海南省裝修合同（通用3篇）

海南省裝修合同 篇1

海南省裝修合同

建設單位(甲方)：

承包單位(乙方)：

甲方有一套位於_型201;203的商品房兩套，現委託乙方對該商品房木工工程部份進行裝修。

該工程所用的材料由甲方負責，乙方按甲方圖紙進行施工(附圖紙)。

一、工程名稱：室內裝修木工工程

二、施工地點：_

三、木工工程總造價：按甲乙雙方簽訂的`.價格(附價格表、施工驗收檢準)

四、付款方式：工程完全完工並經業主和甲方項目負責人驗收合格後，甲方叁拾天內支付乙方90%的工程款，餘下的10%的工程款為質量保證金，甲方需於半年後支付給乙方。

五、施工期限：從20__年3月25日起至20__年4月25日止共31天內完成，如因甲方改變設計方案，或甲方材料不能按時到位，工期將順延。

六、保修：保修期為半年，保修期內屬乙方施工質量問題，乙方需進行保修，保修所產生的費用(包括材料)均由乙方負責，或由甲方從質量保證金中扣回;若費用超過質量保證金，甲方有權在乙方的其他工程款中扣回。

(如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修範圍之內)。

七、責任：

(1)、乙方在進場施工前需檢查牆體結構的完整、對上工序完工的基本驗收，並作好驗收交接。

對接收甲方的材料時應作數量和質量的驗收，驗收後出現的短缺和損壞由乙方負責。

另如發現乙方人員偷取甲方的材料，一經證實將以一罰十處理。

(2)、乙方未經甲方同意不能變更施工方案，否則造成的經濟損失由乙方負責。

(3)、施工過程中乙方應注意消防、工傷的安全，嚴格按照甲方的施工指引進行施工，施工期間由於乙方的原因所造成的意外損失和工傷，由乙方自行負責。

(4)、因乙方的原因未能按工期完成的，按延誤天數每天扣罰總工程款的5%。

八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

由雙方簽字後生效，全部工程結算後自行終止。

甲方：

乙方：

簽約日期：

簽約日期：

海南省裝修合同 篇2

反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。法定代表人：_________________王__________，__________有限公司經理。

被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經理。

反訴請求：

1.要求被反訴人支付__________費_____________元。

2.被反訴人應負擔案件全部受理費。

事實與理由：_________________反訴人與被反訴人於_________年月日簽訂了合同。合同約定：________________。反訴人認為：_________________。基於上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規定；提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。

此致

_______________人民法院

反訴人：_________________

__________年_____月_____日

海南省裝修合同 篇3

委託方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程項目：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1.工程地址：___________________________________

2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衞，總計施工面積____________平方米。

3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委託方式：____________________________________________

5.工程開工日期：______年______月______日

6.工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數：________天

第二條：工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元;

2、人工費__________元;

3、設計費__________元;

4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元;

6、管理費__________元;

7、其他費用(註明內容)______________元。

第三條：質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便於工作銜接。

第四條：材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責採購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的`10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後，由乙方負責保管，由於保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式

1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(注：施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(複印件)交給乙方。

第六條：工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條：工程驗收

1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。

甲方：

日期：

乙方：