土方工程施工合同範本

隨着經濟發展速度的不斷加快,我國建築業也得到了突飛猛進的發展,土方工程施工過程中應用何種方法可有效提高施工效率,並保證施工質量成為各施工企業高度關注和進行深入研究的熱點問題。簽訂土方工程施工合同需要注意什麼呢?以下是本站小編為大家整理的土方工程施工合同範文，歡迎參考閲讀。

土方工程施工合同範文1

甲方：(發包方)

乙方：(承包方)

根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自願、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。

第一條 工程概況

(一)工程名稱：

(二)工程地點：

(三)工程範圍：根據甲方的要求，乙方將土運到甲方指定的場地(即富力灣內)倒卸。平整土方，清理場地所需要的挖土機、推土機等機械由甲方負責。但不負責本合同土石方工程量約為3.5萬立方米，約20xx馬擔車。

(四)工程總造價：經雙方確定本合同綜合單價為： 每馬擔車230人民幣(每馬擔車土方的方量不少於20立方米(鬆土方量)，否則甲方可以不計量給乙方)，全部工程造價暫定為人民幣伍拾萬元整。

第二條 工程期限

根據雙方協商工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止，若發生了不可預見或不可抗力時，工期順延。

第三條 工程質量

乙方運給甲方的土方量為原山體黃土，能滿足回填壓實要求，按甲方指定的地方倒卸，乙方保證每馬擔車土方的方量不少於20立方米(鬆土方量)，否則甲方可以不計量給乙方。

第四條 工程價款結算及工程款撥付

(一) 乙方所運的土方按車計量，計量由甲方委派的工作人員簽名才有效，本合同全部工程造價按實際完成的工程量結算。

(二) 工程款撥付：按每月施工工程量甲方支付給乙方80%支付工程進度款。

第五條 雙方責任

(一)甲方責任

1、 保證入富力灣現場路段能給乙方車輛行駛，所行駛路段的混疑土路面損壞情況由甲方負責。

2、 甲方派代表在工地進行技術、質量監督、計量簽名及驗收手續等，解決應由甲方解決的問題。

3、 由於甲方原因造成乙方運輸車輛誤工或停工，相應順延工期。

4、 工程變更：甲方應於三天前通知乙方，並簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。

5、 工程竣工後，甲方應組織專門人員在進行驗收。

6、 (補充)

(二)乙方責任

1、 根據甲方的要求，乙方將土方運到甲方指定的場地倒卸。保證計量不能弄虛作假，否則甲方有權處罰乙。

2、 乙方應按照編制的施工方案嚴格組織施工。

3、 乙方應制定安全措施，加強對現場施工人員的安全教育，如發生人生安全事故應由於乙方全部負擔。

4、 乙方應合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。

5、 乙方應服從甲方工地代表的統一指揮。

第六條 合同糾紛

因履行本合同發生的一切爭議，由當事人雙方協商或調解解決，協商或調解不成，從以下兩種方式中選擇其中一種(在所選項下打√，如選擇仲裁方式，請註明具體仲裁委員會)。

1、提交 )

2、依法向人民法院起訴( )

第七條 附則

(一) 本合同自雙方蓋章簽字後生效，合同履行完畢後自行無效。

(二) 本合同如有未盡事宜，雙方可以根據具體情況議定附加條款，以便共同遵守。

(三) 本合同一式兩份甲、乙雙方各執一份。

第八條 附加條款

如果在規定工期內(工期為兩個月，雨天除外。)沒有如期完成土方工程，造成工程延誤，由此造成的損失由乙方負責。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

土方工程施工合同範文2

發包方：_________________________(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任，就乙方承攬甲方土方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執行。

一、工程概況：

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

二、承包方式及價款：______元/m3一次性包死(含一切費用)

三、工期：本合同全部工程於____年____月___日開工至____年____月_____日竣工，共_____天。在施工過程中,除遇下列情況外，工期不予順延。

1、因天災或其它不可抗力的原因被迫停工的;

2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工的;

3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設備以及其它約定的條件，以及設備不符合規格要求，被迫停工或不能順利施工的。

四、工程質量和保修

1. 工程質量要求:按有關規定和本合同的約定,經甲方、業主、監理工程師和有關質量監督部門檢驗,工程質量達到合格標準;

2.乙方必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙、説明文件、國家頒發的有關工程規範、規程和標準,甲乙雙方的技術交底文件和甲方的書面指令進行施工,並接受甲方、監理和業主代表的監督、檢查;

3.乙方應根據甲方要求,隨時提供有關技術資料,如材料,設備出廠合格證,試驗報告等影印件或原件(由乙方提供的材料);

4.甲方可以隨時對工程作業進度、質量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規範,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工給雙方造成的損失和返工費用由乙方承擔;

5.工程竣工,經驗收達到本合同約定的合格標準,乙方按國家關於工程保修的有關規定承擔保修責任並承擔此項費用。

五、雙方責任

甲方責任

1. 按本合同約定的期限支付工程款(含進度款和結算款);

