土方施工合同範本

隨着經濟的快速發展,我國的建築業規模也在不斷的擴大,隨處可見的大跨度結構、高層、超高層建築也在不斷湧出,而對建築土方的要求也在不斷的提高。土方施工合同怎麼寫呢?以下是本站小編為大家整理的土方施工合同範文，歡迎參考閲讀。

土方施工合同範文1

甲方:

乙方:

甲方承建沱江鎮市政道路建設,乙方自願向甲方承包土方工程施工,依照《中華人民共和國合同法》有其它有關法律法規，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，現將有關事項雙方協商如下：

一、工程地點：江華縣沱江路。

二、沱江路路基的土方施工，具體包括平整、碾壓、臨時便道。

三、工程造價：甲方以道路填方計量為準，單價為: 1.8元/m3,結算方量以城西開發公司和審計局結果為依據。

四、付款方式：甲方按乙方所做工程量滿8萬元撥75%工程進度款，餘款在工程竣工驗收合格後1個月內付清，中途預支燃油款。

五、乙方必須嚴格按照設計圖紙要求按國家市政工程施工規範施工，按國家市政工程驗收標準驗收，分層壓實厚度不大於30cm，按設計要求達到各填土層，區域密實度、層層測量，層層檢測，表面橫坡一致，下雨不積水，邊坡整齊穩固下雨不滑坡，每天收工現場無廢積土堆，整潔衞生，爭創優良工程。

六、乙方必須保證機械及時到位，如機械出現問題，應及時搶救，否則，乙方必須從外面調機械進場，不影響甲方正常施工。

七、乙方必須文明施工，安全第一，推土機、壓路機一切安全事故費用由乙方自負，如甲方須加班加點，一切費用均由乙方自理，乙方必須服從建設方和甲方統一指揮安排，否則，不符合施工條件和程序，盲目施工，甲方有權強迫停工，其一切後果由乙方自負。

八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

土方施工合同範文2

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方協商、簽訂本合同，共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：

1.2 工程地點：

第二條 承包方式、範圍及單價

2.1 承包方式：本工程採用包挖、包運及轉運、包渣土運輸手續費、包税金等全包方式。

2.2 承包範圍：#棟所有土石方工程(包括地樑、承台、衝孔後餘漿)。(範圍按甲方指定)

2.3 承包單價：土石方開挖、運輸按0元/ 立方包乾，巖石方的爆破、開挖、運輸單價按0元/立方包乾，土方、巖石方的工程按實際發生分別計量，經甲方實際測量簽證的工程數量為準。如果甲方辦理渣土運輸手 續，則從單價中減除渣土運輸手續費3元/立方。

第三條 甲方職責

3.1 甲方提供圖紙，配合乙方定位、放線、找平、測量工作。

3.2 辦理或者協助乙方辦理渣土運輸手續和石方爆破手續。

3.3 甲方負責地下設施電纜、電杆和高壓線的一切拆遷，並負責通電、通水工地技術指導測量工作;

3.4 向乙方提供施工詳圖及施工指令。

3.5 及時組織工程質量檢查監督與驗收。

3.6 按合同支付工程款。

第四條 乙方職責

4.1 爆破作業過程中，如有特殊部位不能放炮，需要用炮機，費用由乙方自己承擔。

4.2 本工程乙方自行負責税金。

4.3 本工程的棄土場由乙方自備。

4.4 乙方必須無條件配合好基坑支護工程的過程施工，不另計配合費用。

4.5 乙方處理好一切與渣土運輸有關的關係，包刮周邊關係的處理，如發生的費用，一切費用均由乙方負責。

4.6 在施工過程中，嚴格按照安全文明施工條例組織施工，如發生交通及其他安全事故，一切均由乙方承擔。

4.7 乙方必須具有石方爆破資質和承攬本工程業務的合法資質。

4.8 挖土現場和棄土場內的所有運輸道路均由乙方自行修建，其費用乙方自理。

4.9 甲方提供給水、點、監控設施開户到工地，水、電費由乙方自行承擔。

4.10 按合同規定，精心組織施工，按期完成，對工程質量、安全全面負責。

4.11 乙方負責在施工中所需的炸藥、雷管、導火線與爆破物品的採購及主管並辦理相應的手續，一切費用由乙方負責。(由於爆破土方過程中發生的一切安全事故和財物的破壞、賠償和政府部門處罰等„„一切法律和經濟責任均由乙方全部承擔)

