建設合同十四篇

建設合同 篇1

發包人：(以下簡稱甲方)

承包人：(以下簡稱乙方)

按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國勞務法》及其它有關法律，遵循平等、自願、公平、誠信的原則，雙方就本建設工程協商一致，訂立本合同。

一、 工程概況

工程內容：三期廠房(鋼構+土建+裝飾)清單如下：

地樑、地面及土石方工程分項。

②圖紙建築外牆面±0.00以上的土建工程量包括：A-D*1、1-12*A軸的砌築牆體及內外牆裝飾;室外散水及坡道;

③鋼構工程中除12*A-G、G*5-12、5*D-G、D*1-5軸標高4.65米以下的的外牆圍護(包括彩板、牆樑等等)不做外，其餘均遵照圖紙要求範圍和甲方提交的書面圖紙會審通知。

二、 工期

自合同簽訂第三日起始，工程總有效工作日為60天，具體工期明確如下：

①基礎工程30天;

②主鋼構安裝15天;

③屋面及屋面排水系統安裝5天;

④門窗及圍護系統安裝10天。

⑤其它附屬及收尾工程10天。

乙方必須按照約定的工期內如期完工，每無故延遲1天，即處罰人民幣1000元，處罰上限為人民幣15000元。延誤超過15天，甲方視乙方放棄施工，可另行需找其它單位施工，已完成工程按實際完成量的50%結算。 遇以下情況經甲方現場代表簽字可以延期：

1、雨雪及其它不適合安裝的天氣。

2、春節。

3、設計錯誤、資料不準確和甲方提出工程變更。

4、因甲方和第三方原因造成施工停頓。

5、可能對甲方正常生產造成影響的工作磋商。

三、 合同價款及付款方式

1. 合同價款：

2.付款方式:

甲方預付工程總款的作為乙方備料款;待主鋼構全部吊裝完畢支付工程總款的30%;屋面及圍護系統完工後支付工程總款的20%;所有收尾工程完工，驗收合格後即支付工程總款的15%;餘款(工程總款的5%)作為質保金。

3.變更工程價款：

凡涉及合同工程內容以外的工程技術變更增加的新項目，場代表及項目經理聯合簽字認可的工程技術變更通知單和施工簽證為準，發生的`主要原材料以市場價格報價為依據進行核算，其變更造價以甲方雙方共同協商認可為準，涉及規税事項參照國家有規定執行。

四、 材料供應

1. 對主鋼構及圍護系統的原材料供應，甲方有明確指定，即主鋼構所用的中厚板必須從武鋼原廠購買，彩鋼板必須選用寶鋼原產，在鋼構拼裝、彩板軋製前，乙方必須向甲方提供製造廠商有效的出廠證明，對於主鋼構所用基材，應及時通知甲方見證取樣送檢。主鋼構焊接組件必須按國家規定作焊縫探傷檢查，並出具檢測報告，所用焊料、焊接工藝、焊工技術水平證明、檢驗方法等必須符合國家相關強制規定要求。

2. 其餘材料由乙方自行採購，凡採購的材料必須符合設計和建設單位要求及各項技術標準。且質量合格證和出廠合格證書必須隨貨同行，材料進場後經甲方現場代表見證驗收合格方可使用。凡採購的材料未經驗收乙方擅自使用造成工程質量不合格，由乙方負責修復或拆除並承擔發生的全部費用，由此延誤的工期不能順延，並賠償由此給甲方所造成的經濟損失。

五、 工程質量

乙方必須按照甲方認可的設計圖紙精心組織施工。遇有特殊情況需要變更時，必須徵得甲方現場代表和項目經理同意並聯合簽認後方可有效。

乙方必須接受甲方現場代表的質量監督及正常工作檢查，不得無故阻撓。

工程驗收：工程質量必須達到合同所定標準及規範要求。若工程竣工後30天內(以乙方向甲方遞交主體工程驗收通知單之日起算)，因甲方原因不組織驗收均可視為工程已驗收合格。

工程驗收依據：

A、甲方籤認的施工圖、施工變更通知單、施工簽證、相關建築標準圖集及圖紙會審紀錄。

B、相關國家標準：

《建築工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20

《建築地基基礎工程施工質量驗收規範》GB50202-20

《砌體工程施工質量驗收規範》GB50203-20

《混凝土結構工程施工質量驗收規範》GB50204-20

《鋼結構工程施工質量驗收規範》GB50205-20

《屋面工程質量驗收規範》GB50207-20

《地下防水工程質量驗收規範》GB50208-20

《建築地面工程施工質量驗收規範》GB50209-20

《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》GB50210-20

C、圖紙規範未説明、或不詳細部分可參照甲方現有一期廠房作法進行驗收，未取得甲方現場代表和項目經理確認的工程項，一律視為不合格項。

六、 安全生產

乙方施工應嚴格遵守安全生產操作規程，持證上崗，杜絕安全質量事故發生。若乙方施工中發生安全事故，造成已方及他方人身、財產損失，均由乙方自行負責。

七、 雙方權利和義務

1. 甲方

A、 向乙方提供必要的施工條件。如現場通水、通電、道路暢通、施工場地平整具備吊裝條件等等。

B、 應向乙方提供設計圖紙兩份和與工程相關的技術資料。開工三天前組織有關單位參與施工圖會審與工程交底。

C、 負責對乙方編制的施工組織設計(施工方案)進行審定，對乙方違反審定的施工組織設計的行為有權指止。

D、 負責為乙方辦理必要的施工現場出入證明，確保乙方主輔材、施工機械及人員的通行。

E、 及時組織有關方面參與工程驗收。

F、 及時按進度劃拔工程款項。

2. 乙方

A、 乙方預見某些約束與本工程項目無關的已方屬員出入和滯留施工現施工因素可能會對甲方生產造成影響，應立即向甲方告知並商討解決辦法。如乙方未及時告知，由此造成甲方生產影響的一切損失均由乙方承擔。除施工必要，乙方施工人員及其施工器械不得隨意出入甲方生產現場。

B、 開工三天前編制施工組織設計(施工方案)，及時交甲方審定，審定通過後嚴格按照施工組織設計施工。

C、 編制工程整體進度計劃、周度進度計劃、送甲方項目經理審定備存。

D、 及時向甲方提請隱蔽工程(基礎及地樑)、主體工程驗收。 E、 做好現場施工人員全方位的管理工作，接受甲方現場代表、當地政府有關部門管理，遵紀守法。

F、遵守有關部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全審查等的管理規定，按管理規定辦理有關手續。

G、按照甲方代表、質量檢查部門的有關要求填報驗收技術資料，整理成冊，報有關部門備案，並送甲方一套存檔。

H、乙方負責安排解決已方屬員的食宿。

I、乙方到場的所有用於施工的主、輔材，施工裝備及工具安全防盜均由乙方自己負責，甲方不承擔任何責任，也無任何保管義務。

J、已竣工尚未驗收工程，由乙方負責保護工作，保護期間發生損壞，乙方自行負責修復。若甲方自行提前使用此建築物造成損壞，乙方可以免責。

八、 其它條款

1. 工程質量保修：

(1)乙方負責質量，保修期按國家規定為兩年(保修期從工程完工後經設計部門、質檢部門、甲乙方雙方驗收簽字之日起計算)，質量保證金為合同總價款的5%，質保金在保修期滿後付清。

(2)保修期內如有工程質量問題，乙方在1天內到現場服務維修。若在1天內不能到位維修，由甲方另行安排維修，其發生的費用由甲方直接在乙方質保金中扣除。

九、 違約責任

按照《中華人民共和國合同法》建築安裝工程承包合同和加工承攬合同條例規定執行。

十、合同生效及終止

本合同經雙方法人代表簽字、蓋章之日起生效。合同文本一式陸份， 雙方各執叁份。

十一、組成合同文件

1. 本建築安裝施工合同

2. 甲方籤認的有效圖紙

3. 工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更、備忘等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

十二、 其它未盡事宜，雙方協商解決。

發包單位名稱： 承包單位名稱：

地 址： 地 址：

法人代表： 法人代表：

委託代理人： 委託代理人：

開 户 行： 開 户 行：

銀行帳號： 銀行帳號：

建設合同 篇2

發包方(甲方)：___身份證號：

承包方(乙方)：___身份證號：

甲方在海南省樂東縣佛羅鎮佛南村自家宅基地建一棟三層框架結構樓房，現已基礎完工，鋪設好水泥板，由乙方負責承攬施工建設。為明確乙方在承攬建築甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本着平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，現經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以資共同遵守。

