商品房裝修設計合同（通用3篇）

商品房裝修設計合同 篇1

商品房裝修設計合同

甲方：_________________________ 乙方：_________________________

地址：_________________________ 地址：_________________________

電話：_________________________ 電話：_________________________

一、甲方將位於 工程委託乙方設計師進行裝修設計，並委託 全權負責在設計過程中與乙方溝通的所有事宜，且甲方委託人的簽字具有法律效力，企行為代表甲方，後果歸甲方承擔。若在雙方履行合同過程中，對乙方提供的設計方案出現甲方委託人認可、甲方不認可的情況，則由甲方承擔由此產生的一切費用。

二、設計製作費用

設計費按套內面積計費(含內牆面積半) 元/ m2交納，經確定甲方房屋套內面積為 m2(套內面積不足100平方，按100平方起計費)，設計費為人民幣(大寫) 元(￥ )。

三、合同內容及要求

甲、乙雙方在簽署合同後，乙方日按要求提供全房設計效果圖和設計標準施工圖。乙方提供的全房設計標準施工圖包括：平面佈置圖、頂面佈置圖、原始結構圖、水電示意圖、立面施工圖、局部大樣圖。甲方第一次審圖後，在《黑白CAD施工圖》確認簽字確認。乙方提供在電腦中的效果圖，甲方有權對乙方交付的方案要求乙方設計師進行解釋和修改。

四、效果圖確認後，甲方在乙方的《效果圖製作客户回執單》上簽字認可。甲方不予確認的，乙方應按甲方要求修改，直到甲方確認為止。雙方確定設計效果圖定位設計風格後乙方按照確定風格出施工圖，甲方看過全房設計標準施工圖後，如確定全房設計標準施工圖，則在施工圖“客户認可”那一欄簽字、註明看圖時間。

本條所述的全房設計圖包括：

1.設計效果圖;

2.詳盡的標準施工圖;

3.家庭裝修裝飾施工安裝所用的部分實體材料或實體物料圖片

五、乙方應按國家技術規範、設計規範及甲方提出的要求進行設計，提交質量合格的設計圖紙，乙方對設計圖紙的遺漏或錯誤負責修改或補充。

六、甲方對設計方案確認並在A3黑白施工圖中“效果圖、施工圖客户認可”一欄處簽字，表示甲方認可乙方提供的設計方案。本合同的有效期為6個月，自本合同簽字之日起計算。6個月後，乙方本合同約定的責任(義務)自然終止。若甲方此時需乙方繼續服務，則雙方另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)。

七、付款方式：

1、甲方需在合同簽訂後一週內付委託設計與製作總費用的30%即人民幣 ￥ 元。

2、乙方將設計製作印刷品交付甲方時，甲方需向乙方支付合同餘款，即人民幣￥ 元整。

七、知識產權約定：

1、甲方在未付清所有委託設計製作費用之前，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利。

2、甲方將委託設計製作的所有費用結算完畢後，甲方擁有作品的所有權、使用權和修改權。

八、雙方的權利、義務：

甲方權利：

1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方思想內涵。

2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見;

3、甲方在付清所有設計費用後享有設計作品的所有權、使用權和修改權;

甲方義務：

1、甲方有義務按照合同約定支付相關費用;

2、甲方有義務提供自己思路或其他有關資料給乙方;

乙方權利：

1、乙方有權要求甲方提供有關資料供乙方設計參考;

2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項;

3、乙方對設計的作品享有著作權，有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品;

乙方義務：

1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計與製作。

2、乙方需按照合同約定按時交付設計製作作品。

九、違約責任：

1、甲方在設計作品初稿完成前終止合同，其預付的費用無權要求退回。甲方在乙方作品初稿完成後終止合同的，應當支付全額的設計費用。

2、乙方如無正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。

十、其他：

1、配合甲方部分材料確定

2、配合甲方處理施工中出現的問題

3、配合甲方部分軟裝擺設等購買

十一、本協議一式二份，甲、乙雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方(蓋章)：_________________________ 乙方(蓋章)：_________________________

日期： _________________________日期：_________________________

商品房裝修設計合同 篇2

委託方(甲方)： 身份證號：

承接方(乙方)： 身份證號：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行商品房裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1. 工程地址： 。

2. 居室規格：房型三房兩廳一廚兩衞兩陽台，套內面積約78平方米。

3. 施工內容、要求及工期：詳見本合同經雙方簽字確認的附件“工程內容、要求及價格”。

4. 工程內容：詳見附件“工程內容、要求及價格”。

第二條：工程價款、結算要求及付款方式

1、工程相關價款(金額大寫)詳見附件“工程內容、要求及價格”。

2、結算要求：對於所列項目，如計價方式為全包價，則按全包價結算;如計價方式為按實際施工量計算，則結算工程價格不得超出概算價的5%，超出部分由乙方無條件承擔。如附件“工程內容、要求及價格”有其他約定，從其約定。

3、付款方式：按照以下第種方式付款(默認為第(1)種)：

乙方該項目工程竣工並經甲方驗收合格後，甲方支付乙方該項目100%的工程款(沒有做的項目要從中扣除)。

4、工程經甲方驗收合格但未結清乙方工程價款時，乙方有權不交付甲方使用。

第三條：質量要求

1. 工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

2. 凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量(含乙方發包給第三方部分)由乙方負責。

3. 乙方應按照甲方要求施工，做到文明施工，在施工過程中，如因乙方施工造成的一切損失(如結構破壞、鋼筋破壞、樓道破壞、漏水滲水等)，均由乙方負責維修或者全額賠付。如果因為乙方原因造成交給物業管理處的裝修押金不能取回，由乙方償還甲方押金款。

