改良物所有權狀所記載的面積為準)，但雙方同意建築改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽台走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等，即相當於本契約所記載面積，若有增減，而其面積差額未逾百分之二時，雙方均不得異議，若增減面積誤差超過百分之二時，其誤差超過百分二部分，即以該户出售時的平均單價為計算基準，由雙方互為補償。

第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外，乙方的投資、規劃，其使用權歸乙方，但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。

第四條 本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有，地下室除機電設備外，其餘場地如遇空襲時，應開放為公共避難場所，地下室平時作為停車場，由本大樓管理委員會統籌管理，其辦法另詳載於本大樓管理委員會管理章程。

第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程，其施工標準悉依x x市政府x x局核准的建造執照圖説按圖施工，如甲方要求變更或增減等，須徵求乙方同意，惟屬大樓整體裝置者不得刪減，變更後的工程款由雙方協議定之，但以不少於本契約所定的工程款一次付清與乙方，甲方未繳清增加的工程款前，乙方不得施工，如雙方對變更後工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時，視為甲方取消變更或增減，乙方仍按本契約原定項目施工。

第六條 工程期限：本契約房屋建築工程，乙方應於本契約簽訂後三個月內開工，自開工之日起七百個工作天完工，並以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限，乙方不負遲延完工之責。

(一) 甲方未依約定付款辦法的規定交付價款時。

(二) 甲方要求變更內部隔間與設計，致遲延完工時。

(三) 因不可抗力的原因如天災人禍或法律法規限制等不可歸責於乙方的事由，以致工程不能如期進行時。

(四) 本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程，不受本條約完工時限的拘束，水電等的接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。

第七條 保固期限：本契約房屋自領到使用執照之日起，對本契約房屋建築結構，乙方應負責保固一年，但天災或不可歸責於乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。

第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣x仟x佰x拾x萬x仟整，包括下列房屋及裝修土地價款。

(一) 房屋及裝修價款為人民幣x佰x拾x萬x仟整。

(二) 土地價款為人民幣x佰x拾x萬x仟元整，包括建築基地，道路用地及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。

第九條 付款辦法：本契約房地總價為人民幣x仟x佰x拾x仟元整，分為自備款人民幣x佰x拾x萬x仟元整，優惠貸款人民幣x佰x拾x萬x仟元整，銀行貸款人民幣x佰x拾x萬x仟元整，甲方應按下列進度，將分期付款表上的金額，經乙方通知於繳款期限內繳付乙方，絕不拖延短欠。

第十條 貸款辦法：本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時，應另行與乙方簽訂委託代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。

第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(第九條)所規定工程進度的約定付款時，其逾期部分甲方願自通知交款日後第五天起，按日加付千分之一計算滯納金，上項滯納金於補交其應付款時一併付與乙方，如逾期滯納達十五天，經乙方催告仍延不交付時，即視為甲方違約，乙方不得解除本契約及代辦貸款委託書，代管印章委託書等與本契約有連帶關係的約定，甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收，以為抵償乙方所受的損失，乙方並得將甲方所訂購的房地另行出售與第三者或為其他處分，甲方絕無異議，甲方若依前條約定的付款規定，以票據支付時，甲方保證兑現，如有遭退票情形等，視為甲方未繳款，依前述約定方式處理。

第十二條 本約房屋如乙方非因第五條的情形而逾期交屋時，其每逾一日按買賣總價千分之一計算違約金與甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途發生糾葛不能出賣等情況時，除應將既收價款全數退還甲方外，並應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒佈禁建等不可歸責於乙方的事由，致使乙方不能交付本契約房屋時，雙方同意解除本契約，乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行一年期定期存款利息計算)退還甲方。

第十三條 本契約房屋已登記於甲方名義，如甲方違約拒付款項，經乙方催告仍不交付時，甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。

第十四條 甲方負責訂購本房屋土地，其房屋產權及基地產權的移轉登記事項，乙方負責於本房屋建造完成，經政府主管單位發給使用執照，及甲方依約履行其義務後，乙方負責聘請代書與甲方共同委託統籌辦理，甲方應按照乙方通知的時間內，將應提出的證件及在有關文件上蓋章，連同各項税捐交與乙方或委託的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下：

