當前位置:萬佳範文網 >

合同 >建設工程合同 >

工程款糾紛協議(通用28篇)

工程款糾紛協議(通用28篇)

工程款糾紛協議 篇1

_____________建築工程公司(下稱甲方)

工程款糾紛協議(通用28篇)

_____________百貨公司(下稱乙方)

_____________建築工程公司訴_____________百貨公司建築安裝工程合同糾紛一案,在__________區人民法院主持下,雙方當事人調解結案,調解書已於_____________年_____月_____日送達。調解協議規定乙方欠甲方建築工程款83209.26元,於_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關規定承擔利息;雙方互不追究其他責任。現因乙方目前經濟方面有困難,提出分期付款。經甲、乙方反覆協商,達成協議如下:_________________

(一)甲方同意變更__________區人民法院(_____________)_____法經字第1__________號民事調解書關於乙方欠甲方建築工程款83209.6元,於_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。

(二)乙方於_____________年_____月_____日前,付款43209.26元;於20__________年_____月_____日付款40000元。

(三)甲、乙雙方均應信守協議。乙方如不履行協議,每期拖欠的款額,每拖欠一日按30%計算滯納金。

(四)本協議書一式三份。甲、乙方各執一份,交人民法院一份。

甲方:_________________乙方:_________________

法定代表人:_________________法定代表人:_________________

_____________年_____月_____日

工程款糾紛協議 篇2

甲方:

法定代表人:

委託代理人:

乙方:

法定代表人:

委託代理人:

甲乙雙方“建設工程施工合同糾紛”一案,經充分協商,特簽訂本協議,共同遵照執行。

一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(¥:14487000),於______年____月____日前一次性付給甲方。

二、甲方收款後,雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴,同時,甲方申請該法院解除對乙方銀行賬户的凍結措施。

三、若乙方逾期付款,甲方則不予撤訴,並申請法院對乙方的銀行賬户依法辦理續凍手續。

(法院凍結期限:______年____月____日始至______年____月____日止)。

四、甲乙雙方撤訴後,各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費,雙方各自承擔。

五、甲乙雙方各自撤訴後,甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結,其他互不追究。

六、本協議甲乙雙方委託代理人簽字即生效,一式兩份,雙方各執一份。

甲方:

委託代理人:(簽字)

乙方:

委託代理人:(簽字)

______年____月____日

工程款糾紛協議 篇3

甲方: 地址: 電話: 郵編:

乙方:

地址:

電話: 郵編:

丙方:

地址

身份證號碼: 電話: 郵編: 鑑於:

1、甲方、乙雙方於 年 月 日簽訂了 項目建設工程合同(以下簡稱“原工程合同”),合同編號為 ,原工程合同所涉工程已竣工結算,結算工程款 萬元,甲方已支付至 萬元。

2、甲方為“”項目(以下簡稱“該項目”)的開發商,該項目位於。土地使用權權證號為:;建設工程規劃許可證號為:。

3、甲方保證該項目擁有以下兩套商品房(以下簡稱“上述房屋”): 號樓_ 單元 室商品房、 號樓_ 單元 室商品房。

4、乙、丙雙方均已悉知上述房屋的位置、面積、户型等情況。

甲、乙、丙三方本着平等、自願的原則經友好協商,就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議:

一、以房抵款金額及方式

1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方應付工程款 萬元。丙方作為乙方指定的購買者與甲方簽訂《商品房預售合同》並辦理房屋產權登記。如上述房屋最終實測面積與本合同約定的面積有差異的,由丙方自行按本合同約定的每平方米建築面積單價計算價格多退少補。

2、甲方用於抵扣工程款的上述房屋的有關情況及房價:

3、抵款方式:

①本合同生效後5日內,乙方向甲方出具與抵付款金額等同的工程發票。 ②甲方在收到上述發票後,與乙方簽訂借款額為 萬元的無息《借款協議》並出具借款收據。

③為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方直接按乙方要求與丙方簽訂《商品房預售合同》,丙方亦同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》; ④在甲方取得該項目的預售許可證並通知乙、丙兩方後,丙方應當在接到甲方通知後七日內到指定地點與甲方就上述房屋簽訂《商品房預售合同》。乙方同意以借給甲方的款項作為丙方支付上述房屋的房款。

