建築施工合同起訴狀（通用3篇）

建築施工合同起訴狀 篇1

原告：_________________鋼結_______________有限公司住址：_________________北京市__________法定代表人：_________________職務：_________________董事長委託代理人：_________________北京市易行律師事務所律師被告：_________________中國建築__________工程局第_____建築公司住址：_________________市__________負責人：______________職務：_________________經理郵編：_________________電話：_________________

案由：加工承攬合同糾紛

事實與理由：_________________

此致

__________人民法院

具狀人：______________

_____年_____月_____日

建築施工合同起訴狀 篇2

甲方(項目部)：

乙方(施工人員)：______________________________________

按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本施工事項協商一致，訂立本合同。

第一條 工程名稱：石總場西部牧業員工宿舍場地地坪

第二條 工程地點：石總場大連路路口______________

第三條 承包方式：單項清包______________________

第四條 開工日期：______________________________ 竣工日期：____________

第五條 工作內容：甲方合同內所有砌體(混凝土、平場地、墊石子、灑水、打夯)清工單價為_________元/㎡。施工中一切用具均有乙方自理，甲方負責混凝土拉到現場，其他一切工序由乙方負責，並做好落手清。注：以上內容都按圖紙工作量計算。施工中嚴格按照施工安全、質量規範，若乙方沒有按照甲方要求和施工規範而造成的材料浪費，甲方有權開罰款單(在工程款中扣除)。

第六條 工程款結算：乙方進場後，每月甲方付給乙方完成合格工作量80%。 餘款在工程驗收合格後一次性付清。

一、質量管理

甲方提供乙方質量要求和技術交底，乙方必須按照施工規範和要求，精心施工，確保工程質量。絕對服從項目部質量管理人員的正確領導。在日常質檢和分項工程驗收時，必須達到所定標準(具體見技術交底)。

二、甲方職責和權利

2.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務承包合同》，對乙方工作進行指導、管理、檢查和監督、審核乙方施工方案，全面配合乙方做好各項工作。

2.2 甲方負責向乙方提供技術交底，周、月進度計劃，乙方必須認真執行監理和甲方的指令，但對不合理因素，可提出建議;經甲方同意後方可執行，乙方不得私自蠻幹

2.3 甲方及時組織、參加對乙方已完成的工程質量進行跟蹤檢查、驗收。

2.4 甲方對有特殊貢獻的給與一定獎勵，對工作中個人給甲方造成一定損失的給與一定的經濟處罰。

三、乙方職責和權利

3.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務承包合同》及承諾。

3.2 嚴格執行公司和工地的各項管理制度和規定，服從甲方的管理，自覺維護公司的利益和形象。

3.3 嚴禁未經甲方及設計和監理書面同意擅自變更施工圖紙內容，如有發生造成的所有損失均有乙方負責。

3.4 如乙方嚴重違反《勞務承包合同》，工程工期、工程質量不能保證，現場管理混亂，甲方和公司利益受到損失，信譽受到損害時，甲方有權解除合同，除賠償部分損失外，還要追究乙方責任，清除出場。清除出場按總工資的70%結算工資款。

3.5 必須認真遵守甲方的各項規章制度。派專人現場全權負責協調管理。

四、安全文明施工

雙方必須認真遵守國家和上級勞動保護安全生產主管部門所頒發的有關安全生產、消防工作、文明施工等方針政策，嚴格執行有關勞動保護法規、條例。乙方必須遵守施工單位的規章制度，聽從甲方的管理和指揮;嚴禁在工地打架、鬥毆、偷盜，若發生交司法機關處理。如有違反公司規章制度的按公司規定予以重罰。乙方的所有作業人員，正確的使用“三寶”，嚴格按操作規程施工。若作業人員違反操作規程和公司的管理規定，如發生的安全事故的，甲方概不負責一切責任。正常工傷按國家《工傷管理條例》處理。

五、 未盡事宜雙方協商解決，本合同一式兩份，雙方簽字生效，甲乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建築施工合同起訴狀 篇3

甲方：__________

乙方：__________

依照《中華人民共和國勞動法、民法典、建築法》為依據，參照有關文件精神。本着甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協商簽訂施工合同如下：

一、工程名稱：

二、施工地點：

三、結構形式：

四、發包內容及價格：整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的女兒牆屋面拆扒、樓梯製作等)大包乾、掃地出門價，以建築面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫__________元

五、資質要求：三級以上資質，簽訂合同時，將資質複印件留給甲方存檔備查。

六、質量要求：合格

七、開工日期：__________年__________月__________日

竣工日期：__________年__________月__________日

八、材料要求：

所使用的建築材料，必須有合格證和化驗單。

九、付款方式：

1、乙方全部墊付工程款。

2、主體圈樑竣工後付總造價款的30%。

3、竣工初檢合格後，甲方付給乙方工程總造價款50%。

4、經質檢站、監理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格後甲方付給乙方總造價工程款17%。

5、保質金3%，質保期為12個月，在質保期內如出現質量問題，甲方通知乙方並約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿後按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。

6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯合檢查全部合格結清工程款。

十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執，由物業單位協調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

十二、在施工過程中，保證小區道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現象發生，乙方自行與業主調解。

十三、施工中的建築垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

十四、安全生產，文明施工。

1、施工嚴格執行安全生產操作規範，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。

3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現場清潔。

十五、違約：

1、甲乙又方簽訂合同後，乙方不得以任何理由退出現場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。

2、不許轉包他人，如發生發現有轉包現象出現，甲方有權終止合同，所發生的費用由乙方承擔。

十六、施工現場三通一平，由甲方協調，費用由乙方承擔。

十七、合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

十八、本合同雙方簽字後，具有法律效力，共同遵守。

十九、本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方：__________乙方：__________

電話：__________電話：__________

__________年__________月__________日