防水保温工程承攬合同（精選3篇）

防水保温工程承攬合同 篇1

防水保温工程承攬合同

甲方：

法定代表人： 職務： 聯繫方式：

身份證件：

乙方：

法定代表人： 職務： 聯繫方式：

身份證件：

經甲乙雙方就 防水保温工程承攬有關事宜，甲乙雙方自願達成如下約定條款：

一、承攬工程概況：

1、承攬工程地址：

2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。

3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保温材料，其餘輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。

二、甲乙雙方的權利義務：

1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保温工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

2、如在防水保温工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其後果由甲方負責。

三、工程款支付方式：

1、經甲乙雙方商定，簽定合同後，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。

2、所承攬的防水保温工程項目完工後，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把餘下費用全部一次結清。

四、違約責任：

甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《民法典》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切後果，由甲方承擔。

五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。

本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字摁章即產生法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日

防水保温工程承攬合同 篇2

甲方：

法定代表人：

職務：

聯繫方式：

身份證件：

乙方：

法定代表人：

職務：

聯繫方式：

身份證件：

經甲乙雙方就 防水保温工程承攬有關事宜，甲乙雙方自願達成如下約定條款：

一、承攬工程概況：

1、承攬工程地址：

2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。

3、承包方式：承攬方負責工時和120防水材料及擠塑板保温材料，其餘輔料由甲方無償提供。

二、甲乙雙方的權利義務：

1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保温工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。

架子搭好，牢固安全。

2、如在防水保温工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其後果由甲方負責。

三、工程款支付方式：

1、經甲乙雙方商定，簽定合同後，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。

實際面積 平方米，每平方米元。

2、所承攬的防水保温工程項目完工後，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把餘下費用全部一次結清。

四、違約責任：　甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切後果，由甲方承擔。

五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。

本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字摁章即產生法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日

防水保温工程承攬合同 篇3

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設施工事項協商一致，訂立本協議。

一、工程概況

工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程

工程地點：華同公司

工程內容：彩板房主體，外牆，內部截斷，室內外門窗

二、工程承包範圍。承包範圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現場。

三、承包工程價格及面積

1、工程面積約為400平方米，最後結算按照實際面積結算，實際面積以東南西北牆體邊緣計算;

2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。

四、協議工期

開工日期：

竣工日期：

合同工期總工作日曆天數10天。其中上頂板和外牆板必須在立架後天3天內完工。

五、工程質量標準：符合安全標準。

六、甲方必須保證施工場地路通、電通。

七、乙方必須按協議所設計施工，保證工程質量，按期完工。

八、在施工過程中，乙方必須按國家有關安全生產操作規範施工，若發生工傷事故一切責任由乙方自負。

九、結算方式：工程驗收合格後，工程量按實際完工的面積結算，一次付清。

十、付款方式

1.簽訂合同後，甲方先期支付乙方元工程款。

2.餘款完工驗收後付清，不得拖欠。

十一、保修期限及範圍：保修期一年，保修期內因施工質量出現問題由乙方負責維修，但人為損壞和自然災害不屬保修範圍。

十二、本協議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰;

十三、本協議一式兩份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

電話：電話：

簽定日期：20--年--月--日簽定日期：20--年--月--日