⑤甲方向丙方開具購房發票,同時乙方向甲方開具收款憑證。

4、《商品房預售合同》簽訂後,甲、丙雙方應按該合同履行權利義務,面積補差款、房屋登記費用、契税、物業管理等費用的繳納均按該合同的約定執行。

二、原工程合同工程結算款付款約定

甲乙雙方確認:甲方以上述房屋抵扣應付工程 萬元後,尚有 萬元工程款未支付,付款時間分別為:

三、丙方簽訂《商品房預售合同》時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策。

四、乙、丙雙方保證簽訂本合同時丙方系在現行法律法規、規章及政策條件下符合購房條件的主體,有權購買 市的商品房。若在簽訂《商品房預售合同》時發現丙方不符合法律法規、規章或政策規定的購買商品房的條件或因乙方不符合購買商品住房條件導致有關行政主管部門不予辦理合同網上備案的,乙方需另行安

五、如乙方未能在甲方規定的時間內安排丙方或其他人員與甲方簽訂《商品房預售合同》,則每逾期一日,向甲方支付總房款萬分之五的違約金,並同意甲方從未結工程款中衝抵上述違約金。

六、本協議未盡事宜,三方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

七、本協議在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決;若協商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

八、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式八份,甲方四份,乙方兩份,丙方兩份。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

經辦人: 經辦人:

丙方:

身份證號碼:

住址:

簽訂日期: 年 月 日

工程款糾紛協議 篇4

_______________自治縣人民法院

執行裁定書

(______)_____執字第30號

申請執行人:______________,男,1978年10月19日生,漢族,國小文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________

被執行人:______________,男,1963年6月8日生,漢族,高中文化,__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住雲南省保山市__________鎮_______________416號。

被執行人:_________________市__________建築工程有限責任公司,所在地:_________________雲南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。

本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款150399.00元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________

凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款150399.00元。

本裁定送達後即發生法律效力。

執行員:______________

執行員:______________

執行員:______________

_____年_____月_____日

書記員:______________

工程款糾紛協議 篇5

欠款人(甲方):_________________,法人或者自然人身份證號碼(附身份證複印件),聯繫地址,手機。

2.施工方(乙方):_________________

3.工程項目:_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已於年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用,沒有其他工程質量糾紛,施工方沒有工程延期等一切違約事實。

4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。

5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩餘款項,支付方式如下:_________________

1)年月日前支付(大寫)元

2)年月日前支付(大寫)元

3)年月日前支付(大寫)元

6.收款銀行賬號:_________________

如甲方延遲支付的,按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金,直至甲方支付完成為止。

如甲方違約支付,乙方可以在乙方所在地提起訴訟。

欠款人(簽名及加按手印):_________________

立據日期:_________________

連帶保證人(簽名及加按手印):_________________

簽名日期:_________________

工程款糾紛協議 篇6

甲方:___建設工程有限公司 

乙方:___ 身份證號碼:

乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保温分包施工(包工包料),經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜,達成如下協議:

1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛,車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛,車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。

2、乙方已對車況已完全知悉並認可,甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉,乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用並配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。 

3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元,並且正式進入該項目開始施工,完成單體工程樓梯間保温施工項目達到兩個單位工程後或在上述條件滿足後乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續,轉籍過程中所發生的相關行政税費由乙方支付。

4、乙方領取該車輛行車執照及相關税費、保險憑證等證照,並當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單,甲、乙雙方簽署交接清單時,視為甲方將車輛實際交付給乙方,甲乙雙方工程款抵付行為完成。

5、甲方自車輛交付乙方之日起,不再承擔該車輛的任何費用。

6、車輛轉籍過户所需手續、文件乙方必須依甲方要求予以提供,並協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過户的唯一權益人,甲方只負責將該車輛轉籍過户到乙方確定的該權益人。 

