廣告加工合同（通用6篇）

廣告加工合同 篇1

定做方：___________承攬方：___________合同編號：_________簽訂地點：_________簽訂日期：_________

一、材料明細品名規格型號計量單位交貨日期數量單價總價金額總計風險提示：

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格後方可入庫。根據民法典的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

二、選用材料

正文(牌芯)使用_________g專用紙，盒使用__________g白板紙(或白底白板紙)。

三、製作要求

上光進口油 □ 上光國產油 □ 盒復膜 □ 包透明膜帶易拉線 □ 副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □注：需要哪項在哪項 □ 打a;adc;風險提示：

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

四、質量要求、技術標準

1、依據國家技術監督局發佈的《行業標準》和《平版印刷品行業標準》對包裝物進行質量認定。

2、承攬方提供________級以上的合格品給定做方，________級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質量負責的條件及期限承攬方對產品的印刷及製作質量負責，如出現產品質量問題，定做方應在法律規定的時間內(____日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。

六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求定做方提供製作所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下________。

七、驗收標準、方法和期限按行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。風險提示：

定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閒置等相關損失。

八、包裝要求及費用負擔紙箱包裝(_____副或_____副一箱)，費用由承攬方負擔。

九、預付款數額及時間簽訂合同後定做方支付總貨款的_____%作為預付金(不含版費)。風險提示：

加工後的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

十、結算方式及期限現金結算，交貨時間________年____月____日。

十一、交貨方式及收貨人地點：_________。電話：_________。風險提示：

運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

注意，要明確約定如果由於定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。

此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

十二、運輸方式汽車或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方擔。

十三、違約責任本合同履行過程中，如一方違約則支付守約方違約金_______元人民幣。

十四、爭議的解決本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的，可訴至______人民法院解決。

定做方：_________單位名稱：________法定代表人：__________委託代理人：__________承攬方：__________單位名稱：________法定代表人：__________委託代理人：__________

廣告加工合同 篇2

委 託 方：籤 訂 地 點：

承接方： 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期：年月日

依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商， 簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1.1 項目(製作)

1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

1.3 發佈地點或形式：

1.4 顏色：

1.5 規格或材料：

1.6 刊播次數、起止日期及時間：

第二條：費用及支付方法

2.1 費用

本次活動總金額為 ，(大寫 圓整)

2.2 結算方式和期限：

第三條：驗收方式及時間：

第四條：違約責任

4.1 委託方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第五條：糾紛解決方式

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第( 2 )項規定辦理。

1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

2. 向 連雲港市當地 人民法院起訴。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則

本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 託 方：連雲港之星汽車銷售有限公司承 攬 方：

單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)

地址： 地址：

委託代理人： 委託代理人：

電話： 電話：

廣告加工合同 篇3

定作方(甲方)：

法定代表人：

住所：

聯繫電話：

統一社會信用代碼：

承攬方(乙方)：

法定代表人：

住所：

聯繫電話：

統一社會信用代碼：

根據《中華人民共和國民法典》的規定，當事人雙方本着合法原則、平等互利等價有償原則、契約自由原則和誠實信用原則，就甲方委託乙方加工廣告撲克事宜經過友好協商，簽訂本合同，共同信守。

一、品名、規格型號、數量、單價、價款、交貨日期

品名規格型號計量單位數量單價交貨日期

貨款合計人民幣金額(大寫)

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用 g撲克專用紙，撲克盒使用 g白板紙(或白底白板紙)。

三、製作要求

撲克牌上光進口油：

□ 上光國產油

□ 撲克盒復膜

□ 包透明膜帶易拉線

□ 10副用熱縮膜封裝

□ 壓紋

□

注：需哪項在 □ 打“√”

四、質量要求和技術標準

1.依據國家技術監督局發佈的《撲克牌行業標準》和《平版印刷品行業標準》對撲克及包裝物進行質量認定。

2.承攬方提供 級以上的合格品給定作方， 級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質量負責的條件及期限

承攬方對產品的印刷及製作質量負責，如果出現產品質量問題，定作方應當在收貨後 日內提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。

六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

定作方提供製作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下 。

七、驗收標準、方法和期限

按撲克牌行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負擔

紙箱包裝( 副或 副一箱)，費用由承攬方負擔。

九、預付款數額及時間

簽訂合同後定作方支付總貨款的 %作為預付金(不含版費)。

十、結算方式及期限

合同規定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點：         電話：

十二、運輸方式

汽車或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定作方負擔。

十三、違約責任

本合同履行過程中一方違約的，應當賠償因此給對方造成的實際損失。

十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的，當事人雙方同意由 仲裁委員會仲裁。

十六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

十七、雙方協商的其他條款： 。

定作方(簽章)： 承攬方(簽章)：

法定代表人：

委託代理人： 法定代表人：

委託代理人：

年 月 日 年 月 日

廣告加工合同 篇4

定做方：________________

承攬方：________________

合同編號：______________

簽定地點：______________

簽定日期：______________

一、品名、規格型號、數量、單價、價款、交貨日期

品名

規格型號

計量單位

數量

單價

交貨日期

貨款合計人民幣金額（大寫）

二、選用材料

撲克正文（牌芯）使用_________g撲克專用紙，撲克盒使用__________g白板紙（或白底白板紙）。

三、製作要求

撲克牌上光進口油 □ 上光國產油 □ 撲克盒復膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項在 □ 打“√”

