精品大型施工合同書(通用3篇)
- 施工合同
- 關注:1.06W次
精品大型施工合同書 篇1
甲方(發包方):聯繫電話: 乙方(承包方):聯繫電話: 根據《民法典》、《建築法》及有關法律法規 的規定,雙方本着平等、互利、誠信原則,確保建房安全、優質、高效、低耗,結合工程的實際情況,為確保各方利益,經協商一致達成如下協議:
一、施工內容: 甲方委託乙方施工的項目有:
二、施工地點: 鄉集鎮恩鶴線甲方建房所在地
三、施工期限: 施工期限為自簽定合同之日起開工,至________年____月底結束。
四、工程價款 工程核算:工程隊只能在鄉政府規定的指導價位計算每户的 總工程款(磚牆平頂屋,加層加頂的每平方米按450元計算,只加頂的每平方米按270元計算;木質房子打造的按項目據實計算;純屬換青瓦的按每平方米180元計算)。花格木窗全封閉式按每平方米160元計算,使用兩開窗按每平方米250元計算(超出部分每平方米90元由農户自籌)。甲方支付乙方工人勞務報酬 和相關建築材料費用共計人民幣大寫萬仟佰拾元整,小寫.00元。
五、付款方式 甲方自願上交施工隊自籌部分建設資金大寫 萬 仟 佰拾元整,小寫.00元后(面積在100平方米以下的改造户按每平方米30元上交特色民居改造費)與施工隊簽定本承包合同後施工。結束驗收後,鄉政府經甲方簽字確認後實行以獎代補將剩餘工程款(磚牆平頂屋以建築面積計算,在140平方米以上的3.5萬元封頂<超出部分由改造户自籌>,面積在140平方米以下的按面積據實計算,最高不超過3萬元)予以補助。
六、工程驗收
1、當該工程完工後,由乙方向鄉村鎮管理辦公室提出竣工驗收申請。鄉村鎮管理辦公室安排驗收工作,該工程符合要求,則通過驗收。通過竣工驗收的當天即為竣工日期。
七、驗收標準 按照特色民居建設的總體要求,我鄉制定相應實施標準,規範特色民居建設標準與建設質量,以避免出現民居建設標準不一,樣式混亂,粗製濫造的問題。
(一)磚混結構房屋標準 磚混結構房屋必須建成兩層以上,頂層全加蓋。
1、屋頂部分
1)統一使用防凌凍優質全瓷瓦。
2)屋脊主樑用白瓷線條瓦或水泥砂漿(刷白漆)跺雙脊,脊中央設鼓樓圈,雙脊中用瓦造型,側檐用白瓷線條瓦或水泥砂漿(刷白漆)跺單脊。
3)正面檐口用造型擋檐板,正側面可視範圍釘望板。
4)房屋正面飛檐翹角,安裝吊榿、掛絡;凸顯吊腳樓風格。
2、屋面部分
1)房屋正面用防凍乳膠漆刷成白牆。後面做糙面。
2)木窗按實際窗框尺寸訂做,設計為兩開窗,根據自願也可使用全封閉式,採用萬字花格木窗,整窗上清漆,製成成品後安裝。
(二)改造特色民居建設標準
1、木質瓦房改造標準:
1)木房正房和廂房正面飛檐翹角,白瓷線條瓦跺脊瓦造型,突顯飛檐翹角。
2)正立面及堂屋板壁刨刷一新後上清漆。花格木門木窗上 清漆。吞口裝板壁並封檐。
八、雙方權利和義務
1、甲方權利和義務 甲方自願申請加層,因房屋基礎及牆體不適宜加層加蓋而導致房屋損壞的後果由甲方全部承擔。甲方按合同向乙方支付本合同規定的自籌價款。
2、乙方權利和義務
1)、乙方必須嚴格按照縣、鄉特居建設的要求施工,並隨時接受縣、鄉特居辦的督查。
2)、乙方應作好物資材料供應準備,負責購買水泥、砂石、木材、磚瓦、鋼筋等所需材料,費用由乙方自理。
3)、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任一概與甲方無關,如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理並支付一切保險費用。乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全。
4)、乙方施工時要保證質量,使用前必須把磚頭澆水濕潤,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌築法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。乙方儘量避免在下雨天施工,以防影響房子質量。
九、服務條款
1、甲方負責提供飲用的純淨水,所有工人的吃飯、住宿場所以及物料存放場地及運輸條件。
2、乙方自帶建築所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等。
十、違約責任
1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失,因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者採取消極怠工和延誤 工期等做法為難甲方,視為乙方違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程款,則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方後,方可中止或解除合同,並由違約方承擔違約責任。 十
一、合同的變更及解除
1、合同簽訂生效後,甲乙雙方不得無故變更或解除。
2、變更或解除合同,所造成的損失由雙方協商解決。 十
二、爭議解決方式 凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關的任何爭議,甲、乙雙方應通過友好協商解決,協商不成時雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。 十
三、其他條款 在合同履行過程中,雙方可以根據實際情況,對合同未盡事宜協商確定。 十
四、合同文本和效力
1、本合同一式三份,甲乙雙方當事人各執一份,鄉政府報備一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、本工程驗收合格,付清工程款後,該合同自動失效。 甲方(簽字): 乙方(簽字): 開户銀行: 開户銀行: 賬號: 賬號:________年____月____日________年____月____日