7、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

8、本協議一式肆份,甲乙雙方各執貳份,具有同等法律效力。

甲方蓋章:

代理人:

日期: 年 月日

乙方簽字:

日期: 年 月 日

工程款糾紛協議 篇7

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關工程建設項目管理及費用決算管理的規定,按照《大方縣縣城城市道路工程建設協議書》的約定,遵照平等、自願和誠實信用的原則,經甲、乙雙方協商一致,訂立本協議。

一、項目概況:

本次工程包含大方縣縣城內5條城市道路建設,分別為城區1、2、3、4、7號道路,暫定總合同價款約¥________萬元(大寫:萬元)人民幣,其中徵地拆遷費用約¥________萬元(大寫:________元)人民幣。

道路全長約6500米,為城市Ⅱ級主幹道瀝青混凝土路面,道路寬度及施工要求以設計施工圖為準。

二、項目建設完成時間:

本工程項目於年月日前完成,在年月日前竣工驗收。

三、工程價款決算原則:

本工程項目由大方縣縣城出讓土地獲得者按照所得土地量,價格摺合80萬畝進行投資建設,其工程價款依據按照《貴州省建築工程計價定額(________版)》及現行貴州省有關調整文件,由甲方按照經審查合格的施工圖及工程預算報縣審計局評審後作為結算價格。

工程竣工驗收合格後,乙方在2個月內完善有關工程結算資料,在所建城市道路範圍內的所有發生的工程費用經審計部門審計後,按照審計報告確認數予以認可。

四、工程費用支付方式:

所建道路範圍內徵地拆遷費、設計費、監理費、項目管理費用由乙方先行支付給甲方,待工程完工後計入工程總造價。

實際建設投資部分,甲方將根據審計結果送縣財政局予以支付。

五、其他

本協議未盡事宜,甲、乙雙方另行協商解決。

六、協議生效

本協議經雙方簽字蓋章後生效。

協議訂立時間:年月日

協議訂立地點:

甲方:(公章)乙方:(公章)

法定代表人:法定代表人:

或委託代理人:或委託代理人:

地址:地址:

聯繫電話:聯繫電話:

年月日年月日

工程款糾紛協議 篇8

房屋抵償工程款協議書

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款:

1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;

2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;

4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

三、本協議書籤訂後,乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限於自用、出租、轉讓、抵押等)。

四、本協議書籤訂後,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產權登記手續。

五、物業管理費用:

1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;

2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、税費、交易費用等。

1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的税費和交易費用。

七、房屋銷售

1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;

3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

八、違約責任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_________          乙方(蓋章):_________

授權代表(簽字):_________        授權代表(簽字):_________

_________年____月____日        _________年____月____日

工程款糾紛協議 篇9

甲方:(身份證號:)

乙方:(身份證號碼:)

甲方因施工取得開發商抵付工程款的房產,房產為______,面積 平方米,乙方因需要向甲方購買該房產,乙方知道該房屋是甲方從開發商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經友好協商,就該房屋產權辦理手續及房款支付等事項達成如下協議:

一、甲方與開發商之間費用已結算完畢,該房產已辦理備案,為方便辦理產權手續,減少乙方的相關費用,甲方與開發商協商,將《商品房銷售合同》的購房人更名為為乙方。

二、乙方向甲方支付 萬元購買該房產;

三、房款中不包括該房屋辦理產權的相關税費及物業管理費。該房產辦理產權證過程中及交付過程中所涉及的一切税費由乙方自行承擔。

四、乙方向甲方支付購房款的約定:

1、本合同簽訂後,開發商將房產交付乙方前,乙方向甲方支付元;

2、乙方房屋辦理產權證後,乙方以該房產辦理抵押貸款,支付甲方元;

3、剩餘款項乙方每年支付元。

4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付,則甲方有權要求乙方一次性支付剩餘款項,並有權要求乙方以未付部分為基數按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息,同時乙方應承擔甲方在追討債務過程中所發生的一切費用(包括但不限於訴訟費、律師費等)。