一、承包方式

甲方負責供給乙方施工用水、用電、水泥、鋼筋等建築材料。乙方負責施工建設並交付建房成果。乙方負責自帶建築所需的一切工具,包括施工用的各種施工機械以及模板、內外腳手架、模板、頂木、鐵釘、鐵絲及生產生活用具等，費用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。乙方所有工人的食宿等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

二、承建項目

樓房為三層框架結構，承包從正負零起，第一層高為3.90米，第二層高為3.6米，第三層高為3.3米。乙方負責房屋主體工程的建築，完成麻批，包括框架、牆體、樑、柱、樓梯、樓面、砌磚、搞地平、起隔牆、批粗麪內外牆體(含6個衞生間)、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層等。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體,頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

乙方必須嚴格按照設計圖紙或甲方提出的要求進行施工，若發現圖紙有不合理部分,經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工方案後乙方方可再進行施工。結構及承重由乙方負責，若施工過程中房子就有問題，乙方要負完全責任。

三、施工安全

1、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，乙方負責找工人，組織、指揮工人施工。甲乙雙方當事人明確，乙方及其工人與甲方不存在僱傭關係。

2、乙方應加強現場管理，乙方人員必須滿足雙方簽訂的協議條款的要求，並對自身的施工、技術、質量、工期、安全、文明施工、消防保衞、環境保護等全面負責，如乙方未能履行上述職責而造成工程、財產和人身傷害，由乙方

承擔責任及由此發生的一切費用。乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，並承擔由於自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。在乙方進入工地施工時到履行義務終了期間，由乙方對其工人及僱傭人員、財產和機械設備辦理相關保險並承擔其費用。乙方及其工人所發生的一切傷亡事故與甲方無關，任何安全事故由乙方負全部責任，甲方不負任何責任。

四、工程質量要求

1、乙方按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，工程質量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件，建房後的牆體、窗户、門等要做到平整、光滑,牆磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關標準。做到：⑴乙方完成每層的樑、柱、板面布筋後，由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收，達到標準後才能進行下一步的施工。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到"三個一"(即一塊磚、一鏟灰、一擠揉)砌築法。⑶做水泥面前務必將砼表面清理洗掃乾淨，將牆面殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理乾淨，用水將磚縫中的塵土衝淨，趁牆面濕潤開始抹灰，以提高粘結強度，防止出現空鼓開裂現象。⑷樑、柱、樓面的澆築必須一次性完成。⑸脱模後，樑、板、柱的表面必須平整光潔，線角方正順直，無漏漿、麻面。⑹軸線、門窗洞口的尺寸要準確，所有模板的平整度控制在3㎜內，垂直度3米以內控制在5㎜，總高控制在0.5‰，接頭處高低差控制在1㎜，所有陰陽角必須順直、整齊、每3米不超過5㎜。

2、工程竣工後，由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。___如出現工程質量問題，由乙方進行返工、修改和重作，直到符合甲方質量要求為止，並賠償因工程質量問題給甲方造成的全部損失。返工、修改和重作的費用(包括工時費用和材料費用)全部由乙方自行承擔。返工、修改和重作後仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質量違約責任。

3、上條所説的工程質量問題，包括以下等方面：(1)主體牆與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂;(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;

(3)橫樑、圈樑斷裂、露筋、明顯扭曲;(4)天板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;(5)樑、柱、板面中空;(6)牆壁、屋頂上的砂漿脱落;

(7)屋頂漏水，浸水。

4、房屋保修期按國家相關保修規定執行。

五、承包價格

本工程按照每層水平投影面積計算付款，每平方米承包價貳佰伍拾元整(￥250元)。如不在結算範圍內的工程由雙方協商一致後另行計付。

六、付款方式

乙方進場後，甲方先預付工程款壹萬元，以後將按工程進度付款。一、二、三層澆注封頂後，若無質量問題，甲方即再向乙方分別支付壹萬元、貳萬元、貳萬元工程款。餘下的款項待工程完工一月後甲方的住房無任何裂縫、無漏水、無樓梯積水等工程質量問題發生，經雙方驗收合格後五天內，一次性付清給乙方。若有住房開裂、漏水、積水、傾斜等工程質量問題出現，則要求乙方及時維修，否則甲方終止合同，沒收餘款。

七、工期要求

___年___月___日開工，每15天一層，乙方必須在___年___月___日前完工。

八、違約責任及爭議的解決辦法

1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作，造成損失的,乙方要賠償所有損失，因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，並只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

九、合同的生效與終止

1、本合同共4頁，一式二份,甲乙雙方各執一份。

2、本合同經雙方簽字後生效，工程竣工驗收合格並結清款項後失效。

3、乙方必須保證工程質量和進度，節約材料，嚴格按照工期要求施工，否則甲方有權終止合同，並在承包款中扣除因乙方施工延誤而產生的費用，如鋼材、水泥、紅磚等材料的漲價費用等等。乙方儘量避免在下雨天施工，以防影響房子質量。施工現場必須達到工完場地清，乙方負責清運工地周圍及室內所有的建築垃圾，打掃乾淨。工程結束後，乙方腳手架留給甲方使用一個月。

以上合同,雙方必須共同遵守，如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方簽字(手印)：___乙方簽字(手印)：___

日期：___

建設合同 篇3

甲方：______________(以下簡稱甲方)

地址：_______________

電話：_______________

聯繫人：___________

乙方：______________(以下簡稱乙方)

地址：_______________

電話：_______________

聯繫人：___________

甲乙雙方本着平等互利的原則，通過友好協商，就更好的利用互聯網資源，為甲方建立互聯網站，特訂立本合同。

一、合同內容

甲方委託乙方進行網站建設，其中包含域名申請、虛擬主機申請、信箱申請、網頁製作、網站維護等。

二、甲、乙方權利、義務和責任

1.甲方須在本合同規定的時間內向乙方提供齊備網站內容資料(文字、圖片、音頻、視頻等)，並保證該資料不違反國家法律、法規，不侵犯任何第三方的權利，否則由此引起的全部責任由甲方自己完全承擔，與乙方無任何關係。

2.甲方積極、及時向乙方提出對網站製作明確的需求和要求、建議等或配合乙方人員明確網站製作的需求、要求和詳盡事宜等，授權指定一甲方內部人員或其他項目監理公司的人員作為該網站製作項目的負責人，該負責人應及時對乙方的工作進度和成果進行確認、驗收及代表甲方及時明確具體要求或提出意見、建議等，全力配合乙方以最高的效率在規定的時間內完成該網站製作項目。

3.甲方同意，本合同的簽署意味着甲方授權乙方在履行本合同時可以使用甲方的名稱、商標、域名、企業標誌等，但此等使用不能損害甲方的利益。

4.甲方應自合同簽訂之日起2個工作日內向乙方支付定金，乙方收到定金後方開始着手製作。甲方不在合同規定時間內支付定金的，視為違約，乙方有權拒絕履行或單方終止該合同並有權收取甲方相當於總製作費5%的違約金。

5.甲方必須在合同規定的時間內，完成網站建設規定的內容，否則乙方每天支付合同總金額的1%，由於甲方未及時提供資料而導致乙方工作不能按時完成的，乙方不負任何責任，並有權向甲方提出延期要求，延期時間由雙方協商確定。

6.甲方須以書面形式對乙方製作好的網站進行驗收確認，乙方製作好的網站一經甲方驗收合格，乙方的製作任務即告完成，甲方應在驗收後2個工作日內向乙方支付其餘的製作費。

7.甲方可以向乙方或第三方互聯網服務商購買域名註冊、網站空間、企業郵箱、網站維護、網站推廣等服務。採用第三方的網站空間時乙方應給予必要的配合和協助。

8.乙方確保該網站的製作的質量及不侵犯第三方權利。

9.本合同標的及相關作品、程序、文件源碼的版權屬乙方所有，但乙方授予甲方排他的使用權。未經乙方許可，甲方不得公佈文件源碼，不得複製、傳播、出售或者許可他人使用標的作品及其程序等。乙方可以在業務範圍內使用這些作品。

10.乙方應對涉及甲方商業祕密的事項保密，應確保甲方提供的資料和信息等不向任何第三方提供並於項目驗收通過後及時將其載體歸還給甲方。

11.乙方會給出電子文檔形式的《網站操作説明》並指導甲方操作該網站。

12.本合同簽訂後，經雙方當事人協商一致，可以對本合同有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述文件一經簽署，即具有法律效力併成為本合同的有效組成部分。

