當前位置:萬佳範文網 >

合同 >租賃合同 >

廣州商品房買賣合同(精選13篇)

廣州商品房買賣合同(精選13篇)

廣州商品房買賣合同 篇1

商品房買賣合同説明

廣州商品房買賣合同(精選13篇)

1 、簽約之前,買受人應當仔細閲讀本合同全部條款,與出賣人充分協商,對合同條款及用詞理解不一致的,應當協商達成一致意見,必要時可在合同中對其進行明確約定。合同生效後,雙方因合同條款及用詞理解不一致等發生合同糾紛,不能通過協商解決的,可以遵循合同約定的爭議解決途徑依法向人民法院或向仲裁機構申請仲裁。

2 、本合同為示範文本,為體現合同雙方的自願原則,本合同文本中相關條款後都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。合同簽訂後,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。

3 、對合同文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。

4 、在簽訂合同前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關證書、證明文件。

5 、如果本合同用於預售,則應當自簽訂暨網上備案之日起 10 日內將本合同送房地產交易登記機構辦理預售備案確認手續。

6 、出賣人和買受人應當遵守本合同第六條、第七條的約定;所有預售房款必須按照《商品房預售款繳款通知書》支付到《商品房預售許可證》指定的預售款監控賬户上。

7 、為便於政府管理部門通知商品房買賣過程中可能發生的各種事項,建議買受人填寫以下兩欄內容:

移動電話號碼:_____________,

電子郵箱地址:_____________。

8 、本合同説明部分,買受人確認已經閲讀,並簽名:_____________。 

商品房買賣合同

合同當事人:

甲方(賣方):______________________________________________ ;

註冊地址:___________________________________________________ ;

營業執照號碼:_______________ ;資質證書號碼:_______________ ;

法定代表人:_________________ ;聯繫電話:___________________ ;

通訊地址:___________________________________________________ ;

郵編:_______________________________________________________ ; 

委託代理機構:______________________________________________ ;

註冊地址:___________________________________________________ ;

營業執照號碼:_______________ ;資質證書號碼:_______________ ;

法定代表人:_________________ ;聯繫電話:___________________ ;

通訊地址:___________________________________________________ ;

郵編:_______________________________________________________ . 

乙方(買方):______________________________________________ ;

住所(址):_________________________________________________ ;

國籍:___________ ;性別:___________ ;出生年月:___________ ;

身份證 / 護照 / 營業執照號碼:_______________________________ ;

通訊地址:___________________________________________________ ;

郵編:______________________ ;聯繫電話:____________________ ;

委託代理人姓名:___________ ;國籍:____________ ;

住所(址):_________________________________________________ ;

身份證:_____________________________________________________ ;

通訊地址:___________________________________________________ ;

郵編:______________________ ;聯繫電話:____________________ . 

委託代理機構:______________________________________________ ;

註冊地址:___________________________________________________ ;

營業執照號碼:______________ ;資質證書號碼:________________ ;

法定代表人:________________ ;聯繫電話:____________________ ;

通訊地址:___________________________________________________ ;

郵編:_______________________________________________________ . 

第一條 項目建設依據

甲方以___________方式取得位於___________編號為___________的地塊的土地使用權,面積___________平方米,規劃用途為___________,土地使用權年限自_______年___月____日至______年____月____日止。

甲方經批准,在該地塊上投資建設___________商品房 ( 填寫《商品房預售許可證》記載的項目名稱 ) 。該項目的有關批文如下:

1 、《建設工程規劃許可證》

頒發機關:___________ ;編號:___________ ;

2 、《國有土地使用權證》

頒發機關: 廣州市國土資源和房屋管理局 ;

號: ___________ ;

3 、《建設工程施工許可證》

頒發機關:___________ ;編號:___________ ;

4 、_______________________________________________________。 

第二條 商品房銷售依據

乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。

1 、該商品房作為現房,已辦理權屬登記,登記機關為___________;並領取了【房地產權屬證明書】【房地產權證】,編號為___________。

2 、該商品房作為在建商品房,已具備《廣東省商品房預售管理條例》規定的預售條件,已取得《廣東省廣州市商品房預售許可證》,編號為:___________ ;頒發機關為廣州市國土資源和房屋管理局。 

廣州商品房買賣合同 篇2

商品房買賣合同説明

1 、簽約之前,買受人應當仔細閲讀本合同全部條款,與出賣人充分協商,對合同條款及用詞理解不一致的,應當協商達成一致意見,必要時可在合同中對其進行明確約定。合同生效後,雙方因合同條款及用詞理解不一致等發生合同糾紛,不能通過協商解決的,可以遵循合同約定的爭議解決途徑依法向人民法院或向仲裁機構申請仲裁。

2 、本合同為示範文本,為體現合同雙方的自願原則,本合同文本中相關條款後都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。合同簽訂後,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。

3 、對合同文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。

4 、在簽訂合同前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關證書、證明文件。

5 、如果本合同用於預售,則應當自簽訂暨網上備案之日起 10 日內將本合同送房地產交易登記機構辦理預售備案確認手續。

6 、出賣人和買受人應當遵守本合同第六條、第七條的約定;所有預售房款必須按照《商品房預售款繳款通知書》支付到《商品房預售許可證》指定的預售款監控賬户上。

7 、為便於政府管理部門通知商品房買賣過程中可能發生的各種事項,建議買受人填寫以下兩欄內容:

移動電話號碼:_____________,

電子郵箱地址:_____________。

8 、本合同説明部分,買受人確認已經閲讀,並簽名:_____________。

商品房買賣合同

合同當事人:

甲方(賣方):______________________________________________ ;

註冊地址:___________________________________________________ ;

營業執照號碼:_______________ ;資質證書號碼:_______________ ;

法定代表人:_________________ ;聯繫電話:___________________ ;

通訊地址:___________________________________________________ ;

郵編:_______________________________________________________ ;

委託代理機構:______________________________________________ ;

註冊地址:___________________________________________________ ;

營業執照號碼:_______________ ;資質證書號碼:_______________ ;

法定代表人:_________________ ;聯繫電話:___________________ ;

通訊地址:___________________________________________________ ;

郵編:_______________________________________________________ .

乙方(買方):______________________________________________ ;

住所(址):_________________________________________________ ;

國籍:___________ ;性別:___________ ;出生年月:___________ ;

身份證 / 護照 / 營業執照號碼:_______________________________ ;

通訊地址:___________________________________________________ ;

郵編:______________________ ;聯繫電話:____________________ ;

委託代理人姓名:___________ ;國籍:____________ ;

住所(址):_________________________________________________ ;

身份證:_____________________________________________________ ;

通訊地址:___________________________________________________ ;

郵編:______________________ ;聯繫電話:____________________ .

委託代理機構:______________________________________________ ;

註冊地址:___________________________________________________ ;

營業執照號碼:______________ ;資質證書號碼:________________ ;

法定代表人:________________ ;聯繫電話:____________________ ;

通訊地址:___________________________________________________ ;

郵編:_______________________________________________________ .

第一條 項目建設依據

甲方以___________方式取得位於___________編號為___________的地塊的土地使用權,面積___________平方米,規劃用途為___________,土地使用權年限自_______年___月____日至______年____月____日止。

甲方經批准,在該地塊上投資建設___________商品房 ( 填寫《商品房預售許可證》記載的項目名稱 ) 。該項目的有關批文如下:

1 、《建設工程規劃許可證》

頒發機關:___________ ;編號:___________ ;

2 、《國有土地使用權證》

頒發機關: 廣州市國土資源和房屋管理局 ;

編  號: ___________ ;

3 、《建設工程施工許可證》

頒發機關:___________ ;編號:___________ ;

4 、_______________________________________________________。

第二條 商品房銷售依據

乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。

1 、該商品房作為現房,已辦理權屬登記,登記機關為___________;並領取了【房地產權屬證明書】【房地產權證】,編號為___________。

2 、該商品房作為在建商品房,已具備《廣東省商品房預售管理條例》規定的預售條件,已取得《廣東省廣州市商品房預售許可證》,編號為:___________ ;頒發機關為廣州市國土資源和房屋管理局。

第三條 合同標的物基本情況

乙方所購商品房為本合同第一條規定的項目中的第___________【幢】【梯】【座】___________【單元】【層】___________號房(下稱該商品房),測繪地址:___________區___________路___________號___________房。

該商品房所在樓宇的主體結構為___________結構;建築物地上層數為_______層,地下層數為___________層。

該商品房的用途為___________,層高為___________米。該商品房户型結構為_____房____廳_____廚____衞,封閉式陽台___個,非封閉式陽台____個。

該商品房【合同約定】(適用於預售)【產權登記】(適用於現售)建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與共用房屋分攤建築面積___________平方米。

該商品房面積預測算單位:_____________________________________

註冊地址:___________________________________________________ ;

營業執照號碼:___________ ;資質證書號碼:___________________ ;

法定代表人:__________________ ;聯繫電話:__________________ ;

通訊地址:___________________________________________________ ;

郵編:_______________________________________________________ 。

第四條 物業管理

物業管理區域業主大會選聘物業管理公司之前,小區(大廈)物業管理服務由甲方選聘物業管理公司提供。甲方應採取符合國務院《物業管理條例》規定的方式和條件選聘物業管理公司,甲方與選聘的物業管理公司簽訂書面的《前期物業服務合同》。

甲方應制定《業主臨時公約》向乙方明示並予以説明,乙方在簽訂本合時,對遵守《業主臨時公約》作出書面承諾。

第五條 基本術語的含義

雙方同意,合同中出現的基本術語作如下理解:

1 、首層:本合同所指首層以經市規劃管理部門批准的設計圖紙的標註為準;

2 、建築面積:房屋外牆(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽台、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高 2.20m 以上(含 2.20m )的永久性建築;

3 、套內建築面積:套內使用面積、套內牆體面積與套內陽台建築面積之和;