(一) 建築物登記費、土地登記費、印花税、契税、監證費(或公證費用)各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。

(二) 本契約土地移轉過户前的土地價款及移轉過户時發生的增值税由乙方負擔。

(三) 本契約房地移轉登記及質押貸款的抵押權設定登記移轉規費，公定契紙、印花税、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。

(四) 自領到使用執照之日起所發生的房屋税、地價税、工程受益費不論甲方已否遷入或抬頭為任何一方，均由甲方負擔如數繳清不得異議。

(五) 以上各項應由甲方負擔的費用，如由乙方先行墊付或代繳，甲方應如數歸還需要。

第十五條 產權登記：本契約房地產權登記由乙方指定代理人，統一辦理土地移轉登記，建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。

第十六條 本契約房地，乙方保證產權清楚，絕無任何糾紛或設定他項權利現象，如有任何糾葛，乙方應負責清理，不得損害甲方的利益。

第十七條 甲方同意於本房屋完工並接通水電之日起，無論所開列單據的抬頭為任何一方，均就負擔下列費用：

(一) 本户水電基本費用。

(二) 本房屋自領得使用執照日起的房屋税。

(三) 屬於本房屋公共使用應由全體住户分擔的水電費用。

(四) 屬於本建築清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項，應由全體住户分擔的管理費用。

(五) 本房屋有關公共管理費用的分擔。

第十八條 本契約房屋於建築完成經主管機關發給使用執照後，甲方應付清下列款項税費等，乙方始行交屋，甲方如不協辦或遲延逾期的，致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約，並應負賠償乙方一切損失之責。

(一) 繳付本約第十四條第一、三、四項約定應付的税捐。

(二) 辦妥產權登記及代辦貸款等費用，並預付乙方四個月的利息。

(三) 付清因逾期付款的滯納金。

(四) 付清本房屋的所有優惠貸款。

第十九條 通知送達：甲乙雙方所為的徵詢、洽商或通知辦理事項均以書面按本約所載住址掛號郵寄為之，有拒收或無法投遞致退回的，均以郵局第一次投遞之日期為送達之日。

甲方的住址如有變更時，負有通知乙方的義務。

第二十條 其他事項。

(一) 如甲方半途要求在本契約房屋變更設計，須以書面徵得乙方同意後委託乙方辦理，所需工程費用經雙方議定價格後，差價由甲方於變更同時給付乙方，但經不減少於原定總價為原則，如甲方未在約定期間內給付時，乙方即視為甲方已取消變更設計的要求，乙方為避免影響工程的進度，得按原合約圖説施工 ，甲方絕無異議。

(二) 乙方通知交屋並給遷入證明前，甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施工。

(三) 本契約書於付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領取所有權同時，本契約書及本約有連帶關係的契約、附件，甲方得一併由乙方收回作廢。

第二十一條 本契約的約束與效力：

(一) 甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利與義務自行轉讓他人，但經雙方同意後，本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。