13.任意一方欲提前解除本合同，應提前通知對方。甲方提前解除合同的，無權要求乙方返還已支付的費用並應對乙方遭受的損失承擔賠償責任;乙方無故解除合同的，應雙倍返還上述費用。本合同其他條款對合同的解除另有約定的，從其約定。

14.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同而不承擔責任。

三、付款方式及合同期限

1.域名管理年費：人民幣_____________元/年。主機空間租用費_____________元/年。企業郵箱_____________元/年。域名、空間、企業郵箱費用合計_____________元/年。

網站製作費：______________元，維護費：______________元/年，合計_____________元。

2.本合同簽定之日起兩日內，甲方必須支付給乙方_____________%的定金，網站製作完成並上傳到虛擬主機後，甲方必須付清其餘款項。

3.本合同自________年________月________日起，到________年________月________日止，時間到後，合同自行解除。如果甲方續簽合同，則另籤合同。

四、此協議一式兩份，雙方各執一份。此協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：_______________乙方：_______________

甲方代表：______________乙方代表：______________

________年________月________日________年________月________日

建設合同 篇4

工程名稱：建設地點：委?託?人：諮?詢?人：

第一部分?建設工程造價諮詢合同

委託人：?諮詢人：

經過雙方協商一致，簽訂本合同。

一、委託人委託諮詢人為以下項目提供建設工程造價諮詢服務：

1.?項目名稱：

2.?服務類別：建設工程施工階段全過程造價跟蹤審計

二、本合同的措詞和用語與所屬建設工程造價諮詢合同條件及有關附件同義。

三、下列文件均為本合同的組成部分：

1.建設工程造價諮詢合同標準條件；

2.建設工程造價諮詢合同專用條件；

3.建設工程造價諮詢合同執行_____同簽署的補充與修正文件。

四、諮詢人同意按照本合同的規定，承擔本合同專用條件中議定範圍內的建設工程造價諮詢業務。

五、委託人同意按照本合同規定的期限、方式、幣種、額度向諮詢人支付酬金。

六、本合同的建設工程造價諮詢業務自該工程施工開始實施，至工程竣工終結。

七、本合同一式四份，具有同等法律效力，雙方各執兩份，結清諮詢費用後失效。

委託人：（蓋章）

法定代表人：（簽字或蓋章）

諮詢人：（蓋章）

法定代表人：（簽字或蓋章）

聯?系?人：?住?所：?開户銀行：?帳?號：?編碼：?公司電話：?公司傳真：?聯繫人電話:?電子信箱：?簽訂時間：

聯?系?人:?住?所:?開户銀行:?帳?號:?編碼:?公司電話:?公司傳真:

聯繫人電話:?電子信箱:?簽訂時間:

第二部分?建設工程造價諮詢合同標準條件

詞語定義、適用語言和法律、法規

第一條?下列名詞和用語，除上下文另有規定外具有如下含義。

1、“委託人”是指委託建設工程造價諮詢業務和聘用工程造價諮詢單位的一方，以及其合法繼承人。

2、“諮詢人”是指承擔建設工程造價諮詢業務和工程造價諮詢責任的一方，以及其合法繼承人。

3、“第三人”是指除委託人、諮詢人以外與本諮詢業務有關的當事人。

4、“日”是指任何一天零時至第二天零時的時間段。

第二條?建設工程造價諮詢合同適用的是中國的法律、法規，以及專用條件中議定的部門規章、工程造價有關計價辦法和規定或項目所在地的地方法規、地方規章。

第三條?建設工程造價諮詢合同的書寫、解釋和説明，以漢語為主導語言。當不同語言文本發生不同解釋時，以漢語合同文本為準。

諮詢人的義務

第四條?向委託人提供與工程造價諮詢業務有關的資料，包括工程造價諮詢的資質證書及承擔本合同業務的專業人員名單、諮詢工作計劃等，並按合同專用條件中約定的範圍實施諮詢業務。

第五條?諮詢人在履行本合同期間，向委託人提供的服務包括正常服務、附加服務和額外服務。

1、“正常服務”是指雙方在專用條件中約定的工程造價諮詢工作；

2、“附加服務”是指在“正常服務”以外，經雙方書面協議確定的附加服務；

3、“額外服務”是指不屬於“正常服務”和“附加服務”，但根據合同標準條件第十三條、第二十條和二十二條的規定，諮詢人應增加的額外工作量。

第六條?在履行合同期間或合同規定期限內，不得泄露與本合同規定業務活動有關的保密資料。

委託人的義務

第七條?委託人應負責與本建設工程造價諮詢業務有關的第三人的協調，為諮詢人工作提供外部條件。

諮詢人的權利

第十一條?委託人在委託的建設工程造價諮詢業務範圍內，授予諮詢人以下權利：

1、諮詢人在諮詢過程中，如委託人提供的資料不明確時可向委託人提出書面報告。

2、諮詢人在諮詢過程中，有權對第三人提出與本諮詢業務有關的問題進行核對或查問。

3、諮詢人在諮詢過程中，有到工程現場勘察的權利。

委託人的權利

第十二條?委託人有下列權利：

1、委託人有權向諮詢人詢問工作進展情況及相關的內容。

2、委託人有權闡述對具體問題的意見和建議。

3、當委託人認定諮詢專業人員不按諮詢合同履行其職責，或與第三人串通給委託人造成經濟損失的，委託人有權要求更換諮詢專業人員，直至終止合同並要求諮詢人承擔相應的賠償責任。

諮詢人的責任

第十三條?諮詢人的責_____即建設工程造價諮詢合同有效期。如因非諮詢人的責任造成進度的推遲或延誤而超過約定的日期，雙方應進一步約定相應延長合同有效期。

第十四條?諮詢人責_____內，應當履行建設工程造價諮詢合同中約定的義務，因諮詢人的單方過失造成的經濟損失，應當向委託人進行賠償。累計賠償總額不應超過建設工程造價諮詢酬金總額（除去税金）。

第十五條?諮詢人對委託人或第三人所提出的問題不能及時核對或答覆，導致合同不能全部或部分履行，諮詢人應承擔責任。

第十六條?諮詢人向委託人提出賠償要求不能成立時，則應補償由於該賠償或其他要求所導致委託人的各種費用的支出。

委託人的責任

第十七條?委託人應當履行建設工程造價諮詢合同約定的義務，如有違反則應當承擔違約責任，賠償給諮詢人造成的損失。

第十八條?委託人如果向諮詢人提出賠償或其他要求不能成立時，則應補償由於該賠償或其他要求所導致諮詢人的各種費用的支出。

合同生效，變更與終止

第十九條?本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第二十條?由於委託人或第三人的原因使諮詢人工作受到阻礙或延誤以致增加了工作量或持續時間，則諮詢人應當將此情況與可能產生的影響及時書面通知委託人。由此增加的工作量視為額外服務，完成建設工程造價諮詢工作的時間應當相應延長，並得到額外的酬金。

第二十一條?當事人一方要求變更或解除合同時，則應當在14日前通知對方；因變更或解除合同使一方遭受損失的，應由責任方負責賠償。

第二十二條?諮詢人由於非自身原因暫停或終止執行建設工程造價諮詢業務，由此而增加的恢復執行建設工程造價諮詢業務的工作，應視為額外服務，有權得到額外的時間和酬金。

第二十三條?變更或解除合同的通知或協議應當採取書面形式，新的協議未達成之前，原合同仍然有效。

諮詢業務的酬金

第二十四條?正常的建設工程造價諮詢業務，附加工作和額外工作的酬金，按照建設工程造價諮詢合同專用條件約定的方法計取，並按約定的時間和數額支付。

第二十五條?如果委託人在規定的支付期限內未支付建設工程造價諮詢酬金，自規定支付之日起，應當向諮詢人補償應支付的酬金利息。利息額按規定支付期限最後一日銀行活期貸款乘以拖欠酬金時間計算。

建設合同 篇5

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方將哈工大科技大廈地下一層拆遷項目委託乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方共同協商簽訂本協議：_________________

一、施工內容及工程量：_________________

1、施工內容：_________________建築物拆除及間牆地上加高的磚土清運。

2、拆除標準：_________________按甲方要求拆除範圍內的房屋以及渣土清運。

3、施工中拆下的廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。

二、工程價款：_________________

經甲乙雙方協商拆除項目總金額為元。結算方式：_________________甲方應在乙方完成工程量50%時，付一部分工程款。其餘工程款再施工完閉後3日內付清。

三、施工日期：_________________

本合同工程定於20__年7月26日開工，於20__年8月8日竣工。

四、雙方責任及權力

1、乙方進場後，甲方向乙方進行施工交底，交待在施工中需注意的事項並提供有關技術資料。

2、負責協調切斷通往拆除區域內的電源、通信等線路。

3、甲方指定為工程項目負責人，負責協調施工中有關事宜，並監督乙方的施工過程。

乙方：_________________

1、負責編制施工方案，制定安全環保措施。

2、積極配合甲方的工作。

3、認真貫徹執行國家有關部門對建築施工提出的各項要求和規定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。

