裝飾裝修反訴狀(精選28篇)
- 裝修合同
- 關注:1.25W次
裝飾裝修反訴狀 篇1
原告:_____________裝飾設計工程有限公司
法定代表人:______________,_____________裝飾設計工程有限公司董事長。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告於_____年_____月_____日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發包的_____________項目,合同價款為人民幣72萬元,雙方約定合同生效後由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付20萬元;項目整體完工後三個月至一百天內支付9萬元,並約定如在一百天後支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月後20天內支付剩餘1萬元。合同簽訂後,原告如約履行了合同義務,而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失,為維護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權益。。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:______________裝飾設計工程有限公司
_____年_____月_____日
附:合同副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份。
裝飾裝修反訴狀 篇2
_________(以下簡稱甲方)
協議人____為裝修____房屋(四小區10-2-12),經________(以下簡稱乙方)
雙方協商,訂立本協議,以共同恪守。在雙方同意的情況下,本協議由____起草。
一、工程項目:
1、三個房間(兩卧室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、卧室鋪強化木地板;清除所有房間原有塗料,客廳、卧室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽台的門窗處打一吧枱,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽台東側打一多用途櫃(底下放鞋、上面書櫃)、西側打一吊櫃,包陽台、鋪磁磚、吊PVC板。
3、衞生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊PVC板;廚房地面鋪磁磚,打一灶台。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整,客廳門後一多用途櫃(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。個人房屋裝修合同樣本三、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工後,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
裝飾裝修反訴狀 篇3
_________(以下簡稱甲方)
立協議人____為裝修____房屋(四小區10-2-12),經________(以下簡稱乙方)
雙方協商,訂立本協議,以共同恪守。在雙方同意的情況下,本協議由____起草。
一、工程項目:
1、三個房間(兩卧室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、卧室鋪強化木地板;清除所有房間原有塗料,客廳、卧室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽台的門窗處打一吧枱,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽台東側打一多用途櫃(底下放鞋、上面書櫃)、西側打一吊櫃,包陽台、鋪磁磚、吊PVC板。
3、衞生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊PVC板;廚房地面鋪磁磚,打一灶台。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整,客廳門後一多用途櫃(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準:
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工後,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
裝飾裝修反訴狀 篇4
甲方:_________
乙方:_________協議標的:甲方位於“_________”的居室,以下簡稱標的。
經雙方友好協商,就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號:_________,以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜,簽訂以下補充協議。
本補充協議作為《裝修合同》的附件,與《裝修合同》具有同等法律效力。
一、施工人員準則:
1.施工過程中,乙方施工人員應認真施工,不在標的居室內飲酒、隨地吐痰,如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。
2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3.乙方施工人員不得使用明火做飯,不得在材料上堆放餐具,剩飯菜及棄物,應於餐後立即整理餐具,剩飯菜及棄物。
4.乙方應設置專門的垃圾堆放處,及時清運垃圾,並保持居室內的清潔和衞生。
5.安裝地板、地磚後,乙方施工人員須着軟底鞋在標的居室內施工,並嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上,所有物品均輕拿輕放,嚴禁在地板、地磚上拖動物品。
6.有違反以上
第一條1、2、3、4、5項,甲方經過提醒、警告,乙方仍違反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上
第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的,乙方應賠償損失。
7.如由於乙方或其施工人員過失,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責賠償或從工程款中扣除,並承擔全部責任。
8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不當造成人員傷亡的,甲方不負任何責任。
二、材料
9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的.材料除外),必須在運抵標的居室時當場由甲方,乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收,由甲方認可簽字後方可拆封、使用。
如果乙方運抵材料與合同不符,乙方必須採取更換,補救措施。
10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、説明書等相關材料,甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性,如果發現系假冒偽劣材料,乙方必須更換為合同中標定的產品,並按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由於供應商的責任,甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度,乙方可以向材料供應商追究相應的責任。
11.由於乙方提供材料質量、規格等原因,造成工程質量出現問題時,乙方須採取更換、補齊、修理等方式彌補,如不能彌補,乙方須以其他方式補償乙方,甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由於乙方提供材料質量,規格等原因,造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責賠償或從工程款中扣除,並承擔全部責任。
12.由乙方購買的材料,乙方承諾對其質量負責,並負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。
在甲方正常使用的情況下,因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失,乙方應負全部責任。
13.對於乙方在《裝修合同》中約定的材料,因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室,乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料,且必須經過甲方的簽字同意。
14.甲、乙方提供的材料進入標的居室後,乙方必須在適當的位置平整堆放材料,並妥善保管,因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的,乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。
15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料,如果發現問題應及時向甲方提出,甲方採取更換、補齊等補救措施。
如乙方已確認並使用了甲方提供的材料,之後因工程質量出現爭議時,乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由,拒絕修理或賠償。
16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失,乙方負責賠償。
17.《裝修合同》附件中,所有的_________改為_________(_________厚),每張板(均為標準尺寸_________×_________)補交_________元的材料費,金額按實際工程量結算。
三、施工
18.乙方必須在工程交底日,即________年____月____日,向甲方提供書面的工程進度表和甲方採購材料進度表。
19.進行施工工程前,乙方和其設計師應當就設計思路,工程要點對工長、工人進行培訓。
20.開始施工後,乙方質檢人員應當隨時瞭解工程狀況和進展情況,至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況,並作書面登記。
乙方質檢人員必須嚴格履行質檢的制度,相關驗收單必須齊全,作為甲方各項驗收的參考之一。
21.在進行施工時,乙方有義務向甲方説明施工方式,並經過甲方確認後方可進行施工。
如未經甲方確認,施工後發生不符合甲方要求的問題時,乙方應無條件進行整改,並賠償由此而帶來的損失。
甲方:_______________代表簽字:_____________
______年____月____日
乙方:_______________代表簽字:___________
________年____月____日
裝飾裝修反訴狀 篇5
發包方:
承包方:
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
1.1工程名稱:.
1.2工程地點:.