精品大型施工合同書 篇2
保温系統施工合同
承建單位(甲方):
承包單位(乙方):
按照《中華人民共和國民法典》和《建築裝飾裝修合同示範文本》的規範,結合工程具體情況,雙方本着平等誠信、互惠互利的原則達成如下協議:
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、建築面積:
2、工程地點:
3、結構類型:
第二條 施工方式及範圍
4、施工方式:
5、施工範圍:
第三條 合同工期
6、合同工期:自 年 月 日起進廠做施工準備工作,從 年 月 日開工至 年 月 日止竣工,共計 天。工程竣工按主體施工單位的施工計劃進行,但不得影響主體施工單位的工程進度。設計變更引起的工期按規定進行調整。具體每棟樓的開工日期按工程部出具開工令為準。
第四條 質量標準
8、工程質量:按照主體施工單位工程質量驗收標準等級標準。
9、結算方式:按保温面積 ㎡估算,最終以實際保温面積展開結算。
10、合同施工價款:本外牆保温以單價 元(不含税金)計算。外牆真實漆以單價 元(不含税金)計算。
11、本工程包工包料。雙方如對工程量存在爭議,以審計為準。(按後期實測實量的面積計算)。
第五條 甲方工作
1、開工前五天,向乙方提供經甲方確認的施工圖紙及做法説明一份,並向乙方進行現場交底。主體交接,需修整另行計算,為乙方無償提供臨時設施、施工中所需的水、電及材料堆放簡易場地。施工用腳手架由 方承擔。
2、指派 為甲方駐工地代表,負責監督合同履行,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、簽證手續(變更必須經公司蓋章生效)和其他事宜。
第六條 乙方工作
1、參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底。
2、指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按照要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決乙方負責的各項事宜。
3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,確保施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衞和垃圾清運等工作,處理好由於施工帶來的擾民問題與周圍單位(住户)的關係。
4、施工中未經甲方書面同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。需要變更的部分及圖紙以外的簽證必須經甲方認可蓋章,否則無效。
5、工程竣工未移交甲方之前,乙方負責對所完成的工程成品進行保護(乙方竣工後甲方應及時組織驗收,原則上從竣工之日起不超過10天)。
6、乙方服從甲方和監理監督,施工質量應符合甲方設計要求。
第七條 關於工期變更及逾期竣工的約定
1、如因甲方未按約定完成前期工作,影響工期,工期順延。
2、如因乙方責任,不能按工期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
3、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致連續停工12小時以上工期相應順延。
4、因大風、下雨不良天氣影響施工質量的情況下,不能施工;室外温度低於5℃的時間段不允許施工,工期相應順延。
第八條 關於工程質量及驗收的約定
1、乙方承諾確保用於工程的所有材料符合國家及當地建設主管部門規定的標準要求,承諾聚苯板厚度不小於 cm,單位容重不小於 kg/m3。(按工程設計要求)。
2、甲方應向乙方提供符合《國家驗收規範》的牆體。
3、乙方應嚴格按照建設部《建築安裝工程質量檢驗評定標準》、《xx省建築安裝工程質量檢驗評定標準實施細則》、《外牆外保温工程技術規程》(JG144—20__)以及國家現行、相關的規範、標準、規程進行施工。
4、工程竣工後,乙方應書面通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,工期予以順延。
5、施工人員、施工設備和材料進場後,乙方抓緊時間進行施工,工程進度款依據進度計劃及乙方實際完成工程量支付,甲方如不能及時付款,工期順延,並支付乙方的損失。
第九條 工程承包款結算的約定
工程進度款支付辦法:工人、材料進場,甲方支付總工程款的 %,約 元人民幣,按工程進度支付。每月25日書面報當月完成的工程量,下月5日支付以完成工程量 %工程款。
第十條 關於材料供應的約定
1、乙方不得將不符合質量要求或規格有差異的產品用於本合同工程;
2、所有材料進場後,須經監理人員及甲方代表抽樣檢驗,符合約定標準後方可使用。
第十一條 有關安全生產和防火的約定
1、甲方提供的施工圖紙或做法説明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。
2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範,並遵守甲方的規章制度,確保安全施工。施工中如有發生工傷事故或對甲方、第三人人身財產造成損害,由乙方承擔全部賠償責任。
第十二條 違約責任
1、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的工程成品,如造成損失,照價賠償。
2、未經甲方同意,乙方擅自拆改建築物或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款),由乙方負責賠償。
3、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動工,造成損失由甲方負責。
