建設工程廉潔合同（一）（精選14篇）

建設工程廉潔合同（一） 篇1

工程項目名稱：_________________________________

甲方（發包單位）：_____________________________

乙方（承包單位）：_____________________________

為了規範建設市場，在工程建設中防止各種不正當行為的發生，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關於在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________________有關要求，並經甲乙雙方同意，特訂立如下協議：

一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關於廉政建設的各項規定和關於建設工程承發包的各項規定。

二、甲方及其工作人員應做到

（一）向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

（二）對本單位工程項目人員進行廉政教育；督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，出給予當事人批評教育外，應視情節輕重，後果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

（三）甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意；在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並報告主管領導。

（四）甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並報告主管領導。

（五）甲方工作人員（含家屬、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。

（六）甲方工作人員應當保持與乙方的正常業務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關規定登記上交；不得向乙方索要（或接受）通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。

（七）甲方工作人員不得參加可能影響公正執行公務的宴請和高消費的娛樂活動。

（八）甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。

（九）甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅遊活動。

（十）甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。

三、乙方及其工作人員應當做到

（一）乙方應瞭解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

（二）乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育（包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定），按時出席甲方召集的有關會議。

（三）乙方應當通過正常途徑開展相對業務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員（含家屬、子女下同）贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

（四）乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。

（五）乙方不得以洽談業務、簽訂合同等為藉口，邀請甲方工作人員外出旅遊或進入營業性高檔娛樂場所。

（六）乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。

四、獎懲

（一）乙方如發現甲方及其工作人員有違反上述協議者，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並及時向甲方領導或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何藉口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。情節嚴重的可向有關部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協議的乙方，在同等條件下給予承接後續工程的優先邀請投標權。

（二）甲方發現乙方有違反本協議或者採用不正當的手段行賄甲方工作人員，甲方根據具體情節和造成的後果追究乙方工程合同造價1～5％的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔，乙方用不正當手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。

（三）乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，並向甲方單位承擔經濟賠償責任。

五、本工程發包、建設、竣工驗收全過程及協議前後甲乙雙方發生的有違反本協議的行為，均適用本協議。

六、聲明及保證

（一）甲方：

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方：

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

七、保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密（技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

八、不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

九、通知

（一）根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

（二）各方通訊地址如下：________________________________________________。

（三）一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任

十、爭議的處理

（一）本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

（二）本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第__________種方式解決

1.提交_________仲裁委員會仲裁；

2.依法向人民法院起訴。

十一、解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

十二、補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

十三、合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，雙方各執______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。

甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章)：________________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

地址：_______________________地址：_______________________

電話：_______________________電話：_______________________

_________年_______月_______日_________年_______月_______日

簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

建設工程廉潔合同（一） 篇2

甲方：_________________________

乙方：_________________________

為了在工程建設中防止各種不正當行為的發生，促進本單位的黨風廉政建設，根據國家和________________有關工程承發包和廉政建設的各項規定以及________________關於《________________》，特訂立如下協議：

一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________關於黨風廉政建設的各項規定和關於建設工程承發包的各項規定。

二、甲方及其工作人員應做到

(一)甲方工作人員(含家屬、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。

(二)甲方工作人員應當保持與乙方的正常業務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。

(三)甲方工作人員不得參加可能影響公正執行公務的宴請和高消費的娛樂活動。

(四)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。

(五)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅遊活動。

(六)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。

三、乙方及其工作人員應當做到

(一)乙方應當通過正常途徑開展相對業務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員(含家屬、子女，下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

(二)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。

(三)乙方不得以洽談業務、簽訂經濟合同等為藉口，邀請甲方工作人員外出旅遊或進入營業性高檔娛樂場所。

(四)乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。

風險告知：在結算工程量上實事求是，做到手續齊全，工程結算時要嚴格按照規定程序辦理，要廉潔自律，提高遵紀守規的自覺性，嚴格按結算管理辦法執行。

四、乙方如發現甲方及其工作人員有違反上述協議者，應當向甲方領導或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何藉口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。