(二) 本契約附件視為本契約的一部分，與本契約具有同等效力，依據本契約的規定 。

第二十二條 未盡事宜：本契約如有未盡事宜，必要時由甲乙雙方洽定。

第二十三條 契約分存：上述契約事項經雙方同意，恐口頭無憑。特立本契約書一式二份，甲乙雙方各執一份為憑，並自簽訂日起升效，印花税由甲乙雙方自貼銷。

第二十四條 有關本契約的權義，雙方同意以x x x法院為管轄法院。

立契約書人：

甲方：

法定代理人：

住址：

身份證號碼：

電話：

乙方：

住址 ：

身份證號碼：

電話：

x x x x年x月x日

房屋建造合同 篇4

甲方： 身份證號：

乙方： 身份證號：

經甲、乙雙方協商，乙方承建(輕包)甲方房屋建設2幢，建築面積約1920平方，具體達成如下協議：

一、雙方責任

1、甲方負責施工現場三通一平，負責房屋建築材料(磚、鋼筋、水泥、石子、河沙等)。

2、乙方負責房屋建築輕包為主，並負責鋼筋工、泥水工、木工等。並負責場地看護，解決食宿(包括施工人員)。

3、澆築時按甲方要求，其它建築方面事宜由甲、乙雙方協商處理。

二、施工要求

1、乙方必須根據甲方提供的施工圖紙規範施工。

2、施工日期自20xx年9月1日開工起180天完工。

三、工程結算及付款方式

本工程共計費用(輕包工)約48萬元，工程結算待竣工後按實結算。工程開工後基礎做平付25%，每做好一層付15%，結頂後付10%，工程竣工後扣留總結算價的5%為質量保證金，一年後付清。

四、質量保留金

工程全部完成後，甲方扣留工程總結算價的5%為缺陷責任期的質量保留金。缺陷責任期為竣工驗收後1年，期滿，經甲方驗收有工程缺陷時，乙方按合同標準修復缺陷或按缺陷情況扣除修補費用於修補工程缺陷;工程無缺陷的按本協議分期付款時退還質量保留金。

五、事故責任

施工期間發生的工程質量事故、生產安全事故、施工人員發生的違紀違法行為等造成的後果、經濟損失、法律責任均由乙方自行負責。

六、其它條款

施工期間，乙方應按規定設置施工標誌，做好“三度一排”，確保道路正常通車。 施工期間，乙方應做好環境保護工作。建築材料應妥善保管，以防流失、揚塵揚沫。 本合同自甲乙雙方簽字後生效，生效後甲乙雙方必須共同遵守執行。本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份。

甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

房屋建造合同 篇5

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定，結合本裝修工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝修工程有關事宜，達成如下協議：

第1條工程概況

1.1工程名稱：

1.3承包內容：鋼結構房屋建造(工程包含:鋼結構框架焊接, 牆體與粉刷砌牆;頂棚製作，頂棚材料為：頁格棉。

1.4工程總量：

1.5工程期限

開工日期 20xx 年 12 月 5 日

竣工日期 20xx 年 12 月 8 日;

第2條甲乙方工作

2.1 開工前內一切影響乙方施工的障礙，以不影響

施工為原則並向乙方進行技術交底。

2.2 向乙方提供施工所需的水源、電源等設施，施工期間水費、電費由甲方負責。

2.3開工前

2.4甲方指派責合同履行。按要求組織施工，保質、按期完成施工任務，解決由甲乙方負責的各項事宜。

2.5嚴格執行施工規範、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。施工過程中，如發生安全事故，由乙方負責承擔全部費用及法律責任，與甲方無關。

第3條關於工程質量及驗收的約定

3.1由於乙方原因造成質量事故及損害，其返工費用及賠償由乙方承擔，工期不順延。

3.2工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。

第4條關於工程價款及結算的約定

第5條工程停建或緩建

5.1由於不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。

5.2因甲方或乙方其他情況的需延期開工、停建或

緩建由雙方協商確定。

第6條保修

6.1本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修範圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。保修期內，乙方應在接到修理通知之後12小時內相應，24小時內派人修理，否則甲方可委託其他單位或人員修理，費用由乙方承擔。

第7條附則

16.1本合同壹拾貳份，雙方各執壹份。

16.2本合同履行完成後自動終止。

16.3附件資料：全部施工圖(合同正本由此附件)

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)

授權代表(簽字)：授權代表(簽字)：

年月日年月日

房屋建造合同 篇6

甲方：

乙方：

根據《建築法》，《經濟合同法》及有關法律法規，甲乙雙方在平 等自願，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協商就私人住宅建 房工程達成協議，為規範建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特製 定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。

一. 建築工程概況：

1.工程名稱：蕭山區某村某人住宅樓

2.地點：蕭山區新街鎮富星村長山閘東50米左右處

二. 建築設計要求：

1.乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。

2. 本工程為磚混結構住宅四層建築，面積總計 m2。

3.主體工程的建築，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面。(樓面都為現澆混凝土)