4.12 負責進出場地車輛和周邊道路的清洗和衞生工作。

4.13 乙方必須具備簽訂本合同的合法資質和手續，否則承擔一切法律責任和給甲方造成的所有損失。

4.14乙方負責基坑開挖過程中基坑排水和基坑四周的防護欄搭設。

4.15乙方必須派專業施工技術人員負責工程測量放線和現場調度配合工作。

第五條 施工準備和工期

5.1 施工期為30天，乙方應儘量利用白天施工，確保春節前完成。雨天經甲方簽證後順延。

5.2 乙方將施工方案和進度計劃在施工前提交給甲方、監理、設計三方審查，經批准後方可實施。

5.3 乙方必須嚴格按標準的施工方案組織施工，接受監理和甲方代表的檢查、監督。

第六條 工程質量和檢驗及違約責任

6.1 工程質量

工程質量按國家規定進行驗收評定，質量等級為“合格”。

6.2 檢查和返工：

⑴乙方應認真按照標準、規範和設計圖紙要求、以及甲方工程師依據合同發生的指令施工，隨時接受甲方工程師、監理工程師和土建工程項目部的檢查驗收。

⑵工程質量達不到國家驗收標準的部分，乙方應該按甲方工程師的要求和時間返工，直至符合約定標準。因乙方達不到約定標準，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工後仍不能達到約定條件，甲方可終止合同，由乙方承擔合同總價20%的違約金，甲方有權辦理工程結算和支付工程款。

第七條 安全生產和文明施工

7.1 文明施工與檢查

⑴乙方應遵守工程建設安全生產的有關規定，按安全規範組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取比採的安全防護措施，消除事故隱患。

⑵乙方應按工程文明施工的相關規定、相關城市衞生管理條件及甲方的要求進行施工並承擔所有費用。

7.2 安全保護

⑴實施爆破作業，乙方應在施工前7天以書面形式通知業主和甲方工，並承擔相應的安全防護措施，經經相關專業人員認可後方可實施，安全防護措施費用由乙方承擔 ⑵乙方做好施工現場內及基坑排水和防護措施，所需的排水設備和費用由乙方承擔。

7.3 文明施工

⑴施工期間要嚴格按照城市施工管理的要求文明施工，不得隨意對周邊的環境、人羣、動物、植物造成損害性影響，施工場地應按要求掛 標識牌，做好安全施工的宣傳工作和周邊鄰居的溝通和協調工作，施工期間各主管部門對乙方和因乙方安全文明措施不當對甲方的所有處罰都均由乙方全部承擔。

⑵乙方在土石方運出施工現場時必須對渣土車進行沖洗，清洗設備乙方各自或乙方自行請專業保潔公司清洗;不得將土石散落在市區的路面上，造成城市道路污染時負責清洗並承擔罰款;如乙方不按甲方指令及時清洗，甲方有權另安排人員清洗並加倍扣除實際發生的一切費用。

第八條 工程款支付及財務管理

8.1 工程量的確定

乙方提交工程量報告的時間和要求：乙方圖紙範圍內的工程量，可按有效施工時間15天向甲方工程師提交已完成工程量的報告。並及時辦理簽證。

8.2 工程款支付

工程按合同完工後，甲方按審定的工程量結算金額支付50%;如20xx年春節前確因雨天過多未全部完成，則按完成量的50%支付。其他款項，待竣工驗收，辦理結算後支付到90%，餘款10%在工程完成至正負零後一次付清。

第九條 糾紛處理

因本合同發生的糾紛，甲、乙雙方協商處理;協商不成，可向***人民法院提出訴訟。

第十條 其他

⑵ 合同未盡事宜，雙方另行協商解決。

⑵本合同一式六份，甲方執四份，乙方執兩份，雙方簽字蓋章生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