五、甲方發現乙方有違反本協議或者採用不正當的手段賄賂甲方工作人員，甲方應向乙方上級領導或有關部門舉報，由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔。

六、本協議作為工程承發包合同的附件，經協議雙方簽署後立即生效。

七、本協議一式_____份，甲乙雙方各執_____份，送交見證部門和紀檢監察機關各_____份。

甲方(蓋章)：_______________　　乙方(蓋章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________　　法定代表人(簽字)：_________

_________年_______月_______日　　_________年_______月_______日

建設工程廉潔合同（一） 篇3

網籤版建設工程合同範本

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協商， 由乙方承擔

探礦工程， 為保障工程順利進行明確雙方責任和義務達成如下協議：

一、工程項目：

單孔孔深＜200（如果超過200應由甲乙雙方協議再定）

二、鑽孔直徑：

鑽孔Φ75，如果遇到特殊情況不得＜Φ60

三、單價：

（不含税）。

四、總工程量

五、甲方責任和義務：

1、甲方責任鑽孔設計，孔位定點、鑽孔編錄、取樣及鑽孔驗收。

2、甲方責任負責三通一平（電、水、路）場地平整及外部協調。

3、甲方負責乙方解決施工過程中出現的問題，如搬家人力不夠由甲方給予協調。

4、甲方提供乙方人員住宿（伙食、日常生活等自理）。

5、甲方需承擔乙方無故停工造成的損失，由甲方賠償乙方的誤工費（按實際標準計算），如當地百姓阻撓施工等，不可抗拒力除外。

六、乙方責任和義務

1、乙方負責按設計要求施工並提供合格的鑽孔。

2、乙方負責鑽孔質量，嚴格按照六大指標執行。

七、工程驗收及付款方式：

1、工程驗收：單孔完工後，由甲方進行驗收， 驗收合格後，以實際進尺計算工程費。

2、付款方式：用現金支付，甲方預付給乙方材料、運輸費等相關的

費用元 , 乙方來回往返車費由甲方承擔(

元

)。 全部工程結束後， 甲方扣除乙方進場費用， 一週內結算清。

3、甲方支付給乙方工程費用（單孔結算）,不得超過一週。

八、鑽孔在實際進尺中如孔內出現坍塌、粉化、溶洞、出水等突_____況下， 甲方應向乙方提供所需的材料等一切費用。在鑽孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。九、其它：

本協議未及事宜， 由甲乙雙方協商解決。

十、本合同一式四份， 甲乙雙方各執兩份， 本合同由雙方代表簽字之日起生效。甲方（簽字）： 乙方（簽字）：________年____月____日________年____月____日

建設工程廉潔合同（一） 篇4

甲方：____________

乙方：____________

1、工程名稱：____________

2、工程地點：____________

3、工程工期：工期進度按項目部下達的計劃為準

4、承包方式：包工包料，材料包括(模板、元釘、止水螺桿、腳手架鋼管、扣件、及圓盤鋸、小型工具和三級電箱以下的電線等)

5、承包內容：木模全部工程量及內外腳手架，含張設安全網、鋪設竹簙

6、承包範圍：圖紙範圍內所有有關木工模板制安分項工程的工作內容，直至竣工清理結束。具體承包內容包括：模板翻樣;配合放線;模板、木方制安及拆除;鋼管、扣件搭設及加固;模板限位及拆除;

每道工序(模板內外、施工縫等)施工前後的垃圾清理;砼澆搗時指派專人值班護模;砼澆搗後跑模砼打鑿、磨光;穿牆螺桿起回絲;模板塗刷脱模劑;施工縫的隔離網制安及拆除、清理;砼吊模;砼構造柱、圈樑、腰帶、預留洞的模板安拆;預留插筋處模板打洞;預埋鐵件的放置;材料的清理、拔釘、吊運、歸堆;二次結構全部工作;腳手架的搭設及拆除。