2. 協助乙方辦理有關施工報建手續並協調與當地政府和居民的關係;

3.負責現場施工的協調指揮,派出技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查,辦理簽證中間工程的驗收手續;

4.向乙方提供與本合同相關的圖紙、資料;

5.在開工前,就本工程及相關項目向乙方進行技術交底;

6.協助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續;

7.核查乙方進場人員安全教育證,培訓上崗證;

9.負責組織相關的試驗檢測工作,乙方需組織適宜人員配合甲方進行試驗工作;

10.負責指導乙方進行相關施工資料的填報工作。

乙方責任

1.服從甲方、監理及業主現場指揮及管理;

2.服從甲方現場的質量、安全、進度、文明施工等管理機構的管理;接受甲方按制訂的工程進度獎罰制度進行獎罰.對承擔的工程項目的施工質量、安全、進度、文明施工負責;

3.按時組織施工,保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容並交付使用;

4.負責根據本合同關於施工內容的有關資料(如圖紙,甲方指令等)編制組織,施工方案,並報甲方審批;

5.制定妥善的工程質量和安全保證措施;

6.對施工工人進行安全生產方面的教育，杜絕安全事故。

六、結算以及付款方式：

1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算;

2、本合同自簽定生效之日起，甲方應在_______日內一次撥付給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應根據工程進度撥給乙方進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的百分之________的尾數款，待工程竣工驗收合格後結清，不按合同規定時間、數量、比例撥付工程款的，按銀行有關逾期付款辦法的有關規定處理。

3、乙方必須提供經税務機關認可的建安發票，否則甲方有權拒絕付款，且工期不予順延。

七、乙方必須服從甲方工地代表及監理工程師的監督管理，甲方必須給予乙方施工必要的協助與支持。

八、乙方要做好安全生產工作，如發生安全事故，由此產生的費用由乙方自己承擔。

九、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點，不得外運和亂棄。

十、違約處理：如乙方未在本合同約定的竣工日期完工，每延誤一天罰款人民幣500元整。如甲方未按照本合同的約定按時、按量支付工程款的，按照銀行同期貸款支付給乙方利息。

十一、爭議解決：如雙方發生爭議，甲乙雙方應該友好協商，協商不成可以向人民法院提起訴訟。

十二、未盡事宜,雙方協商一致可以訂立補充條款,補充條款為本合同的補充合同,與本合同具有同等的法律效力.

十三、雙方可以約定將與該工程有關的工程項目一覽表等文件作為本合同的的附件，為該合同的組成部分，應共同遵守。

十四、本協議自雙方簽字或蓋章後生效，一式_____份,雙方各持___份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

土方工程施工合同範文3

發包方：(以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任，就乙方承攬甲方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執行。

一、工程概況：

工程名稱：珠海長隆國際海洋度假區一期

工程地點：珠海市橫琴島

工程內容：土方開挖回填運輸

二、、承包方式及價款：

PC200挖機 元/台班，共計兩台(包括進退場費用);

三、工程負責人

甲方派____潘凌___同志為駐現場負責人，乙方派_____________同志為現場施工負責人，共同履行本合同的各項規定，對工程質量、進度進行監督，辦理驗收交接手續和其他相關事宜。

四、工傷事故：

乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工過程中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其它損失由乙方負擔，乙方不得因此影響工程施工進度。

五、工期：

本合同全部工程於20xx年3月開工至20xx年7月竣工，共5個月。在施工過程中，除遇下列情況外，工期不予順延。

1、因天災或其它不可抗力的原因被迫停工的;

2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工的;

3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設備以及其它約定的條件，以及設備不符合規格要求，被迫停工或不能順利施工的。

六、工程質量

乙方必須嚴格按照甲方現場管理人員的要求，在指定位置、指定標高保質保量完成;

七、雙方責任

甲方責任

1、 按本合同約定的期限支付工程款(含進度款和結算款);

2、負責現場施工的協調指揮,派出技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查,辦理簽證中間工程的驗收手續;

3、在開工前,就本工程及相關項目向乙方進行技術交底;

4、協助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續;

5、核查乙方進場人員安全教育證,培訓上崗證;

乙方責任

1、服從甲方、監理及業主現場指揮及管理;

2、服從甲方現場的質量、安全、進度、文明施工等管理機構的管理;接受甲方按制訂的工程進度獎罰制度進行獎罰.對承擔的工程項目的施工質量、安全、進度、文明施工負責;

3、按時組織施工,保質、保量、安全、按期完成本合同約定的 全部工作內容並交付使用;

4、制定妥善的工程質量和安全保證措施;

5、對施工工人進行安全生產方面的教育，杜絕安全事故。

6、乙方要做好安全生產工作，如發生安全事故，由此產生的費用由乙方自己承擔。

7、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點，不得外運和亂棄。

八、結算以及付款方式：

1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算;

2、每月按甲、乙雙方確認的台班數乘以合同單價付款至80%;

九、其他

本協議自雙方簽字或蓋章後生效，一式_____份,雙方各持___份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日