4 、層高:是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。計算建築面積的房屋結構,層高均應在 2.20 米 以上(含 2.20 米 )。

5 、共有建築面積:整棟建築物的建築面積扣除整棟建築物各套(單元)套內建築面積之和,並扣除已作為獨立使用的地下室、車棚、車庫、為多幢服務的警衞室、管理用房、以及人防工程等建築面積,即為整棟建築的共有建築面積,其內容包括:

( 1 )電梯井、管道井、樓梯間、垃圾道、變電室、設備間、公共門廳和過道、地下室、值班警衞室以及為整棟服務的公共用房和管理用房的建築面積,以水平投影面積計算;

( 2 )套(單元)與公共建築之間的分隔牆以及外牆(包括山牆)水平投影面積一半的建築面積。

6 、已支付房價款:以按揭貸款購房的,該款項不限於乙方自行支付的首期價款,還包括以貸款向甲方支付的款項。

7 、_____________________________________________________________________ ;

8 、_____________________________________________________________________ 。

第六條 計價方式、價款、付款

甲方與乙方約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:

1 、該商品房屬【現售】【預售】,按套內建築面積計價,該商品房單價為(___________幣)每平方米 元,總金額(___________幣)元(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。

公共部位與共用房屋分攤建築面積的建設費用已分攤計入上述套內建築面積銷售單價內,不再另行計價。

2 、商品房屬【現售】【預售】,按【套】【整層】【整幢】出售並計價,總金額(___________幣)___________元(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。

甲方同意乙方按下列第___種方式按期付款:

1 、一次性付款

總金額(___________幣):___________ 元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。在 年 月 日前支付。

2 、分期付款

( 1 )第一期:自本預售合同簽訂暨網上備案之日起_____日內(不超過 5 日),即______年____月___日之前支付全部房價款的_____%,金額___________幣) :___________元;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

( 2 )第二期:在______年____月___日前支付全部房價款的_____%,金額( _________幣)_________元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

( 3 )第三期:在______年____月___日前支付全部房價款的____%,金額( ________幣)________元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

( 4 )第四期:在_____年____月___日前內支付全部房價款的_____%,金額(________幣) ________元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

( 5 )第五期:在_____年____月___日前支付全部房價款的_____%,金額(________幣) ________元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

3 、按揭貸款方式付款

首期款:自本預售合同簽訂暨網上備案之日起_____日內(不超過 5 日),支付全部房價款的_____ %,金額(________幣):________元(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

除首期款外,剩餘房款金額(________ 幣)________元(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。該款應於_____年____月___日前申請辦理銀行按揭手續,並按照按揭方式付款。

按揭銀行是 _______________________________________________ 。

委託代理人:______________________________________________ ;

註冊地址:________________________________________________ ;

營業執照號碼:____________ ;資質證書號碼:_______________ ;

法定代表人:______________ ;聯繫電話:___________________ ;

通訊地址:________________________________________________ ;

郵編:____________________________________________________ 。

( 1 )甲方代理乙方辦理按揭手續

乙方在簽訂本合同並支付首期款後_______日內,將申請銀行按揭貸款需由乙方提供的證件資料交付甲方或甲方指定的第三人。

( 2 )乙方自行辦理按揭貸款手續

甲方應在乙方支付首期款後_____日內,將乙方申請銀行按揭貸款需由甲方提供的證件資料交付乙方或乙方指定的第三人。

4 、其它方式:

___________________________________________________________。

第七條 付款方式

甲乙雙方同意乙方支付的預售款應“專款專用”於工程建設,在工程竣工前不得用於其它用途。

為保證預售款專用於工程建設,乙方應將商品房預售款按照《廣東省商品房預售管理條例》的規定支付至以下商品房預售款監控賬號,接受廣州市國土資源和房屋管理局的監控。

監控銀行:____________________________________________________ ;

監控賬號:____________________________________________________ 。

第八條 備案確認

【甲方】【乙方】應於本合同網上備案之日起 10 個工作日內持本合同向廣州市房地產登記機構申請辦理網上備案的確認手續。

第九條  逾期付款的違約責任

1 、分期付款

分期付款的,如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將各期房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額 0.5 ‰ 的標準支付違約金,並有權解除合同 。

2 、一次性付款

一次性付款的,如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將全部房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額 0.5 ‰ 的標準支付違約金,並有權解除合同 。

3 、按揭付款

乙方以按揭方式購房的,首期款應當按照本合同第六條約定的支付期限支付至監控賬號;如果乙方未能按照約定期限將首期款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額 0.5 ‰的標準支付違約金,並有權解除合同。

第十條 交房期限

甲方應當在_____年_____月_____日前將作為本合同標的物的房屋交付乙方使用。

因不可抗力或者當事人在合同中約定的其它原因,需延期交付使用的,甲方應當及時書面告知乙方。

交付後,甲方不得以房屋已交付使用為藉口懈怠其在本合同中應承擔的其它義務,如:辦理產權證的義務等。

第十一條 交房條件

甲方交付的房屋應當符合下列第_____種條件:

1 、該商品房已經有關政府部門辦妥竣工驗收備案手續;

2 、該商品房項目已辦理初始登記手續。

雙方可以在上述條件之外,

3 、另行約定交房條件:___________________________________.

以上交房條件,雙方可以任選其一。

雙方可以就該商品房的裝飾、附屬設備的規格、標準等進行協商,達成的一致意見作為本合同的附件。

第十二條 房屋及有關資料的交接

商品房達到交付使用條件後,甲方應當在合同約定的交付日_____日前通知乙方辦理交接手續。乙方應在收到該通知之日起_____日內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標誌是_______________ 。

在雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本合同第十一條約定的房屋交付條件的證明文件及有關資料,並簽署交接單。所購商品房為住宅的,甲方還須提供《住宅質量保證書》、《住宅使用説明書》和《商品住宅交樓書》。

甲方提供的《住宅質量保證書》、《住宅使用説明書》和《商品住宅交樓書》應不低於建設行政主管部門制定的《住宅質量保證書》、《住宅使用説明書》和《商品住宅交樓書》的最低要求。

如果甲方不出示上述證明文件及有關資料或出示不齊全,乙方有權拒絕接受交付,由此產生的延期交房的責任由甲方承擔。

由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:     _______________________________________________________ 。

第十三條 延期交房的違約責任

甲方如未能按本合同規定的期限交房,按下列第_____種方式處理:

1 、按逾期時間,分別處理(不作累加):

( 1 )逾期不超過_____日,自本合同第十條規定的最後交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款 0.5 ‰的違約金,合同繼續履行。

( 2 )乙方有權單方面解除合同。如果乙方要求繼續履行的,合同繼續履行,自本合同第十條規定的最後交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款 0.5 ‰的違約金。

2 、

_______________________________________________________。

第十四條 風險責任的轉移

該商品房的風險責任自交付之日起由甲方轉移給乙方。如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續,甲方應當發出書面催告書一次。乙方未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移由乙方承擔。

第十五條 面積確認及面積差異處理

根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以套內建築面積(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇第六條計價方式 2 的,不適用本條約定。

合同約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準。

商品房交付後,實測計價面積與合同約定計價面積發生差異,雙方同意按以下第__種方式進行處理:

1 、方式一

( 1 )面積誤差比絕對值在3%以內(含3%),按照合同約定的價格據實結算;

( 2 )面積誤差比絕對值超出3%,乙方有權單方面解除合同。

乙方同意繼續履行合同,房屋實際面積大於合同約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方按照約定的價格補足,面積誤差比超出3%部分的房價款由甲方承擔,所有權歸乙方;房屋實際面積小於合同約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款及利息由甲方返還乙方,面積誤差比超過3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。

面積誤差比=(實測計價面積-合同約定計價面積) / 合同約定計價面積× 100 %。

2 、方式二

雙方自行約定如下:

( 1 )_______________________________________________ ;

( 2 )_______________________________________________ ;

( 3 )_______________________________________________ ;

( 4 )_______________________________________________ 。

第十六條 規劃、設計的變更

該商品房預售後,甲方不得未經乙方同意擅自變更該商品房項目的規劃、設計。確需變更的,甲方應徵得乙方同意並報規劃管理部門審核批准。不同意變更的乙方可要求解除買賣合同。甲方應在乙方提出解除合同之日起的 30 日內退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退款期日同期銀行房地產開發貸款利率計算)。

第十七條 權利瑕疵擔保

甲方應當保證作為本合同標的的商品房不存在權利瑕疵,即未設定抵押權、租賃權等;無賠償義務,如欠繳税費,出讓金等;也不存在被法院或其它國家機關、機構、部門查封的情況。

若存在權利瑕疵,甲方應在乙方指定的期限內或合理期限內消除瑕疵;超過指定期限或合理期限未消除瑕疵的,乙方有權單方面解除合同。

第十八條 產權登記

雙方同意選擇以下第______方式辦理產權登記:

1 、甲方辦理

甲方應當在商品房交付使用後______日內,向產權登記機關為乙方辦妥產權登記,並將以乙方為產權人的房地產權證交付乙方。

在此場合,乙方應當及時提供產權登記機關要求的需乙方提供的證件資料。

甲方應如實告知乙方為辦理產權登記需要由乙方提供的證件資料。甲方未告知或告知的內容不完備、不準確,致使乙方未能及時提供證件資料的,乙方不承擔責任。

2 、乙方辦理

在甲方辦結初始登記的前提下,乙方自行辦理產權登記的,甲方應在商品房交付使用後__日內將登記機關要求的需甲方提供的證件資料提交乙方。

第十九條 遲延辦理產權登記的違約責任

甲方違反第十八條的約定的,乙方有權按照下列第__項處理:

1 、乙方單方面解除合同並退房。

2 、乙方不退房的,甲方按自遲延之日起每日已付房價款的______%向乙方支付違約金。

3 、___________________________________________________________。

第二十條 甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任

甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件四)的標準。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第 種方式處理:

1 、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價;

2 、___________________________________________________________ ;

3 、___________________________________________________________ 。

第二十一條 乙方單方解除權的行使

乙方行使本合同約定的單方面解除本合同的權利時,應書面通知甲方,甲方應在收到乙方的書面通知之日起____日內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公佈的同期房地產開發貸款利率計算)全部退還乙方,並承擔賠償責任,賠償金額為已支付房價款的____%,在退還房款時一併支付給乙方。

第二十二條 甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾

甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:

1 、___________________________________________________________ ;

2 、___________________________________________________________ ;

3 、___________________________________________________________ ;

4 、___________________________________________________________ ;

5 、___________________________________________________________ 。

如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

1 、___________________________________________________________ ;

2 、___________________________________________________________ ;

3 、___________________________________________________________ 。

第二十三條 保修責任

乙方購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為合同的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起,按照本合同以及《住宅質量保證書》的承諾內容承擔相應的保修責任。

乙方購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,甲方應當履行保修義務。因不可抗力或者非甲方原因造成的損壞,甲方不承擔責任。

第二十四條 專項維修資金

乙方應當按照有關規定繳納專項維修資金。維修資金屬於業主所有,在簽訂購房合同後繳交,存入房地產行政主管部門目前在銀行設立的專款專户中。

1 、廣州市老八區(越秀、荔灣、東山、海珠、天河、芳村、白雲、黃埔區)和廣州經濟技術開發區設立專款賬户的銀行:中國農業銀行廣州市北秀支行

2 、番禺區設立專款賬户的銀行:中國建設銀行廣州市番禺東興辦事處

3 、花都區設立專款賬户的銀行:中國建設銀行股份有限公司

4 、從化市設立專款賬户的銀行:中國農業銀行從化支行營業部

5 、增城市設立專款賬户的銀行:中國建設銀行股份有限公司

第二十五條 雙方可以就下列事項約定:

1 、該商品房所在樓宇的屋面經營的,所得收益屬全體業主共同所有;

2 、該商品房所在樓宇的外牆面經營的,所得收益屬全體業主共同所有;

3 、__________________________________________________________ 。

4 、__________________________________________________________ 。

第二十六條 乙方使用房屋注意事項

乙方的房屋僅作____________________使用,乙方使用期內不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,乙方在使用期間有權與其它權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施。並按佔地和公共部位與共用房屋分攤面積承擔義務。

甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。

第二十七條 關於通知的約定

本合同要求或允許的通知和通訊,均自收到時起生效。

第二十八條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決:

1 、依法向人民法院起訴;

2 、提交_________________仲裁委員會仲裁。

第二十九條 本合同未盡事宜,可由雙方約定後簽訂補充協議作為本合同附件。

第三十條 合同附件與正文具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第三十一條  本合同連同附件共______頁,一式______份;合同持有情況:甲方______份,乙方______份,廣州市房地產交易所登記所____份。

甲方:________________ ; 法定代表人:________________

甲方蓋章:         簽名:

乙方:________________ (簽名或蓋章)

______年______月______日簽訂於廣州市______區

附件一:房屋平面圖

附件二:甲方針對該商品房所作的具體説明(含廣告)

附件三:前期物業管理服務合同

附件四:裝飾、設備標準

1、外牆:

2、內牆:

3、頂棚:

4、地面:

5、門窗:

6、廚房:

7、衞生間:

8、陽台:

9、電梯:

10、其它:

附件五:合同補充協議

廣州商品房買賣合同 篇3

範本  商品房買賣合同,是指房地產開發企業將尚未建成或者已經竣工的房屋向社會銷售,轉移房屋所有權於買受人,買受人支付價款的合同。下面是B為大家帶來的廣州商品房買賣合同範本,可供參閲!  合同當事人:  甲方(賣方):______________________________________________;  註冊地址:___________________________________________________;  營業執照號碼:_______________;資質證書號碼:_______________;  法定代表人:_________________;聯繫電話:___________________;  通訊地址:___________________________________________________;  郵編:_______________________________________________________;  委託代理機構:______________________________________________;  註冊地址:___________________________________________________;  營業執照號碼:_______________;資質證書號碼:_______________;  法定代表人:_________________;聯繫電話:___________________;  通訊地址:___________________________________________________;  郵編:_______________________________________________________.  乙方(買方):______________________________________________;  住所(址):_________________________________________________;  國籍:___________;性別:___________;出生年月:___________;  身份證護照營業執照號碼:_______________________________;  通訊地址:___________________________________________________;  郵編:______________________;聯繫電話:____________________;  委託代理人姓名:___________;國籍:____________;  住所(址):_________________________________________________;  身份證:_____________________________________________________;  通訊地址:___________________________________________________;  郵編:______________________;聯繫電話:____________________.  委託代理機構:______________________________________________;  註冊地址:___________________________________________________;  營業執照號碼:______________;資質證書號碼:________________;  法定代表人:________________;聯繫電話:____________________;  通訊地址:___________________________________________________;  郵編:_______________________________________________________.  

第一條項目建設依據  甲方以___________方式取得位於___________編號為___________的地塊的土地使用權,面積___________平方米,規劃用途為___________,土地使用權年限自________年____月____日至________年____月____日止。  甲方經批准,在該地塊上投資建設___________商品房(填寫《商品房預售許可證》記載的項目名稱)。該項目的有關批文如下:  

1、《建設工程規劃許可證》  頒發機關:___________;編號:___________;  

2、《國有土地使用權證》  頒發機關:____市國土資源和房屋管理局;  編  號:___________;  

3、《建設工程施工許可證》  頒發機關:___________;編號:___________;  

4、_______________________________________________________。  

第二條商品房銷售依據  乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。  

1、該商品房作為現房,已辦理權屬登記,登記機關為___________;並領取了【房地產權屬證明書】【房地產權證】,編號為___________。  

2、該商品房作為在建商品房,已具備《____省商品房預售管理條例》規定的預售條件,已取得《____省____市商品房預售許可證》,編號為:___________;頒發機關為____市國土資源和房屋管理局。  

第三條合同標的物基本情況  乙方所購商品房為本合同

第一條規定的項目中的第___________【幢】【梯】【座】___________【單元】【層】___________號房(下稱該商品房),測繪地址:___________區___________路___________號___________房。  該商品房所在樓宇的主體結構為___________結構;建築物地上層數為_______層,地下層數為___________層。  該商品房的用途為___________,層高為___________米。該商品房户型結構為_____房____廳_____廚____衞,封閉式陽台___個,非封閉式陽台____個。  該商品房【合同約定】(適用於預售)【產權登記】(適用於現售)建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與共用房屋分攤建築面積___________平方米。  該商品房面積預測算單位:_____________________________________  註冊地址:___________________________________________________;  營業執照號碼:___________;資質證書號碼:___________________;  法定代表人:__________________;聯繫電話:__________________;  通訊地址:___________________________________________________;  郵編:_______________________________________________________。  

第四條物業管理  物業管____區域業主大會選聘物業管理公司之前,小區(大廈)物業管理服務由甲方選聘物業管理公司提供。甲方應採取符合國務院《物業管理條例》規定的方式和條件選聘物業管理公司,甲方與選聘的物業管理公司簽訂書面的《前期物業服務合同》。  甲方應制定《業主臨時公約》向乙方明示並予以説明,乙方在簽訂本合時,對遵守《業主臨時公約》作出書面承諾。  

第五條基本術語的含義  雙方同意,合同中出現的基本術語作如下理解:  

1、首層:本合同所指首層以經市規劃管理部門批准的設計圖紙的標註為準;  

2、建築面積:房屋外牆(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽台、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20以上(含2.20)的永久性建築;  

3、套內建築面積:套內使用面積、套內牆體面積與套內陽台建築面積之和;  

4、層高:是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。計算建築面積的房屋結構,層高均應在2.20米以上(含2.20米)。  

5、共有建築面積:整棟建築物的建築面積扣除整棟建築物各套(單元)套內建築面積之和,並扣除已作為獨立使用的地下室、車棚、車庫、為多幢服務的警衞室、管理用房、以及人防工程等建築面積,即為整棟建築的共有建築面積,其內容包括:  

(1)電梯井、管道井、樓梯間、垃圾道、變電室、設備間、公共門廳和過道、地下室、值班警衞室以及為整棟服務的公共用房和管理用房的建築面積,以水平投影面積計算;  

(2)套(單元)與公共建築之間的分隔牆以及外牆(包括山牆)水平投影面積一半的建築面積。  

6、已支付房價款:以按揭貸款購房的,該款項不限於乙方自行支付的首期價款,還包括以貸款向甲方支付的款項。  

7、_____________________________________________________________________;  

8、_____________________________________________________________________。  

第六條計價方式、價款、付款  甲方與乙方約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:  

1、該商品房屬【現售】【預售】,按套內建築面積計價,該商品房單價為(___________幣)每平方米元,總金額(___________幣)元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。  公共部位與共用房屋分攤建築面積的建設費用已分攤計入上述套內建築面積銷售單價內,不再另行計價。  

2、商品房屬【現售】【預售】,按【套】【整層】【整幢】出售並計價,總金額(___________幣)___________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。  甲方同意乙方按下列第___種方式按期付款:  

1、一次性付款  總金額(___________幣):___________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。在________年____月____日前支付。  

2、分期付款  

(1)

第一期:自本預售合同簽訂暨網上備案之日起____日內(不超過____日),即________年____月____日之前支付全部房價款的_____%,金額___________幣):___________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。  

(2)

第二期:在________年____月____日前支付全部房價款的_____%,金額(_________幣)_________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。  

(3)

第三期:在________年____月____日前支付全部房價款的____%,金額(________幣)________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。  

(4)

第四期:在________年____月____日前內支付全部房價款的_____%,金額(________幣)________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。  

(5)