9、承包價格：按模板接觸面積綜合樓45/m2，綜合車間2和水合車間都是58/m2，車間用塔吊就減去1萬元人工工資，綜合樓外腳手架按建築面積25元計算、綜合車間2和水合車間外腳手架按建築面積23元計算(包含人工、材料)。

二、雙方的責任和義務

(一)甲方的責任和義務

1、為加強甲方對乙方施工全過程的施工監控管理，現甲方委派蔡慶同志為本工程項目負責人(甲方代表)，負責該工程的一切對外活動，負責協調建設方的關係。

2、及時組織乙方會同建設方、設計單位圖紙會審，並協助乙方辦理好設計圖紙變更的有關簽證手續。

3、協助乙方做好工程施工期間與當地有關部門的協調工作。

4、在施工過程中，甲方有權對乙方施工全過程進行監督管理，在施工過程中依照甲方的管理規定進行項目管理，甲方有權對乙方違規行為進行處罰，乙方不得以任何理由拒絕。

5、如乙方違背合同施工，不能適應本工程該工種的承包，甲方有權責令乙方返工、整改，直至甲方有權單方面終止本合同，有權及時清退乙方退場，乙方必須無條件服從，同時甲方保留向乙方追償由此造成損失的權利。

(二)乙方的責任和義務

1、乙方簽訂合同人任該工種負責人(責任人)。

2、乙方必須無條件履行甲方與建設方簽訂的工程合同的各項條款，執行來自建設方及甲方的指令。

3、乙方在充分了解該工程項目後，表示完全有能力(人、財、物)按工程合同內容執行並完成好本項目。如因乙方在資金、施工力量、質量、安全、施工管理等方面原因不能達到工程所在地政府有關部門及建設方、甲方要求而造成違紀和違約，乙方必須無條件承擔由此造成的全部責任(包括全部民事和刑事責任)，並承擔由此給甲方帶來的市場信譽和全部經濟損失。

4、乙方必須在合同約定的工期內完成施工任務，若在合同約定的工期內不能完成施工任務的，承擔相應的違約責任，工期以甲方的形象進度為準。

5、乙方將本工程該工種的所有施工人員(包括管理人員)編好花名冊，並將身份證交由甲方複印備案，以便甲方到工程所在地或有關部門辦理有關手續。若在乙方送交甲方的花名冊中無名單者，所發生的一切傷亡事故或其他原因所引起的損失均由乙方承擔。

6、乙方應自行處理好外欠債務和職工工資分配，由於乙方管理不善等原因造成虧損，由乙方負責。

甲方：____________

乙方：____________

籤於：____________

建設工程廉潔合同（一） 篇5

?合同編號_________

需方(甲方)：__________________

供方(乙方)：__________________

依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就石材加工生產及相關服務達成如下協議。

第一條　石材供料

1.甲方委託乙方加工：___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。

2.石材供料時間：_______________________________。

3.交付地點為(選擇一項)

□施工現場：____________________________________。

□甲方指定的材料存放地點：______________________。

□雙方約定的其他地點：__________________________。

4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。

第二條　承接方式

1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。

2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，並接受甲方檢驗。

甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。

3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。

4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。

第三條　質量要求

乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)

□國家標準

□行業標準

□雙方約定標準：________________________________。

第四條　運輸與裝卸

1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由_____方承擔。

2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由_______方承擔。

第五條　驗收

1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成後甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。

2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運後驗收，並出具驗收單。

第六條　合同價款與支付方式

1.合同總價：人民幣_____________________(大寫)。

2.支付方式

(1)合同簽訂後_______日內(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預付款，計人民幣_________ 元，雙方約定預付款處理方式：_____________________。

(2)款項支付(選擇一項)

□按供料進度，每_______(時間)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日內核實並支付進度款。

□按供料進度，每_______(數量)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日內核實並支付進度款。

