加工的合同（精選11篇）

加工的合同 篇1

定作方：____________

承攬方：____________

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

規格型號計量單位數 量

名或項目 單價總金額合計

二、定作方帶料

三、質量要求、技術標準

四、承攬方對質量負責的條件及期限

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

六、驗收標準、方法和期限

七、包裝要求及費用負擔

八、交(提)貨方式及地點

『該文章由法律快車合同範本頻道(第一§範┆文網)整理。』

九、交付定金預付款數額及時間

十、結算方式及期限

十一、違約責任

十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

加工的合同 篇2

甲方：________________________

乙方：________________________

第一條 乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工説明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品，並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收後，始認為合格。

第四條 材料由_________方負責。

第五條 若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。

第六條 驗收時的檢驗方法是採用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。

第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條 乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良後果，則甲方有權取消外包加工單。

第十條 按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。

第十一條 試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

第十三條 付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格後，甲方_________。

第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

甲方(簽章)：________________

_________年________月_______日

乙方(簽章)：________________

_________年________月_______日

加工的合同 篇3

委託方：_________(甲方)

承攬方：_____________(乙方)

1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________

項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

2、質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5、質量驗收方法：

完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6、結算方式：

____________________。

7、違約責任：

甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____________

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：____________________

年月日

加工的合同 篇4

供方（全稱）：___________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

需方（全稱）：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

根據《民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

二、質量標準、驗收方法及地點：

三、原材料來源及互利方法：

四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

五、貨款結算時間及方法：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

七、經濟責任：

八、其他：

九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，並報雙方業務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《民法典》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

供方：________________________

代表人：________

____年____月____日

需方：________________________

代表人：________

____年____月____日

加工的合同 篇5

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方協商一致，簽訂本加工合同。

一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。

品名規格加工數量單位單價（元/件）金額（元）交期備註

粘結劑20公斤/袋

填縫劑

合計人民幣金額（大寫）按實際數量結算

二、質量要求，技術標準：乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工，乙方在加工過程中必須採用甲方提供的核心料並不折不扣的按甲方要求的數量加入。並要保證攪拌時間，以達到均勻一致，如果是乙方加工原因（加料，攪拌時間，配方）造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。

三、交（提）貨地點和方式：乙方工廠交貨，運費由甲方承擔。

四、甲方提供主料（核心料）及包裝材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重鈣等甲方需要的地材。

五、包裝標準及要求：甲方提供包裝。

六、結算方式及期限：現款現貨。

七、解決合同的糾紛方式：如果雙方發生合同糾紛，應協商解決。協商不成

可以（1）提交仲裁委員會仲裁。（2）向甲方所在地人民法院處理。

八、其它約定各項：此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到

合同約定的標準，造成甲方客户索賠的損失由乙方承擔。

單位名稱（章）：單位名稱（章）：

委託代理人：委託代理人：

加工的合同 篇6

定做方：(簡稱甲方)

承攬方：______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工製作內容：

1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

2、製作內容：_______________________________________________________。

1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;

2)次鋼構材質：___________;噸位：___________;單價約___________;

3)其他：以上單價主構件進行拋丸除鏽，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

二、合同價款及結算方式：

1、合同總價暫定為___________，(大寫)______________________(以實際決算為準)。

2、合同簽訂當日甲方付___________，(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最後一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬户，本合同不予生效)。

3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

三、質量要求：

1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025-20__)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

3、要求第三方檢測單位為：

1)檢測內容：抗滑移係數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能複驗□

2)其他檢測項目：

3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間：

1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

五、包裝及運輸：

1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2、甲方負責運輸，運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務：

1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。

2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。

4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

九、附則：

1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

甲方(蓋章)：

委託代理人：

聯繫方式：

開户行：

賬號：

_______年___月___日

乙方(蓋章)：__________鋼構有限責任公司

委託代理人：

聯繫方式：

開户行：

賬號：

加工的合同 篇7

甲方：

乙方：

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：甲方委託乙方生產加工製作________________模具。

第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：

1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、製造模具。

(2)合格模具定義：

①模具必須符合經甲方確認後的模具結構圖;

②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。

2、驗收方法(標準)：

①按甲方的圖紙和技術要求執行。

②模具結構必須符合模具結構圖紙。

3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上註明下次驗收期限。

第三條：原材料來源

1、原材料來源：模具製造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求採購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，並經雙方確認籤板後視為模具驗收合格。