五、本協議未盡事宜,雙方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

六、本協議在履行過程中若產生爭議,由雙方協商解決,若協商不成,任何一方可向房產所在地人民法院提起訴訟解決。

七、本協議自雙方簽字生效。本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份。

甲方: 乙方:

年 月 日

工程款糾紛協議 篇10

原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________

訴訟請求:

1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由:

被告________委託被告________為其尋找進行石膏牆安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔牆的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之後將剩餘款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之後,於________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之後就拒絕再支付剩餘款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,並在一週內付清所欠的勞務費。被告________於當場支付醫療費________元后,於________年________月________日同原告丈量了幹活的面積,由此得出原告所安裝石膏牆的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商後約定剩餘的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩餘的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏牆的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了僱傭關係。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為僱傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人:_________________

________年________月________日

工程款糾紛協議 篇11

答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機械廠。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________廠長。

被答辯人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________總經理。

答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據一和被告的證據一)。合同規定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,由被告按約加工,原告收貨後即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,經被告加工後,於_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其餘毛坯已作廢品退回給原告。交貨時,原告辦理了驗收手續並收妥入庫(見被告的證據二),但原告並無即時向被告支付加工款。20日後,原告卻口頭通知被告,説明發現被告加工的零件全部不合格,要求被告按協議賠償並以被告違約為由單方宣佈解除訴爭合同。

被告本着友好協商的態度,曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三),如果確係被告過錯造成的,被告願意按照合同規定進行賠償,但原告至今未有提供。據此,被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足,請求法院依法予以駁回其訴訟請求。

此致

__________市__________區人民法院

答辯人:_________________市__________機械廠

________年__________月__________日

工程款糾紛協議 篇12

甲方:______________________

住址:______________________

身份證號碼:______________________

電話:______________________

乙方:______________________

住址:______________________

身份證號碼:______________________

電話:______________________

甲、乙雙方經友好協商,就甲方償還乙方借款事宜達成如下協議,共同遵照執行:

第一條:甲方曾於 年 月 日向乙方借款人民幣 元,該款到期甲方未能償還。

第二條:甲方同意自 年 月 日起,每月 日前向乙方償還人民幣 元,直至還清為止。

第三條:甲方任何一期未能按時足額還款的,乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項,同時有權要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息,利率按每月 的標準執行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求後履行義務,乙方有權自乙方向甲方提出請求時起增收罰息,增收罰息後的利率按每月 %的標準執行,直至付清為止。

第四條:本合同簽訂後,甲方不得有為逃避債務而實施有損乙方債權的行為,否則乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項,並按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。

第五條:甲、乙雙方應當誠信履行本協議,任何一方未能履行或完全履行本協議的,另一方有權向合同簽訂地人民法院起訴。

第六條:本協議簽訂地為 。

第七條:本協議經雙方簽字後生效,本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。

甲方: ______________________乙方:______________________

年 月 日 年 月 日

工程款糾紛協議 篇13

甲方:________________

乙方:________________

由於甲方欠乙方工程款,以房產抵頂工程款一事達成如下協議:

甲方用以抵頂工程款的房產為建築面積________平方米,價款小區________元。________號________樓________室________元,經甲乙雙方協商就甲方以房抵工程款。

抵頂的房產甲方不得對外出售,由此產生的一切責任由甲方自行負擔,抵頂的房產乙方可以隨時出售,抵頂房產的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預售合同,在正式辦理房屋產權證時,其產權過户手續由甲方與乙方指定的購房人辦理,直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過户的書面通知後方可與購房人辦理過户手續。辦理過户手續所需要費用由購房人按國家現行規定承擔。

抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口關配套費用。抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標準。

甲方於________年________月________日前將所抵頂的房屋交付乙方。

如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權等,乙方可以單方解除本協議,甲方應以現金支付所欠工程款元。

本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決,如協商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。

本協議一式四份,雙方各執二份,經雙方簽字蓋章後生效。

甲方:________________

乙方:________________

________年________月________日

工程款糾紛協議 篇14

甲方:_________公司

住所:__________________

法定代表人:_________

(法定代表人的代理人:_________)