3.合同價款結算方式為：____________________________。

4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收後_______天內支付餘款，甲方暫留合同總價款的______%作為保脩金，甲方應在保修期滿後_______天內結算，將剩餘保脩金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

第七條　違約責任

1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，並要求乙方賠償相應損失。

2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，並向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。

5.其他違約責任：____________________________。

第八條　保修

1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。

2.保修項目____________________________。

3.保修內容____________________________。

4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理，否則，甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保脩金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。

第九條　合同變更與未盡事宜補充

1.乙方開始加工後，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，並制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。

2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，並以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。

第十條　其他事項____________________________。

第十一條　爭議處理

因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。

1.向上海仲裁委員會申請仲裁。

2.向人民法院提起訴訟。

第十二條　本合同生效後雙方可以向上海石材行業協會備案。

第十三條　附則

1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。

2.本合同一式_______份，雙方各執_______份。

甲方：________________________　乙方：________________________

簽訂人：_______　職務：_______　簽訂人：_______　職務：_______

負責人：______________________　負責人：______________________

住所地：______________________　住所地：______________________

電話：________________________　電話：________________________

___________年______月_______日　___________年______月_______日

附件：石材供料單

建設工程廉潔合同（一） 篇6

申請借款單位：__________________(以下簡稱甲方)，由______________單位擔保，並經_____________批准，向______________信託投資公司(以下簡稱乙方)申請借款，雙方議定以下條款，共同遵守：

第一條甲方申請借款總額為人民幣______________.借款用於____________________________，保證專款專用。

第二條乙方根據甲方報送的工程用款計劃和用款借據及時審查發放貸款，以保證甲方工程需要。甲方違反政策、擅自改變計劃，挪用貸款或物資，乙方有權停止發放貸款。被挪用的貸款要加收百分之五十的利息或如數扣回。

第三條借款期限定為_______年_______月(指從第一筆貸款之日起到最後還清全部本息)。借款利率，月息為_______‰;年息為_______%(如國家利率調整：1.利率不變;2.相應調整)，按_______計收利息。貸款逾期不還，按國家規定的相應貸款利率加收百分之二十利息。

第四條甲方保證按期歸還貸款。甲方如不能按期還清貸款，擔保單位必須承擔連帶還款責任。乙方有權從甲方或擔保單位存款賬户中扣回。

第五條甲方同意按時向乙方報送工程進度、貸款使用情況的統計報表和資料，為乙方工作提供方便。

第六條簽定本合同後，貸款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按規定的時間提用借款，都應視違約，並視違約天數、額度，每天按_______付違約金。

第七條本合同一式叁份，由甲乙雙方和擔保單位各執一份，具有同等法律效力。

借款單位：(蓋章)_________________貸款單位：(蓋章)_________________

建設工程廉潔合同（一） 篇7

借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

第一條、本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用於_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

第二條、本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用於擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的.儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

第三條、自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)佔用的貸款加收利息_________%.

第四條、借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款户或存款户中扣收。

第五條、貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

第六條、貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、設備採購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，並對違約使用部分加收罰息_________%.

第七條、本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

第八條、本合同經雙方簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章後各執一份，報送_________各一份。

借款方(公章)_________貸款方(公章)_________

負責人(簽字)_________負責人(簽字)_________

地址：_________地址：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設工程廉潔合同（一） 篇8

上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

法定代表人：_________________黃__________執行董事

被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

身份證號：_____________

住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

住所地：_________________成都市__________巷__________號

法定代表人：_________________劉__________總經理

上訴請求：_________________

1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

上訴人於年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，並交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關於__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。後來，由於沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至於同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關於__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，並由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交併非__________街立交，__________橋亮化、美化並非__________街亮化、美化。兩者怎麼會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》複印件，卻稱拿不出原件，僅説原件在建設局。為什麼施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建築工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，並非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那麼“乙公司”應有簽字和蓋章。為什麼沒有?如果是內部分包結算，那為什麼不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什麼又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎麼能採信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重複複印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關於__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法於法無據。