4、負責機械及人員安全，加強對施工人員的安全教育及防範措施，確保施工中萬無一失，並負責施工人員的安全保險，對施工中所發生的任何安全責任事故責任由乙方承擔。

5、服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。

6、乙方指定為工程項目負責人。

五、違約責任：_________________

違反本合同規定，甲、乙雙方各自承擔其責任，造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。

六、其它：_________________

本合同自甲乙雙方法定代表人或授權委託代理人簽字並加蓋各自公章之日起生效。本合同一式兩份甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：_________________

___________年__________月__________日

建設合同 篇6

發包方：?(以下簡稱甲方)

承包方：?(以下簡稱乙方)

根據《_____》及相關法律規定，甲、乙雙方在平等、互利、自願的基礎上，就乙方承包甲方活動板房的搭建，為明確雙方的權利和義務，經協商一致訂立本合同。

一、?工程名稱：簡易鋼結構廠房。

二、，甲方負責板房場地平整和進場道路暢通。施工用水、用電甲方負責到施工地點。

三、?工程數量：

四、?工程規格：

1、具體尺寸和房屋佈局以甲方和乙方共同的設計圖為準。

2、地基上110鋼管立柱，48管龍骨架，C型鋼領條網架。屋面彩鋼瓦。

五、?工程單價：

六、?乙方包工包料，包含基礎下腳材料，單價為元

六、工期：

從合同之日起，乙方在接到甲方處理完工地基施工場地後?/m2

個工作日內進場，否則合同失效。完工時間從乙方接到甲方進場通知書

起

七、工程質量：

1、乙方應按照甲方指定的工程樣板和圖紙及説明要求，精心施工，保證工程質量。

2、如因自然災害和地質下沉等原因使房屋變形等質量問題，乙方不承擔責任。

八、安全生產：

乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，施工中如發生傷亡事故，其損失由乙方負責。乙方進場後食宿自理。

九、結算方式：

乙方材料進場後甲方付給乙方10%預付款;乙方在完成總工程量的一半後付30%工程進度款，全部完成並經甲方驗收合格後，一次性付清工程款。

十、違約責任：

1、乙方承包的工程項目，不得再轉包。在施工過程中聽從甲方安排，如出現質量問題甲方有權要求乙方返工，因此造成損失的由乙方負責承擔。

2、合同簽訂後，乙方不能擅自更改合同和施工圖紙及型號規格。

3、乙方必須按合同規定的工期及質量要求按期完成。

十一、本合同未盡事宜或發生糾紛時，雙方協商解決，如解決不了的，由合同履行地的經濟合同_____委員會_____或向人民法院提起訴訟。

十二、本合同一式四份，雙方各持兩份，甲乙雙方簽字(蓋章)生效。

甲方：?乙方：

年?月?日?年?月?日

建設合同 篇7

建設項目：__________________________________借款單位：__________________________________主管部門：__________________________________

貸款方：____________________________________借款方：____________________________________

根據國家有關規定及《_________基本建設貸款辦法》，借款方為基本建設向貸款方申請貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同共同遵守。

第一條借款方向貸款方借款人民幣(大寫)_________________萬元。用於________________，預計分年用款為：_________年__________________萬元;_________年__________________萬元。實際分年用款以國家批准的年度投資計劃和上級行下達的信貸計劃為準。

第二條借款方保證從_______年______月______日起至_______年______月______日止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。分年分次還款計劃為：_________年__________________萬元;_________年__________________萬元。

第三條貸款利息：按年息_______%計算，按季計收並計算複利。借款方如不能按本合同規定的分年分次還款計劃歸還的部分作逾期處理，加收利息30%。在本合同有效期內，如國家利率變動，本合同貸款利率亦作相應調整。

第四條歸還貸款的資金來源按國家有關規定雙方商定為：_______________。借款方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協議作為合同附件。

第五條貸款到期，借款方如不能按期償還，由擔保單位代為償還，擔保單位在接到貸款方還款通知三個月後仍未歸還，貸款方可直接從借款方或擔保單位的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。

第六條因國家調整計劃、產品價格、税率，以及修正概算等原因需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按原定利率加息100%。

第八條本合同自簽章之日起生效，貸款本息全部清償後失效。

第九條本合同正本三份，借款方、貸款方、擔保單位各執一份，副本______份。

借款方(蓋章)：_________________法人代表(簽字)：_______________

擔保單位(蓋章)：_______________法人代表(簽字)：__________________

貸款方(蓋章)：_________________法人代表(簽字)：_______________

____________年______月______日_________年______月______日

建設合同 篇8

甲方(發包人)：_________

乙方(承包人)：_________

根據《中華人民共和國招投標法》的規定，參照《居住小區智能化系統建設要點與技術導則》(修訂稿)中相關標準，_________小區智能化系統工程經邀請招標，依據乙方提交的_________花園智能化系統投標文件(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價表)，並在雙方研究、討論最後確認的設計文件(同投標文件)的基礎上，確定由乙方對本工程實行總承包(系統集成)。?為明確工程內容及雙方權利、義務，本着相互協作，緊密配合的原則，根據《_____》、《智能建築工程質量驗收規範》(徵求意見稿)及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合該工程具體情況，甲、乙雙方經充分協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一部分 工程概況

1、工程概況

1.1 工程名稱：_________小區智能化系統工程

1.2 工程地點：_________

1.3 工程內容

1)本次智能化系統工程建設包括：閉路監控子系統、可視對講子系統、周界防範子系統、家庭智能化及家庭安防子系統、一卡通管理子系統、停車場管理系統、綜合佈線子系統、小區局域網系統、背景音樂子系統、物業管理子系統、設備控制子系統、信息發佈子系統、視頻點播子系統、網站發佈系統。

2)本次合同未涉及_________小區樣板房智能化演示系統和單列的智能化演示系統(模擬展板)，雙方另行協商解決，不包含在本合同中。

3)本次工程建設包括很多可選項目或設備(可建設、可不建設)，可選項目或設備如需要建設則作為增項工程進行，雙方另外單獨結算，補籤合同，如有爭議，雙方協商解決。可選項目或設備包括：閉路監控系統中的遠程監控中心、一卡通系統中消費系統、_____/e-mail服務器、背景音樂子系統中節目定時器/報警信號發生器、電子巡更子系統、家庭智能化及安防系統中的紅外發射器、家電控制繼電器、無線遙控器、無線接收器等。

4)還有部分建議自購項目或設備，建議自購項目或設備是本智能化系統工程有機構成部分，不可缺，由甲方負責採購。建議自購項目或設備包括：機房子系統、卡座廣播系統。

5)本次智能化系統工程一卡通子系統中的智能卡是必選項目，因為價格、型號、印刷不確定，未包含在總報價中，需要另外簽訂合同，不包含在本合同中。

第二部分 工程承包範圍

2、工程承包範圍

2.1 承包範圍：工程承包內容同招標文件，設計要求及工程地質情況，詳見本工程施工圖紙及設計説明。

第三部分 合同總額、承包方式及合同文件組成

3、合同總額及承包方式

3.1 合同總額(或者稱為工程總造價)即委託乙方建設_________小區智能化系統工程全部子系統所簽訂合同總額之和，總額為_________萬元(_________元整)。

3.2 承包方式：該項目採取由乙方包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式進行總承包。

3.3 特別説明

1)在本次智能化系統建設中，所有子系統中所涉及的顧地牌pvc管價格均由甲方提供，若價格發生變化，以最終價格為準，補差價(如單價高於合同價，甲方補高出部分差價)。

2)在本次工程中，未考慮智能化系統工程主幹路由，由甲方為乙方提供室外電信幹線管道2孔80pvc管道。

3)合同中有不可預見因素，若發生增減項，雙方補籤增、減項合同，一起構成本合同的有效組成部分。

4、組成合同的文件

4.1 本合同

4.2 _________小區智能化系統招標書

4.3 _________小區智能化系統工程技術解決方案書

4.4 _________小區智能化系統工程設備清單及報價

4.5 _________小區智能化系統工程施工組織方案

4.6 中標通知書

4.7 圖紙

4.8 雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分

第四部分 詞語定義

5、詞語定義

5.1 甲方(發包人)：指在合同中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

5.2 乙方(承包人)：指在合同中約定，被髮包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

5.3 項目經理：指承包人在合同中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

5.4 監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

5.5 工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在合同中約定。

5.6 工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包範圍內的工程。

5.7 合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。

5.8 追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認後按計算合同價款的方法增加的合同價款。

5.9 費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

5.10 工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日曆天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