1.3工程內容及做法。
1.4工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。
乙方包工、包料。
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
乙方包工、甲方包料。
1.5工程期限_____歷天,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減項目的,由雙方協商同意並簽名確認後增減該部分費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙採取下列第_______種方式提供:
甲方自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份
甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份,設計費__________元,由甲方支付。
第三條甲方義務
3.1開工前______天,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則如甲方不採取必要保護措施而造成傢俱、陳設損失的,有甲方自行負責。
3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續,並負責交納物業管理處和報批的全部費用
3.3負責提供施工所需的水源、電源
3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關係
3.5不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衞及消防等各項工作
3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督,辦理驗收、變更登記手續和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務
4.1指派為乙方駐工地監理,負責本合同履行按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規範、防火安全規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程
4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按圖紙或説明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄
4.4保護好原場所室內的傢俱和陳設,保證室內上、下水管道的暢通
4.5保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期。
第六條材料的提供
6.1由甲方提供的材料、設備,應當符合設施要求,如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續乙方驗收後應負責妥善保管。
6.2由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,並接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延
工程量變化和設計變更
不可抗力
甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條工程款支付方式
8.1合同生效後,甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。
第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。
第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。
第四次:工程完工及竣工驗收後,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%,即元。
8.2工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8.3工程款全部結清後,乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出並蓋財務專用章收據為準。
8.4本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起____月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:
不能提供水、電不能保證每天8小時以上工作時間不能按期提供自購材料、設備不能按期支付工程款影響正常施工的因甲方原因變更設計、增加施工項目同意工期順延的其他情況。逾期驗收或無故怠於驗收因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。乙方施工過程中違反安全操作規範造成人員傷害的,由乙方負責乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償乙方違反物業管理規定造成的損失,由乙方負責。乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
9.4未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
9.5因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知對方,並辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.6甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.5由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條關於設計和施工及驗收的約定
10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時間內會同甲方審圖,經甲方確認簽字後,乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工。
10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,儘快向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,並報告甲方。甲方收到報告後兩天內做出簽字答覆或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢後如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。
10.5工程竣工後,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知後天內驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。
10.6雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決也可由東莞市裝飾協會調解協商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
13.1本合同如有未盡事宜,雙方本着友好互利原則協商解決,如協商後簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
13.2本合同簽訂後工程不得轉包。
13.3本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名並加蓋公章或合同專用章後正式生效,履行完畢後自行終止。
13.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:____________乙方:_____________
法定代理人:_____________法定代理人:_____________
委託代理人:_____________委託代理人:_____________
地址:_____________地址:_____________
電話:_____________電話:_____________
裝飾裝修反訴狀 篇6
你好,你諮詢的裝飾裝修合同的反訴狀是怎麼樣的,
反訴人;李,,,男,年月日生,漢族,住南京市區
被反訴人:_________________南京裝飾工程有限公司
地址:_________________南京市珠江路39號
反訴請求:
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;
2、因工程延誤工期,請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元(80元/天_____145天);
3、反訴費用由被反訴人承擔。
事實與理由:
20__年12月,反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位於江寧區宏運國際村B16。合同約定工程期限66天,竣工日期20__年2月5日;工程實行工程監理;工程竣工後,被反訴人應通知反訴人驗收,經驗收合格後,雙方進行工程結算;由於被反訴人延誤工期的,每延誤一天應支付違約金80元。20__年4月經監理方階段驗收並提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈,後反訴人另找他人部分整改,並支付費用2497元。
另,被反訴人直至20__年6月30日木工工程部分才全部結束,已延誤工期145天。
綜上所述,為了依法維護反訴人的合法權益,今特向貴院提起反訴,請求依法判決。
此致
南京市江寧區人民法院
反訴人:_________________
_____年_____月_____日
裝飾裝修反訴狀 篇7
房屋裝飾裝修合同範本 房屋裝修合同怎麼寫,對於專業的人來説也會有一些細節會忽略的,裝修後應該按合同規定及時維修,但有些公司卻左右推託。保修期內不保修。小編整理了幾篇範本,供您參考。下面是由應屆畢業生網整理的房屋裝飾裝修合同範本,歡迎閲讀。 【房屋裝飾裝修合同範本
(一)】 發包人(全稱):楊 承包人(全稱)黔南州
第二建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本着自願、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:____市財政局職工福利房。
1.2 工程地點:原沙包堡財政所。
1.3 工程項目及承包範圍:具體説見《工程預算書》。
1.4 施工日期:自________年月____日始,至________年月____日止,工期共5個月。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(450000.00元)。
第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同
2.1於簽署本合同____日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程餘款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保脩金計14000.00元后,剩餘部分一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附件。
2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委託人。否則,由此產生的一切後果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》後,因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。應屆畢業生網
3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同後正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;
第五條 工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》____日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續後,乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。
第七條 服務的約定
7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。
7.2保修服務時間及保脩金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即________年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後____日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。
7.3保修內容及保修範圍:
7.
4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部保修;並承擔甲方所有損失。
7.
4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署後,即發生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。
8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。
8.5由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的`應向合同履行地____市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協商解決。 甲方: 乙方: 代表人: 代表人: 簽署日期: 簽署日期: 簽署地點: 簽署地點: 【房屋裝飾裝修合同範本
(二)】 委託方(甲方): 承接方(乙方): 甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地點:
2、工程承包方式,雙方商定採取下列第
(1)種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同
3、總價款:
4、開工日期____月年
第二條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負,施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。
第三條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第四條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付30%工程款;剩餘70%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。 甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,並由乙方負責並且施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第五條:違約責任 合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第六條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字後生效。未盡事宜雙方協商解決。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。 甲方(業主): 乙方: 銀行賬號: 簽約日期:________年____月____日 銀行賬號:【房屋裝飾裝修合同範本
裝飾裝修反訴狀 篇8
合同文本包括正本和附件,要求完整、齊全。
基礎文件資料如工程設計圖紙、工程預算表等必須事先完成。
對雙方達成的約定內容要詢問、審核清楚後再落筆。
對補充條款應該明確的事項一定要闡述清楚。
對消費者來説,補充條款往往是最關鍵的部分。
裝修合同補充條款應該明確的事項應當包括以下幾個方面: 工程委託的方式。
委託的方式一般有全包、半包和清包這三種方式。
全包是指工程所需的材料全部委託裝修公司承辦。
半包是指部分材料由裝潢公司承擔,其餘部分由裝修業主自己提供,施工由裝修公司承擔。
清包是指裝修公司承擔工程的施工,材料全部由業主提供,即通常所説的包工不包料。
這三種委託方式對裝修公司和業主來説,權利和義務各不相同,應該在合同中明確材料出現質量問題,誰提供材料誰負責的原則。
合同履行方式。
一般有開口和閉口兩種方式。
開口方式是指雙方約定根據設計圖紙編造工程預算,然後報價,雙方確認後簽約履行,在履約後期按實做實算進行結算。
應按原工程設計圖紙和預算的內容,對裝修中所進行的施工項目、材料、人工等雙方認可的憑證進行必要的確認後,再最後結算。
閉口方式是指雙方根據設計圖紙和編制的工程預算進行核價,雙方確認後簽約履行。
除非在裝修過程中對原設計的施工內容和預算內容有變動或項目有增減的情況發生,雙方就按原編制的工程預算約定進行結算。
這兩種履約方式各有利弊。
開口合同對雙方來説自由度更大,而閉口合同則小一些,但約定的精確度也要高一些。
對消費者來説,簽了閉口合同不等於不可改變,通常來説,裝修過程中變動的情況肯定會發生,如果確實需要變動裝修項目、材料等,只要及時辦理手續就可以避免矛盾的發生。
!~~
裝飾裝修反訴狀 篇9
發包方(以下簡稱甲方):
委託代理人(或甲方代表): 身份證號碼:
聯繫地址: 聯繫電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業執照號:
建築業企業資質證書號:
註冊地址(或辦公地址):
法定代表人或負責人: 聯繫電話:
工程設計人: 聯繫電話:
施工負責人: 聯繫電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,達成如下協議:
一、工程概況
(一)工程地點:
(二)工程內容(見附表一和四)
(三)工程承包方式,採取下列第 種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其餘材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限 日。
開工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫: 。
其中:材料費: 元,人工費: 元,
設計費: 元, 垃圾清運費: 元,
管理費: 元,其他費用: 元。
(八)合同簽訂生效後,若要變更施工內容、材料或實際工程量增減,工程價款按實結算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。
二、工程設計
(一)見重慶市住宅裝飾設計合同,其設計方應提供施工圖紙或作法説明,應付的設計費由甲方另行結算。
(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規範要求,經雙方簽字認可,將會審意見記載於附表四內。
(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或牴觸時,以工程報價表為準。
三、工程監理
若本工程實行工程監理,由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責範圍等書面通知乙方。
四、甲方義務