4.外裝修：外牆面均為瓷磚貼面。

5.內裝修：內牆面均為水泥砂漿抹面，所有房間地面均為水泥地面。

三.承包施工方式:

1.甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。乙方自帶建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。所有人工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

四. 施工安全:

1.文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。 五、質量要求：

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

六、雙方責任：

甲方負責水電供給及原材料及時進場，乙方必須提前兩天通知甲方購買所需建築材料。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，如果甲方圖紙或方案有改動，甲方應提前向乙方説明，乙方應按照甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

七.工程造價:

1.每平方米 元，含外牆面貼瓷磚，抹內牆面、搞地平、起隔牆，不包含舊房除拆及基礎建設。

全部工程費用合計人民幣，大寫： 小寫：

2.在建造房屋時，建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。所有人工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

房屋建造合同 篇7

原告：______________有限公司，住所地：________市__________路_________室。

法定代表人：______________，_____________有限公司董事長。

被告：_________________，男，________年________月________日出生，漢族，住__________市__________區__________路_________號。

訴訟請求

一、判令被告支付原告工程款_________元，違約金_________元;

二、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由

原告於________年________月________日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發包的_____________項目，合同價款為人民幣_________萬元，雙方約定合同生效後由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當日支付_________萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付_________萬元;項目整體完工後三個月至一百天內支付_________萬元，並約定如在一百天後支付每延期一天被告應按照_________元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收_________個月後_________天內支付剩餘_________萬元。合同簽訂後，原告如約履行了合同義務，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即_________萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失，為維護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權益。。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人：______________

________年________月________日

房屋建造合同 篇8

甲方：

乙方：

根據《建築法》，《經濟合同法》及有關法律法規，甲乙雙方在平 等自願，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協商就私人住宅建 房工程達成協議，為規範建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特製 定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。

一. 建築工程概況：

1.工程名稱：蕭山區某村某人住宅樓

2.地點：蕭山區新街鎮富星村長山閘東50米左右處

二. 建築設計要求：

1.乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。

2. 本工程為磚混結構住宅四層建築，面積總計 m2。

3.主體工程的建築，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面。(樓面都為現澆混凝土)

4.外裝修：外牆面均為瓷磚貼面。

5.內裝修：內牆面均為水泥砂漿抹面，所有房間地面均為水泥地面。

三.承包施工方式:

1.甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。乙方自帶建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。所有人工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

四. 施工安全:

文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。

五、質量要求：

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

六、雙方責任：

甲方負責水電供給及原材料及時進場，乙方必須提前兩天通知甲方購買所需建築材料。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，如果甲方圖紙或方案有改動，甲方應提前向乙方説明，乙方應按照甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

七.工程造價:

1.每平方米 元，含外牆面貼瓷磚，抹內牆面、搞地平、起隔牆，不包含舊房除拆及基礎建設。

全部工程費用合計人民幣，大寫： 小寫：

2.在建造房屋時，建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。所有人工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

八.建房工期：

建房工期為 天， 自 年 月 日開始施工算起。開工起 個工日完工。

九. 付款方式：

乙方進場後，甲方將按工程進度付款。

1.建築人員及設備進場付 元。(建築人員進場在基礎完成自後)

2.每一個樓層完工付 元。

3.內粉刷及外牆貼瓷磚完工後付 元。

4.其餘款項待驗收交工，驗收合格後—次付清。

十.其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方：

乙方：

年月日：

房屋建造合同 篇9

甲方(發包方)：身份證號：

乙方(承建方)：身份證號：

根據《建築法》，《經濟合同法》及有關法律法規，甲乙雙方在平等自願、公平合理的原則下，通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議，為規範建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。

一. 建築工程概況：

1.工程名稱：笑嘻嘻住宅樓

2.地點：新灣村三組新德公路旁

二. 建築設計要求：

1.乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。

2.本工程為磚混結構住宅三層建築，面積總計約 m2。

3.主體工程的建築：包括主體、牆體、樑、柱、樓梯、樓面、內磨砂外貼磚、鋼筋綁紮、樓梯及地面混凝土澆灌。

4.外裝修：外牆面均為瓷磚勒縫貼面，外揚天面磁粉裝飾，頂層散水處理。

5.內裝修：內牆面均為水泥砂漿抹面，所有房間地面均為水泥地面。

三.工程造價及承包施工方式:

1.每平方米 元，包括主體、牆體、樑、柱、樓梯、樓面、內磨砂外貼磚、鋼筋綁紮、樓梯及地面混凝土澆灌。

2.甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建築。乙方自帶建築所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。所有人工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

四. 施工安全:

1.安全責任：文明施工，乙方在施工過程中，必須按照建築業規定的操作要求精心施工，如出現死亡、工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切均由乙方自行承擔，甲方概不負責。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。

五、質量要求：

1.工程質量：乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，主體四角端正，牆面平整，垂直誤差不超過2釐米。牆體粉刷：陰陽角垂直，牆面誤差率不超過3毫米。不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

六、雙方責任：

甲方負責水電供給及原材料及時進場，乙方必須提前兩天通知甲方購買所需建築材料。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，如果甲方圖紙或方案有改動，甲方應提前向乙方説明，乙方應按照甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

七.建房工期：

建房工期為 天， 自 年 月 日開始施工算起。開工起 個工日完工。

八. 付款方式：

乙方進場後，甲方將按工程進度付款。

1.建築人員及設備進場付 元。

2.每一個樓層完工付 元。

3.其餘款項待驗收交工，驗收合格後—次付清。

九.其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

1.違約責任：任一方違約支付守約方違約金伍仟元整，並承擔相應經濟和法律責任。

2.如有未盡事宜，雙方協商的補充協議與本合同享有同等效力。

3.本協議經雙方簽字即發生法律效力，雙方應全面遵守。本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方(發包方)：

乙方(承建方)：

年月日：

房屋建造合同 篇10

房屋建造工程承包是具有施工資質的承包者通過與工程項目的項目法人(業主)簽訂承包合同，負責承建工程項目的過程。以下是小編為大家精心準備的：3篇房屋建造承包合同範本。歡迎參考閲讀! 房屋建造承包合同範本一 立契約書人_________(以下簡稱委建方)、_________(以下簡稱承建方)，茲為房屋委建事宜，雙方協議訂立本契約，各條款如下：

第一條 房屋基地坐落：_________等_________號土地上，_________形式_________樓房屋約_________平方米(含陽台、公共設施在內，以土地局核定的圖樣為準)，精確面積以當地政府機關丈量結果為依據。

第二條 本約房屋總金額人民幣_________元整(包括房屋造價以及施工用料説明所列各項在內)。

第三條 付款辦法

一、自備款人民幣_________元整，應依下列期限按時交付。

(一)

第一期簽約金：人民幣_________元整，於簽約時交付(包括訂金在內，不另立據)。

(二)

第二期款：人民幣_________元整，於開工時交付。

(三)

第三期款：人民幣_________元整，於地下層基礎結構完成時交付。

(四)

第四期款：人民幣_________元整，於第壹樓結構完成時交付。

(五)

第五期款：人民幣_________元整，於第貳樓結構完成時交付。

(六)

第六期款：人民幣_________元整，於第參樓結構完成時交付。

(七)

第七期款：人民幣_________元整，於第肆樓結構完成時交付。

二、貸款人民幣_________元整，如無需貸款的，應依下列期限按時交付。

(一)外飾完成時交付人民幣_________元整。

(二)使用許可證時交付人民幣_________元整。

(三)甲方接到乙方通知交屋日期三天內將尾款人民幣_________元整及其他應負擔的各項費用全部付清後乙方應將本約房屋交付予甲方。

第四條 前條

第二項如辦理貸款時，應依另立的代辦貸款委託書的約定辦理。

第五條 前條

第二項貸款，甲方應自使用許可證領到日起至貸款領到日止支付銀行放款利率計算的利息予乙方。

第六條 本約房屋的施工標準，按建築管理機關核准的建築圖説及本約所附施工説明辦理，不得有省工減料現象發生，甲方對於內部裝設變更時，須徵得乙方的同意，所需工料費用另行計算。