2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認後，交付時間可以按延誤時間順延。

4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

貨款結算時間及方法：_____________________。

付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

第六條：技術資料提供及保管：

1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

2、涉及到資料中技術祕密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術祕密協議》執行。

第七條：質量異議/違約責任：

1、對於乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，並對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案並趕甲方現場進行處理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售後服務，則視為接受甲方的處理意見。

3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

第八條：其他：

1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經後生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。

4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委託加工製造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委託加工製造合作意向書》第11條規定執行。

6、本合同委託項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

第九條：雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商並由___________市經濟合同鑑定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

第十條：合同生效、附件

2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之後生效。

3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

4、本合同附件資料具有同等法律效力。

第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方：

委託代理人：

地址：

電話：

開户銀行：

賬號：

_________年____月____日

乙方：

委託代理人：

地址：

電話：

開户銀行：

賬號：

_________年____月____日

加工的合同 篇8

加承合字第號

定作方：_______________(簡稱甲方)

營業執照號碼：_____________________

承攬方：_______________(簡稱乙方)

營業執照號碼：_____________________

根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

品名或項目

規格、型號

單位

數量

單價

價款或酬金元

金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結算方式：_________________________

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開户銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開户銀行：______________

帳號：__________________

加工的合同 篇9

承攬方：

身份證號：

電話：

定作方：_____________傢俱有限公司

法定代理人：

電話：

_____________傢俱有限公司(定作方)委託承攬方加工傢俱一批，現經雙方充分協商，本着自願公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：加工產品及工價(見產品清單)

第二條：加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)

第三條：資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回覆並提出修改意見。

2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);

第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所製作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收並簽名確認方可生效。

第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。

第八條：其他約定

1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

第九條：承攬方的違約責任

1、承攬方未按合同規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責)，經過返工後仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、承攬方交付產品或完成產品的數量少於合同(訂單)規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;

3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;

4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請並得到定作方公司同意並完成加工中的全部工作後方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方並兑現全額賠償定作方公司一切損失。

第十條：定作方公司的責任

1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等;

2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責;

3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;

第十一條：糾紛的處理

合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。

本合同自_______年___月___日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

定作方(代表人)________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

承攬方(代表人)：________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

加工的合同 篇10

承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條加工費結算辦法與時間

_________。

第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據本合同需要發出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

地址：_______________________地址：_______________________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

加工的合同 篇11

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

甲方委託乙方加工產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

第一條代加工內容

甲方委託乙方為其加工系列產品，加工數量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。

第二條甲方責任

1、按計劃分批次委託乙方為其加工甲方產品。

2、向乙方提供加工產品款式、數量、技術要求、交貨時間等。

3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求並標示清晰。

3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，並提出意見和建議。

4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

第三條乙方責任

1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。

2、按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產，不得以任何形式和理由拖欠數量和品種。

3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品，不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方，更不得提供給甲方的同行業，否則，應承擔相應法律責任。

4、乙方必須加強質量保證能力，確保加工、運輸過程的質量控制，保證所加工的產品符合質量標準。

第四條付款方式及交提貨地點

每月八號為對帳日，乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬，雙方確認無誤後，甲方列入應付款科目，每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。

第五條驗收標準

甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收，如發現質量有異，甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。

第六條違約責任

1、如乙方未按照雙方約定的時間和數量交貨，每拖延一天，罰款500元。

2、質量與合同約定不符，導致產品報廢的，應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。

3、如合格率指標達不到約定要求，甲方有權要求乙方及時安排人員全檢，或由甲方安排專人全檢，由此產生的相關費用由乙方負責。

2、如甲方未按約定時間支付加工款，每推遲一天，罰款500元。

3、如乙方經常不能滿足甲方質量要求和交期要求，除追究違約責任外，甲方有權終止本合同。

4、如一方因故需要終止本合同，必須提前一個月通知甲方，否則，甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。

第七條合同有效期限

本委託加工合同期限為，自年月日至年月日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。

第八條不可抗力

在本合同期內，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法繼續履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。

第九條爭議解決辦法

甲乙雙方如因履行本合同發生爭議，應協商解決；協商不成，依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。

第十條其他

1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協議），附件（或補充協議）與本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

負責人簽字：

負責人簽字：

日期：日期：