乙方:_________公司

住所:__________________

法定代表人:_________

(法定代表人的代理人:_________)

鑑於:______年______月______日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:_________),建設工程總價款為:__________________萬元整人民幣。該項目已於______年______月______日竣工,已經甲方、乙方及______方驗收,並於______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《_________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條甲、乙雙方經協商同意,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。

第三條強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件説明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。

甲方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:____________(簽字)

________年________月________日

工程款糾紛協議 篇15

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、本協議書籤訂後,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產權登記手續。

三、物業管理費用:1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

四、税費、交易費用等。1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的税費和交易費用。

五、房屋銷售1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

六、違約責任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

七、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

八、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_________授權代表(簽字):____________ ______年____月____日

乙方(蓋章):_________授權代表(簽字):____________ ______年____月____日

工程款糾紛協議 篇16

工程擔保協議書

甲方:______________

乙方:_________________

丙方:______________

甲方承攬的,工程造價為萬元,乙方自願單獨施工,丙方自願為乙方施工全過程提供責任擔保。為了加強經營管理,保證履行職責,經甲丙雙方充分協商,達成共識,簽訂本協議,遵照執行。

一、丙方於年月日以全部工資收入及資產為乙方承建工程提供施工履約擔保。

二、丙方保證乙方按照有關規範和規定,建立質量管理組織體系,制訂質量管理規章制度和操作規程,並嚴格抓好落實。要按照工程設計要求、施工技術標準和甲方同業主簽定的合同約定對工程質量負責。如因質量給甲方造成的聲譽或經濟上的損失,丙方要與乙方一起承擔連帶責任。

三、丙方保證乙方按照有關規定建立安全管理組織體系,制訂安全管理規章制度和操作規程,並嚴格抓好落實。乙方在工程施工期間發生生產安全事故造成民工緻傷、致殘或死亡的,由丙方負責配合與乙方積極處理,並承擔全部費用,甲方不負任何責任。

四、丙方保證乙方按時、足額發放農民工工資。因拖欠農民工工資或其他工程費用而發生的一切問題或經濟糾紛由丙方負責處理,甲方不負責任。

五、丙方保證乙方獨立承擔工程施工的經濟往來,任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發生經濟交易,自本合同簽訂後發生的一切經濟糾紛和法律責任全部由乙方和丙方處理、承擔;甲方概不承擔任何責任和經濟損失。

六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費,管理費由甲方在施工工程款到位(含供應材料款)50%後扣完。

七、工程自竣工驗收合格後,保修期兩年,保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔連帶責任。

八、如因乙方的行為導致甲方承擔了墊付責任或其他損失,乙方和丙方自願賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。

九、本協議未盡事宜,各方協商解決,協商不成由甲方所在地法院裁決。

十、本協議一式三份,蓋章、簽字後生效,工程結算完成兩年後及保修期滿後協議失效。

甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)

~1/2~

身份證號碼:_________________

代表人:_________________(簽字)代表人:_________________(簽字)

年月日年月日

丙方:_________________(蓋章)

代表人:_________________(簽字)

身份證號碼:________________

________年____月____日

工程款糾紛協議 篇17

____________公司(以下簡稱甲方)

住所:___________

__________公司(以下簡稱乙方)

住所:__________

鑑於:

_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:________),建設工程總價款為:_________萬元整人民幣。該項目已於_______年____月____日竣工,已經甲方、乙方及____方驗收,並於________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向_________公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和_______公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件説明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向_________公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向_________公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據_________公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向_________公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在_________公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:___________________________________________。

第四條雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向_________公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及_________公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

_________公證處聯繫地址:

地址:_____________________

郵編:___________ 電話:_____________

承辦公證員:_______________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和_______公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度説明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協議自________公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。

3、本協議正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,一份留存於_______公證處備案。

甲方:______

法定代表人或授權代表:______

乙方:______

法定代表人或授權代表:______

________年___月___日

於____________(地方)

工程款糾紛協議 篇18

工程款結算三方協議

工程款結算三方協議

甲方:施工承包單位

乙方:項目經理

丙方:實際施工人   

就鄭州          項目(下稱該項目)的工程款的支付事宜,甲、乙、丙三方自願達成以下協議:

1、三方認可,該項目所有工程款甲方已於簽訂本協議之前全部支付給乙方,乙方因自身原因,未按期向丙方支付。

2、乙方保證於     年   月   日前向丙方付清所欠款項共計                元整(¥     .00),丙方放棄向甲方主張權利;

3、此後,就該項目,乙方、丙方等無權向甲方主張權利,也不能授權其他單位或個人向甲方主張,因上述款項支付產生糾紛由乙丙雙方自行解決,與甲方無關。

4、本協議為不可撤銷之協議,自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方蓋章:              乙方簽名:             丙方簽名:         

年    月    日        年    月    日          年    月    日         

工程款糾紛協議 篇19

房屋抵償工程款協議書

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款:

2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;

4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

五、物業管理費用:

1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;

2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、税費、交易費用等。

1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的税費和交易費用。

七、房屋銷售

1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;

3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

八、違約責任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________

授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程款糾紛協議 篇20

申請人:_________________中國__________企業有限公司,住所地__________市__________區__________大廈__________層。

法定代表人:______________,董事長。

委託代理人:______________,本公司法律顧問

被申請人:______________市__________投資發展有限公司,住所地_____市_____區_____路_____號。

法定代表人:______________。

被申請人:_________________酒店(深圳)有限公司,住所地__________市_____區_____村_____號。

法定代表人:______________。

案由:_________________拖欠工程款。

請求事項

請求裁決被申請人支付我司工程款人民幣___________________元和利息________________元。

仲裁案件受理費和處理費由被申請人承擔。

事實與理由

_____年_____月_____日__________市_____投資發展有限公司與我司簽訂了《__________中心大廈工程施工合同》,由我司承建__________中心大廈。現該大廈的建設工程早已竣工驗收,_____市某投資發展有限公司將此大廈交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就該項工程的工程款等事項,經_____市某投資發展有限公司(為甲方)和某酒店(深圳)有限公司(為丙方)與我司(為乙方)於_____年_____月_____日協商,達成一致意見如下:_________________“一、甲乙丙三方根據實際情況共同確認甲方欠乙方工程款本金為人民幣_______________萬元,三方不得以任何理由再對此提出異議。二、乙方充分體諒甲方實際困難,同意由丙方代為甲方向乙方履行上述工程欠款的給付義務。乙方同意丙方以提供消費額度給乙方及其授權的人員在某酒店簽單消費的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣_______________萬元”。同時,甲乙丙三方並簽訂《具體消費辦法》,該辦法第三條約定“消費項目及內容:_________________客房、會議廳、餐飲、娛樂、商務等酒店能提供的各項服務。如丙方無法或拒絕約定的消費辦法給乙方及其授權的人員簽單消費時,則乙方有權取消丙方以消費額度抵償債務的方式,並有權要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩餘工程款的給付義務,並自當日起按銀行同期貸款利率計算。”

上述協議簽訂後,我司依約自__________年開始,在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費項目的服務內容進行消費。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協議停止我司及其授權的單位和人員的上述約定簽單消費,拒絕我司餐飲消費的簽單,其後相繼了停止我司客房、會議廳、餐飲、娛樂及其他服務消費的所有簽單。為此特申請裁決我司上述請求事項。

此致

__________仲裁委員會

中國某企業有限公司

工程款糾紛協議 篇21

(______)_____執字第30號

申請執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,國小文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________

被執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,高中文化,__________市__________建築工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住雲南省保山市__________鎮_______________416號。

被執行人:_________________市__________建築工程有限責任公司,所在地:雲南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。

本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關於人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________

凍結、劃撥被執行人__________市_______________建築工程有限責任公司的存款____________元。

本裁定送達後即發生法律效力。

執行員:______________

執行員:______________

執行員:______________

_____年_____月_____日

書記員:______________

工程款糾紛協議 篇22

____________公司(以下簡稱甲方)

住所:___________

__________公司(以下簡稱乙方)

住所:__________

鑑於:

_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:________),建設工程總價款為:_________萬元整人民幣。該項目已於_______年____月____日竣工,已經甲方、乙方及____方驗收,並於________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件説明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:___________________________________________。

第四條雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________

北京市公證處聯繫地址:

地址:_____________________

郵編:___________ 電話:_____________

承辦公證員:_______________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度説明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協議自________公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。

3、本協議正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,一份留存於_______公證處備案。

甲方:______

法定代表人或授權代表:______

乙方:______

法定代表人或授權代表:______

________年___月___日

於____________(地方)

工程款糾紛協議 篇23

原告:_________________市__________有限公司

法定代表人:_________________職務執行董事

地址:_________________市__________區

被告:______________有限公司

法定代表人:_________________職務董事長

住址:_________________省__________市__________街__________

郵政編碼:_________________

聯繫電話:______________

被告:______________有限公司工程項目部

負責人:_________________項目經理

住址:_________________縣__________鄉

訴訟請求

1、判決被告支付工程欠款_____________元;

2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元

3、判決被告支付從_____________年__________月__________日至付清所有欠款時的違約金;

4、訴訟費、律師費用由被告承擔。

事實及理由

由於被告拖欠鉅額工程款不付導致原告經營極大困難,瀕臨絕境,靠借高利貸週轉,據此原告依據《民事訴訟法》第119條規定提起訴訟,請秉公辦理。

此致

__________市人民法院

原告:_________________市__________有限公司

時間:_________________

工程款糾紛協議 篇24

____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)

住所:________________________ 住所:________________________

法定代表人:____________ 法定代表人:____________

鑑於:

________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已於________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,並於________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,並簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。

雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認,並無異議。

基於以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:

第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________

月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的瞭解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂後向北京市公證處申請辦理公證並賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,並分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件説明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯繫地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時註明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關於還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方願意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務並提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委託書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

6、乙方承諾願以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限於以下所列內容:________________________.

第四條 雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向後即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,並有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯繫地址及北京市公證處指定聯繫地址:

甲方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.

乙方聯繫地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.

北京市公證處聯繫地址:

地址:____________________________________

郵編:________________________電話:________________________________

承辦公證員:____________

甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯繫地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯繫的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律後果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括但不限於下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應儘快通知其他方,並須在不可抗力發生後________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度説明。

3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任儘可能及時採取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協議自_____市公證處公證後生效,並賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,並經公證處公證。

3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存於_______市公證處備案。

甲方:____________公司(印章) 乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授權代表:______(簽字) 法定代表人或授權代表:____(簽字)

________年________月________日 ________年________月________日

工程款糾紛協議 篇25

工程合約編號:__________

工程地點:____________

項目名稱:____________

工程名稱:____________工程

建設單位(甲方):____________

承包單位(乙方):____________

根據甲方與乙方簽訂的《工程合同》及補充協議、相關竣工資料,經甲方審核,並經雙方友好協商,達成竣工結算協議如下:

一、雙方一致同意乙方施工的上述合同範圍內以及甲方交由乙方施工的本工程合同範圍外新增項目的最終結算總造價合計為:人民幣______________整(¥______________元),此結算金額為雙方認可的最終結算金額,該金額已包括但不限於上述工程範圍內的人工費、材料設備費、機械費、管理費、臨時設施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規費、利潤、税金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。

二、上述工程結算總造價包括甲乙雙方於_______年____月______日簽訂的《工程合同》及補充協議以及所有工程現場簽證、設計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾:本協議簽訂後不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。

三、上述工程結算總造價,甲方在扣除本協議簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備註第2條)以及合同約定保脩金(結算總造價的________%)的剩餘工程款分次支付給乙方,但乙方須於付款前按施工合同及補充協議約定向甲方交清所有合格(包括但不限於符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限於竣工圖、電子文檔等),否則甲方有權不予支付此筆剩餘工程款。

剩餘工程款計算如下:

_______________-—(已付工程款___________+保脩金_____________)=________________(元)

1、上述金額單位均為人民幣元。

2、甲方實際支付上筆款項時,除扣除上述計算式中費用外,還應扣除乙方施工用水電費用、建築工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用,但乙方開具的工程發票金額應包括所有應扣費用金額。