第五期:在________年____月____日前支付全部房價款的_____%,金額(________幣)________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。  

3、按揭貸款方式付款  首期款:自本預售合同簽訂暨網上備案之日起____日內(不超過____日),支付全部房價款的_____%,金額(________幣):________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。  除首期款外,剩餘房款金額(________幣)________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。該款應於________年____月____日前申請辦理銀行按揭手續,並按照按揭方式付款。  按揭銀行是_______________________________________________。  委託代理人:______________________________________________;  註冊地址:________________________________________________;  營業執照號碼:____________;資質證書號碼:_______________;  法定代表人:______________;聯繫電話:___________________;  通訊地址:________________________________________________;  郵編:____________________________________________________。  

(1)甲方代理乙方辦理按揭手續  乙方在簽訂本合同並支付首期款後____日內,將申請銀行按揭貸款需由乙方提供的證件資料交付甲方或甲方指定的

第三人。  

(2)乙方自行辦理按揭貸款手續  甲方應在乙方支付首期款後____日內,將乙方申請銀行按揭貸款需由甲方提供的證件資料交付乙方或乙方指定的

第三人。  

4、其它方式:  ___________________________________________________________。  

第七條 付款方式  甲乙雙方同意乙方支付的預售款應專款專用於工程建設,在工程竣工前不得用於其它用途。  為保證預售款專用於工程建設,乙方應將商品房預售款按照《____省商品房預售管理條例》的規定支付至以下商品房預售款監控賬號,接受____市國土資源和房屋管理局的監控。  監控銀行:____________________________________________________;  監控賬號:____________________________________________________。  

第八條 備案確認  【甲方】【乙方】應於本合同網上備案之日起10個工作日內持本合同向____市房地產登記機構申請辦理網上備案的確認手續。  

第九條 逾期付款的違約責任  

1、分期付款  分期付款的,如果乙方未能按照本合同

第六條約定的支付期限將各期房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額0.5的標準支付違約金,並有權解除合同。  

2、一次性付款  一次性付款的,如果乙方未能按照本合同

第六條約定的支付期限將全部房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額0.5的標準支付違約金,並有權解除合同。  

3、按揭付款  乙方以按揭方式購房的,首期款應當按照本合同

第六條約定的支付期限支付至監控賬號;如果乙方未能按照約定期限將首期款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額0.5的標準支付違約金,並有權解除合同。  

第十條交房期限  甲方應當在________年____月____日前將作為本合同標的物的房屋交付乙方使用。  因不可抗力或者當事人在合同中約定的其它原因,需延期交付使用的,甲方應當及時書面告知乙方。  交付後,甲方不得以房屋已交付使用為藉口懈怠其在本合同中應承擔的其它義務,如:辦理產權證的義務等。  

第十一條交房條件  甲方交付的房屋應當符合下列第_____種條件:  

1、該商品房已經有關政府部門辦妥竣工驗收備案手續;  

2、該商品房項目已辦理初始登記手續。  雙方可以在上述條件之外,  

3、另行約定交房條件:___________________________________.  以上交房條件,雙方可以任選其一。  雙方可以就該商品房的裝飾、附屬設備的規格、標準等進行協商,達成的一致意見作為本合同的附件。  

第十二條房屋及有關資料的交接  商品房達到交付使用條件後,甲方應當在合同約定的交付日____日前通知乙方辦理交接手續。乙方應在收到該通知之日起____日內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標誌是_______________。  在雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本合同

第十一條約定的房屋交付條件的證明文件及有關資料,並簽署交接單。所購商品房為住宅的,甲方還須提供《住宅質量保證書》、《住宅使用説明書》和《商品住宅交樓書》。  甲方提供的《住宅質量保證書》、《住宅使用説明書》和《商品住宅交樓書》應不低於建設行政主管部門制定的《住宅質量保證書》、《住宅使用説明書》和《商品住宅交樓書》的最低要求。  如果甲方不出示上述證明文件及有關資料或出示不齊全,乙方有權拒絕接受交付,由此產生的延期交房的責任由甲方承擔。  由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:    _______________________________________________________。  

第十三條延期交房的違約責任  甲方如未能按本合同規定的期限交房,按下列第_____種方式處理:  

1、按逾期時間,分別處理(不作累加):  

(1)逾期不超過____日,自本合同

第十條規定的最後交房期限的第____日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款0.5的違約金,合同繼續履行。  

(2)乙方有權單方面解除合同。如果乙方要求繼續履行的,合同繼續履行,自本合同

第十條規定的最後交房期限的第____日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款0.5的違約金。  

2、  _______________________________________________________。  

第十四條風險責任的轉移  該商品房的風險責任自交付之日起由甲方轉移給乙方。如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續,甲方應當發出書面催告書一次。乙方未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日之第____日起該房屋的風險責任轉移由乙方承擔。  

第十五條面積確認及面積差異處理  根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以套內建築面積(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。  當事人選擇

第六條計價方式2的,不適用本條約定。  合同約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準。  商品房交付後,實測計價面積與合同約定計價面積發生差異,雙方同意按以下第__種方式進行處理:  

1、方式一  

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%),按照合同約定的價格據實結算;  

(2)面積誤差比絕對值超出3%,乙方有權單方面解除合同。  乙方同意繼續履行合同,房屋實際面積大於合同約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方按照約定的價格補足,面積誤差比超出3%部分的房價款由甲方承擔,所有權歸乙方;房屋實際面積小於合同約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款及利息由甲方返還乙方,面積誤差比超過3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。  面積誤差比(實測計價面積-合同約定計價面積)合同約定計價面積100%。  

2、方式二  雙方自行約定如下:  

(1)_______________________________________________;  

(2)_______________________________________________;  

(3)_______________________________________________;  

(4)_______________________________________________。  

第十六條規劃、設計的變更  該商品房預售後,甲方不得未經乙方同意擅自變更該商品房項目的規劃、設計。確需變更的,甲方應徵得乙方同意並報規劃管理部門審核批准。不同意變更的乙方可要求解除買賣合同。甲方應在乙方提出解除合同之日起的____日內退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退款期日同期銀行房地產開發貸款利率計算)。  

第十七條權利瑕疵擔保  甲方應當保證作為本合同標的的`商品房不存在權利瑕疵,即未設定抵押權、租賃權等;無賠償義務,如欠繳税費,出讓金等;也不存在被法院或其它國家機關、機構、部門查封的情況。  若存在權利瑕疵,甲方應在乙方指定的期限內或合理期限內消除瑕疵;超過指定期限或合理期限未消除瑕疵的,乙方有權單方面解除合同。  

第十八條產權登記  雙方同意選擇以下第______方式辦理產權登記:  

1、甲方辦理  甲方應當在商品房交付使用後____日內,向產權登記機關為乙方辦妥產權登記,並將以乙方為產權人的房地產權證交付乙方。  在此場合,乙方應當及時提供產權登記機關要求的需乙方提供的證件資料。  甲方應如實告知乙方為辦理產權登記需要由乙方提供的證件資料。甲方未告知或告知的內容不完備、不準確,致使乙方未能及時提供證件資料的,乙方不承擔責任。  

2、乙方辦理  在甲方辦結初始登記的前提下,乙方自行辦理產權登記的,甲方應在商品房交付使用後____日內將登記機關要求的需甲方提供的證件資料提交乙方。  

第十九條遲延辦理產權登記的違約責任  甲方違反

第十八條的約定的,乙方有權按照下列第__項處理:  

1、乙方單方面解除合同並退房。  

2、乙方不退房的,甲方按自遲延之日起每日已付房價款的______%向乙方支付違約金。  

3、___________________________________________________________。  

第二十條甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任  甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件四)的標準。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第種方式處理:  

1、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價;  

2、___________________________________________________________;  

3、___________________________________________________________。  

第二十一條 乙方單方解除權的行使  乙方行使本合同約定的單方面解除本合同的權利時,應書面通知甲方,甲方應在收到乙方的書面通知之日起____日內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公佈的同期房地產開發貸款利率計算)全部退還乙方,並承擔賠償責任,賠償金額為已支付房價款的____%,在退還房款時一併支付給乙方。  

第二十二條甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾  甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:  

1、___________________________________________________________;  

2、___________________________________________________________;  

3、___________________________________________________________;  

4、___________________________________________________________;  

5、___________________________________________________________。  如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:  

1、___________________________________________________________;  

2、___________________________________________________________;  

3、___________________________________________________________。  

第二十三條保修責任  乙方購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為合同的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起,按照本合同以及《住宅質量保證書》的承諾內容承擔相應的保修責任。  乙方購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。  在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,甲方應當履行保修義務。因不可抗力或者非甲方原因造成的損壞,甲方不承擔責任。  

第二十四條專項維修資金  乙方應當按照有關規定繳納專項維修資金。維修資金屬於業主所有,在簽訂購房合同後繳交,存入房地產行政主管部門目前在銀行設立的專款專户中。  

1、____市老八區(越秀、荔灣、東山、海珠、天河、芳村、白雲、____區)和廣州經濟技術____區設立專款賬户的銀行:中國XX銀行____市北秀支行  

2、____區設立專款賬户的銀行:中國XX銀行____市番禺東興辦事處  

3、____區設立專款賬户的銀行:中國XX銀行股份有限公司  

4、____市設立專款賬户的銀行:中國XX銀行從化支行營業部  

5、增____市設立專款賬户的銀行:中國XX銀行股份有限公司  

第二十五條雙方可以就下列事項約定:  

1、該商品房所在樓宇的屋面經營的,所得收益屬全體業主共同所有;  

2、該商品房所在樓宇的外牆面經營的,所得收益屬全體業主共同所有;  

3、__________________________________________________________。  

4、__________________________________________________________。  

第二十六條乙方使用房屋注意事項  乙方的房屋僅作____________________使用,乙方使用期內不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,乙方在使用期間有權與其它權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施。並按佔地和公共部位與共用房屋分攤面積承擔義務。  甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。  