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權,或已取得了合法所有權或使用權人的委託,有權對該房屋進行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業管理單位申報登記。
(四)開工日前 天,若非乙方設計,甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規範要求的施工圖紙或作法説明,並向乙方進行現場交底。
(五)為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內傢俱、陳設,或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,並承擔其費用。
(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關係,協助乙方做好現場保衞、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建築物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續,並承擔有關費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防工作。
(十)施工期內,將進户門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝後交付甲方。
五、乙方義務
(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》,並不得超越其資質證書許可的範圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權負責合同履行,按設計要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB50327—2019),確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定,做好施工現場管理,施工現場應配備乾粉滅火器。
(四)保護好原居室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍住户(單位)的關係。
(五)保證施工現場的清潔,做好施工現場保衞、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。
(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證,甲方有權查驗。
(十)負責施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更
(一)工程項目及做法的變動,必須經雙方協商一致,以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(見附件五),確定增減項目及價差後再施工,同時調整相關工程費用及工期。
(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方承擔;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
七、材料供應
(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和合同約定的合格產品,並應按時供應到施工現場,雙方共同驗收並辦理交接手續,由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。
(二)按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場,雙方共同驗收,由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的,應禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責任由乙方承擔。
(三)甲、乙雙方採購供應的裝飾材料、設備均應用於本合同規定的室內裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定,應按挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的,應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準,禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。
(六)若發生材料、設備質量爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能協商一致,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合合同約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。
八、工期
(一)因下列原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
1、工程量變化或設計變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其它情況。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應徵得乙方同意,支付乙方趕工費並簽訂工期變更協議。
(三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應順延。
(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。
九、質量標準
(一)本工程施工質量按下列第 項標準執行
1、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210—2019)
2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(DBJ/T50-053-2019)
3、雙方約定: 。
(二)工程施工室內環境污染控制,按照《民用建築工程室內環境污染控制規範》(GB50325-2019)的標準執行。
(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發生爭議,可委託有關法定機構鑑定,鑑定費用的墊付由雙方協商解決,如不能達成協議,採取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑑定,質量不符合合同約定標準的,鑑定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑑定費用由質量問題提出方承擔。
(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務提醒甲方。
十、工程驗收、工程價款結算及保修
(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,如果甲方在約定時間內不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,若造成停工,工期順延;若複驗不合格,其複驗、返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收,驗收合格後填寫工程驗收單(見附表六):
1、
2、
3、
(三)工程按時竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收,驗收合格後辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),並及時通知甲方對其複驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
(四)工程竣工後,雙方約定由 對本工程進行室內空氣質量檢測,費用由 方承擔。
(五)驗收不合格,乙方負責在約定的期限內返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔。
(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為工程驗收單的附件)後亦可先行入住。
(七)工程竣工驗收合格後,乙方應提交工程結算單(見附表七),並將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的,還應向甲方提交所提供材料的説明書、保修單和環保説明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核,若到期未提出異議,視為同意。
(八)驗收合格後,雙方辦理移交手續,結清應付款項,填寫工程保修單(見附件八)。
(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第 項執行:
1、除有防水要求的廚房、衞生間和因裝修施工引起的外牆面的防滲漏保修為五年外,其餘項目的保修期為二年。
2、
(注:第2項所約定的保修標準不得低於第1項所約定的保修標準)
(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題,乙方不負責保修。
十一、安全施工和防火
(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法説明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或作法説明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,應及時向甲方指出,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(二)甲方未辦理有關手續,不得擅自要求乙方變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,乙方有權並且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(三)乙方擅自變動建築主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,由此造成的損失和責任,由乙方負責賠償和承擔。
(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》和《建築安裝工人安全技術操作規程》,注意施工安全。
(五)由於乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定,導致發生安全或火災事故,由此產生的一切責任和損失,由乙方承擔和賠償。
十二、工程價款支付方式
(一)雙方約定按下表中第 種方式支付工程款:
1、一次性付款:於簽訂合同時一次性支付工程款 元(大寫 )。
2、根據工工程進度分期付款:
合同簽定時第一次支付工程款的40%: ;
於吊頂工程,廚、衞牆磚工程,水管、線管佈線完工第一次支付工程款的40%: ;於木工和泥工基本完工、漆工進場第三次支付工程款的15%: ;於竣工驗收合格之日起一週之內支付工程款的5%: ;
3、雙方約定的其他付款方式:
(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應向甲方開具有效的收款憑據。
(三)乙方施工質量不合格,甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格後為止。
十三、違約責任
(一)本合同生效後,甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的,應雙方協商一致後,簽定補充協議。合同簽定後施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應以書面形式提出,並按合同總價款的 %支付違約金,辦理終止合同手續。
(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意後辦理清算手續,訂立終止合同協議,並由責任方按合同總價款的 %賠償,解除本合同。
(三)因施工質量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內整改,或經整改後仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關的一切費用由乙方承擔。
(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,並賠償對方損失。
(五)甲方責任
1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、誤工的,除工期順延外,每停工或誤工一天,由甲方向乙方支付工程款 ‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
3、工程未經驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔。
(六)乙方責任
1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。
2、經專業部門檢測,室內空氣質量不達標且屬於乙方責任的,乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理,甲方有權另請他人治理,與治理有關的一切費用由乙方承擔,若治理後仍不達標的,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的,雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。
3、由於乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不得順延。
4、由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程款 ‰的違約金。
十四、爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不願協商、調解或者協商、調解不成的,當事人也可按下列第 種方式解決:
1、提交重慶仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。
2、合同簽定後工程不得轉包,否則甲方有權拒付工程款。
3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。
4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十六、其它約定條款:
合同附件:
附表一:住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預算表)
附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細表 (見預算表的主材表)
附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的基材表)
附表四:住宅裝飾裝修工程設計圖紙(見預算表的附件)
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
裝飾裝修反訴狀 篇10
發包方(簡稱甲方):______________身份證號:____________________________
承包方(簡稱乙方):______________身份證號:____________________________
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委託乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點:_________________________________。
2.住房結構:__________房__________型__________房__________廳__________套,施工面積__________平方米。
3.裝飾施工內容:__________________________________________________。
4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自______年_______月______日開工,至______年______月______日竣工,______工期______天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):______________。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金,第二次付款時扣除。
(2)第二次,合同簽定後開工前支付工程總造價50%合計_________元。
(3)第三次,施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元。
(4)第四次,竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元。
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關於材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關於工程質量及驗收的約定
1.本工程執行DBJ08–62–97《住宅建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,雙方同意後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
六、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,並向乙方進行現場交底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元,甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交_________人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式_______份,甲、乙雙方各執_______份,具有同等法律效力。
甲方(簽字/蓋章):_____________________乙方(簽字/蓋章):_____________________
聯繫電話:____________________________聯繫電話:____________________________
______________年__________月_________日______________年__________月_________日
裝飾裝修反訴狀 篇11
發包人:________________ 承包人:________________
住所:__________________ 住所:__________________
委託代理人: ____________營業執照號:____________
電話: __________________ 電話:__________________
本工程設計人: __________電話:___________________
施工隊負責人:___________ 電話:__________________
依照《中華人民共和國合同法 》及有關法律,法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自願,協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________.