四、雙方結算後須履行本工程施工合同及補充協議中約定的各項責任義務,包括乙方根據甲方需要提供有關技術資料、乙方履行保修義務等。

如發生保修事宜,甲方書面或電話通知乙方,若乙方不能按要求履行保修義務,甲方可另行委託維修單位,所產生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質量保脩金中扣除,如保脩金額不足以支付保修費用的,乙方承諾承擔全部保修責任及費用。

五、乙方保脩金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年後,即____年_____月______日後的_______個工作日內,甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質量損失賠償金等款項後將工程質量保脩金餘額(如有)無息一次性支付給乙方。

六、本協議一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,雙方簽章後生效。

甲方:____________

日期:________年______月___日

乙方:_____________

日期:________年______月___日

工程款糾紛協議 篇26

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:

一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款:

2.甲方保證在本協議簽訂後不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;

4.甲方保證在未徵得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

五、物業管理費用:

1.如乙方或業主是在本協議書籤訂後12個月內入夥的,則以實際入夥時間計交物業管理費用;

2.如在本協議書籤訂後超過12個月入夥的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、税費、交易費用等。

1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限於簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的税費和交易費用。

七、房屋銷售

1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;

2.自本協議簽訂之日起,乙方可委託甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委託甲方銷售的,另行簽訂協議;

3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限於預購登記、辦理房地產權證等)。

八、違約責任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議,自各方簽字蓋章後生效。協議一式四份,雙方各執兩份。

甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章):_____________

授權代表(簽字):_________?授權代表(簽字):_________

_________年____月____日?_________年____月____日

工程款糾紛協議 篇27

甲方(債權人) ,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯繫方式:__________ 。

乙方(欠款人) ,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯繫方式:__________ 。

上述各方就乙方償還甲方欠款事宜,達成如下協議:

一、 欠款情況

經雙方結算,乙方共計欠付甲方____________國際工程款¥____________元(大寫____________元),現已支付其中¥____________元的部分,尚有¥____________元(大寫____________元)未支付。

二、還款計劃

1.各方一致同意,乙方就剩餘的工程款¥____________元部分,於______年______月______日前向甲方支付完畢。

2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時,應向甲方指定收款賬户支付欠款,否則視為甲方未收到欠款,甲方有權要求乙方依協議約定繼續履行當期及後續還款義務。

甲方指定收款賬户:

收款賬號:__________

開 户 行:__________

户 名:__________

3.乙方按本協議約定履行全部義務後,雙方再無其它爭議,原合同約定的債權債務歸於消滅。

三、違約責任

乙方未按本協議約定履行還款義務的,甲方有權要求乙方立即支付全部欠款,並收取逾期付款利息(以________________元為本金,按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)

四、爭議解決

1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律約束。

2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,依法向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

3.雙方提供以下地址為法律文書送達地址:__________

甲方:__________

乙方:__________

六、附則

1.各方均充分知曉並理解本協議中全部條款的實質含義和其法律意義,並基於此種理解簽署本協議。

2.本協議經簽署後生效。

3.本協議一式三份,各方各執一份,具有同等法律效力。

甲方(簽字捺印):__________

簽署時間:__________年 _____月 _____日

乙方(簽字捺印):__________

簽署時間:__________年 _____月 _____日

見證人(簽字捺印):__________

簽署時間:__________年 _____月 _____日

工程款糾紛協議 篇28

就債務人(甲方):_______________債權人(乙方):_______________乙方系甲方工程的分供單位,雙方已就工程結算達成協議,結算金額為______元。________年____月_____日,甲方已支付乙方該工程最後一筆款項,金額為________元。至此,甲方已付清全部結算款項,雙方就該項目的債權債務關係完全解除,無任何遺留問題。乙方不得再就該項目款項問題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。

甲方代表(簽字蓋章):_______________乙方代表(簽字蓋章):_______________

__________年__________月______日

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/jianshe/zj44nd.html
專題