四、質量要求、技術標準

1.依據國家技術監督局發佈的《撲克牌行業標準》和《平版印刷品行業標準》對撲克及包裝物進行質量認定。

2.承攬方提供________級以上的合格品給定做方，________級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質量負責的條件及期限

承攬方對產品的印刷及製作質量負責，如出現產品質量問題，定做方應在法律規定的時間內（15日）提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。

六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

定做方提供製作撲克所需的全部資料（照片、光盤、標準字及字體等），保密要求如下_____________。

七、驗收標準、方法和期限

按撲克牌行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負擔

紙箱包裝（_____副或_____副一箱），費用由承攬方負擔。

九、預付款數額及時間

簽定合同後定做方支付總貨款的_____%作為預付金（不含版費）。

十、結算方式及期限

合同規定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點：______________________

電話：_________________

十二、運輸方式

汽車或或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。

十三、違約責任

由違約方負責。

十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的，當事人雙方同意由經濟_____委員會_____（如當事人雙方不同意約定_____機構，事後又未達成書面_____協議的，可向人民法院起訴）。

十六、雙方協商的其他條款：______________________。

定做方：______________ 承攬方：_______________

單位名稱（章）單位名稱（章）

法定代表人：__________ 法定代表人：___________

委託代理人：__________ 委託代理人：___________

電話/傳真：___________ 電話/傳真：____________

開户銀行：____________ 開户銀行：_____________

帳號：________________ 帳號：_________________

廣告加工合同 篇5

甲方：________________(以下簡稱甲方)

乙方：________________(以下簡稱乙方)

根據有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本着自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

一、項目名稱和地點

1、項目名稱：

型廣告塔座

2、工程地點：

二、工程內容：

1、依據甲乙雙方確認的_______施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆(___色)，工程做法及選材標準詳見施工圖委託加工數量為《________》型廣告塔座

2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸安裝。

面板馬道基礎燈具由乙方自理。

合同生效後，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)

三、承包方式和造價：

《_______》型廣告塔座，單價每座0000.00元(大寫：_____)合計人民幣____元，大寫：______元整;

本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。

四、工程價款支付、結算方式：

付款方式：合同簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的__%，計人民幣____元(大寫：____元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元(大寫：_____元整);之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元(大寫：_____元整)的___%;合計人民幣___元(大寫：___元整)座廣告塔共計____元(大寫：_____元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元(大寫：____元整)，滿一年後七天內，甲方負責與乙方結清餘款

五、工程期限為天，其中加工配件________天，運輸________天，安裝________天

六、雙方責任

(一)甲方責任

1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止?協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費，甲方協助乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地如為有償佔用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。

如工程款不能及時到位，工期相應順延造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。

施工人員誤工每人每天元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。

(二)乙方責任

1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，並確保廣告塔(牌)結構安全性廣告牌設計基本風壓為/㎡(抗風設計值為級)廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬於配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

2、由於乙方原因，未能在合同規定的.時間內完工，每逾期一日按工程總造價的%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現的問題由甲?乙雙方協商解決?如遇到無法抗拒自然災害(如颳風下雨?雪等)或停電原因，工期順延。

5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據?工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。

6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護保養一次，費用由乙方承擔。

以後的設施維護由甲方按使用説明書定期檢修和維護。

8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

八、附件：

《___鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》

附則：

(一)合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守?

(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲乙雙方各持一份。

(三)經甲方確認後的設計圖紙為本合同的有效文件，如圖紙內容變更，附變更備忘錄。

(四)本合同從甲方首期付款到乙方帳户之日起生效?

甲方代表人簽字：________________

乙方代表人簽字：________________

________年________月________日

廣告加工合同 篇6

定做方：________________

承攬方：________________

合同編號：______________

簽訂地點：______________

簽訂日期：______________

一、材料明細

品名

規格型號

計量單位

交貨日期

數量

單價

總價

金額總計

二、選用材料

撲克正文（牌芯）使用_________g撲克專用紙，撲克盒使用__________g白板紙（或白底白板紙）。

三、製作要求

撲克牌上光進口油?□?上光國產油?□?撲克盒復膜?□?包透明膜帶易拉線?□?副用熱縮膜封裝?□?壓紋?□

注：需要哪項在哪項?□?打“√”

四、質量要求、技術標準

1、依據國家技術監督局發佈的《撲克牌行業標準》和《平版印刷品行業標準》對撲克及包裝物進行質量認定。

2、承攬方提供________級以上的合格品給定做方，________級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質量負責的條件及期限

承攬方對產品的印刷及製作質量負責，如出現產品質量問題，定做方應在法律規定的時間內（15日）提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。

六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

定做方提供製作撲克所需的全部資料（照片、光盤、標準字及字體等），保密要求如下_____________。

七、驗收標準、方法和期限

按撲克牌行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。

八、包裝要求及費用負擔

紙箱包裝（_____副或_____副一箱），費用由承攬方負擔。

九、預付款數額及時間

簽訂合同後定做方支付總貨款的_____%作為預付金（不含版費）。

十、結算方式及期限

現金結算，交貨時間_____年____月____日。

十一、交貨方式及收貨人地點：______________________。

電話：______________________。

十二、運輸方式

汽車或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。

十三、違約責任

本合同履行過程中，如一方違約則支付守約方違約金_______元人民幣。

十四、爭議的解決本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的，可訴至______人民法院解決。

定做方：______________

單位名稱：_____________

法定代表人：__________

委託代理人：__________

承攬方：_______________

單位名稱：_____________

法定代表人：__________

委託代理人：__________