廣告牌加工合同

廣告的目的是吸引受眾的注意，否則就無法實現其信息的傳遞。那麼廣告牌加工合同又是怎麼一回事呢?以下是在本站小編為大家整理的廣告牌加工合同範文，感謝您的閲讀。

廣告牌加工合同範文1

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建築安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬常州寶爾曼斯服飾有限公司和廣告牌(以下簡稱廣告牌)的製作安裝事宜達成如下一致協議。

二、廣告牌安裝

安裝地點：常州寶爾曼斯服飾有限公司辦公樓高炮; 江蘇東寶印染有限公司廠區。

三、工程造價及支付方式

1.廣告牌製作費(即合同總價款)：共計人民幣元整。

2.支付方式：

合同簽訂時甲方預付30%工程款計：。製作安裝完成後，經甲方和客户方驗收合格，付60%工程款項。其餘10%作維修保證金，期滿後即付清。

四、工程期限

1.自合同簽訂甲方預付工程款之日起上大風)工期順延。

2.因甲方反覆提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務

甲方：

1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

3、向乙方提供廣告牌位置並確保此位置無管道線路、可以施工。

4、有義務提供有關單位資料或其它有關資料供乙方設計參考。

5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。

6、按本合同規定結算廣告牌的製作、安裝費用。

乙方：

1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內製作施工並安裝完畢。甲方提供乙方安裝施工時必須條件。

2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行製作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報清甲方協商修改確定。

六、關於驗收

1、乙方全部製作安裝完工後一週內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後一週內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

2、廣告結構製作安裝應當牢固，抗風力應達8級。

七、違約責任

1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將合同工期順延。

2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總額的千分之五作為違約金。

3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。

4、如屬甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的製作費。

八、因廣告所產生的責任的承擔

1、在本廣告的製作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。

2、由於商標、肖象、廣告詞及其它因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。

九、保修期限

1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程項目。人為損毀乙方不負責保修。

2、保修期滿後，雙方另籤維修協議進行維修。

十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由金壇市仲裁委員會仲裁。

十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

廣告牌加工合同範文2

訂做方(甲方)： 製作方(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本着自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

一、依據甲乙雙方確認施工，道路牌採用厚型不鏽鋼壓制高精度背膠、鋼管採用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數量按甲方要求。

二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。

三、承包方式及費用負擔

本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工製作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。

四、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地。

五、結算方式及期限

合同簽訂後甲方開始製作廣告牌，乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容。完成後乙方一次性付清甲方工程款。

六、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。

七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

八、其它事項：由雙方協商解決。

十、户名：內蒙古集寧美樂裝璜部

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

廣告牌加工合同範文3

定作方：

承攬方：

定作方因製作安裝 標識牌，發包給承攬方，有關事宜，經雙方協商一致，達成如下協議： 一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的製作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方，由承攬方包工包料製作並承擔該標識牌的製作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經驗收合格提供有效發票後，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一週內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

二、該工程具體位置位於 ;主要要求和內容為：

1) 製造的內容：“”;

2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;

3) 漢字為3m(高)*2.5m(寬)，英文高為1.5m;

4) 字體白天及夜晚均為紅色;

5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐儘量隱蔽;

6) 支撐採用鍍鋅角鋼或不鏽鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應採取防鏽措施;

7) 全部工程應抗除颱風、龍捲風、地震以外的自然破壞因素;

三、承攬方應於20xx 年6月25日前完成該標識牌的製作與安裝(雨天除外)。

四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查並及時加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作並安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿後，承攬方應定期檢查維修並收取基本材料人工費。

五、本合同相關定作方發佈的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。

六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。

七、對於可能發生的由於施工質量問題而導致的標識牌損壞造成後果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建築等，如內外裝修、構件、電器等。

八、該合同簽訂後承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓後定作方的相應權利。

九、合同未盡事宜，雙方可協商解決。如協商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。

十、該合同雙方簽字、蓋章後承攬方開始施工起生效。

十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日