第七條 乙方應自本工程開工之日起_________工作天內完工，如有逾期，乙方願每逾____日給付甲方人民幣_________元以作逾期罰款金，但如因天災人禍非人力所能抗拒的事故發生，或因甲方變更設計，或甲方延遲交款所致的，不在此限。

第八條 關於樓下空地及樓頂陽台使用權屬範圍如下：

一、樓下空地除公共通行的樓梯、通道、畸零地、分割地外均屬底層所有人保管使用。

二、四樓屋頂陽台除公共設施外，歸頂樓所有人保管使用。

第九條 樓梯、通道、及巷道均系公共通行，任何一層住户均不得放置影響通行的物品以利通。

第十條 本約房屋所有權登記所需各項產權憑證由乙方負責提供，於房屋完工時，交由乙方特約的代書統一辦理，登記所需的房屋契税、監證費、登記費、復丈費、印花税、代理費等，按通知期限內由甲方負擔並交付予乙方。

第十一條 若因使用道路，政府課徵有關道路的任何費用以及其他臨時税捐時，均由甲方按所佔的持分土地面積分擔。

第十二條 本約房屋所需繳納的房屋税，自本工程完工水電接通之日起，其税單不論開具甲方或乙方名義，皆應歸甲方負擔繳納。

第十三條 本約乙方已向土地局領得建造許可證，並依計劃施工，而甲方未及時列為起造人時，乙方已完成部分工程所需契税，則依法由甲方負擔，但若經列為起造人，甲方不得要求變更起造人名義，以利工程順利進行。

第十四條 本約甲方應付乙方的各期價款應於接到通知書____日內給付現款，倘逾十____日仍未繳付的，即視同自願放棄權利，本約即行作廢，所繳價款俟甲方自行另召新訂户以一個月為限，逾一個月則乙方可沒收甲方所繳的全部價款，以及已完成的房屋，甲方均無異議。逾期損失計算標準，自逾期繳款日起至另召新訂户之日止每逾____日以人民幣_________元計算。此外，若甲方以支票支付應付的款項，倘支票全部或一部分不能兑現時，視為違約。

第十五條 本約房屋移交甲方接管後，乙方負責保修________年(門窗、玻璃、水電配件或非因施工不良導致損壞的，不在此限)。

第十六條 甲方應憑乙方所給遷入證明及本契約書始得遷入，並取得遷入證明前必須繳清各期款頂、各項税費以及代書費。

第十七條 本約甲方全權委託乙方代為監造施工，甲方不得因其他原因中止或片面解除本約，乙方為工程的進行及施工的監造，均應以善良管理人的注意為之，若有本約所未規定事項，雙方應本着公平合理的方式，依照一般工程慣例處理。

第十八條 本約一式兩份，雙方各執一份為憑。 甲方(委建人)(蓋章)：_________ 乙方(承建人)(蓋章)：_________ 代表人(簽字)：_________ 代表人(簽字)：_________ 住址：_________住址：_________ 身份證統一號碼：_________ 身份證統一號碼：_________ ________年____月____日________年____月____日 監造人(蓋章)：_________ 代表人(簽字)：_________ ________年____月____日 房屋建造承包合同範本二 甲方：物業服務有限公司 乙方：築工程有限公司

一、 工程範圍 團辦公區(紅樓內)所有房屋屋面(紅樓屋面除外)、屋檐、外牆及門窗維修翻新。

二、 工程承包方式及造價 工程項目採用包工包料，乙方按甲方要求自行安排施工，總造價萬元左右。

三、施工期限 此維修項目施工期限為天，________年____月____日開始施工，乙方應在甲方規定的時間內按期、按量、按質完成施工任務。如有違反，造成的一切損失由乙方承擔。