4、因一方原因,合同無法繼續履行時,應及時通知對方,辦理合同終止協議,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十三條 爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間,因協議未盡事宜,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。
2、當事人不願意通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,雙方均可向人民法院起訴。
第十四條 附則
1、本協議未盡之處,雙方另行協商解決。
2、本合同經雙方簽字蓋章後生效,合同一式 份,甲、乙雙方各執 份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
授權代理人: 授權代理人:
年 月 日 年 月 日
精品大型施工合同書 篇3
發包方(甲方):________
承包方(已方):________
為提高泵站品位,創造良好的工作環境,經甲、乙雙方協商一致,甲方將________委託給乙方施工,為確保如期保質完成本工程,雙方本着互相支持、緊密配合的原則,結合本工程具體情況,明確雙方職責,特簽訂本合同,條款如下:
一、工程地點:________________________________。
二、工程內容
土層基礎、綠化及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上項目經雙方會審圖紙之要求及附後預算總表所列項目、規格、備註、數量、要求施工。
三、工期
1.開工日期:本項目工程從________年________月________日起至________年________月________日止,共________個日曆天。
2.施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3.因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經協商本合同總承包價款為人民幣:________________整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方負責提供所承建工程材料,必須經雙方確認方可進料施工。
2.施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。
六、工程付款辦法
1.本合同自甲、乙雙方簽訂後3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%,即人民幣________整。乙方收款後第二天安排人員進場施工。
2.待完成總工程80%後,甲方於3天內向乙方支付工程合同價款的30%,即人民幣________整。
3.工程竣工後,甲方於一周內向乙方支付工程合同價款的20%,即人民幣________整。
4.竣工驗收合格後一個月內,向乙方支付工程合同價款的10%,即人民幣________整。
七、工程質量
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規範進行施工,完工後達到________級。
2.在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項,甲方有權提出並要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
3.乙方要確保施工現場清潔,及時清理廢棄物,做好文明施工。
八、工程竣工驗收結算
乙方於竣工後五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告後________天內組織有關部門進行驗收,並於驗收後五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批准或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改,並承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格後依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算,並於________個工作日內結算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣________元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
十、養護管理
1.期限:以工程竣工驗收合格之日起計算,綠化保養期為十二個月,保養期從竣工驗收之日開始計算,保養期滿後由乙方以書面形式通知甲方接收。
2.質量要求:大樹及時支撐固定,栽植後及時澆水,及時中耕除草、施肥、修剪,及時防治病蟲害,確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字並加蓋公章後生效。工程質保期滿,甲方將款項結清後合同即告終止。
十二、合同份數
本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙雙方簽字蓋章後各執________份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜,雙方協商解決。
甲方代表(蓋章)________
乙方代表(蓋章)________
合同簽訂日期:__________
簽約地點:______________
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/shigong/7qk3q6.html