商品房裝修包工包料合同（精選3篇）

商品房裝修包工包料合同 篇1

建設單位：___________________

施工單位：市西區__裝飾

甲方有一套位於__________________的商品房，現委託乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計。

一、工程名稱：室內裝修及水電工程。

二、施工地點:________________________________

三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準，施工中如有漏報項目或增加項目，則按實際結算項目數量結算工程款。

四、工程總造價：按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元大寫:________________________元正

五、付款方式：甲方應於________年_____月_____日先付給乙方總工程款的30%___________元_______年_____月____日支付總工程款的20%______________元________

年_____月_____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____支付總工程款的10%______________元)。

六、施工期限：從甲方繳交工程定金並水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇颱風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。

七、保修期：保修為年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格後簽定“工程移交報告和質量保修協議”。

八、責任：

因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。

甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源接口，清除影響乙方施工的障礙物。並負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。並保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。

如由於甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。

工程未經雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。

附工程的驗收標準

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字後生效，全部工程結算後自行終止。

甲方：______________________乙方：中山市西區__裝飾工程部

簽約代表：簽約代表：

聯繫電話：聯繫電話：

簽約日期：年月日簽約日期：年月日

商品房裝修包工包料合同 篇2

房屋質量糾紛起訴狀範本

原告：__________________，性別：_____________，_______________年___________月___________日出生，__________族，身份證號碼：________________，聯繫電話：________________，住址：_________________。

被告：__________________，性別：_____________，_______________年___________月___________日出生，__________族，身份證號碼：________________，聯繫電話：________________，住址：_________________。訴訟請求：_________________

1、請求法院判令被告賠償因房屋漏水給原告造成租金損失___________元;

2、請求法院判令被告對原告的房屋承擔質量保修責任，或者承擔全部修繕費用，並承擔自房屋修復之日起__________年的質量保證責任;

3、請求法院判令被告承擔停止侵害、排除妨礙、消除危險等侵權責任;

4、請求法院判令被告免除自__________年______月______日起至房屋修復之日止的物業管理費用;

5、請求法院判令被告承擔本案的訴訟費用及鑑定費用。

(一)事實和理由： 原告系_________________路________________號________________棟________________號房的________________產權人，被告系該房屋的_________________。___________年__________月______日，原告與被告簽訂《_____________房買賣合同》，購買被告開發建設的、被告承建施工的該房屋，房屋面積為___________㎡，房屋用途為__________。___________年__________月__________日，被告將房屋交付給原告，並同時提供了《住宅質量保證書》。__________年__________月__________日，原告與_____________有限公司(以下簡稱;_________________裝飾公司)簽訂《房屋租賃合同》，將該房屋租賃給_________________裝飾公司作為______用房，租賃期限為__________年，第___________年至第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算，第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算。合同訂立後，_________________裝飾公司出資對該房屋進行了整修。然而，從___________年初開始，被告所有的房屋就多次沿其地板向原告房屋的屋頂大面積的滲漏水，漏水最嚴重時原告房屋的地面積水達___________左右。漏水___________流入原告的___________，導致房屋內的___________嚴重損壞。原告及房屋使用人_________________裝飾公司多次要求被告予以維修，雖然被告進行過維修，但未從根本上解決房屋漏水問題，漏水事故仍發生。___________年___________月以後，被告就以房屋保修期限屆期為由，拒絕承擔保修責任，該房屋至今仍處於漏水之中。由於房屋的嚴重漏水，不但給原告及房屋使用人_________________裝飾公司造成了巨大的財產損失，而且，還導致原告及房屋承租人_________________裝飾公司不能正常使用該房屋。綜上所述，原告認為：《建築工程質量保修辦法》第七條第(二)項;在正常使用條件下，房屋建築工程的最低保修期限為：屋面防水工程、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的防滲漏，為5年的規定，被告向原告交付房屋的時間為__________年______月_

這就是裝修合同漏水糾紛訴訟的內容。

商品房裝修包工包料合同 篇3

甲方： 乙方：

一、工程項目：

1、三個卧室(其中一間用水泥磚砌好牆體，內外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平)，以便鋪強化地板。用大理石鋪好門坎石。窗户及窗台用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚。

2、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽台用混泥土填平齊客廳並鋪好磁磚，外邊緣用水泥磚補齊後鋪好磁磚，牆體鋪磁磚到頂，門框用磁磚匡邊、用大理石鋪好門坎石。

3、過道地面用磁磚匡邊、鋪好磁磚;石階加寬到30釐米一步用大理石(磨圓邊)。

4、兩個衞生間、廚房及陽台放洗衣機處做好防水，鋪磁磚到頂，地面鋪磁磚，打一廚房操作枱。廚房陽台邊用水泥磚先補齊，再用磁磚匡邊。廚房門留80釐米內空外用水泥磚填補並用磁磚包門邊(磨圓邊)。

5、所有未説到的門框(卧室除外)、窗户均用磁磚匡邊，鋪窗台;所有下水管用磁磚包好，陽角邊為碰角。

6、未盡細節之處，由甲方提出方案，商量確定。

二、承包方式：

甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料，其它材料乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。

三、質量標準：

施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

四、施工期限：

20xx年5月 日至20xx年6月 日，如不能按期完成，超出5天后每天將處罰金100圓。

五、工程造價：

材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費10000圓人民幣。

六、付款方式：

工程完工後，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。

七、其它問題：

裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。

甲方： 乙方：

簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：

年 月 日 年 月 日