1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式:雙方商定採取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工,發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名,單位,聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 發包人義務
4.1 開工前____天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱,陳設或將室內不易搬動的傢俱,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源,電源;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
4.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作;
4.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範,防火規定,施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上,下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料的提供
7.1 由發包人提供的材料,設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續;
7.2 由承包人提供的材料,設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
8.3 發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
裝飾裝修反訴狀 篇12
發包人:
營業執照號:
聯繫方式:
住所:
承包人:
本工程設計人:
施工隊負責人:
聯繫方式:
住所:
依照《_____》及有關法律、法規的規定,結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條?工程概況
1、工程地點:___________________________________________________________________。
2、工程內容及做法:
(1)餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。
(2)餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。
3、工程承包方式:雙方商定採取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工,包料:承包人提供裝飾裝修材料明細表。
(2)承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料:發包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。
(3)承包人包工,發包人包料:發包人提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
5、合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元。
第二條?工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的,單位,聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第___種方式提供:
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式____份,發包人,承包人各____份。
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙,圖紙一式____份,發包人,承包人各一份,設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條?材料的提供
1、由發包人提供的材料,設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續。
2、由承包人提供的材料,設備,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。
第五條?工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款:
開户銀行:
户名:
賬號:
2、工程驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
3、工程款全部結清後,承包人應向發包人開具正式發票。
第六條?發包人義務
1、開工前____天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱,陳設或將室內不易搬動的傢俱,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源,電源。
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係。
4、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。
5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作。
6、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收。
第七條?承包人義務
1、施工中嚴格執行安全施工作規範,防火規定,施工規範及質量標準,按期保質完成工程。
2、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
3、保護好原餐廳內的陳設,保證餐廳內上,下水管道的暢通。
4、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
第八條?工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第九條?工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更。
(2)不可抗力。
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
2、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
3、發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第十條?質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十一條?工程驗收和保修
1、承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單。
2、工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清後,辦理移交手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字後,填寫工程保修單。
第十二條?違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4、發包人未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元。
5、由於承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
6、由於承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條?合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,?則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條?具體規定
1、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。
2、施工期間,發包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收後,發包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用。
3、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條?其他約定事項:
________________________________________________________________。
第十六條?其他
1、本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。
2、本合同簽訂後工程不得轉包。
3、本合同一式____份,雙方各執____份。
發包人(簽字):
經辦人:
簽訂日期:
簽訂地點:
承包人(蓋章):
經辦人:
簽訂日期:
簽訂地點:
裝飾裝修反訴狀 篇13
合同編號:_________
甲方(發包方):_________
單位名稱:_________
住址:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
乙方(承包方):_________
資質證書號:
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯繫人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優質優價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,税金:_________,其他費用:_________。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.4 工程承包方式:雙方商定採取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
1.6 工程內容及做法:
_____________________________________________________________________________________________________________
第二條 施工單位資格
2.1 凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》。
2.2 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償損失。
2.3 對於承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者,應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案,實行“登記註冊、培訓考核、技能鑑定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。
2.4 凡沒有《建築業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條 工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第四條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:
4.1 甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份;
4.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份,設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
4.3 施工圖紙雙方簽字後生效。
第五條 甲方權利義務
5.1 開工前_________天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”;
5.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,並説明使用注意事項;
5.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;
5.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衞位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
5.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
5.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建築主體和承重結構;
5.8 甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5.9 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,並按有關規定清運;
5.10 甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協議的約定,對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查;
5.11 甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施,降低節能效果;
5.12 未經批准,甲方不得隨意在承重牆上穿洞,拆除連接陽台門窗的牆體,擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內砌牆或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經穿管直接埋設電線或者改線;
5.13 未經批准,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。
5.14 因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第六條 乙方權利義務
6.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程;
6.2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全;
6.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
6.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
6.5 乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理;
6.6 乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;
6.7 乙方採用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
6.8 乙方施工應符合有關規範要求,不得偷工減料、粗製濫造;
6.9 乙方不得野蠻施工,危及建築物自身的安全;
6.10 乙方不得欺行霸市、強迫交易;
6.11 乙方不得冒用其他企業名稱和商標;
6.12 乙方不得損害居民和其他經營者權益;
6.13 在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第七條 工程變更
7.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切後果,均由甲方承擔;
7.2 合同簽訂後,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回託運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
7.3 甲方第二次支付工程款後增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款後方予以施工。
第八條 材料的提供
8.1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
8.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
8.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(應備註乙方代購),在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料採管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
8.4 除合同註明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買並按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的採購費及運輸費。
第九條 工期延誤
9.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
9.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
9.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
9.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十條 質量標準
10.1 工程質量
(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規範進行施工。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準,工程一次驗收合格率達到100%,優良率達到_________。
(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工後仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由於甲方原因達不到工程質量標準的,由甲方承擔返工責任及經濟支出。
10.2 雙方約定本工程施工質量按下列第_________項標準驗收:
(1)《GB50210-20__建築裝飾裝修工程質理驗收規範》
(2)《_________市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(3)其它驗收標準:_________
10.3 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:
(1)可向_________市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或_________市建築裝飾協會投訴進行調解;
(2)如不服調解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十一條 工程驗收和保修
11.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層塗料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
11.2 保修
(1)工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續,並填寫工程保修單(保修期為貳年)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十二條 工程款支付方式
12.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂後,開工前_________至_________日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收後_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
12.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
12.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。
12.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第十三條 違約責任
13.1 合同簽訂後,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
13.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,並視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。
13.3 甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。
13.4 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
13.5 由於甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十四條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第_________種方式解決:
14.1 向_________仲裁委員會申請仲裁;
14.2 向人民法院起訴。
第十五條 其他具體規定
15.1 工程地在_________市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
15.2 因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元,(此費用不在工程款內);
15.3 施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交後,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
15.4 施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。
第十六條 附則
16.1 本合同簽訂後工程不得轉包。
16.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)後生效,甲、乙雙方各持一份。
16.3 凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)後生效,三方各持一份。
16.4 合同履行完後自動終止。
16.5 本合同實行當事人自願鑑證,以保護合同當事人的合法權益。
16.6 合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十七條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相牴觸。
甲方(簽字):_________ 乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 委託代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):_________
委託代理人(簽字):_________
聯繫電話:_________
簽訂地點:_________
_________年____月____日
裝飾裝修反訴狀 篇14
今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同範本標準版,希望能滿足各位的閲讀需求,看完後對您有參考價值。
發包方:_____________
承包方:_____________
根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:¥____元,大寫:_____
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;
2、以裝修效果圖為準;
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;
4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;
二、關於材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關於工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、31/30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。
四、關於工程價款及結算的約定:
工程款付款方式列下表:付款時間:合同簽定後
第一次付款:金額:大寫:
第二次付款工期進度過半付:元
竣工驗收合格後付其餘款:元
五、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
七、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方:乙方:
法定代表人:委託代理人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:
裝飾裝修反訴狀 篇15
發包方:身份證號碼:(以下簡稱甲方)
承包方:承包方負責人:身份證號碼:(以下簡稱乙方)
一、協議內容:
甲方委託乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計及施工。
二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工佈置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權利和義務
(一)甲方的權利
1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;
2.對乙方裝修過程中的重大質量題目,甲方除有要求乙方賠償的權利外,還有終止合同的權利。
四、乙方的權利和義務
(一)乙方的權利
1.乙方有按時取得勞動報酬的權利,甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務
1.乙方應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工職員必須留意安全,在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。
2.自甲方交付乙方之日起,乙方應協助甲方保管施工現場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。
3.嚴格按甲方要求施工,乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考,直至甲方滿足;
4.愛惜甲方原材料,精打細算,如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償;
5.精心施工,認真負責,打造精品工程,質量要求:
(1)所有牆壁外向對角瓷磚的展貼均採用45度切對角,切角過程包括:機器切割(不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊沿)。
(2)地面磚及牆面磚展貼後不得出現:接縫不嚴不平,板?評聿凰常反花、磕碰、分縫不勻等現象;瓷磚的展貼後還不得有出現地面不平和積水的現象。
(3)牆面括完ICI後,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。
(4)工藝天花板不得有接縫不嚴不平,接角脱落及明釘眼等現象。
具體質量要求參照乙方在XX店的施工質量;施工質量要符合設計要求和國家規範標準,否則甲方有權要求乙方返工,返工所發生的一切用度由乙方負擔;施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。
五、工程內容及合同金額:
(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;
(二)合同預算金額:
本協議裝飾預算金額為人民痺逗(大寫)
本協議裝飾預算金額為人民痺逗(小寫)
(為了防止乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然後要求在施工過程中增加,乙方必須遵守在裝飾設計時就按合同:四、(二)、3及時向甲方提出建議,並得到乙方的認可。)要求:終極裝飾總金額不得超出預算金額的10%,超出部分友好協商,協商不成功,則由乙方完全負責。
六、分期付款方式:
首期:甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方(乙方),即籌備施工圖。
二期:乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。
三期:木工材料進場後十天內甲方付預算金額的25%給乙方。
四期:工程完工後二十天內進行驗收,合格後,甲方付預算金額的35%給乙方。
餘款5%作為乙方對整個工程的質量保證金,在保修期滿後五天內支付給乙方。
七、協議工程完成期限:
本工程施工期限自公元年月日起至年月日止,共計天。
本協議經雙方協商簽訂後共同遵守,除甲方因本協議第三、(一)、2原因有權終止合同外,未經雙方同意,不得以其它任何理由終止合同。
八、違約責任:
甲方在乙方施工過程中發現有重大質量題目或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然後在施工過程中要求增加並抬高單價,甲乙雙方在協商不成功的條件下,甲方有權中止合同,合同中止後,乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失,而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。除此類原因外,甲方未經乙方同意不得終止合同,否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;
乙方未經甲方同意中止合同,則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金,並退回已經預支的所有款項。
而戰爭及自然災難的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。本協議未完善之外、雙方友好、同等協商解決,如協商不成按本合同及中華人民共和國合同法及相關的法律法規處置。
九、若由於甲方未能按協議規定的日期交付工程款給乙方,或由於甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。
十、本工程有部分材料為甲方購買,此類材料的質量不在乙方的保修範圍內,但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿足;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費元。
十一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,辦理屋村出進證等。工程所使用的水電用度如不超過200元,由甲方負責,如超出部分則由乙方負責。
十二、甲方必須在工程完工後二十天內進行工程驗收,不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。
十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。
十四、協議到期甲方如有意續約,應在計劃時間內與乙方進行協商。本協議共2頁一式二份,甲乙雙方各執一份。
十五、本協議附附件一份。(附裝飾項目預算單一份)
甲方(發包方):乙方(承包方):
身份證號:身份證號:
電話(或手機):電話(或手機):
確認日期:年月日確認日期:年月日
裝飾裝修反訴狀 篇16
發包方(簡稱甲方):_________________________
承包方(簡稱乙方):_________________________
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委託乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1. 裝飾施工地點:
2. 住房結構: 房型 房 廳 套,施工面積 平方米。
3. 裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4. 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期: 自________年________ 月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):________________詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金,第二次付款時扣除
(2) 第二次 合同簽定後開工前支付工程總造價50% 合計_________元
(3)第三次 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價40% 合計_________元
(4)第四次 竣工驗收當天 支付工程總造價10% 合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關於材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到 現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲 方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關於工程質量及驗收的約定
1.本工程執行dbj08 – 62 – 97《住宅建築裝飾工程技術規程》、db31/t30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,雙方同意後,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,並向乙方進行現場交底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式 份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 電話:
乙方(簽章): 電 話:
簽訂地點:
簽訂日期: 年 月 日
裝飾裝修反訴狀 篇17
發包方(甲方):
承包方(乙方):
合 同 編 號:
北京市工商行政管理局監製
XX年三月修訂
使 用 説 明
1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發佈時止。
2、工程承包方(乙方),應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門核發的建築業企業資質證書。
3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的,應當一式兩份,合同雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此合同的,應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。
4、開工:雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成後,材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。
5、竣工:合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成,經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。
6、驗收合格:承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的,均視為驗收合格。
7、工期順延:是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響後,工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下,乙方不承擔違約責任。
粘貼印花税票處
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款
發包方(以下簡稱甲方):
委託代理人(姓名): 民族:
住所: 身份證號:
聯繫電話: 手機號:
承包方(以下簡稱乙方):
營業執照號:
住所:
法定代表人: 聯繫電話:
委託代理人: 聯繫電話:
建築資質等級證書號:
本工程設計人: 聯繫電話:
裝飾裝修反訴狀 篇18
發包方:______________承包方:______________甲乙雙方經友好協商,甲方決定委託乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守,
一、工程概況
1、裝飾施工地點:
2、住房結構:_________房型房廳套,施工面積__________平方米。
3、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4、承包方式:_________________。
5、工期:_________自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1、工程總價款:¥_________元,大寫:_________________________詳見本合同裝修工程報價單。
2、工程款付款方式按下列方式支付:第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金,第二次付款時扣除第二次合同簽定後開工前支付工程總造價_____%合計_________元第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_____%合計_________元第四次竣工驗收當天支付工程總造價_____%合計_________元工程保修期兩年。工程款全部結清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關於材料供應的約定
1、甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應.辦-理.驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、其它事項1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,並向乙方進行現場炕底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場炕底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。
五、違約責任
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
六、糾紛處理方式雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
七、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
八、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力合同附件為本合同的組成部分。
甲方:_________電話:_________乙方:_________電話:_________
簽訂地點:_________簽訂日期:_________
裝飾裝修反訴狀 篇19
合同編號:_____________
發包人:________________
承包人:________________
依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信原則的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修的住房系合法擁有。
甲方的有效證明:________________________________
乙方為經工商行政管理部門註冊登記的企業,企業資質情況:_________
2.裝飾施工地址:_________區_________路_________號_________樓_________室。
3.住房結構:________________房型________房_________廳_________廚________衞________陽台,套內施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內容:。
5.承包方式:________________。
6.工期:
自________年_________月_________日開工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。
7.總價款:¥________元。
人民幣:________________
其中:________________________
材料費:________元,人工費:________元,
拆除費:________元,清潔、搬運、運輸費:_________元,
管理費:_________元,税金:________元,
其他費用:________________元。
雙方約定,合同簽訂生效後,如變更施工內容、材料,該部分的工程款應當按實計算。
第二條材料供應
1.甲方提供的材料、設備:。
甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品,並應按時送到施工現場,甲乙雙方應辦理驗收交接手續。
甲方提供的材料按時送到現場後,由乙方負責保管。
由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異,應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果,責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料、設備及報價:。
乙方提供的材料、設備應當符合本合同主材料、設備報價單的規定。
乙方供應的材料、設備,甲方有權到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異,應停止使用。
如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
3.甲方或乙方提供的材料,應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。
第三條工程質量及驗收
1.本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規範》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。
2.本工程由_________方設計,提供施工圖紙一式_________份。
設計圖紙費用________元,由________方承擔。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。
驗收合格,甲乙雙方共同確認後,乙方才能繼續施工。
6.全部工程竣工後,乙方應及時通知甲方組織驗收。
驗收合格的,辦理驗收移交手續,簽署工程質量驗收單,並由甲方按照約定付清全部工程價款。
裝飾工程未經驗收或驗收不合格的,甲方有權拒付尾款。
7.工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款後,甲乙雙方簽署工程保修單,乙方同時提供管線竣工圖等資料。
憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
第四條安全施工和防火
1.乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。
如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復或賠償。
2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結構,拆、改承重牆。
第五條工程價款及結算
甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。
1.工程款付款可以按下表支付:
工程款付款時間表
付款階段及項目
付款時間
付款比例
付款金額
對預算、設計方案認可
合同簽訂當日元
工期過半年月日元
竣工驗收驗收合格當日元
增加工程項目
簽訂工程項目變更單時元
第七條合同的變更和解除
1.本合同經甲乙雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
工程項目如需變更,需提前與對方聯繫。
經雙方協商一致後,簽署工程項目變更單,同時調整相關工程費用及工期。
申方提出變更設計、材料,造成乙方材料積壓,應由甲方負責處理,並承擔全部處理費用。
2.合同簽訂後施工前,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,並按合同總價款_________%支付違約金,辦理終止合同手續。
3.施工過程中,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,並由過錯方按合同總價款_________%支付違約金,解除本合同。
第八條違約責任
1.由於乙方原因致使工程質量不符合約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或返工。
經過修理或返工後,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任。
每逾期一天,乙方應向甲方按合同總價款1%支付違約金。
2.乙方未按照合同約定提供材料的,甲方有權要求乙方更換材料或按材料品質計價付款。
女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設備,應按材料或設備的價款雙倍賠償給甲方。
乙方故意提供不符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量的強制性標準的材料,給對方造成人身健康損害的,乙方承擔損害賠償責任。
3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故,由乙方負責並承擔責任。
4.由於甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
每停工、窩工一天,甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金。
5.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金,工期順延。
6.工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
第九條糾紛處理方式
1.本合同在履行中或在保修期內發生爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向有關部門申請調解。
2.當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解不成的,可以按照下列第_________種方式解決:
提交_____仲裁委員會仲裁。
依法向人民法院起訴。
第十條其他約定
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________
第十一條附則
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章後生效。
2.本合同簽訂後,裝飾工程不得轉包。
3.本合同一式______份,甲乙雙方各執一份。
第十二條合同附件
合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。
甲方:
委託代理人:
地址:
電話:
郵編:
乙方:
法定代表人:
委託代理人:
地址:
電話:
郵編:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:
裝飾裝修反訴狀 篇20
_________(以下簡稱甲方)
立協議人____為裝修____房屋(四小區10-2-12),經________(以下簡稱乙方)
雙方協商,訂立本協議,以共同恪守。在雙方同意的情況下,本協議由____起草。
一、工程項目:
1、三個房間(兩卧室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、卧室鋪強化木地板;清除所有房間原有塗料,客廳、卧室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽台的門窗處打一吧枱,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽台東側打一多用途櫃(底下放鞋、上面書櫃)、西側打一吊櫃,包陽台、鋪磁磚、吊PVC板。
3、衞生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊PVC板;廚房地面鋪磁磚,打一灶台。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整,客廳門後一多用途櫃(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:個人房屋裝修合同樣本甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準:
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工後,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
裝飾裝修反訴狀 篇21
業主 (以下簡稱甲方):
聯繫電話:
施工隊(以下簡稱乙方):
聯繫電話:
身份證號碼及複印件
工程項目:居室裝潢
甲、乙雙方經過多次友好洽談和協商,現甲方決定將居室裝潢權委託給乙方。為了保證工程順利的進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
一、 工程概況
1、工程地址:
2、居室規格: 房型 層 (式) 室 廳 廚 衞
總計:施工面積 平方米;
3、施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工項目明細》和户型施工圖。
4、委託方式:
二、 工程價款
清包工費: 元,大寫:
三、 付款方式
1、施工隊進場,預支生活費: 元,
2、水電工完工,付 元
3、木工完成,付 元,
4、泥工完成,付 元,
5、工程竣工,付 元,
6、工程施工中如有項目增減或需要變動,增減項目的價款甲乙雙方協商後,待增減項目完工時一併結清。
7、工程質量保脩金 元,從竣工之日起1年後支付。
8、若工程竣工時所有驗收項目均達到甲方驗收標準且驗收滿意,甲方將多支付乙方額外的工程獎勵基金元。
四、 設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,並負責交底工作;
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、 材料
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應在4天內及時採購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2、凡由甲方所提供的所有建築材料,經由乙方驗收後並給予保管,非經甲方同意,不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不當造成遺失的,應按材料的實際價格的2倍補償給甲方。
3、未經甲方同意,乙方不得自行採購材料;若已採購,甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用。
4、若需乙方代購部分材料,乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,並開具正式發票。
5、乙方應驗收甲方所購建材的質量,發現質量問題應向甲方及時提出並有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,並承擔因材料質量引起的損失。
6、乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性。
7、乙方應做好材料的保管工作,禁止閒雜人等進入工地現場。
8、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發現此類現象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、 工期及工程質量檢查與驗收
1、從 年 月 日起至 年 月 日止,工期為 天,因甲方因素拖延,工期順延;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費50元/天。
2、施工期間,乙方每天的工作時間為:上午 _________ 點 _______ 分至 ______ 點 _______ 分;下午 _________ 點 _______ 分至 ______ 點 _______ 分。
3、工程質量檢查及驗收
a、本工程質量評定驗收標準的依據:
①施工圖紙、作法説明、設計變更;
②《住宅裝飾裝修工程施工規範
③《市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》
b、過程驗收項目:基礎改造工程、水電線路改造工程(封閉前),防水工程(鋪設瓷片前),吊頂工程(封石膏板塗料前),門窗工程、細木工程、牆漆工程;
c、驗收合格項目雙方確認;不合格項目限期整改,另行驗收,直至合格為止。
七、 材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、 垃圾清運
1、垃圾袋裝化;
2、垃圾應日日清;
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。、
九、 勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證複印件;
2、未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜;
3、乙方應具備在長沙市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔;
4、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員;
5、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、 施工機具
乙方自帶施工所需工具,並保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
十一、工地現場管理
1、現場禁止使用明火;
2、油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題,