第二十七條關於通知的約定  本合同要求或允許的通知和通訊,均自收到時起生效。  

第二十八條本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決:  

1、依法向人民法院起訴;  

2、提交_________________仲裁委員會仲裁。  

第二十九條本合同未盡事宜,可由雙方約定後簽訂補充協議作為本合同附件。  

第三十條合同附件與正文具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。  

第三十一條 本合同連同附件共______頁,一式______份;合同持有情況:甲方______份,乙方______份,____市房地產交易所登記所____份。  甲方:________________; 法定代表人:________________  甲方蓋章:        簽名:  乙方:________________(簽名或蓋章)  ________年____月____日簽訂於____市______區  附件

一:房屋平面圖  附件

二:甲方針對該商品房所作的具體説明(含廣告)  附件

三:前期物業管理服務合同  附件

四:裝飾、設備標準  

1、外牆:  

2、內牆:  

3、頂棚:  

4、地面:  

5、門窗:  

6、廚房:  

7、衞生間:  

8、陽台:  

9、電梯:  

10、其它:  附件

五:合同補充協議  更多【廣州商品房買賣合同範本】閲讀:  購房協議書和購房合同  房屋買賣合同簽約  房屋買賣合同協議書  內銷商品房買賣合同  外銷商品房買賣合同  商品房現房買賣合同(經濟適用住房)【廣州商品房買賣合同範本

廣州商品房買賣合同 篇4

甲方(賣方):___________

乙方(買方):___________

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:

第一條甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。

該房屋具體狀況如下:

(一)座落於廣州市________,建築面積________平方米;

(二)該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。

第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條該房屋房價款為人民幣___________元正,¥___________,由乙方在簽訂本合同時一次性付給甲方。

第四條甲、乙雙方定於乙方交付房款後正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。

第五條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已同意將該房屋出售給乙方。

第六條該房屋土地使用權的變更手續可辦理時,甲方應協助乙方辦理(補地價有關手續);在條件允許下,甲方應協助乙方辦理房屋的有關轉名手續。

第七條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日轉移之日起轉移給乙方。

第八條該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,由甲方支付,交付後由乙方自行承擔。

第九條本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

第十條本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。

第十一條甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應協商解決。

協商不成的,提交______市仲裁委員會仲裁。

第十二條本契約一式貳份。

其中甲方留執壹份,乙方留執壹份。

第十三條甲、乙雙方約定補充條款如下:

甲方(簽章):___________

乙方(簽章):___________

身份證號碼:___________

身份證號碼:___________

簽約人:___________

簽約人:___________

聯繫電話:___________

聯繫電話:___________

簽約日期:___________

簽約日期:___________

廣州商品房買賣合同 篇5

甲方(賣方):姓名_____身份證號:__________電話__________地址:__________

乙方(買方):姓名_____身份證號:__________電話__________地址:__________

甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上,就位於_______________房屋(地址暫以甲方所簽定的《商品房買賣合同》為準,以下簡稱該物業)轉讓事宜達成協議如下,並願共同遵守之。

一、物業狀況:

1、甲方承諾已就該物業在杭州銘雅房地產開發有限公司辦理了合法的購買手續,並簽訂了《商品房買賣合同》,合同編號為_____,甲方是該物業的唯一購買人,甲方保證該物業產權清晰、權屬明確,無第三人異議情況出現,且無自身原因辦理不出房產證、土地證、契證的情況出現,否則由甲方承擔違約責任。

2、根據該物業《商品房買賣合同》約定:建築面積為_____平方米。

二、意向內容:

1、甲方同意在取得該物業房產證、土地證契證的條件下,以人民幣__________元整(大寫_____元整)購買該物業,甲方負有出售該物業給乙方的義務,不得將該物業出售與其他方,否則承擔違約責任,向乙方支付違約金人民幣_____元整(大寫__________元整)。

2、乙方同意在甲方取得該物業房產證、土地證、契證的條件下,以人民幣_____元整(大寫__________元整)。的價格購買甲方該物業,否則承擔違約責任,向甲方支付違約金人民幣_____元整(大寫:_____元整)。

3、本意向書確定的房款價格為甲方將此物業售於乙方的最終價格,甲、乙任何一方不得擅自提價、降價,否則視為違約,向守約一方支付違約金人民幣_____元整(大寫:_____元整)。

4、甲,乙雙方於甲方取得該物業之房產三證之日起工作日內簽定正式的《房屋轉讓合同》,雙方應積極辦理該物業之過户手續。

三、甲方權利義務:

1、甲方於收到乙方定金之日將該物業交付乙方。

2、甲方在收到房地產公司提供的辦理房屋三證資料後,應於2個工作日內告知乙方,並去銀行辦理尾款還清事項

四、乙方權利義務:

1、乙方於之日支付定金人民幣_____元整(大寫:_____元整)定金於甲乙雙方簽訂該物業之《房屋子轉讓合同》之日轉為首付款的一部份。

2、乙方於甲乙雙方簽訂該物業之《房屋轉讓合同》之日,向甲方支付首付款人民幣元整(大寫:

_____元整)。餘款人民幣_____元整(大寫:_____元整)辦理銀行商業按揭年。在簽訂本意向書之日支付購房定金人民幣_____元整(大寫:__________元整)於甲方。

五、違約責任:

1、如甲方在簽定該物業之《房屋轉讓合同》之前違約不賣的,則甲方需向乙方雙倍返還定金人民幣_____元整(大寫:_____元整),並賠償乙方對該物業所投入的裝修費用以及損失。如乙方在簽定物業之《房屋轉讓合同》之前違約不買的,則乙方定金由甲方沒收不予返還,甲方無須就乙方對該物業所投入的裝修費用及損失予以賠償。

2、如該物業因甲方自身原因導致該物業之房產三證不能過户至乙方名下的,則甲方應承擔違約責任,甲方須向乙方支付違約金人民幣_____元整(大寫:_____元整)。

六、其他約定:

1、甲、乙雙方各自承擔在辦理該物業的過户手續中產生的税費。

2、乙方願意承擔該物業的物業維修基金及物業管理費。

3、該物業所有真實情況,甲、乙雙方已清楚明確,風險預見。

4、雙方在履行本協議過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的向法院提起訴訟。

5、本意向書一式二份,甲、乙雙方各執一份。

甲方:_______________乙方:_______________

代理人:_______________代理人:_______________

日期:_______________日期:_______________

廣州商品房買賣合同 篇6

出賣人(以下簡稱甲方)_____________________

法定代表人:_________________________________聯繫電話:___________________________________

註冊地址:___________________________________郵政編碼:___________________________________

營業執照號碼:_______________________________開户行:_____________________________________

帳號:_______________________________________

委託代理人(房地產經紀機構)_______________

法定代表人:_________________________________聯繫電話:___________________________________

註冊地址:___________________________________郵政編碼:___________________________________

營業執照號碼:_______________________________房地產經紀機構資格證書編號:_________________

開户行:_____________________________________帳號:_______________________________________

買受人(以下簡稱乙方)_____________________

國籍/法定代表人:____________________________身份證(護照)/營業執照號碼:________________

地址:_______________________________________郵政編碼:___________________________________

聯繫電話:___________________________________委託代理人:________________________________

國籍/法定代表人:____________________________身份證(護照)/營業執照號碼:________________

地址:_______________________________________

郵政編碼:___________________________________聯繫電話:___________________________________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《天津市商品房管理條例》、《天津市房屋權屬登記條例》等有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:

第一條商品房情況

該商品房銷售許可證號:____________________________

商品房座落:_______區、縣_______路、道、街______________.設計用途_______,建築結構_______,建築層數為_______層。建築面積

_______平方米,其中:套內建築面積_______平方米,公共部位分攤建築面積_______平方米。

商品房平面圖見附件一,商品房抵押、租賃等情況見附件二。

商品房土地來源為:_______.以出讓方式取得土地使用權的,土地使用年限為_______年,自_______年_______月_____日至______年_______月_______日止。

第二條商品房價款

商品房銷售按建築面積計算,每平方米價格為_______元(幣種:_______),價款為___________________元(幣種:_______),計_____________________(大寫)

第三條商品房交付及交付日期

商品房竣工,經驗收合格後,方可交付;未經驗收或驗收不合格的,不得交付。

甲方於_______年_______月_______日前,將符合上述條件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力,不能履行合同的,按下列第____種方式處理:

1.變更合同。

2.解除合同。

3._____________________

第四條乙方付款形式及付款時間

雙方約定,乙方按下列第_______種形式付款:

1.一次性付款。

2.分期付款。

3.其他方式。

第五條甲方逾期交付商品房的處理

除遇不可抗力外,甲方如未按本合同第三條約定日期交付商品房,逾期在_______日內的,乙方有權向甲方追究已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。

如超過上述約定期限的,乙方有權按照下列第_______種約定,追究甲方違約責任:

1.合同繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的_______‰。向乙方支付違約金。

2.同約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的_______‰。向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應承擔賠償責任。

3._________________________________________________

第六條乙方逾期付款的處理

乙方如未按本合同第四條規定的時間付款,逾期在_______日內的,甲方有權追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。

如超過上述約定期限的,甲方有權按照下列第_______種約定,追究乙方違約責任:

1.合同繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息,利息自合同約定的應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應每日按商品房價款的_______‰。向甲方支付違約金。

2.解除合同。乙方應每日按商品房價款的_______‰。向甲方支付違約金。

3._________________________________________________

第七條商品房建築面積與銷售建築面積差異的處理

商品房建築面積以房屋所有權證記載面積為法定依據。商品房建築面積與甲方銷售建築面積差異不超過±3%(包括±3%)的,每平方米價格保持不變,商品房價款按商品房建築面積與銷售建築面積的差異多退少補。面積差異超過±3%的,雙方約定如下:

第八條商品房質量及保修責任

甲方交付的商品房的質量和設備等應符合國家有關規定和甲方的(見附件三),未達到國家規定標準和的,甲方應承擔責任。

在乙方正常使用情況下,甲方應按照《天津市商品住宅質量保證書》的規定履行保修責任。因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔責任。

第九條商品房配套設施運行的約定

下列配套設施運行日期約定如下:

1.上水:_______________________________________________________________

2.下水:_______________________________________________________________

3.供電:______________________________________________________________

4.燃氣:(氣源種類)_________________________________________________

5.暖氣:_______________________________________________________________

6._______________________________________________________________

上述配套設施未按約定日期運行的,甲方應在_______日內採取補救措施,並賠償乙方損失;超過上述約定期限的,甲方應賠償損失,並且每項還應按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。

第十條商品房設計變更的約定

甲方未徵得乙方同意,不得擅自變更商品房的房屋設計和環境佈局(見附件四)確需變更的,甲方應自設計變更方案確定之日起日內與乙方協商。

乙方同意變更的,雙方訂立補充合同。

乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權解除合同。解除合同的,甲方應退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。

第十一條商品房交接

商品房交付時,甲方應書面通知乙方辦理商品房交接手續,提供《天津市商品住宅質量保證書》和《天津市商品住宅使用説明書》,交接房屋鑰匙。

第十二條商品房權屬登記

雙方約定,在下列第_______種期限內,辦結房屋權屬登記:

1.自初始登記完畢之日起_______日。

2.訂立本合同時,房屋尚未建成的,自房屋交付使用之日起90日;訂立合同時,房屋已竣工的,自合同訂立之日起90日。

3._________________________________________________

由於甲方的原因,未能在上述期限內辦結房屋權屬登記的,按下列第_______種約定處理:

1.合同繼續履行。甲方應按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。

2.解除合同。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房價款的_______%向乙方支付違約金。

3.______________________________________________________________________

第十三條前期物業管理

甲方已向乙方明示已經備案的《天津市前期物業管理服務合同》及《業主公約》,乙方對該合同及公約相關內容予以書面確認,並遵守。

第十四條權屬糾紛和債權債務糾紛的約定

甲方保證在交付商品房時,無權屬糾紛和債權債務糾紛。如存在權屬糾紛和債權債務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第十五條爭議處理

本合同發生爭議,甲乙雙方應協商解決。協商不成時,按下列第_______種方式處理:

1.向______________仲裁委員會申請仲裁;

2.向人民法院提起訴訟。

第十六條合同附件

本合同未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充合同(見附件五)

附件一至附件五均為本合同不可分割的部分,具有同等效力。

第十七條合同份數

本合同連同附件共_______頁,一式五份,甲、乙雙方各執一份,備案機關存留一份,其他二份備用,具有同等效力。

第十八條合同生效

本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的,從其約定。

甲方:_____________________乙方:____________________

_______年_______月_______日_______年_______月______日

委託代理人:______________委託代理人:______________

_______年_______月_______日_______年_______月______日

廣州商品房買賣合同 篇7

甲方(賣方):

乙方(買方):

甲乙雙方經充分協商同意,甲方自願將柏林第二生活區 號樓 單元 室,賣給乙方( ),為了順利履行協議,約束各自的行為特定以下條款,甲乙雙方認真執行。

一、甲方所賣樓房(乙方所買樓房),地處柏林莊村東,柏林第二生活區 號樓 室,(門),該樓房一廳,建築面積 平方米,地下室約 平方米,與 室配套,其水電暖及太陽能熱水器等設施完好。

二、該樓房總售價為人民幣 元,大寫: 甲方將樓房鑰匙交給乙方時,乙方將樓款 元,大寫:全部付清。

三、房產證待本村統一辦理時,由甲方或直系親屬無償協助辦理,如甲方或直系親屬不協助辦理房產證及其他過户法定手續,甲方將按房價的30%向乙方賠償,辦證的一切費用由乙方負擔。

四、乙方若干年後交易或處置該房產,甲方必須無償協助更名,且不參與回購等事宜。

五、甲乙雙方不得以任何理由反悔交易的該房產所有權,甲乙雙方如有一方反悔,必須向對方支付賠償售房款的雙倍作為違約金。

六、柏林莊村對老宅院所兑換該樓房對股民的一切優惠待遇歸甲方所有,即日起對今後該房產的拆遷補償等事項歸乙方所有。

七、甲方確保協議簽訂前上述房產權歸屬清楚,如若發生於該房產有關的產權糾紛或債權債務等,概由甲方全權負責,若發生損害到乙方利益的,甲方須向乙方協商補償。協議生效後,該房產發生的債權債務由乙方自負。

八、本協議經甲乙雙方及中證人簽字後生效,按有關政策及規定協議生效後所售樓房的產權歸乙方所有(使用權、繼承權、買賣權等),與甲方無任何糾紛。

九、未盡事宜雙方協商解決。

十、本協議一式三份,甲、乙雙方、中證人各執一份。

甲方(賣方)簽字:

乙方(買方)簽字:

身份證號:

身份證號:

中證人簽字:

年 月 日

廣州商品房買賣合同 篇8

甲方(賣方):

乙方(賣方):

甲乙雙方就房屋買賣事宜,經協商一致,自願達成如下協議。

一、轉讓房屋

甲方自願將坐落於 房屋出售給乙方,房屋所有權證證號為: ,共有權證號: ,產權面積為: 平方米,使用性質為: ,國有土地使用證號為: ,乙方對該房屋充分了解後願意購買。該房屋轉讓時所佔有的土地使用權一併轉讓。

二、轉讓價格

經過甲、乙雙方議定,上述房屋轉讓成交價為人民幣(大寫) ,人民幣(小寫) 元(含經濟適用住房補貼 萬元整,《長沙市經濟適用住房貨幣補貼發放憑證》編號: )。

三、税費繳納

甲、乙雙方約定在房屋所有權轉移登記過程中所繳納的税費由 承擔。

四、付款方式

雙方約定,房屋所有權轉移的全額價款按下列第 種方式付款。

1、一次性付款

應於本合同簽訂之日起 日內一次性支付。

2、分期付款

(1)第一期

(2)第二期

(3)第三期

3、銀行按揭付款

應於本合同簽訂之日起 日內支付首期房款人民幣 元,餘款 元在 日內由買方向銀行申請以按揭方式付清,如未能付清,則本合同自動終止。

五、交付

甲乙雙方應於房屋所有權轉移登記完成之日起 日內將轉讓房屋交付給乙方,並將與轉讓房屋有關的權利憑證同時交付。甲方保證所轉讓的房屋權屬明晰,沒有房屋所有權轉移登記的法律保障。否則,由此產生的法律責任由甲方承擔。

六、違約責任

任何一方違反本合同約定,均構成違約。違約方應依本合同的約定向守約方承擔違約責任。

七、爭議的解決

買賣雙方因履行本合同發生糾紛,應儘量協商解決。協商不成的,通過訴訟方式解決。

八、合同的保存

本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份,長沙市房屋產權登記機構存檔一份。

九、補充條款

甲 方(簽章):

乙 方(簽章):

年月日

廣州商品房買賣合同 篇9

甲方:________________________

乙方:________________________

甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜,經洽商簽訂合同條款如下,以便共同遵守。

一、乙方向甲方購買坐落在度假村組團內樓房棟。建築面積為平方米。其面積以《建築面積計算規則》為準。

二、商品房售價為人民幣元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用,但不包括建築税和公證費。

三、付款辦法

預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%,計人民幣元(其中10%為定金)。待房屋建築工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建築税款由甲方代收代繳。

四、交房時間

甲方應於年月將驗收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方交接房通知後的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委託甲方代管,並付甲方代管費(按房價的萬分之一/日計取)。

六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規定,對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年,水電保修半年,暖氣保修一個採暖期)。

七、違約責任

1.本合同生效後,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應雙倍退還定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。

八、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。

九、乙方對所購房屋享有所有權,但必須遵守國家有關房屋管理規定及度假村管理辦法。

十、甲乙雙方如在執行本合同過程中發生爭執,應首先通過友好協商解決;如雙方不能達成一致意見時,應提交仲裁委員會進行仲裁。

十一、本合同一式九份,正本兩份,雙方各執一份;副本六份,雙方各執三份。正副兩本具有同等法律約束力。

十二、本合同經雙方簽字蓋章並公證後生效。本合同未盡事宜由雙方另行協商。

十三、本合同附件

1.房屋平面位置及佔用土地範圍圖

2.度假村別墅暫行管理方法

廣州商品房買賣合同 篇10

出賣人:成都忠捷臵業有限公司

買受人:徐俐身份證號:

鑑於買、賣雙方已於20_年x月9日簽定《商品房買賣(預售)合同》(以下簡稱“主合同”),為進一步明確雙方的權利義務關係,特作如下補充約定。本補充協議與主合同一樣對雙方當事人具有同等的法律約束力,前述合同與本補充協議有牴觸之處,以本補充協議為準。

第一條買賣雙方同意對主合同第五條補充約定如下:

買受人選擇下列第一種付款方式。

一、買受人採用一次性付款方式支付房價款:

買受人於本補充協議簽訂的同時(即20_年4月16日之前)向出賣人一次性付清購房款,本補充協議約定房價總款為1155360元(大寫:壹佰壹拾伍萬伍仟叁佰陸拾零元整,含已付認購定金伍元)。

二、買受人採用銀行按揭貸款付款方式支付房價款:

1、買受人於本補充協議簽訂時一次性向出賣人支付按揭購房的首付款人民幣:×佰×拾×萬×仟×佰×拾×元整(含已付認購定金×元),餘款:×佰×拾×萬×仟元,買受人以向銀行申請按揭貸款的方式進行支付。

2、按揭實施辦法及相關責任:

1)買受人須於主合同簽訂後3日內(即20_年4月12日前)自行按照按揭銀行的要求,將辦理按揭手續所需的相關文件交到按揭銀行,用於向銀行申請按揭貸款。買受人應無條件地配合銀行等相關單位辦理按揭手續;

2)買受人在簽訂主合同以及本補充協議時,已經充分了解到個人住房按揭貸款的辦理條件和程序,並同意根據所購房屋等實際情況,如實填寫《個人住房按揭貸款書》。

若買受人在本協議簽訂之日起15日內仍未辦理完畢按揭貸款手續的(以與按揭貸款銀行簽署《個人住房按揭貸款合同》為準),則視為買受人違約,此種情況下,出賣人有權在書面告知買受人的情況下行使合同解除權,買受人應向出賣人支付合同約定總購房款5%的違約金。買受人應當承擔的違

約金由出賣人從買受人已經支付的購房首付款中直接扣除;買受人已支付的購房首付款扣除買受人應承擔的違約金後剩餘部分,由出賣人無息退還給買受人;

3)買受人向銀行申請按揭貸款金額及年限以銀行最終批覆為準。如銀行批准的貸款金額與買受人申請的金額不一致,則兩者之間的差額作為買受人應當另行支付的首付款,並由買受人在銀行批覆貸款額度確定之日起7日內付清,買受人逾期付清,則視為買受人違約,出賣人有權行使合同解除權,買受人應向出賣人支付合同約定總購房款5%的違約金。

買受人應當承擔的違約金由出賣人從買受人已經支付的購房首付款中直接扣除;買受人已支付的購房首付款扣除買受人應承擔的違約金後剩餘部分,由出賣人無息退還給買受人。

第二條關於房屋交付事項的補充約定:

1、有下列情形之一的,出賣人有權抗辯買受人提出的依照主合同約定的時間交付房屋的請求,直至買受人履行了相應的義務:

1)買受人未付清主合同及本補充協議約定的應付款或應承擔的違約金;

2)買受人未與出賣人辦理完畢房屋面積補差(合同約定面積與產權登記面積之間的誤差)協議的簽訂及房款找補手續之前;

3)按揭付款的買受人未向出賣人提交代辦權屬證書的資料和費用的。

2、主合同及本補充協議簽署後,因不可抗力、政府行為(包括但不限於政府行政命令、國家法律法規、政府政策變更等)、項目施工片區停水、停電等因素造成逾期交房的,出賣人可據實延期交房而不承擔逾期交房違約責任;

3、房屋達到主合同約定的交付使用條件時,無論買受人是否接到出賣人發出的書面交房通知,買受人均應按主合同約定的交房期限前往辦理房屋交接手續。出賣人對房屋交付日期另作通知的,則按出賣人發出的書面交房通知規定的日期辦理房屋交接手續。

買受人逾期不到指定地點接房並辦理房屋交接手續,或逾期未簽署房屋交接清單的,其責任由買受人自行承擔,出賣人不承擔任何責任,雙方均同意以主合同約定的交付期限的最後一天作為該房屋實際交付時間,房屋的毀損、滅失風險及應繳納的物業管理費用自房屋交付之日起由買受人承擔。

由於買受人過錯,未能按期交付,應視為出賣人已按時交付,房屋的保修期開始計算,與商品房有關的包括但不限於物業管理費、水電費、維修資金、全部税費及風險即由買受人承擔。買受人如果購買的是現房,則應在合同約定的交付期限內自行向出賣人領取房屋交付通知;

4、房屋交付時,應由買受人本人自行辦理房屋交付手續。若買受人本人確實無法在主合同約

定的交付期限屆滿之前辦理房屋交付手續時,可以公證委託的方式委託代理人代理履行房屋的交付手續,委託代理應具備代理的法定要件外,於主合同約定的交付期限屆滿前向出賣人提交公證書;

5、房屋交付時,買受人應按成都市有關規定將所購商品房的首次專項維修資金交由出賣人代收代繳至房產管理部門指定專户管理銀行,買受人所購房屋的專項維修資金以政府規定的標準為準;如因買受人原因導致未按時交納上述費用的,買受人應每日向出賣人支付合同約定的房屋總價款的萬分之五作為違約金;同時出賣人不承擔逾期辦理房屋權屬證書的責任;

6、買受人按照主合同對房屋用途的約定使用房屋,不做商業、辦公使用或出租給他人做商業、辦公使用;

7、出賣人有權將主合同附件六中約定的裝飾、設備更換為同檔次的裝飾、設備,並不視為違約,無需承擔違約責任。

第三條買賣雙方同意對主合同第十三條補充約定如下:

1)面積誤差比絕對值在3%以內(含本數)的,據實結算房款;

2)面積誤差比絕對值超過3%(不含本數)時,買受人不退房。實測套內建築面積大於合同約定套內建築面積時,面積誤差比3%以內(含本數)部分的房價款由買受人補足;超過3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。實測套內建築面積小於合同約定套內建築面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含本數)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超過3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人;

3)面積誤差比=(實測套內建築面積-合同約定套內建築面積)÷合同約定套內建築面積×100%。

第四條關於附帶花園或露台的約定:

1、買受人同意:買受人所購房屋建築區劃範圍內,與底層房屋直接毗連的花園或露台使用權由出賣人統一分割,並授權相應的底層房屋買受人專有使用,非該相應底層房屋買受人自願不可撤銷的放棄對該部分綠地的共有使用權;

2、買受人同意:買受人所購房屋所在樓宇附帶有屋頂花園或露台的,由出賣人統一分割,並授權購買該房屋的買受人專有使用,對出賣人統一分割,非該頂層房屋買受人自願不可撤銷的放棄對該部分的使用權,不得主張任何權益;

3、買受人同意:購買附帶花園或露台的房屋的買受人必須為公共維修提供方便並遵守物業管理的相關管理規定,並不得改變和損害花園或露台的隔離方式及其內設臵和相關的公共設施,不得改變花園或露台用途,不得建造構築物;

4、上述附帶花園或露台的大致位臵和形狀、範圍、面積,由出賣人在銷售時展示給享有專有使用權的買受人,但其實際的位臵、形狀、範圍、面積可由出賣人根據修建地點的具體情況加以確定,買受人不得因實際狀況與展示不一致而提出任何異議或者要求出賣人賠償。

第五條買受人委託出賣人辦理本補充協議項下商品房房屋產權證的,買受人須全力配合_事宜並向出賣人出具委託手續,在出賣人向其交付本補充協議項下的商品房時,須向出賣人支付按國家規定應由買受人承擔的辦理房屋產權證所需各種税、費並提交相關全部資料。

出賣人應在商品房所在項目所有物業的房屋產權證辦理完畢之日起2年內協助買受人辦理分户《國有土地使用證》,並將需由出賣人提供的資料交國土管理部門。如因買受人原因導致未在上述期限內向出賣人支付上述費用並提交相關資料,由此導致權證辦理延遲的責任由買受人自行承擔,買受人同時應賠償因此給出賣人造成的損失。

第六條雙方約定主合同及其附件、本補充協議之外的任何文件或資料均不對買賣雙方具備約束力,也不作為雙方交房、驗收、退房等事項的標準及條件,其內容僅供參考。

第七條買賣雙方在主合同及本補充協議履行過程中,如無任何約定或法定的解除條件下單方面要求解除主合同及本補充協議的,均視為違約,違約方按合同約定的購房總款的15%向守約方支付違約金後方可解除主合同及本補充協議。買、賣雙方行使合同解除權並導致主合同及本補充協議解除的,自解除之日起5日內買受人應協助出賣人到房管局辦理買賣合同備案登記的撤銷手續,否則出賣人有權拒絕退還買受人購房款。

第八條買賣雙方中的任何一方均應本着誠實信用原則來對待相對人在履行合同時的通知、告知事項,如因重大事項需履行書面通知義務的,則應按照雙方在合同中約定的通訊地址以特快專遞的形式通知相對人,寄發特快專遞的一方在郵局寄發通知或告知內容時的相關憑證可以作為履行通知義務的依據。在成都市市內,寄發特快專遞後的第3日視為送達日;在成都市以外的中華人民共和國境內,寄發特快專遞後的第5日視為送達日,否則相對人因無法盡到通知義務的後果應由過錯人自行承擔。

第九條在本協議簽訂後,買賣雙方中的任何一方因住所地、電話等通信及通訊聯繫方式發生變化的,均應以書面方式2日內告知對方。否則相對人因無法盡到通知義務的後果應由過錯人自行承擔。

第十條出賣人在本補充協議簽訂之前已向買受人明示《商品房銷售管理辦法》、《商品房買賣(預售)合同示範文本》、《城市商品房預售管理辦法》、預售許可證(或者城市房屋權屬證書)、國有土地使用證等相關證件及文件,買受人已瞭解並知悉上述法律法規、示範文本和證件所表明的內容,出賣人還在簽訂本補充協議前,向買受人明示了《極地海洋世界住宅板塊臨時管理規約》和《前期物業服務合同》並予以了説明,買受人在此遵守該《極地海洋世界住宅板塊臨時管理規約》和《前期物業服務合同》。

第十一條出賣人已對《商品房買賣(預售)合同》及本協議中所有作黑體字標識的條款對買受人進行了充分説明,並對其他條款根據買受人的重述進行了説明,買受人在此無異議。

第十二條本協議自雙方簽字之日起生效。

出賣人:買受人:

授權代表:委託代理人:

廣州商品房買賣合同 篇11

原告:天津市x房地產開發有限公司

住所:天津

負責人: 職務:董事長

被告:天津市yyyyyyyyyy置業有限公司

住所:天津,郵編

負責人: 電話:

被告:zzzzzzzzz公司

住所:天津市

負責人: 電話:

訴訟請求:

1、 被告天津市yyyyyyyyyy置業有限公司立即為原告辦理商品房買賣合同登記備案手續、房屋產權登記手續;