5.11 開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

5.12 竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

5.13 圖紙：指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套説明和有關資料)。

5.14 施工場地：指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

5.15 書面形式：指合同書、信件、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。

5.16 違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

5.17 索賠：指在合同履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。

5.18 不可抗力：指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

第五部分 施工組織計劃及工期

6、施工組織計劃及工期

6.1 根據工期定額及使用需要，確定本工程總工期為_________日曆天(公曆日)。開工日期：_________年_________月_________日(以開工報告為準);竣工日期：_________年_________月_________日(一次預埋隨土建;二次預埋及安裝調試隨裝修)。

6.2 進度計劃

1)甲乙雙方簽訂合同後，乙方在15日內做出工程項目計劃書、工程施工組織計劃書(已提供)，經甲方確認後方可施工。

2)承包人(乙方)應在每月25日前，將當月的工程進度計劃提交工程師，工程師應在_________日內予以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。

3)承包人必須配合土建主體工程進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。

7、開工及延期開工

7.1 承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲於協議書約定的開工日期前5天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請後48小時內以書面形式答覆承包人。工程師在接到延期開工申請後48小時內不答覆，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

7.2 因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，並相應順延工期。

8、暫停施工

8.1 工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，並在提出要求後24小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，並妥善保護已完工程。承包人實施工程師做出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在24小時內給予答覆。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求後24小時內未予答覆，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

9、工期延誤

9.1 因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：

1)發包人未能按合同的約定批准乙方提供的圖紙;

2)發包人未能按合同的約定提供開工條件;

3)發包人未能按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行;

4)工程師未按合同約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行;

5)設計變更和工程量增加;

6)一週內非承包人的原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

7)由於土建或相關聯施工單位原因導致工期延誤;

8)不可抗力;

9)雙方協商約定或工程師同意工期順延的其他情況。

10、工程竣工

10.1 承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師或發包人同意順延的工期竣工。

10.2 因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

10.3 施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致後應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全採取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

第六部分 雙方一般權利和義務

11、工程師權利與義務

11.1 如實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。

11.2 監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師：

姓名：_________職務：_________

發包人委派的職權：_________

需要取得發包人批准才能行使的職權：_________

工程師應按合同約定行使職權，發包人在合同中要求工程師在行使某些職權前需要徵得發包人批准的，工程師應徵得發包人批准。

11.3 發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師：

姓名：_________職務：_________

發包人委派的職權：_________(其職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，並以書面形式通知承包人。)

11.4 合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本合同關於爭議的約定處理。

1.5 除本合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。

12、工程師的委派和指令

12.1 工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。

除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

12.2 工程師的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，並在24小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後24小時內不予答覆的，視為口頭指令已被確認。

承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告後24小時內做出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。

12.3 工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批准並履行約定的其他義務。由於工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，並賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

12.4 如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，後任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

13、項目經理

13.1 項目經理的姓名：_________職務：_________

13.2 承包人依據合同發出的通知，以書面形式由項目經理簽字後送交工程師，工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

13.3 項目經理按發包人認可的施工組織方案和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時，項目經理應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

13.4 承包人如需要更換項目經理，應至少提前7天以書面形式通知發包人，並徵得發包人同意。後任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

14、甲方責任

14.1 甲方責任：

1)辦理土地徵用、拆遷補償、平整施工場地、提供智能化系統公用管道、提供中心機房等工作，使施工場地在承包方開工前具備施工條件，在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題;

2)開工前將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要;

3)開工前開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通;

4)開工前向乙方(承包人)提供施工場地的工程地質和園區地下管線資料，對資料的真實準確性負責;

5)開工前完成施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批准手續(證明承包人自身資質的證件除外);

6)確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗;

7)在_________年_________月_________日前組織承包人和相關人員進行圖紙會審和設計交底;

8)協調乙方(承包人)與其他施工方的配合關係，監督、檢查工程質量、進度，並指派專人負責;

15、乙方(承包人)工作

15.1 乙方責任：

1)施工前將相關的設計、施工組織方案送甲方審查;

2)向工程師提供月度工程進度計劃及相應進度統計報表;

3)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外;

4)保證施工場地清潔符合環境衞生管理的有關規定，交工前清理現場，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;

5)工程器材進場未交給甲方(發包人)之前，承包人負責保管，在承包人保管期間發生損壞，承包人負責出資維修;如因發包人提前使用造成損壞，由發包人承擔維修費用。

第七部分 質量和檢驗

16、工程質量

16.1 工程質量應當達到協議書約定的質量標準(其中pvc管由發包人統一報驗);質量標準的評定以施工組織方案書中相關標準為依據。另：因園區主幹路由由甲方為乙方提供室外電信幹線管道2孔pvc管道，驗收時主幹路由以甲方提供的基礎為驗收依據，其餘以電信部門規範為準。

16.2 雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

17、檢查和返工

17.1 承包人應認真按照標準、規範和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

17.2 工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

17.3 工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。

17.4 因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款，由發包人承擔。

18、隱蔽工程和中間驗收

18.1 工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字後，承包人方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。

18.2 工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。

18.3 經工程師驗收，工程質量符合標準、規範和設計圖紙等要求，驗收12小時後，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

19、重新檢驗

19.1 如承包人未通知發包人驗收隱蔽工程，發包人有權要求重新驗收，無論有無質量問題，所發生的費用均由承包方承擔;如承包人通知發包人驗收隱蔽工程，發包人未進行驗收，或發包人已進行驗收而要求重新驗收時，無論有無質量問題，所發生的費用由發包人承擔，與此同時發包人應賠償承包人損失，並相應順延工期。

第八部分 安全施工

20、安全施工與檢查

20.1 承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

20.2 發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

21、安全防護

21.1 承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可後實施，防護措施費用由發包人承擔。

21.2 實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，並提出相應的安全防護措施，經工程師認可後實施，由發包人承擔安全防護措施費用。

22、事故處理

22.1 發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

22.2 發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

第九部分 付款方式及工程量計算

23、付款方式

23.1 本工程實行工程總費用包乾，無預付款，每月按照經核實的工程實際進度的85%支付工程進度款，竣工驗收後，支付至已完實際工程量的95%，質保期滿後支付剩下的5%款。

23.2 工程因甲方原因進行重大調整(重大調整條款雙方另行約定)所產生的追加合同價款或減少的合同價款，應與工程款(進度款)同時調整支付。

24、工程量的計量

24.1 承包人在每月的28日前，向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告後3天內按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量)，並在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件並派人蔘加。承包人收到通知後不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。

24.2 工程師收到承包人報告後3天內未進行計量，從第4天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。

24.3 對承包人超出設計圖紙範圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

第十部分 工程變更

25、工程設計變更

25.1 施工中發包人需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。

因變更導致合同價款的增減及造成的承包人重大損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

25.2 施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

25.3 承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經工程師同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，並賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。

工程師同意採用承包人合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，發包人承包人另行約定分擔或分享。

26、其他變更

26.1 合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。

27、確定變更價款

27.1 承包人在工程變更確定後14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認後調整合同價款。

27.2 工程師應在收到變更工程價款報告之日起7天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起7天后視為變更工程價款報告已被確認。

27.3 工程師不同意承包人提出的變更價款，按本合同關於爭議的約定處理。

27.4 工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。

第十一部分 竣工驗收

28、竣工驗收

28.1 工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告;工程驗收以發包人確認的工程施工圖紙、設備説明書、項目施工方案及整體調試和驗收計劃、有關變更的書面文件為依據驗收。

28.2 發包人收到竣工驗收報告後5天內組織有關單位驗收，並在驗收後5天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。

28.3 發包人收到承包人送交的竣工驗收報告後5天內不組織驗收，或驗收後5天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

28.4 工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改後通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改後重新遞交竣工驗收報告的日期。

28.5 發包人收到承包人竣工驗收報告後5天內不組織驗收，從第6天起承擔工程保管及一切意外責任。

28.6 中間交工工程的範圍和竣工時間，由雙方約定，其驗收程序按本條28.1款至28.5款辦理。

28.7 因特殊原因，發包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協議，明確雙方責任和工程價款的支付方法。

