防水保温工程承攬合同書(精選3篇)
- 合同書
- 關注:1.67W次
防水保温工程承攬合同書 篇1
甲方:
法定代表人:
職務:
聯繫方式:
身份證件:
乙方:
法定代表人:
職務:
聯繫方式:
身份證件:
經甲乙雙方就 防水保温工程承攬有關事宜,甲乙雙方自願達成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:
2、工程承包總面積: ,每平方米價款 元,工程總價款計 元。
3、承包方式:承攬方負責工時和120防水材料及擠塑板保温材料,其餘輔料由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務:
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保温工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。
架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保温工程運作中,發現屋面不完整,乙方有權要求甲方及時處理,如延誤工期,其後果由甲方負責。
三、工程款支付方式:
1、經甲乙雙方商定,簽定合同後,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。
實際面積 平方米,每平方米元。
2、所承攬的防水保温工程項目完工後,再付總工程款的20%,經甲方驗收合格,把餘下費用全部一次結清。
四、違約責任: 甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切後果,由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處,雙方協商解決,或另行補充約定。
本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
防水保温工程承攬合同書 篇2
防水保温工程承攬合同
甲方:
法定代表人: 職務: 聯繫方式:
身份證件:
乙方:
法定代表人: 職務: 聯繫方式:
身份證件:
經甲乙雙方就 防水保温工程承攬有關事宜,甲乙雙方自願達成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:
2、工程承包總面積: ,每平方米價款 元,工程總價款計 元。
3、承包方式:承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保温材料,其餘輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務:
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保温工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保温工程運作中,發現屋面不完整,乙方有權要求甲方及時處理,如延誤工期,其後果由甲方負責。
三、工程款支付方式:
1、經甲乙雙方商定,簽定合同後,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米,每平方米元。
2、所承攬的防水保温工程項目完工後,再付總工程款的20%,經甲方驗收合格,把餘下費用全部一次結清。
四、違約責任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《民法典》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切後果,由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處,雙方協商解決,或另行補充約定。
本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
防水保温工程承攬合同書 篇3
甲方(定做方):
乙方(承攬方):
一、 亮化工程內容及要求:
二、承攬方式:乙方包工、包料、設計、製作、安裝、調試及維修不留缺口。
三、總造價(總費用)為 拾 萬 仟 佰 拾 元 整。
四、結算方法:
五、交付時間:乙方應於 年 月 日前完工,交甲方驗收。
六、保修辦法:保修 壹 年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障,不在保修範圍。
七、施工保障:甲方負責施工所需水、電源。協調施工同相關單位和個人的關係,辦理工商、城建、業主等相關手續,交納相關費用,保證施工順利進行。否則,由此造成的一切後果概由甲方承擔。
八:安全責任:乙方應安全施工、科學施工、文明施工,保障自身及他人的人身安全。因乙方原因對自身或他人造成的傷害,由乙方承擔全部責任。
九、違約責任:
1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因,造成工期拖延,乙方不負責任。
2、乙方不按合同要求施工,甲方有權不付款或緩付款。
3、甲方應在乙方提出驗收要求的一週內組織驗收,並在驗收合格後簽字確認。甲方未經驗收而使用,乙方則視為驗收合格。
4、如需變更方案,乙方應徵得甲方同意,否則視為違約。
十、本合同在履行中如發生糾紛,雙方應友好協商解決。協商不成。可請求仲裁解決。
十一、本合同經雙方簽字蓋章後生效,履行完畢失效。合同一式二份,附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜,可再行商議。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/hetongshu/m9d70g.html