乙方應在兩年內無償維修。
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方後三天內及時維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到並維修。
3、若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發生的人工費用按實從工程保脩金中扣除。
十三、合同附件
1、施工內容項目及造價明細。
十四、合同爭議
1、出現爭議甲乙雙方先協商。
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、其它説明和要求:
1、須隱蔽的管線應在甲方驗收合格後再進行隱蔽作業,竣工交驗前應向甲方提供室內水電管線的竣工圖。
2、除上述裝潢要求外,如有增加工作,雙方另行協商,施工費不得高於同類平均水平。
3、工程為清包,甲方只提供材料。施工工具等設備由乙方施工承包人自備自理。
4、乙方施工單位必須保證施工質量,發生施工質量問題,施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題,施工單位應立即予以改正,在未達到甲方的整改要求前甲方有權拒付人工費。
5、乙方應指派(姓名) 為乙方工地代表,負責合同履行,並按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
6、施工人員要文明施工,禁止野蠻施工。、
7、施工單位負責及時清理建築垃圾至規定位置,工程施工結束後,施工人員負責場內建築垃圾清運,完畢後方可立離場。
8、乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現場違法亂紀,一旦發生問題,後果自負。
9、附則
①本合同由甲、乙雙方直拉簽訂,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
②本合同簽訂後工程不得轉包。
③工程竣工完結後合同履行完後自動終止。
④本合同的附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
甲 方: 乙 方:
籤 章: 籤 章:
簽約日期: 簽約日期:
裝飾裝修反訴狀 篇22
委託方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地點:
2、工程承包方式,雙方商定採取下列第(1)種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同3、總價款:
4、開工日期 月年
第二條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負,施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。
第三條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第四條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付30%工程款;剩餘70%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,並由乙方負責並且施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第五條:違約責任
合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第六條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字後生效。未盡事宜雙方協商解決。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主): 乙方:
銀行賬號:
裝飾裝修反訴狀 篇23
甲方(發包方):
乙方(承包方):
第一條 工程概況
1.1 工程地點: ,住房結構: ,施工面積 平方米。
1.2 工程造價:總價款: 元,大寫( 整)(詳見附表:裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.3 本着雙方誠信、公開原則,同時為避免欺騙、隱瞞性行為發生,乙方鄭重承諾,乙方提供的標的物的價格為同期同質最低價格,否則乙方自願補償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產生的全部損失。
1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日,竣工日期 年__月__日。
1.5 工程內容及做法(見附件:裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
2.1 乙方應當持有建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》。
2.2 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償損失。
第三條 工程監理
若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第四條 施工圖紙
4.1雙方商定施工圖紙採取下列第 種方式提供:
(1)甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為 年___月___日,圖紙一式 份,甲方、乙方、施工隊各執 份。
(2)甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式 份交甲方,設計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內)。
4.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合相應國家標準。
4.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。4.4 施工圖紙經雙方蓋章有效。
第五條 保密
5.1 甲、乙雙方同意對履行協議中的一切相關資料僅限於甲、乙雙方為履行本協議所使用,雙方及其僱員應對其所知悉的雙方商業祕密承擔保密義務,並承諾無論本協議因任何原因而解除,本保密義務繼續有效。
第六條 甲方權利義務
6.1 開工前 天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”。
6.2 提供施工期間的水源、電源,並説明使用注意事項。
6.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係。
6.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衞位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續。
6.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。
6.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用及施工期間水電費,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料。
6.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建築主體和承重結構。
6.8 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點堆放。
第七條 乙方權利義務
7.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程。
7.2 採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全,並承擔由此產生的所有責任。
7.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下管道的暢通。
7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。
7.5 乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理。
7.6 乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任。
7.7 因進行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
7.8 在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第八條 工程變更
8.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》,同時調整相關工程費用及工期。
第九條 工程承包方式
9.1 雙方商定採取下列 方式承包工程:
(1)乙方包工、包全部材料(見附件:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細表,乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
第十條 材料的提供
10.1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔。
10.2 由乙方提供的材料、設備的,乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權選擇以下列方式之一處理,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承擔:
(1)甲方同意繼續使用的,乙方免收該材料和設備的費用;
(2)甲方不同意繼續使用的,乙方應當更換和重做,更換後的材料和設備費減半收取,原工期不變。
10.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的,在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。
10.4 乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準,包括但不限於完工後的室內空氣質量,輻射、照明和噪音強度等指標,使甲方達到安全居住、生活的目的。
10.5 乙方違反本條規定的,應當立即更換和重做,更換後的材料和設備不再收費,原工期不變。
第十一條 工期延誤
11.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
11.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
11.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十二條 質量標準
12.1 工程質量
(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規範進行施工;
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準,工程驗收合格率達到100%;凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工後仍達不到的,由乙方承擔違約責任。
12.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時,由雙方同意向房屋所在地的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十三條 工程驗收
13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質量進行驗收:
(1)材料驗收;
(2)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(3)油漆、面層塗料施工前驗收;
(4)竣工驗收。
13.2 工程質量驗收
(1)本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更的內容進行質量檢查及驗收為依據;
(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。若甲方要求複驗時,乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格,甲方應承擔複驗費用,若複驗不合格,其複驗費用及返工費用由乙方承擔,工期也予順延;
(4)由於甲方提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延;
(5)乙方應提前 天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格後應填寫工程驗收單;
(6)若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。
第十四條 保修
14.1 工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續,並填寫工程保修單。
14.2 工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十五條 工程款支付方式
15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂後,開工前 日,甲方支付相當於總價款 %的工程款;
(2)完成 %的工程量之日後的 日內,甲方支付總價款 %的工程款;
(3)竣工驗收後 日內,甲方支付總價款 %的工程款;
(4)竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的 %的保修基金。竣工驗收合格後 年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
15.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十六條 違約責任
16.1 合同簽訂後,合同任何一方解除合同或違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
16.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格。
16.3 甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價 ‰的違約金。
16.4 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
16.5 因不可抗力導致本合同無法繼續履行時,雙方協調一致可終止本合同。不可抗力是指不能預見、不能克服、不可避免的情況。發生不可抗力,雙方互不承擔違約責任。
第十七條 附則
17.1 本合同簽訂後工程不得轉包。
17.2 本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等的法律效力。經雙方蓋章有效。
17.3 雙方在履行本合同中產生的糾紛,應友好協商解決,不能協商解決的,提交房屋所在地法院裁決。
17.4 本合同除要求手寫項外,手工塗改,增減條款均視為無效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委託代理人: 委託代理人(簽字):
裝飾裝修反訴狀 篇24
委託方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地點:
2、工程承包方式,雙方商定採取下列第(1)種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同3、總價款:
4、開工日期 月年
第二條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負,施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。
第三條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第四條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付30%工程款;剩餘70%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,並由乙方負責並且施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第五條:違約責任
合同生效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第六條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字後生效。未盡事宜雙方協商解決。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主): 乙方:
銀行賬號:
簽約日期: 年 月 日 銀行賬號:
裝飾裝修反訴狀 篇25
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
甲、乙雙方在平等、友好、自願、協商一致的基礎上達成如下協議,共同遵守。
第一條 工程概況
1、裝潢施工地點:
2、工程面積:建築面積約 平方米。
3、承包方式:包工不包料。
4、裝飾施工內容:施工圖紙(經甲乙方確認)範圍內。
5、工程總價款: (¥: 元)。
6、工期:自 年 月 日開工至 年 月 日竣工,工期約 天。
第二條 甲方職責
1、甲方保證乙方開工前水、電通暢。
2、甲方在接到乙方通知,應在二日內予以回覆。如未回覆視為對乙方通知的確認。
3、為了確保施工工程質量,甲方對乙方的施工進行監督。
第三條 乙方職責
1、乙方在裝修期間承擔施工的職責,對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔現場管理,裝修施工質量
2、乙方在裝修過程中,應保證正常施工和管理。
3、乙方負責組織裝修人員進行裝修工程施工。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在異議,可以要求乙方無條件更換。
4、乙方不得擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,如需改變應經甲方書面同意。
第四條 材料供應
1、本工程所用裝修材料、裝修施工設備、工具等都均由乙方提供。