28.8 工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。

28.9 工程竣工驗收符合合同規定的驗收標準後，發包方不得因其他經濟糾紛拒絕付款給承包人。

29、質量保修

29.1 本工程保修期自通過竣工驗收之日起計算，保修期為壹年;設備或子系統按廠方提供的保修條款執行，合同另附部分原廠家質保和售後服務説明。

第十二部分 違約、索賠和爭議

30、違約

30.1 發包人(甲方)違約。當發生下列情況時，發包人應承擔違約責任，並賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期：

1)本合同第23條提到的發包人不按合同約定支付工程進度款，導致施工無法進行;

2)本合同第23條提到的發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;

3)發包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

4)發包人沒有按照合同付款條件及時付款給承包人工程款項，每拖延一日，按照應付款項的萬分之一支付給承包人利息。

30.2 承包人(乙方)違約。當發生下列情況時，承包人承擔違約責任，並賠償因其違約給發包人造成的損失：

1)因承包人原因不能按照合同約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工;

2)因承包人原因工程質量達不到合同約定的質量標準;

3)承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

4)承包人不按工期竣工的，每逾期一日，按未竣工工程造價的萬分之一支付違約金，但違約金額總金額不超過本合同總金額。

31、索賠

31.1 當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。

31.2 發包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程序以書面形式向發包人索賠：

1)索賠事件發生後7天內，向工程師發出索賠意向通知;

2)發出索賠意向通知後7天內，向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;

3)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後，於3天內給予答覆，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據;

4)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後3天內未予答覆或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可;

5)當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了後7天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程序與31.2.3、31.2.4規定相同。

32、爭議

32.1 發包人承包人在履行合同時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不願和解、調解或者和解、調解不成的，雙方約定向______________委員會提請_____或向人民法院提起訴訟。

32.2 發生爭議後，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續：

1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工;

2)調解要求停止施工，且為雙方接受;

3)_____機構要求停止施工;

4)法院要求停止施工。

第十三部分 合同解除、生效與終止

33、合同解除

33.1 發包人承包人協商一致，可以解除合同。

33.2 發包人不按合同的約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，停止施工超過7天，發包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權解除合同。

33.3 有下列情形之一的，發包人承包人可以解除合同：

1)因不可抗力致使合同無法履行;

2)因一方違約致使合同無法履行。

33.4 一方依據本條33.1、33.2、33.3款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，並在發出通知前7天告知對方，通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本合同關於爭議的約定處理。

33.5 合同解除後，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，並按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

33.6 合同解除後，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

34、合同生效與終止

34.1 本合同雙方簽字蓋章後生效。

34.2 除第十一部分第29款外，發包人承包人履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢後，本合同即告終止。

34.3 合同的權利義務終止後，發包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

第十四部分 其他

35、合同文件及解釋順序

35.1 合同文件應能相互解釋，互為説明。組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

1)合同書

2)圖紙

3)投標書(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價)及其附件

4)招標文件

5)工程質量保修條款

6)標準、規範及有關技術文件

合同履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

35.2 當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師做出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本協議書關於爭議的約定處理。

36、語言文字和適用法律、標準及規範

36.1 語言文字：本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和説明。

36.2 適用法律和法規：本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規是：《_____》、《中華人民共和國招投標法》、《建築法》。

36.3 適用標準、規範

1)適用標準、規範的名稱：《居住小區智能化系統建設要點與技術導則》(修訂稿)、《智能建築工程質量驗收規範》(徵求意見稿)、《智能建築設計標準》、《建築通用佈線國際標準》、《商用建築佈線標準》、《建築與建築羣綜合佈線系統工程設計規範》、《建築與建築羣綜合佈線系統工程驗收規範》及地方現行的工程施工驗收規範。

建設合同 篇9

甲方(發包人)

乙方(承包人)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

第一條工程概況

一、工程名稱： 房屋工程建設。

二、工程地點： 。

三、工程承包範圍和內容：全部工程建築面積 平方米，以實際完成工程量為準。

四、工程合同價款：人民幣(大寫： 拾 萬仟 佰 抬 元 角 分整)。

第二條工程期限

一、開竣工日期： 年 月 日開工， 年 月 日， 工程期限 日。

二、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議。

1、由於不可抗力而被迫停工。

2、因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工。

3、因甲方不能按期供圖，而被迫停工或不能順利施工。

第三條承包方式採取以下第( )中方式：

一、包工包料。

二、包工不包料。

乙方在施工時出現工程增減時，甲乙雙方共同協商，確定後增減工價，待完工後一併納入結算。

在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的合理性意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省、不浪費的原則。

第四條質量標準

一、整個工程應按質、按量完成，符合國家施工規範。

二、房屋結構按照設計圖紙佈局，尺寸須根據現場，科學、合理放線。

工程質量標準：驗收合格。

第五條工程計量

以甲方、乙方、監理方現場共同確認。

第六條材料設備供應

承包人自行採購的所有施工材料，承包人應保證質量並提供相應材質證明及產品合格證，並經發包方和監理方認可後方能使用。

第七條工程款結算方式

一、包工包料工程，按固定單價結算，每平方米 元。

二、包工不包料工程，按甲乙雙方約定的人工費結算。

第八條工程預付款和工程進度款支付

承包人員、機械進場工程開工基礎部分完工，發包人確認後撥付合同價款30%，其餘按工程進度撥款至 %。竣工驗收後撥付至100%。

第九條 施工與設計變更

一、乙方必須依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工。

二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方造成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：

1、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議後，方可施工。

2、在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規模時，應在施工前按審批程序重新報批，並由甲乙雙方簽訂協議，方可施工。

3、在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定建完安全部位。

4、在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲

二、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成後，必須經過驗收作出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，並作好記錄，重大或複雜隱蔽工程，應由乙方書面通知甲方共同進行驗收，並辦理隱蔽工程驗收手續。

第十條竣工驗收、結算與保修

一、乙方在單項工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方按時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意後，另訂驗收日期 但甲方須承認竣工日期。

二、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內，乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收後的工程發生損失，應由甲方承擔。

三、本項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙應辦理中間驗收手續，作為該單位竣工工程驗收的依據。

四、在進行竣工工程驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，並在雙方議定的措施和期限1內完成。經驗收合格後，再行移交。

五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方協議，可做減項竣工，並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。

六、竣工工程驗收，以國家頒發的施工驗收規範、行業驗收標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件：

1、增減變更文件和其他洽商記錄。

2、隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄。

3、工程竣工後，應繪製竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以説明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委託設計單位、施工單位繪製竣工圖。

七、乙方在單項工程竣工驗收後，應於竣工驗收後15天內將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件15天內審查完畢，如到期未提出異議，應按時撥款。

八、工程竣工驗收後，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏水、牆體裂縫、預埋水電管路堵塞等問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行修理，直到甲方滿意，否則甲方另請人修理，工時及材料從保證金中扣除。

九、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

第十一條違約責任

一、甲方違約

1、甲方不按時支付工程預付款、算價款的，賠償乙方合同總價款無正當理由不支付工程竣工結 %的違約金：

2、甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方有權順延相應工期，賠償乙方合同總價款 %的違約金。

l、因乙方的原因不能按照合同約定的竣工日期竣工，賠償甲方合同總價款的違約金。

2、因承包人的原因工程質量達不到合同約定的質量標準的，乙方必須無償修復達到合同約定的質量標準，在乙方修復之前，甲方有權扣留相應工程款。

3、乙方在履行合同過程中因公司資質、經營狀況等發生重大變化，或者有其他嚴重違約行為，不能曳光彈履行合同的，甲方有權單方解除合同。

第十二條 安全生產

在施工中，要把安全施工放在第一位，抓好施工用電、用水安全，佩戴安全帽，高空作業必須繫好安全帶，並做好周邊安全防護抵施，做到安全、文明施工，杜絕一切不安全事故，若發生安全事故，責任由乙方全部負責。

糾紛解決方法：合同履行期間，如甲乙雙方發生茅盾糾紛時，首先由雙方協商解決，在糾紛解決不了時，甲乙雙方在三十日內(或者三個月內)都有權向當地人民法院提起訴訟。

第十三條 雙方商定的其他事項：

第十四條 合同附件

一、工程項目一覽表。

二、全部施工圖紙。

三、施工圖預算。

四、有關協議：

五、有關補充合同：

第十五條 合同生效

一、本合同訂立時間：

二、本合同訂立地點：

三、本合同自雙方簽字之日起生效，一式四份，甲乙雙方各執一份，並分別報送雙方業務主管部門副本一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設合同 篇10