四、 工程質量 乙方必須嚴格按照甲方提出的要求和施工方案進料、施工，自覺接受甲方監管人員的質量監管，所有進料及施工單項均由甲乙雙方現場施工及監管人員簽證認可。

五、安全責任 乙方在施工過程中，應嚴格規範程序，杜絕責任事故發生。如在施工過程中發生與施工有關的一切安全責任(包括人員傷亡)事故，均由乙方承擔全部責任。

六、 付款方式 甲方先行預付工程款萬元整，其餘款項在施工完畢後，經驗收合格及時由乙方造出結算單，由甲方分別按程序審核後付款，款必須付到乙方法定帳户。

七、其他條款 乙方施工人員在施工期間，應嚴格遵守國家的法律法規和集團的規章制度，文明施工。 本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份。本合同經雙方簽字蓋章後生效，具有同等法律效力。 甲方代表(簽章)： 乙方代表(簽章)：________年____月____日 房屋建造承包合同範本三 合同編號 工程名稱：_________ 工程編號：_________ 發包方：_________ 承包方：_________ 簽訂時間：_________ 簽訂地點：_________ 根據《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條 工程項目

一、工程名稱：__________

二、工程地點：__________

三、工程項目批准單位：________________ 批准文號__________(指此工程立項有權批准機關的文號) 項目主管單位：____________________

四、承包範圍和內容：(詳見工程項目一覽表);工程建築面積___(平方米);其它：________________

五、工程造價：______(萬元)，其中土建：_________(萬元)，安裝：______(萬元)。

第二條 施工準備

一、發包方：

X月____日前做好建築紅線以外的三通，負責紅線外進場道路的維修。

X月____日前，負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水錶、配電板)，應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整，拆遷障礙物的資料。

3.本合同簽訂後__天內提交建築許可證。

4.合同簽訂後__天內(以收籤最後一張圖紙為準)提供完整的建築安裝施工圖_份，施工技術資料(包括地質及水準點座標控制點)___份。

5.組織承、發包雙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，並做好三方簽署的交底會審紀要，在_天內分送有關單位，_天內提供會審紀要和修改施工圖__份。

二、承包方：

1.負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;

2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;

3.編制施工組織設計或施工方案、施工預算、施工總進度計劃，材料設備、成品、半成品等進場計劃(包括月計劃)，用水、用電計劃，送發包方。

第三條 工程期限

一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為___天(日曆天)，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期，見附表

一)。

二、開工前__天，承包方向發包方發出開工通知書。

三、如遇下列情況，經發包方現場代表簽證後，工期相應順延：

1.按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工;

2.凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;

3.不屬包乾係數範圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由於施工無法進行的原因而影響進度;

4.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;

5.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;

6.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;

7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。

第四條 工程質量

一、本工程質量經雙方研究要求達到：________________

二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、説明文件和國家頒發的建築工程規範、規程和標準進行施工，並接受發包方派駐代表的監督。

三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定：

1.由承包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格後方可用於工程;

2.由發包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品也必須有質量合格證方可用於工程。對材料改變或代用必須經原設計單位同意併發正式書面通知和發包方派駐代表簽證後，方可用於工程;

3.隱蔽工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章後，方可進行下一道工序;

4.承包方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，並及時將單位工程質量評定結果送發包方和質量監督站。單位工程結構完工時，應會同發包方、質量監督站進行結構中間驗收;

5.承包方在施工中發生質量事故，應及時報告發包方派駐代表和當地建築工程質量監督站。一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，並經設計建設單位簽證後實施;

6.工程竣工後，承包方按規定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收之日算起。

第五條 建築材料、設備的供應、驗收和差價處理

一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標(詳見附表

二);

二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方採購;

三、發包方供應、承包方採購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用於工程，任何一方認為對方提供的材料需要複驗的，應允許複驗。經複驗符合質量要求的，方可用於工程，其複驗費由要求複驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規定處理，其複驗費由提供材料、設備方承擔。

四、本工程材料和設備差價的處理辦法：_______________

第六條 工程價款的支付與結算 工程價款的支付和結算，應根據中國人民建設銀行制定的基本建設工程價款結算辦法執行。

一、本合同簽訂後____日內，發包方支付不少於合同總價(或當年投資額)的__%備料款，計人民幣__萬元;臨時設施費，按土建工程合同總造價的__%計人民幣__萬元，安裝工程按人工費的__%計人民幣__萬元;材料設備差價__萬元，分__次支付，每次支付時間、金額_______