2、乙方應在處理隱蔽工程和中間工程前,應書面通知甲方對隱蔽工程和中間工程進行檢驗驗收;如未通知,甲方有權要求在其本部分完工後進行的檢查與驗收,因返工所造成的費用由乙方承擔。
3、施工中未經甲方同意,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
4、工程竣工驗收前,負責對現場的一切設施和工程進行保護。
第五條 工程質量及驗收
1、由於乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。
2、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,應與乙方協商,就變更工程的相關事宜達成補充協議
3、工程竣工:乙方應提前兩日通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期(完工後15個工作日內)。
4、工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當造成質量問題,乙方無條件地進行維修,並承擔相應材料費用。
第六條 安全生產
1、乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰設施及建築的安全,防止滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。
2、乙方施工人員應是與乙方建立勞動關係的人員,鑑定勞務合同,保證施工質量和人身安全。
3、乙方施工人員因過失或故意給他人造成人身損害或財產損失的,乙方應負責賠償。
第七條 工程價款及結算
1、工程款支付方式及期限:
2、合同生效後3個工作日內,甲方向乙方支付合同總價30%即人民幣 元整(¥: 元)。
3、工程完成60%,甲方向乙方支付合同總價款的65%,即人民幣 元整(¥: 元)。
4、合同總價的5%即人民 元整(¥: 元)
第八條 其它事項
1、不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
2、如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在不可抗力事件結束後7日內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期的書面資料,雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
3、工程變量變更,在施工過程中如有對施工圖紙有改變時,雙方以補充協議的形式確定,變更工程量不再變更合同總價。
第九條 違約責任
1、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故,由乙方負責並承擔責任。
2、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
3、工程關鍵節點或隱蔽工程未按約定辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。
第十條 糾紛處理方式
因履行本合同雙方發生爭議時,雙方應儘量協商。或若協商不成時,可以向工程所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。因此產生的費用包括但不限於訴訟費、律師費、交通費 等由敗訴方承擔,或由司法文書確定。
第十一條 協議的變更和解除
1、協議經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容,應經協商一致後,重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止協議,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止協議,解除本協議。
3、如由於乙方施工出現質量問題,甲方可以無條件提出中止施工,限期內要求乙方返工直致達到施工圖紙的要求。
第十二條 本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字): 住址: 住址:
聯繫人: 聯繫人:
電話: 電話:
簽訂日期: 簽訂日期:
裝飾裝修反訴狀 篇26
發包方(簡稱甲方):
_____________
承包方(簡稱乙方):
_____________
根據《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、 概況及要求
1、裝飾施工地點:
2、裝飾施工內容:
3、承包方式:_____
4、總價款:¥____元,大寫(人民幣):
_____
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
甲方要求:
1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;
2、以裝修效果圖為準;
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;
4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;
二、關於材料供應的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。
如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關於工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行dbj08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。
凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、工程驗收。
工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。
四、關於工程價款及結算的約定:
工程款付款方式列下表: 付款時間 :合同簽定後
第一次付款: 金額 : 大寫:
第二次付款工期進度過半付: 元
竣工驗收合格後 付其餘款 : 元
推薦·建築裝飾工程(甲種本)·辦公樓裝修合同·裝飾裝修合同·省室內裝飾裝修工程施工合同·裝修合同書樣本·裝修施工協議書
五、違約責任:
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付。
3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。
且甲方有權不支付後續工程款。
4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金
六、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向―――市委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。
(將不選定的解決方式劃出)
七、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。
如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,並辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
法定代表人: 委託人:
住 址: 地 址:
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂地點:
裝飾裝修反訴狀 篇27
發包方:______________________
承包方:______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1.承包方為經工商行政管理機關核准登記並有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。
2.裝飾施工地點
3.住房結構:__________房型________房______廳______套,施工面積______平方米。
4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥________元,大寫(人民幣):__________其中:
材料費:____________,人工費:____________
管理費:____________,設計費:____________
垃圾清運費:____________,税金(3.41%):________
其他費用:____________
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7.工期:自______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,工期______天。
二、材料供應
1.發包方提供的材料:詳見附件二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,承包方應及時向發包方書面提出,發包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場後,經承包方驗收,由承包方負責保管,承包方可收取發包方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由承包方負責賠償。
2.承包方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3.承包方對發包方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的裝飾,非經發包方同意,不得挪作他用。如承包方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。
4.承包方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。
三、關於工程質量及驗收的約定:
1.本工程執行DBJ08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由______方設計施工方案。
3.發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由發包方承擔,工期順延。
4.由於承包方原因造成質量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,發包方自負,給承包方造成損失的,發包方應予賠償。
6.工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,發包方不能按預約規定日期參加驗收,由承包方組織人員進行驗收,發包方應予承認。事後,若發包方要求複驗,承包方應按要求辦理複驗。若複驗合格,其複驗及返工費用由發包方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工:承包方應提前三天通知發包方驗收,發包方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,發包方應承認原竣工日期,並承擔承包方的看管費用和其他相關費用。
四、安全生產
發包方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬發包方責任的,發包方負責和賠償;屬於承包方責任的,承包方負責修復和賠償。
五、工程價款
1.工程款付款方式列下表:
2.工程結算:詳見《工程結算單》。
3.工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項
1.發包方工作:(1)發包方應在開工前一天,向承包方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明________份,並向承包方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。
2.承包方工作:(1)參加發包方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。(2)指派________為承包方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由承包方負責的各項事宜,對其行為承包方應予認可。如更換人員,承包方應及時書面通知發包方。(3)未經發包方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1.由於發包方原因導致延期開工或中途停工,發包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,發包方付承包方____元;發包方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
2.由於承包方原因逾期竣工的,每逾期一天,承包方按發包方已付款的______%向發包方支付違約金。
3.發包方未辦理有關手續,強行要求承包方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由發包方負責並擔責任。
4.承包方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由承包方負責並承擔責任。
八、爭議解決
雙方約定,在履行本設計協議過程中產生爭議時,雙方協商解決,如在30日內無法協商解決,任何一方均可向發包方所在地人民法院提起訴訟。在爭議協商或訴訟期間,承包方應繼續按約定履行義務。如果承包方停工視為違約,按本合同承擔違約責任。
九、變更和解除
合同經雙方簽章生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款______%支付違約金,並辦理終止合同手續。2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定
本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
發包方(簽章):________ 承包方(簽章):________
委託代理人:____________ 法定代表人:____________
裝飾裝修反訴狀 篇28
發包方(簡稱甲方):_________________________
承包方(簡稱乙方):_________________________
甲乙雙方經友好協商,甲方決定委託乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1.裝飾施工地點:
2.住房結構:房型房廳套,施工面積__________平方米。
3.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4.承包方式:_____________(包工包料、清包工、部分承包)。
5.工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1.工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):________________,詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。
支付________________元訂金,第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定後開工前支付工程總造價________________%合計_________元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價________________%合計_________元
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價________________%合計_________元
(5)工程保修期兩年。
工程款全部結清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關於材料供應的約定
1.甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。
本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。
如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。
如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。
如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關於工程質量及驗收的約定
1.本工程執行________________《住宅建築裝飾工程技術規程》、________________《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由________________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。
由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,雙方同意後,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。
事後,若甲方要求複驗,乙方應按要求辦理複驗。
若複驗合格,其複驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。
如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
六、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,並向乙方進行現場交底。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底。
七、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2.由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):________________
電話:________________
乙方(簽章):________________
電話:________________
簽訂地點:________________
簽訂日期:________________
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/zhuangxiu/89lg96.html