合同編號：__________________

甲方（委託人）：________________

法定住址：______________________

法定代表人：____________________

職務：__________________________

委託代理人：____________________

身份證號碼：____________________

通訊地址：______________________

編碼：______________________

聯繫人：________________________

電話：__________________________

傳真：__________________________

帳號：__________________________

電子信箱：______________________

乙方（受託人）：________________

法定住址：______________________

法定代表人：____________________

職務：__________________________

委託代理人：____________________

身份證號碼：____________________

通訊地址：______________________

編碼：______________________

聯繫人：________________________

電話：__________________________

傳真：__________________________

帳號：__________________________

電子信箱：______________________

根據國家知識產權及網絡管理的有關規定，_________（以下簡稱甲方）委託_________（以下簡稱乙方）為甲方籌建Inter_____網站，設計製作網頁的合作項目，經雙方協商達成以下協議：

第一條?合同內容和要求

1.網站有_________種語言版本：_________；

2.網站頁數範圍：_________；

3.網站建設方案：_________。

第二條?合同金額

1.域名_________個，_________元/年

2.主機空間_________Mweb空間，_________Mlog空間，_________MEmail空間，_________M數據庫空間，______個Email，_______M帶寬，_________元/年

3.網頁_________頁，模版生成/數據庫管理，_________元

4._________系統_________個，_________元

5._________系統_________個，_________元

6.計數器_________個，_________元

7.其它_________

8.費用合計_________元

第三條?付款方式

本合同涉及總金額為人民幣_________元，合同簽訂後，甲方支付合同金額的_________%，即_________元作為定金，驗收之後一次性支付合同餘款即_________元。

第四條?開發週期

1.甲方在_________年_________月_________日之前，將資料交給乙方，將定金匯至乙方帳户。

2.甲方應保證所提供的資料不侵犯任何第三方的知識產權。乙方對甲方提供的文字及_____資料中所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。

3.甲方在_________年_________月_________日之前，對網站進行驗收。

4.甲方在_________年_________月_________日之前，將餘款匯至乙方帳户。

第五條?資料提供

1.甲方負責提供製作所需的一切資料（包括文字，_____以及其他相關文件），並製作成電子文件。在乙方開始製作網頁時，甲方應備齊全部內容資料，並保證材料完整，_____清晰。

2.甲方應保證所提供的資料不侵犯任何第三方的知識產權。乙方對甲方提供的文字及_____資料中所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。

3.雙方合作期間，乙方對甲方提供的文字及_____資料未經甲方許可不得以任何方式泄露給第三方。

4.甲方應保證其委託製作的網站的合法性，對於涉及盜版、違法、政治、色情及其直接間接損害他人合法權益的內容乙方有權拒絕製作。

第六條?協助義務

1.甲方應在網頁製作的全過程中給與乙方便利條件，並積極配合。

2.甲方應提供專人與乙方聯絡。

3.在製作過程中，對甲方陸續提出的修改要求，乙方應盡力協助實現，並經甲方認可。

第七條?驗收

1.甲方應在收到乙方書面完工通知的______日內對整個方案進行驗證，並通知乙方進行修改，否則，視為全部設計驗收合格。

2.驗收標準

（1）甲方可以通過任何上網的計算機訪問這個網站。

（2）主頁無文字拼寫及_____（以甲方提供的材料為準）錯誤。

（3）網絡程序正常運行。

（4）乙方有權要求甲方作出局部的調整和修改，對於無理的要求和過激的言論傷害到人格甲方有權終止合作。

（5）網頁修改完成後經甲方審驗合格後，由乙方負責上傳至甲方的網絡服務器，並保證網站的正常運行和訪問。

（6）網站製作完成。乙方不得隨意要求甲方修改網站網頁。

第八條?售後服務

2.製作完成後，乙方負責培訓甲方一名技術人員進行操作和更新，培訓時間為一天。

第九條?委託人的使用

1.網站建成後，可以自行管理虛擬主機，可以利用虛擬主機在國際互聯網上發佈信息，可以自行規定信息的內容和文件的放置結構等。（自行管理出現的問題由甲方自行負責）

2.甲方將在著作權法的範圍內使用本合同標的及相關作品、程序、文件源碼，不得將其複製、傳播、出售或許可給其它第三方。

3.甲方對本合同標的中的網頁、圖像享有排他的使用權。

第十條?知識產權

1.乙方對設計完成的作品享有著作權。甲方將委託設計的所有費用結算完畢後，乙方將作品著作權轉讓給甲方。

2.甲方在未付清所有委託設計費用之前，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利。

3.甲方在餘款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。

第十一條?違約責任

1.由於甲方未及時提供資料而導致乙方工作不能按時完成，乙方不負任何責任，並有權向甲方提出延期要求，延期時間由雙方協商確定。

2.因甲方未能按本協議約定期限內向乙方付款而造成違約的，由甲方承擔責任並每逾______天按總金額的______％作為違約金。

3.由於乙方原因未能按時完成合同所規定的內容，甲方有權向乙方提出索賠，按總金額的_________％作為違約金。

4.任何一方有證據表明對方已經、正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時通知對方。若對方繼續不履行、履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同並要求對方賠償損失。

5.因甲方提供非法圖文或甲方非法操作而造成網站被關閉的，其全部責任由甲方承擔，因乙方上傳非法圖文或乙方非法操作而造成網站被迫關閉的，其全部責任由乙方承擔。

第十二條?合同的解除

雙方應本着誠實信用的原則履行本合同。任何一方在履行中採用欺詐，脅迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同並有權要求對方賠償損失。任何一方在履行中發現或者有證據表明對方已經，正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時通知對方。若對方繼續不履行，履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同並要求對方賠償損失。

第十三條?聲明及保證

甲方：

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十四條?保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業祕密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十五條?通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第十六條?合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第十七條?合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第十八條?爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決

（1）提交______________委員會_____；

（2）依法向人民法院起訴。

第十九條?不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、_____、_____，政府行為或法律規定等。

第二十條?合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十一條?補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十二條?合同的效力

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.本協議一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。

3.本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

甲方（蓋章）：_______________

法定代表人（簽字）：_________

委託代理人（簽字）：_________

簽訂地點：___________________

_________年_______月_______日

乙方（蓋章）：_______________

法定代表人（簽字）：_________

委託代理人（簽字）：_________

簽訂地點：___________________

_________年_______月_______日

建設合同 篇11

甲方：__________________

電話：__________________

乙方：__________________

電話：__________________

網址：__________________

經甲、乙雙方友好協商，本着平等互利、共同發展的原則，特簽訂本合同。

一、乙方的責、權、利

1.乙方自甲方簽訂本合同之日起開始為甲方建立網站。

2.乙方為甲方提供__________建站方案一套，提供一個_____________________域名、_______m虛擬空間、___________個電子郵箱(每個_________m)一張圖文首頁、___________內頁。甲方交納建站費用人民幣_________元整(開發票需另加收________%)，甲方需於簽訂合同之日將首頁資料、內頁文字、欲申請域名資料交予乙方。

3.乙方於簽訂本合同之日收取甲方__________%訂金。

4.乙方在收到甲方的訂金後，於__________個工作日內為甲方申請域名及網站空間、完成整個網站的設計、製作、程序開發等一套建站內容。完成後併發布到互聯網上，使甲方能正常瀏覽。

二、甲方的責、權、利

1.甲方簽訂本合同表示同意本合同的一切條款。

2.甲方自正式簽訂本合同之日起享受乙方提供的建站服務。

3.甲方需在簽訂本合同當日交納___________%建站費用作為訂金，並將首頁資料、內頁文字、欲申請域名資料交予乙方。

4.甲方在乙方將網頁發佈到互聯網後即交付剩餘的50%尾款。

5.甲方如需在優惠套餐以外增加頁面，需另行_____，_____價格面議。

6.甲方如需乙方為其進行網站的日常更新及維護，需另行與乙方簽訂《網站推廣維護協議》。

本合同一式兩份，雙方簽字生效，甲、乙方各持一份，具同等效力，未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：______________________________

電話：______________________________

甲方(法人代表)__________________

甲方(簽字、蓋章)________________

簽字日期：__________________________

乙方：______________________________

電話：______________________________

網址：______________________________

乙方(法人代表)__________________

乙方(簽字、蓋章)________________

簽字日期：__________________________

建設合同 篇12

建設發包發(甲方)：身份證：

承包施工方(乙方)： 身份證：

經甲、乙雙方共同協商，雙方本着平等、誠信的原則，確保工程安全、優質、高效，經甲乙雙方協商自願簽訂本合同，就房屋建築有關事項達成如下協議，望雙方共同遵守。

一、 承包方式

採用包工包料的方式

二、 承包價格

雙方約定按建築面積包乾，每平方米 元包乾建成。

三、 承建範圍

正負零以上的建築施工由乙方全權負責，從澆灌地圈樑、地盤等起直至屋頂封頂，廚房、衞生間防水均為承包範圍，包含牆體砌築、內外牆粉刷、及瓦面等為乙方承包範圍;面積：300㎡(以設計圖紙為依據)