土方施工合同範文3

發包方：_________________________(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任，就乙方承攬甲方土方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執行。

一、工程概況：

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

二、承包方式及價款：______元/m3一次性包死(含一切費用)

三、工期：本合同全部工程於____年____月___日開工至____年____月_____日竣工，共_____天。在施工過程中,除遇下列情況外，工期不予順延。

1、因天災或其它不可抗力的原因被迫停工的;

2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工的;

3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設備以及其它約定的條件，以及設備不符合規格要求，被迫停工或不能順利施工的。

四、工程質量和保修

1. 工程質量要求:按有關規定和本合同的約定,經甲方、業主、監理工程師和有關質量監督部門檢驗,工程質量達到合格標準;

2.乙方必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙、説明文件、國家頒發的有關工程規範、規程和標準,甲乙雙方的技術交底文件和甲方的書面指令進行施工,並接受甲方、監理和業主代表的監督、檢查;

3.乙方應根據甲方要求,隨時提供有關技術資料,如材料,設備出廠合格證,試驗報告等影印件或原件(由乙方提供的材料);

4.甲方可以隨時對工程作業進度、質量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規範,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工給雙方造成的損失和返工費用由乙方承擔;

5.工程竣工,經驗收達到本合同約定的合格標準,乙方按國家關於工程保修的有關規定承擔保修責任並承擔此項費用。

五、雙方責任

甲方責任

1. 按本合同約定的期限支付工程款(含進度款和結算款);

2. 協助乙方辦理有關施工報建手續並協調與當地政府和居民的關係;

3.負責現場施工的協調指揮,派出技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查,辦理簽證中間工程的驗收手續;

4.向乙方提供與本合同相關的圖紙、資料;

5.在開工前,就本工程及相關項目向乙方進行技術交底;

6.協助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續;

7.核查乙方進場人員安全教育證,培訓上崗證;

9.負責組織相關的試驗檢測工作,乙方需組織適宜人員配合甲方進行試驗工作;

10.負責指導乙方進行相關施工資料的填報工作。

乙方責任

1.服從甲方、監理及業主現場指揮及管理;

2.服從甲方現場的質量、安全、進度、文明施工等管理機構的管理;接受甲方按制訂的工程進度獎罰制度進行獎罰.對承擔的工程項目的施工質量、安全、進度、文明施工負責;

3.按時組織施工,保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容並交付使用;

4.負責根據本合同關於施工內容的有關資料(如圖紙,甲方指令等)編制組織,施工方案,並報甲方審批;

5.制定妥善的工程質量和安全保證措施;

6.對施工工人進行安全生產方面的教育，杜絕安全事故。

六、結算以及付款方式：

1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算;

2、本合同自簽定生效之日起，甲方應在_______日內一次撥付給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應根據工程進度撥給乙方進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的百分之________的尾數款，待工程竣工驗收合格後結清，不按合同規定時間、數量、比例撥付工程款的，按銀行有關逾期付款辦法的有關規定處理。

3、乙方必須提供經税務機關認可的建安發票，否則甲方有權拒絕付款，且工期不予順延。

七、乙方必須服從甲方工地代表及監理工程師的監督管理，甲方必須給予乙方施工必要的協助與支持。

八、乙方要做好安全生產工作，如發生安全事故，由此產生的費用由乙方自己承擔。

九、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點，不得外運和亂棄。

十、違約處理：如乙方未在本合同約定的竣工日期完工，每延誤一天罰款人民幣500元整。如甲方未按照本合同的約定按時、按量支付工程款的，按照銀行同期貸款支付給乙方利息。

十一、爭議解決：如雙方發生爭議，甲乙雙方應該友好協商，協商不成可以向人民法院提起訴訟。

十二、未盡事宜,雙方協商一致可以訂立補充條款,補充條款為本合同的補充合同,與本合同具有同等的法律效力.

十三、雙方可以約定將與該工程有關的工程項目一覽表等文件作為本合同的的附件，為該合同的組成部分，應共同遵守。

十四、本協議自雙方簽字或蓋章後生效，一式_____份,雙方各持___份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日