裝修質量上訴狀（精選3篇）

裝修質量上訴狀 篇1

上訴人：_________________，男，漢族，__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話：_________________

被上訴人：_________________，男，漢族,__________年_____月____日出生，住__________縣__________街,電話：_________________

上訴請求：_________________

1、撤銷__________縣人民法院(_______)_____民初字第__________號民事裁定;

2、責令原審法院依法作出判決。

事實與理由：_________________

一、原審以被上訴人為被告並無不當，符合法律規定。

民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商户的訴訟主體地位的明確，但該條文並不否認個體工商户的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商户(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。

個體工商户(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營範圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商户(字號)的名義進行的。

本案裝修施工不是在登記經營範圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方_______年_____月到_____3年_____月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(酒店核准日期20__年5月28日)。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

從立法本意上講，最高法院將個體工商户字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來製造訴累，浪費司法資源。

綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

此致

_____________人民法院

裝修質量上訴狀 篇2

甲方：_________________A公司

乙方：___________________________裝潢公司

鑑於乙方承包裝修之甲方某公寓__________號房屋工程已於____________交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：_________________

1.本工程保修期為一年，自____________起至____________止。

2.乙方在保修期內工作範圍為：_________________

就裝修工程所涉及全部項目(以______________甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及______________簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脱落，房頂出現脱落，所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬於甲方使用不當造成的損壞除外。

3.目前工程已存在的問題及乙方責任：_________________

3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

3.2護牆板的板面目前變形較重，乙方應於年月份前進行更換或整修。

3.3木門現已變形，乙方應於年月份前進行整修。

3.4壁紙卷邊，乙方應於年月份前進行整修。

3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應於年月份前新購反水彎並進行更換。

3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

4.乙方工作方式

在甲方發現工程出現質量問題並電話或傳真通知乙方後7日(節假日包括在內)內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

5.法律責任

乙方在接到甲方通知後無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣______________元;若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可採取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6.結算

保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時並令甲方滿意，保修期結束後七日內，甲方將尾款如數結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束後，若甲方感到滿意，可以結算)。

7.本協議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方：_________________A公司乙方：___________________________裝潢公司

代表：_________________代表：_________________

裝修質量上訴狀 篇3

發包人(甲方)：________________________

住所：______________________電話：____________傳真：____________

委託代理人：________________________電話：____________傳真：____________

承包人(乙方)：________________________

住所：______________________電話：____________傳真：____________

法定代表人：________________________電話：____________

本工程設計人：________________________電話：____________

施工隊負責人：________________________電話：____________

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程)，達成如下協議：

第一條工程概況

1.工程名稱：__________________________________。

2、工程地點：__________________________________。

3、承包範圍：參見合同附件之預算表。

4、工程承包方式：雙方商定採取下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發包人包料。

(附件即經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。)

第二條施工圖紙

雙方施工圖採取下列第____________種方式提供：

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

第三條甲方工作

1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種税費。

第四條乙方工作

1.參加有關施工圖紙或作法説明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

3.未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

4.保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5.對於施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時並給予其必要的準備時間。

6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

第五條關於工期

1.工程期限____________天，開工日期年____________月____________日，竣工日期年月日。

2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的，工期不予順延。

3.因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：

(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭、暴亂等不可抗力的;

(2)經雙方同意的工程量變化和設計變更;

(3)因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限於所在地(小)區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為;

(4)經甲方同意的屬新材料或新工藝採用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;

(5)經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

第六條關於材料供應和保管

1.任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規規定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場，並通知對方當事人驗收簽字確認。

2.對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔。

3.材料和設備進場後，統一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。

第七條關於質量和驗收

1.工程以施工圖紙、作法説明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規範》(gb50327-20xx)為質量評定驗收標準。

2.甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續;甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。

3.由於甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。

4.工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知後天內組織驗收，並辦理驗收移交手續。

5.驗收時，工程項目合格率達到____________%時(以上程價款比例為準)，其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應予以確認。

6.乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修範圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。

7.甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：__________________________________

____________________________________________________________________。

8.工程未驗收的，甲方不得先行使用。

第八條關於工程價款及結算

1.雙方約定按以下第____________種方式支付工程款：

(1)合同生效後，發包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：

支付次數____________支付階段或時間____________支付金額

第一次______________________支付____________元;

第二次______________________支付____________元;

第三次______________________支付____________元;

第四次____________工程驗收後天工程總造價的5%，約____________元。

(2)其他支付方式：______________________。

2.雙方同意工程的結算方法按下列第____________種進行結算：

(1)固定價格，本工程總價款為____________元;

(2)單價不變，按實際數量加損耗率計算，但是總價不得超過____________元。

a.乳膠漆和油漆類為：牆面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;

b.瓷磚面積為：實際面積+6%×實際面積;

c.實木地板面積為：實際面積+6%×實際面積，拼花部分面積+10%×拼花部分面積;

d.木工衣櫃類面積為：實際面積(平方米取整數值，小數位不夠0.5平方米按0.5平方米計算，超出0.5平方米的按1平方米計算);

e.其他按項項目按項計算;

f.其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%×實際面積;

g.估價項目測量後再具體報價;

h.經甲方同意代購的項目按預算內造價購買，經甲方同意可以調整。

3.特別費用的約定：

(1)施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。

(2)施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，罰款由甲方負責。

(3)合同附件預算表中沒有列明税費，税費由甲方按實際徵税額向有關部門交納;已經列明税費的，由乙方負責繳交。

(4)物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。

4.乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大於該項目的50%，則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。

5.工程驗收合格後，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料後天內未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單並簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。

第九條工程預算文件(表)屬於本合同附件，所列工程項目除經過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。

第十條責任與罰則

1.施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。

2.因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付____________的違約金。

3.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。

4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照____________支付乙方延期付款違約金。

5.未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。

6.因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時採取措施避免損失擴大，並將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。

第十一條雙方如對合同的執行發生爭議，應友好協商解決：協商無效的，可提交人民法院訴訟。

第十二條附則

1.本合同一式兩份，雙方個執一份，同具法律效力。

2.本合同履行完成後自動終止。

甲方(簽字)：________________________乙方公司(蓋章)：____________

現場代表(簽字)：___________________現場代表(簽字)：____________

證件名稱：______________________證件名稱：______________________

頒發機構：______________________頒發機構：______________________

證件號碼：______________________證件號碼：______________________

_____年____月____日____年____月___日