三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前後矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委託代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔並有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”並未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關係，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會説自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，並以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關於__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據複印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

此致

成都市中級人民法院

上訴人：_________________甲公司

年_____月_____日

建設工程廉潔合同（一） 篇9

建設工程合同範文

根據本保證書，我們(單位名稱)註冊地址為(詳細地址)(以下稱承包人)，和(保證人姓名)註冊地址為(詳細地址)(以下稱保證人)在此以擔保全額為(貨幣名稱、數額)共同格守對(業主名稱)(以下稱為業主)的義務。

根據本保證書，承包人與保證人應保證自己，以及其繼承人和受讓人承擔共同的及各自的對該項支付的義務。

根據以業主為一方，承包人為另一方所達成的協議，承包人已承擔了合同義務(以下稱為所籤合同)去實施並完成某項工程，並在工程出現任何缺陷時，按上述合同中有關條款規定進行修補。

茲將上述書面保證的條件表述如下：如果承包人正確地履行和遵守所籤合同中規定的承包人一方按合向的真實主旨、意向和含義應履行和遵守的所有條款、條件及規定，或者如果承包人違約則保證人就賠償業主因此而蒙受的損失，直到達到上述保證金總額，屆時，本保證書所承擔之義務即告終止和失效。

否則仍保持完全有效。

但所籤合同條款，或對工程的實施。

完成及修補其缺陷的性質和範圍的任何變更，以及業主或監理工程師根據所籤合同給予的時間寬限或業主或上述監理工程師方面對所籤合同有關事宜所做的任何容忍或寬恕均不解除保證人所承擔之上述保證書規定的義務。

但只在下述情況下保證人才承擔清償業主蒙受損失之義務：

收到業主與承包人雙方書面通知，説明業主與承包人已一致同意應向業主支付這一筆損失賠償費;或者保證人收到一份與所籤合同條款規定相一致的、按仲裁程序簽發的、並在法律上證明的裁決書副本，説明應向業主支付這一筆損失賠償費。

代表(承包人名稱)代表(保證人姓名)由(簽字人姓名)由(簽字人姓名)

以_____的資格以_____的資格

在(證明人)證明下在(證明人)證明下

籤於一九九_年_月_日籤於一九九_年_月_日

建設工程廉潔合同（一） 篇10

甲方：_____________________(以下簡稱甲方)

乙方：_____________________(以下簡稱乙方)

根據有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議並共同遵照執行。

第一條：工程名稱：

第三條：工程範圍：見附件.

第四條：工程總價：

人民幣(此項為投標價，支付以實際工程量為依據，此為税後價)，乙方包工包料。

第五條：

5.1竣工日期：(竣工報告為準)交付日

5.2合同總工期：元。

5.3甲方付款不以乙方向其提供發票為前提。

第六條：本工程質量標準

按設計文件及相關規範規定的標準施工且符合國家相關驗收標準。

第七條：代表

甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權委託書作為本合同的一部分。

如發生變更，甲方應當自變更後即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。

第八條：工地管理

8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發生。

8.2嚴格執行工地上的各項管理制度,施工現場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆並運送指定地點。

8.3乙方進入施工現場後，不得打架鬥毆、酗灑鬧事。

情節嚴重移交司法部門處理。

第九條：設備、材料、通行及配套

9.1甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養護分包工程所需的暫時或永久性質的設備。

9.2本工程使用的材料：見附件。

9.3乙方堆置器材設備之場所，應在甲方許可之範圍內，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。

甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應向乙方提供使其設備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。

9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供，甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。

第十條：工程保險

10.1乙方應對其員工購買保險

10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應當享有保險單內利益，甲方應當將乙方享有的利益註明或特別載列於保險單上和附表本部份之上。