四、 甲方職責

甲方需根據乙方工程進度支付商定款項，付款不得拖欠，導致影響工程進度

五、 乙方職責

1. 乙方自帶施工時所需的一切用具(含模板、攪拌機、震動器、腳手架等，且所有費用由乙方負責)，並按圖紙和甲方要求施工。

2. 乙方購買材料時所產生的一起費用由乙方自行承擔。

3. 乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工文明施工。

4. 乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

5. 乙方在建築材料上把關，符合相關建築標準。

六、 工程質量要求

1. 乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工。

2. 甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責任影響房屋質量等行為時，甲方有權要求乙方停工或整改。

3. 砌牆平面平整垂直牆角，頂角垂直，砂漿均勻飽滿，澆灌平整、牢實，粉牆光滑平整，杜絕空鼓，牆磚、地磚平實、整齊，縫隙合理，各項符合相關標準，或不低於同等商品房相關標準。

4. 需混凝土澆灌的需一次性澆灌，乙方需合理安排時間，不得因天氣、工人等原因造成分次澆灌。混凝土使用標準不得低於同等建築的商混標準。

5. 房屋牆體整體垂直度不得超過cm(釐米)的誤差

6. 電路按圖紙和甲方要求施工，佈置合理規範、安全;開關、插座佈置合理，能正常使用。

7. 水管、排水管道按圖紙設計或甲方要求施工。

8. 各項鋼筋使用不得低於一下標準：

地圈樑：Ф16 立柱: Ф 14 箍筋: Ф 8

板面: Ф 8 扎兩層

各鋼筋之間的間距不得低於同等商品房標準，捆紮後的鋼筋在澆灌之前須取得甲方同意

9. 工程完工後(5年內)，如房屋出現建築安裝的質量問題，由施工方負責免費維修。

七、 工程款支付辦法

1. 動工前甲方支付乙方人民幣(大寫啟動資金，待地圈樑、地面平整澆灌，第一層封頂驗收合格甲方支付乙方第一層工時費人民幣 元(大寫) 。全部工程完工檢查驗收合格後一個月內一次性結清剩餘款項。

八、 安全責任

乙方必須認真按施工操作程序施工，安全第一、質量第一、信譽第一、預防為主，

九、 工期約定

工程於 年 月 日開工，於 年 月 日前竣工。

十、 違約責任

1. 由於工程質量達不到要求的，乙方要修理或重做，所造成的材料、人工工資由乙方負責;由乙方原因導致合同無法履行的，乙方承擔違約責任並賠償相應損失。

2. 乙方若無事甲方的合理要求，或採取消極怠工或延誤工期等做法為難甲方，在甲方明確告知以後仍不整改，視為乙方根本違約，甲方有權解除並終止合同，所產生的款項概不支付，所產生的損失，甲方有權繼續追討

十一、 爭議解決辦法

1. 發生合同爭議時，雙方應友好協商。

2. 如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

十二、其它未盡事宜

1. 本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力

2. 因自然災害、政策等不可抗拒因素造成合同無法履行時，雙方依據事實情況協商進行，合同可以繼續履行時，乙方所產生的工期延誤需取得甲方同意。

3. 未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理，補充合同與本合同具有同等法律效力。

4. 甲乙雙方簽字後生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協議，尚若違反，造成的損失由違約方負責。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設合同 篇13

甲方：_________________

乙方：_________________

##地址修建水庫，甲方同意將水庫修建工程發包給乙方施工，經甲、乙雙方協商，達成如下合同條款：_________________

一、工程期限：_________________

二、工程質量：_________________堤高8米，底寬60米，頂寬3.5米，按鎮水利站設計質量要求施工，以水利局項目部和甲方共同驗收合格為準。

三、工程要求：_________________

1、要求按合同約定時間完工，如推遲工期，每超過一天扣50元，以此類推。

2、乙方包工包料包設備，按照設計要求進行施工，並接受甲方施工員質量監督，乙方自行負責生產安全。

3、甲方負責架涵和梯涵勞力安裝和撿樹根。

四、工程付款方式：_________________

1、工程開工第三天後，付款貳萬元。

2、國家下撥資金全部由乙方享受。

五、此合同一式二份，甲、乙各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方簽字(蓋章)：_________________乙方簽字：_________________

_____ 年 _____ 月 _____ 日

建設合同 篇14

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

第一條 工程項目

一、工程名稱：東大煤礦礦井自動化控制系統建設工程

二、工程地點：東大煤礦

三、工程範圍及內容

1、建立自動化控制網絡平台。

2、實施井下中央變電所、中央泵房、-732泵房、井下強力皮帶輸送機遠程集中控制系統;地面主扇風機的在線監測監控。

3、實現主副井提升機及地面35KV變電所的運行監測。東大煤礦構建基於千兆工業以太網基礎上的礦井自動化系統，包括新建和完善子系統：井下中央水泵房、井下中央變電所、-732泵房、井下強力皮帶輸送機遠程集中控制系統、地面主扇風機的在線監測監控。實現主副井提升機及地面35KV變電所的運行監測。系統要求完全構建於1000兆/100兆工業以太網基礎上，並在系統內建立完善、直觀的視頻監測系統作為自動化控制系統的有益補充。要求系統預留30~50%接口，以備後期項目的接入。

第二條 合同價款

合同總價款： 93.6 萬元(大寫：人民幣 玖拾叁萬陸千元整 ) (附詳細清單)

第三條 雙方責任

一、甲方責任

1、無償提供施工用水、電，提供施工人員住宿、洗浴、材料存放庫，就餐費用由乙方負責。

2、工程完工後及時參加工程竣工驗收，並辦理簽證和竣工結算。按合同規定撥付工程款項。

3、指派 張善東 同志為甲方施工代表，對工程進度、質量、合同履行情況進行監督檢查，負責簽證和協商其它有關事宜，及時解決應由甲方解決的問題。

二、乙方責任

1、開工前向甲方發出開工通知。

2、編制施工技術措施，並報甲方備案，做好各項施工準備工作。

3、嚴格按照規範要求文明施工，確保工程質量，質保期一年，按期完工和交付。

4、工程竣工後，及時清理現場，做到工完場清。在規定的時間內辦理竣工驗收手續和竣工結算。

5、使用甲方的材料庫，工程竣工後要完好交付甲方。

6、指派 楊 鵬 同志為乙方代表，負責施工現場的管理及與甲方的聯繫工作。

第四條 工程期限

一、總工期為 30 天，自 20xx 年 6 月 16 日開工，至 20xx 年 7月 16 日竣工驗收。

二、因甲方原因和外部關係及不可抗力等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工，經甲方同意後，工期順延 。

第五條 工程價款的支付與結算方式

合同簽字蓋章生效後付合同總額的 30 %，貨到付合同總額的 30 %，安裝調試合格正常運行再付合同總額的 30 %， 10 %質保金驗收合格後一年內付清。

第六條 施工安全

1、乙方應按煤礦安全法規及有關規定做到安全施工，承擔由於乙方自身安全措施不力造成的責任和因此發生的費用;由甲方造成的責任，甲方承擔有關責任及費用。

2、施工期間，乙方損壞的設備設施及造成的損失，由乙方承擔。

第七條 違約責任

甲方違約責任

1、未能按合同的規定履行自己應負的責任，除竣工期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

乙方違約責任

1、由於乙方責任造成工程不符合合同規定的，由乙方負責修理及返工，由於修理、返工造成的費用由乙方自行承擔，並承擔甲方造成的損失。

2、在質保期內凡因施工造成的質量事故和缺陷，由乙方無償保修。

第八條 糾紛解決辦法

本合同履行中發生爭議，雙方當事人應本着友好協商的態度及時解決。當協商無效時，可向棗莊市仲裁委依法仲裁。

第九條 附則

一、本合同一式 6份，甲乙雙方各執3份。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋公章或合同專用章即生效。工程竣工驗收符合要求，結清工程款後終止。

三、本項目技術協議作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

四、乙方負責提供具體設計方案及圖紙資料。

五、軟、硬件購臵發票應分開，硬件部分開具17%增值税發票，軟件開具國家技術貿易發票。

六、本合同簽訂後，如需修改補充的，雙方協商一致後，可另行簽訂補充協議，作為本合同的組成部分。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日