二、發包方收到承包方的工程進度月報後必須在____日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的__%時，按規定比例逐步開始扣回備料款。

三、工程價款支付達到合同總價款的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收後，待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。

四、如發包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之__的違約金。

五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發包方承擔。

六、本合同造價結算方式：____________________

七、承包方在單項工程竣工驗收後__天內，將竣工結算文件送交發包方和經辦銀行審查，發包方在接到結算文件__天內審查完畢，如到期未提出書面異議，承包方可請求經辦銀行審定後撥款。

第七條 施工與設計變更

一、發包方交付的設計圖紙、説明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由發包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要，作為施工的補充依據，承、發包雙方均不得擅自修改。

二、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，承包方及時以書面形式通知發包方，由發包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發包方負責，並調整合同造價。

三、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經發包方、設計單位或有關技術部門同意後採取實施，其節約的價值按國家規定分配。

四、發包方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，承包方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明，技術資料設計圖紙齊全時，承包方才予實施。

第八條 工程驗收

一、竣工工程驗收，以國家頒發的《關於基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙及説明書、施工技術文件為依據。

二、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗滲等記錄。工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗合格後，發包方須及時辦理驗收簽證手續。

三、工程竣工驗收後，方包方方可使用。 在規定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。其保修條件、範圍和期限按城鄉建設環境保護部(84)城建字第79號通知印發的《建築工程保修辦法(試行)》執行。

第九條 違約責任 承包方的責任：

一、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由於修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

二、工程不能按合同規定的工期交付使用的，按合同中

第九條關於建設工期提前或拖後的獎罰規定償付逾期罰款。 發包方的責任：

一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

二、工程中途停建、緩建或由於設計變更以及設計錯誤造成的返工，應採取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。

三、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。

四、承包方驗收通知書送達____日後不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。

五、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。

第十條 糾紛解決辦法 任何一方違反合同規定，雙方協商不成，按以下第項方式解決：

一、向經濟合同仲裁機關申請仲裁;

二、向人民法院起訴。

第十一條 附則

一、本合同一式__份，合同附件__份。甲乙雙方各執正本一份，其餘副本由發包方報送經辦銀行，當地工商行政管理機關、建設主管部門備案。按規定必須辦理鑑(公)證的合同，送建築的所在地工商、公證部門辦理鑑(公)證。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，需辦理鑑(公)證的，自辦畢鑑(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款後終止。

三、本合同簽訂後，承、發包雙方如需提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

返

房屋建造合同 篇11

甲方：

乙方：

為造房順利進行，甲乙雙方共同協商達成本協議，具體如下：

1、甲方自費拆除舊房。

2、乙方使用甲方拆舊房後的土地建造房屋，整棟房屋建造費用由乙方出資。

3、建房期間，甲方若與其親屬發生糾紛阻礙房屋建造，造成工程延誤與損失由甲方負責處理與賠償損失，乙方不負任何責任。

4、房屋建造期間的施工安全，材料質量等有關問題由乙方負責（房屋以五層為最高協議條件）。

5、房屋建成後的質量問題由乙方負責，甲方不負責一切房屋質量問題。

6、房屋建成以後，乙方以第一層正對大門左數第二個大廳，第三層一套房，第四層一套房，第五層一套房，總共三套房與一個大廳為條件給甲方，其餘所有房屋均歸乙方所有。

7、建房審批手續費和建房有超高，超寬所交納的罰款，甲方願意付三萬元人民幣，其餘罰款由乙方負責。

8、乙方確保以建造的成本價賣兩個儲藏間給甲方，一個面積不小於10平方米，另一個面積在10平方米以下。

9、本協議一式兩份，自簽字日起生效，房屋建造時間從_________年____月____日至_________年____月____日。

甲方簽字：年月日

乙方簽字：年月日