10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。

10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應由甲方支付續保費用。

第十一條：變更設計

11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：

11.2經由本合同雙方協商一致減少的事項。

11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。

11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。

11.5減少之工程，甲方除承擔乙方已購材料之損失外，還應支付乙方為此支付合理的費用。

第十二條：工程延期

12.1須延長完工日期時，乙方可於原因發生後3日內據實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。

12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。

第十三條：驗收

13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。

13.2本工程進度於符合完工或階段性驗收標準時，乙方應以書面報請完工驗收。

經監理工程師認可後，由甲方驗收。

13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。

13.4甲方在收到乙方通知後3天內未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據。

13.5本工程竣工並經甲方驗收合格後，乙方應在10天內移交予甲方。

驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發生轉移。

第十四條：違約及損害賠償責任

14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。

14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。

14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外。

14.4一方有停業、倒閉、破產或財務發生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。

14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。

14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應賠償乙方違約金15萬元。

14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金，並支付乙方因停工或延期而發生之費用包括但不限於施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。

甲方應於通知停工之十日內主動賠償乙方。

14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。

第十五條：糾紛處理

甲乙雙方如對本合約條款發生爭議，雙方應平等協商，協商不成，由人民法院管轄。

第十六條：其它

16.1合約時效：本合同經雙方蓋章後生效，自付清尾款後終止。

16.2合同份數：本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。

16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。

16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設工程廉潔合同（一） 篇11

常用版建設工程合同範本

承租方：(以下簡稱甲方)

出租方：(以下簡稱乙方)

根據《_____》及有關規定，為明確設備租賃雙方的權利義務，甲方根據工程需要，租賃乙方施工機械(附表)，經甲乙雙方友好協商，就租賃機械設備事宜簽訂協議如下，以便共同遵守。

一、車型：(見附表)

二、租賃使用地點：

三、租用期限：乙方接到甲方電話通知時，且機械設備到達甲方指定現場之日起計租，租期至甲方正式通知乙方退場時止，乙方因任何原因而未按通知規定時限退場的，將不再計算租賃費。

四、機械設備租賃形式及結算方式：

1、乙方以月租形式將機械設備租給甲方，月租金為人民幣大寫：___________元月，________元小時，租賃時間不足____月者，按實際使用天數結算。日租金月租金31天;

2、機械設備在租賃期間產生的運費由乙方自行負責;

3、租金的結算方式：甲方原則上每月____日對乙方進行租賃費結算一次，並在下月____日前支付上月租賃費用。如因甲方上級或業主撥款不到位時，乙方充分理解甲方資金的困難，同意相對延遲支付;如若甲方還需增加機械設備，增加的機械設備採用本合同中價格，費用並隨本合同規定支付;

4、乙方須配備合格的司機並持有效的本機操作證，二十四小時隨叫隨到，以保證甲方施工需要。司機住宿、工資、伙食費用等由乙方負責。

五、甲乙雙方的權利和義務

1、機械設備在租賃期間，乙方機械司機要服從甲方的.工作安排，因乙方司機不服從甲方的安排，甲方有權要求更換司機和終止合同。司機在作業期間對機械設備和自身安全負全責。嚴格按照機械設備操作規程操作，不得違規，否則由此引發的一切安全事故均由乙方負責，費用自理;

2、乙方負責機械設備的維修、保養、燃油、輔油等及其相應費用，完好率每月不低於28天，每低於一天從月租金扣除一天，確保甲方工程施工正常進行;

3、甲方提供工程施工場地，並保證施工環境良好。乙方同意甲方提供的施工場地和環境符合機械設備作業條件;

4、乙方為甲方提供的機械設備必須手續齊全(合格證、技術檢驗證等)。如因機械設備手續不全而被地方扣留等一切責任由乙方負責;

5、乙方的機械設備應保證外觀整潔、技術性能良好、運轉正常，滿足施工需要，在機械設備出現故障且乙方不能在規定的時間內修理好時，應提前採取措施，保證甲方工程的正常施工;