第四條：材料供應及施工

1、除“工程內容、要求及價格”中另有約定外，本工程所有物料均由甲方採購。乙方須在施工前對房屋進行勘察測量，向甲方提供工程所有的全部物料清單，供甲方提前採購。甲方物料到位後通知乙方，乙方在一週內正式進場施工，工期從乙方正式進場施工之日算起。

2、如施工過程中需甲方補充相關物料，也應及時告知甲方，由甲方自行採購。甲方採購的時間不計入施工期。如甲方委託乙方採購，乙方需明碼標價且取得甲方確認，除另有約定外，乙方採購的時間計入施工期。如乙方未經甲方確認便採購相關物料，費用由乙方無條件自行承擔。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求或施工要求，應禁止使用;如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、乙方進場施工後，對於施工現場的物料，乙方有保管義務，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

4、施工過程中如存在與“工程內容、要求及價格”不一致的地方(包括但不限於涉及價格、數量和麪積的改變，增加項目等等)，均需要甲方確認並簽字。

5、如乙方將工程部分內容發包給第三方，需取得甲方同意且不得增加費用。發包後，乙方對工程被髮包部分的質量負全責，承擔相關的返工、賠償、保修等責任。

6.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充協議。

第五條：工程工期

1. 如果因乙方原因而延遲完工，在無法取得甲方諒解的情況下，每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。工費扣完後甲方有權無條件終止合同。

2. 由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔。由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔。

3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。

第六條：其他事項

1. 甲方責任

(1)按照乙方要求提供房屋相關圖紙，並和乙方進行現場磋商和確認。

(2)按乙方要求採購和提供相關物料。

2. 乙方責任

(1)按合同和合同附件要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

(2)負責施工現場的安全，嚴防火災、安排相關專業人員上崗、文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。

(3)乙方施工須做好防護措施，嚴防安全事故，對安全事故負全責。

(4)乙方提供對相關裝修部分的質保服務，由於乙方原因造成的維修應免費進行。

第七條：違約責任

合同生效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的 10 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第八條：爭議解決

本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第九條：合同的生效、變更和終止

1、合同經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金和相關補償，並辦理終止合同手續。

2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

甲方(業主)： 乙方：

聯繫地址： 聯繫地址：

聯繫電話： 聯繫電話：

簽約日期： 簽約日期：

商品房裝修設計合同 篇3

房屋質量糾紛起訴狀範本

原告：__________________，性別：_____________，_______________年___________月___________日出生，__________族，身份證號碼：________________，聯繫電話：________________，住址：_________________。

被告：__________________，性別：_____________，_______________年___________月___________日出生，__________族，身份證號碼：________________，聯繫電話：________________，住址：_________________。訴訟請求：_________________

1、請求法院判令被告賠償因房屋漏水給原告造成租金損失___________元;

2、請求法院判令被告對原告的房屋承擔質量保修責任，或者承擔全部修繕費用，並承擔自房屋修復之日起__________年的質量保證責任;

3、請求法院判令被告承擔停止侵害、排除妨礙、消除危險等侵權責任;

4、請求法院判令被告免除自__________年______月______日起至房屋修復之日止的物業管理費用;

5、請求法院判令被告承擔本案的訴訟費用及鑑定費用。

(一)事實和理由： 原告系_________________路________________號________________棟________________號房的________________產權人，被告系該房屋的_________________。___________年__________月______日，原告與被告簽訂《_____________房買賣合同》，購買被告開發建設的、被告承建施工的該房屋，房屋面積為___________㎡，房屋用途為__________。___________年__________月__________日，被告將房屋交付給原告，並同時提供了《住宅質量保證書》。__________年__________月__________日，原告與_____________有限公司(以下簡稱;_________________裝飾公司)簽訂《房屋租賃合同》，將該房屋租賃給_________________裝飾公司作為______用房，租賃期限為__________年，第___________年至第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算，第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算。合同訂立後，_________________裝飾公司出資對該房屋進行了整修。然而，從___________年初開始，被告所有的房屋就多次沿其地板向原告房屋的屋頂大面積的滲漏水，漏水最嚴重時原告房屋的地面積水達___________左右。漏水___________流入原告的___________，導致房屋內的___________嚴重損壞。原告及房屋使用人_________________裝飾公司多次要求被告予以維修，雖然被告進行過維修，但未從根本上解決房屋漏水問題，漏水事故仍發生。___________年___________月以後，被告就以房屋保修期限屆期為由，拒絕承擔保修責任，該房屋至今仍處於漏水之中。由於房屋的嚴重漏水，不但給原告及房屋使用人_________________裝飾公司造成了巨大的財產損失，而且，還導致原告及房屋承租人_________________裝飾公司不能正常使用該房屋。綜上所述，原告認為：《建築工程質量保修辦法》第七條第(二)項;在正常使用條件下，房屋建築工程的最低保修期限為：屋面防水工程、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的防滲漏，為5年的規定，被告向原告交付房屋的時間為__________年______月_

這就是裝修合同漏水糾紛訴訟的內容。