2、 被告天津市yyyyyyyyyy置業有限公司向原告支付從20xx年x月xx日至房屋產權登記手續辦理完畢之日的違約金,支付標準為總房款的10%/年(按約定),二被告承擔連帶責任;

3、訴訟費用由二被告承擔;

事實和理由:

20xx年x月x日,原告和被告天津市yyyyyyyyyy置業有限公司(下稱“yyyyyyyyyy置業”)簽署四份《天津市商品房買賣合同》,購買天津市樓底商四套,合同編號分別為(以下統稱“購房合同”),同日,原告和二被告共同簽署《商品房買賣合同補充協議》,約定買賣雙方違約責任,並由被告zzzzzzzzz公司為被告yyyyyyyyyy置業提供連帶保證責任。

20xx年x月x日,原告按照約定將總房款x萬元支付被告,但被告yyyyyyyyyy置業至今沒有給原告辦理合同登記備案手續、房屋產權登記手續。20xx年x月xx日,原告和被告yyyyyyyyyy置業簽訂《補充協議》進一步明確被告yyyyyyyyyy置業的違約事實和違約責任,被告yyyyyyyyyy置業應當賠償原告因此遭受的經濟損失和權益,直至房屋所有權登記手續辦理完畢。

以上事實,有購房合同、《商品房買賣合同補充協議》、《預售款專用收據》、《補充協議》等證據予以證明。根據我國《民法通則》及《合同法》等相關法律規定,原告依法被告履行合同義務,並承擔違約責任。請求貴院查明事實,判如所請。

此致

天津市x人民法院

具狀人:

年 月 日

廣州商品房買賣合同 篇12

原告: ,女 , 族, 年 月 日生, 人, 住 

被告:

法定代表人: ,聯繫電話: 

訴訟請求:

1、請求依法判令被告退還所購商品房的所有款項及支付逾期交房違約金24,860元(20xx年4月1日至20xx年2月28日,共700天);

2、訴訟費由被告承擔。

事實和理由:

原、被告於20xx年7月28日簽訂《商品房買賣合同》(以下簡稱:《合同》),購買被告開發的位於 的商品房,原告一次性交納購房款355,143元。

《合同》“第八條 交付期限”(詳見《合同》第__頁)約定:“出

賣人應當在20xx年3月31日前,……商品房交付買受人使用”。至20xx年2月28日,原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續的書面通知。

鑑於以上事實,被告逾期交房700天(自20xx年4月1日至20xx

年2月28日止),依據《合同》“第九條 出賣人逾期交房的違約責任”(詳見《合同》第____頁)約定:“……自合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一的違約金”。故被告應支付原告逾期交房違約金24,860元。

原告為維護其合法權益訴至貴院,望貴院判如所請。

此致

_______________區人民法院

具狀人:

年 月 日

需準備的立案材料:

1、 起訴狀2份

2、 原告身份證複印件1份

3、 被告工商查詢卡1張(如法院要求,到薩爾圖工商局打印)

4、 商品房買賣合同複印件1份

5、 交納購房款票據1份

6、 訴訟費421.5元,可能還有其它訴訟費50元。

務必於20xx年3月31日前立案交費。

廣州商品房買賣合同 篇13

合同雙方當事人:

出售方(甲方):

註冊地址:

營業執照註冊號:

法定代表人: 聯繫電話:

認購方(乙方): 身份證號碼(或營業執照號): 地址: 電話:

甲、乙雙方本着誠實信用、互惠互利的原則,就乙方受讓甲方鋪位產權有關事宜,經友好協商,達成如下協議以便共同遵守:

1. 轉讓鋪位基本情況

1.1. 地址:位於 聚福現代商業中心(項目推廣名)

【區】 【層】 【號】鋪位(以下稱“該鋪位”,

1.2. 該鋪位建築面積共 平方米,(其中套內建築面積平方米,分攤建築面積 平方米,層高 米。(以上面積均以《房地產權證》登記的面積為準);

1.3. 聚福現代商業中心(項目推廣名)甲方已於 年 月 日申請產權登記,並領取了《房地產權證》,證號為 。乙方所購買的商鋪可辦理分證登記手續;

1.4. 乙方對甲方擬轉讓的商鋪的現狀已充分了解,並願意購買該商鋪。

2. 購買價款及付款方式

2.1. 雙方約定該鋪位之計價面積以建築面積為標準,該鋪位之轉讓單價為每平方米人民幣 元(¥ 元);總價為人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ 元)。

2.2. 付款方式(在以下方式中以“√”選擇其中一種): □ 一次性付款乙方須於 年 月 日前將房款一次性支付完畢; □ 免息分期付款

(1)首期轉讓款:轉讓價 50 %,即¥ 元,乙方須於 年 月 日前支付;

(2)二期轉讓款:轉讓價 50 %,即¥ 元,二期轉讓款必須在首期轉讓款支付後15日內一次性支付。

甲方銷售商鋪收款銀行帳户如下:

户 名:

開户行:

帳 號:

3. 交鋪時間

3.1. 乙方將所有房款付清給甲方之日視為該商鋪交付之日;

3.2. 自該商鋪交付之日起30天后起計,甲方應按《委託經營管理協議》的約定向乙方支付租金收益;

3.3. 該商鋪的風險責任自交付之日起轉移給乙方。

4. 登記過户手續辦理

4.1. 本合同簽訂之日起九個月內,甲、乙雙方應攜帶有關資料到東莞市房產管理局辦理過户分證手續。

4.2. 自辦理過户分證手續之日起180天內,甲方應將辦理過户後的《房地產權證》交付給乙方。

5. 面積確認及面積差異處理

5.1. 根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以建築面積為依據進行面積確認及面積差異處理;

5.2. 合同約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準,並按照合同第1.2條及第2.1條約定據實計價結算。

6. 鋪位管理及委託經營

6.1. 甲方負責該鋪位之統一規劃,樹立市場形象,提供商業信息諮詢及承擔鋪位的物業管理職能;

6.2. 該鋪位轉讓時,乙方需按《委託經營管理協議》的約定將該鋪位委託給甲方或甲方指定的公司實行統一管理,統一招租,整體規劃經營。

7. 税務承擔

經雙方協商同意按第 種方法處理:

7.1. 辦理上述房地產過户所需繳納的税、費,由甲、乙雙方按規定各自負責。

8. 雙方權利義務

8.1. 甲方權利義務

8.1.1. 有權按時足額收取轉讓價款;

8.1.2. 應當按時將符合約定之該鋪位交付給乙方;

8.1.3. 對該項目提供有償的物業管理服務。

8.2. 乙方權利義務

8.2.1. 有權按時接收該鋪位;

8.2.2. 應當按時足額支付該鋪位之轉讓價款;

8.2.3. 委託期滿後,如乙方需要改變商鋪的經營範圍,需經聚福現代商業中心的全體業主半數以上同意;如乙方不同意甲方之統一經營管理,甲方在同等條件下有權優先購買該鋪位。

8.2.4. 向甲方交付相關的物業管理費用。

9. 合同的變更和解除

發生下列情況之一時,可變更或解除合同,但雙方必須就此簽署書面變更或解除合同:

9.1. 由於不可抗力或由於一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本合同無法履行;

9.2. 由於一方或雙方違約,嚴重影響了守約方的經濟利益,使合同履行成為不必要;

9.3. 情況發生變化,經雙方協商同意變更或解除合同。

10. 回購條款

10.1. 乙方在本合同簽署並支付清轉讓價款十二個月後,三十六個月內可要求甲方以本合同價款回購,而甲方不得推諉,但由此產生的所有相關税、費概由乙方承擔。

11. 違約責任

11.1. 甲方應在悔約之日起七天內將所收定金及購房款退還給乙方,另按房款的30%賠償給乙方;

11.2. 甲方逾期辦證時,每逾期一日,按乙方已付款的日萬分之三計付滯納金給乙方;逾期超過180日時,乙方有權解除本合同,解除本合同時,甲方除應付滯納金外,還應按乙方已付款的30%支付賠償金給乙方;

11.3. 乙方決定中途不買時,作乙方悔約處理,本合同即告解除,乙方所交定金及房款,甲方不予退回;

11.4. 乙方逾期支付購房款時,每逾期一日,乙方按應付未付款的日萬分之三支付滯納金給甲方;逾期超過180日,甲方有權解除本合同,解除本合同時,乙方除應付滯納金外,還應按房款的30%支付賠償金給甲方。違約金可由甲方在乙方已付房款中扣除。

12. 不可抗力

12.1. 雙方對不可抗力且自身無過失造成延誤或不能履行合同義務均不負責任。

13. 法律適用及管轄

13.1. 本合同之簽署及履行,均適用中華人民共和國之法律(包括法規,司法解釋等廣義上之法律)。

14. 爭議的解決

14.1. 本合同履行過程中如有爭議,雙方應友好協商解決; 14.2. 如果協商不成,任何一方均向東莞市的人民法院起訴。

15. 通知

15.1. 本合同項下之一切通知、請求、要求或其他函件均應採取書面形式,上述通知,請求或其他函件在發出方按本合同所列之聯繫資料發出掛信後生效;

15.2. 任何一方均可改變其地址或電話,傳真號碼,但須按本合同允許之方式告知對方更改情況。

16. 其他

16.1. 本合同未盡事宜,由雙方另行協商簽署補充協議進行約定,補充協議為本合同有效組成部分,與本合同具有同等法律效力;

16.2. 本合同一式四份,甲方執兩份,見證單位、乙方各執一份,均具同等法律效力;

16.3. 本合同由雙方共同簽署並經見證後生效;

16.4. 以下附件作為合同的一部份,與本合同同時生效。 附件一:甲方《營業執照》複印件;

甲方:(蓋章)

法定代表人:

鑑約日期: 年 月 日

簽約地點:

乙方(簽名/蓋章): 身份證號碼(或營業執照號): 簽約日期: 年 月 日

簽約地點:

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/zulin/dq6o8q.html
專題