6、乙方的機械設備管理人員和司機必須服從甲方的管理，嚴格遵守甲方的各項管理制度;

7、甲方無權將乙方的設備轉租、拍賣、抵押。

六、違約責任：

1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方如違反本合同規定，將負責賠償對方因此而帶來的一切損失;

2、有關本合同一切爭議，甲乙雙方應該根據《_____》及其他相關法律的有關條款友好協商解決;

3、本合同一式三份，甲方執二份、乙方執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。機械設備退場結算後合同自行作廢。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表人：代表人：

經辦人：電話：

身份證號碼：

簽訂時間：簽訂地點：

建設工程廉潔合同（一） 篇12

發包人（全稱）：____________

承包人（全稱）：___________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：___________

工程地點：___________

工程內容：_____________

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批准文號：________

資金來源：__________________

二、工程承包範圍

承包範圍：_____________________

三、合同工期：

開工日期：_______________________

竣工日期：_________________________

合同工期總日曆天數_________________天

四、質量標準

工程質量標準：___________________

五、合同價款

金額（大寫）：_______________元（人民幣）

￥：_____________________________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準、規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：________年__________月__________日

合同訂立地點：___________________________

本合同雙方約定____________________________後生效。

發包人：（公章）__________承包人：（公章）____________

住所：______________住所：_______________

法定代表人：___________法定代表人：______________

委託代表人：_____________委託代表人：______________

電話：__________________電話：___________________

傳真：__________________傳真：________________

開户銀行：_______________開户銀行：______________

賬號：___________________賬號：__________________

郵政編碼：_____________郵政編碼：______________。

建設工程廉潔合同（一） 篇13

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方：　　身份證號： (以下簡稱乙方)

為了提高企業競爭能力，擴大企業的經營規模，根據國家有關法律法規的規定，甲、乙雙方經協商一致，簽訂內部承包經營協議如下：

一、甲方授權乙方簽訂的建設工程合同，乙方實行自主經營，獨立核算，自負盈虧的運營模式，所有的業務開支和辦公費用由乙方承擔，並獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的全部經濟風險、安全和法律責任。

二、承包方式及要求

1、工程管理費：甲方收取乙方承建項目工程合同價款的 %作為公司管理費，乙方不承擔額外費用，甲方出具企業外出經營許可證給乙方，工程所有税收由乙方承擔，工程款發票由乙方在工程所在地税務主管部門按税法依法繳納税費，費用由乙方承擔，乙方不能偷税、漏税，一經出現一切經濟損失和法律責任概由乙方承擔，甲方不承擔任何責任，甲方不得挪用項目工程款，工程款到賬後必須當天支付乙方，

第一次款項到賬時，扣除

第一次款項的税金及管理費，剩餘款項一次性支付給乙方，工程款

第二次到賬後，把合同價款內的税金髮票及工程管理費一次性扣除，剩餘款項一次性支付給乙方。

2、甲方有權對乙方的經營狀況進行監督指導，享受財務監督權、審核權、工程質量和安全檢查權，乙方應當自覺接受甲方的監督，並尊重甲方派駐管理人員的權利，定期向甲方報告工作，聽取意見和建 議。

三、甲方的義務

1、甲方在本協議生效之後，甲方協助乙方辦理該工程的一切相關事宜。

四、工程管理

1、乙方承擔為承接工程發生的招標費用、報建費用、施工過程的各項成本、工程保修期間所發生的費用、直至該協議終止前所發生的其他費用均由乙方承擔。

2、項目中標後，乙方必須根據工程的規模、“質量和工期的要求及甲方與業主所籤施工合同的要求，儘快組建項目經理部，選派得力的領導班子的施工隊伍，提供實施工程所需資金、技術人員、機械和材料物資。

3、乙方為承擔管轄範圍內的工程負全面責任，嚴格執行國家施工驗收規範、質量管理條例和強制性標準條文，甲方與建設單位簽訂的建設工程施工合同所規定的，承包人的全部責任和義務和甲方的各項工程質量管理制度，信守合同，維護甲方的信譽，全面負責工程的實施、養護，直至工程圓滿通過竣工驗收，承擔保修期責任完成為止，若因履約不善造成的全部違約責任由乙方承擔。

4、乙方必須貫徹落實國家、地方、行業的安全生產方針、政策、法規、標準和各項規章制度，對管轄範圍內施工項目的安全生產負全面責任，發生一切大小事故概由乙方承擔經濟損失和法律責任。

5、乙方必須服從甲方下達的創安全文明工地計劃，並負責實施。

6、乙方應定期組織安全質量生產檢查，堅持“安全

第一，預防為主”的安全方針，嚴格執行安全獎罰制度。研究解決安全質量生產中存在的問題，對存在的安全質量問題應及時整改，消除安全隱患。

7、乙方必須組織並主持各種安全設施、設備的審查和驗收，發現問題及時採取糾正措施。

8、乙方必須執行甲方的各項安全質量生產管理和環境、職業健康安全管理體系要求，服從公司的安全質量生產管理，接受公司的安全生產監督檢查。定期向公司通報安全質量生產情況。如因乙方違約造成甲方經濟損失、行政處罰等影響公司的名譽的，由乙方承擔一切經濟損失和法律責任，賠償甲方名譽損失費和經濟損失。

五、經營及相關管理

1、乙方不得超過甲方所授權範圍進行經營，不得隨意將承建工程進行轉包。

2、對乙方需要甲方配合招投標工程預審文件、投標文件編制的，甲方認真積極配合力爭符合相關文件編制要求，由此發生的差旅費及為達到文件編制要求所發生的一切費用由乙方承擔，實報實銷。經乙方要求甲方管理人員出差者，其經辦人員的差旅費用、出差補貼、雙休日加班費用(按國家勞動法有關規定)及對擬投標工程所開支的經費由乙方負責承擔。

六、違約責任及協議解除

1、在工程竣工驗收合格後，乙方將應項目經營內的各項債權債務處理完畢，如有債務糾紛，由乙方承擔全部責任。

2、乙方承擔違反甲方規章制度所簽訂合同、文件的經濟、無限期法律責任。

3、乙方必須守法經營，若經營管理不善或出現安全事故導致通報處罰、停止投標或其他行政處罰導致降低資質的，甲方有權用該工程款支付相應費用，由乙方承擔由此產生的經濟損失和法律責任。

七、未盡事宜在雙方協商後補充，有關本項目事項的洽商、變更等書面協議或文件視為本協議的組成部分，補充協議與本協議具有同等法律效力。本協議一式貳份，各持壹份。

八、附件：

1、甲方必須提供給乙方項目授權委託書，全權處理項目所有一切事務。

2、乙方提供給甲方本人身份證複印件一份。

甲方：

乙方：

________年____月____日

________年____月____日

建設工程廉潔合同（一） 篇14

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方協商，就甲方廠區基建工程施工事項達成協議：

一、 工程名稱：察右中旗環城商砼廠區內“五通一平”基礎設施配套建設工程。

二、 工程建設內容：

廠區平整 院面硬化和道路建設 機井：1眼 電力基礎設施

三、 承包方式：包工包料

四、 工程造價：見附表

五、 工程期限：開工日期20xx年9月1日 完工日期20xx年12月15日。

六、 質量要求：承包人必須嚴格按照有關規定標準施工。確保工程質量。如出現問題未達到標準，不予驗收。乙方必須無條件返工。並承擔返工損失。

七、 付款方式：

1、 工程峻工後，經甲方驗收併合格。甲方即付給乙方工程造價款的85%。

2、 乙方剩餘15%工程款作為質保金。在質保期滿(質保期壹年)後兩月內付清。

八、 如有其它未經事宜，甲、乙雙方協商解決。

九、 本合同自甲、乙雙方簽字後即生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日