有關購銷合同彙編（精選22篇）

有關購銷合同彙編 篇1

甲方：瀘州老窖生命中那壇酒股份有限公司

乙方：

鑑於：

1、甲方作為一家酒類銷售公司，系專營瀘州老窖特曲系列產品的銷售管理機構。

2、乙方作為甲方在 內的團購經銷商，負責在以上區域內開發團購客户，並提供產品配送服務。現甲、乙雙方本着誠實信用，平等互利的原則，簽訂本合同，共同約定如下：

1、甲方向乙方提供下表中產品，保證產品品質符合國家相關規定並向乙方提供優質的售後服務；乙方按照計劃內結算價向甲方打款進貨。具體價格如下：

2、甲乙雙方約定：瀘州老窖特麯酒（老方瓶）只面向國有企事業單位；瀘州老窖特麯酒（老圓瓶）只面向黨政軍系統；瀘州老窖大麴酒外貿版只面向基層單位。

3、合同期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

4、乙方承諾：乙方自願遵守本合同約定的第2條即只在合同約定的單位定向

銷售，乙方向甲方購買的產品只在市團購渠道銷售，不得將產品銷售至 市區域之外，且保證產品不進入市場流通渠道（包括但不限於大賣場、單體商場、連鎖超市、社區零售店、名煙名酒店、餐飲酒店、批發市場等營業場所）。並且，乙方保證不得低於計劃內結算價銷售產品。如乙方出現前述違約行為，甲方有權取消乙方銷售本協議下產品的資格，並取消本協議項下產品的市場支持及推廣獎勵。

5、甲方為乙方提供的產品需由甲方在包裝上進行特殊編碼標識。

6、在乙方銷售執行過程中，甲方根據自身的產品保障能力，可階段性停貨或控制發貨數量，此調整不構成甲方對本協議的違反，因甲方停貨、漲價或換裝等實施階段性銷售調整的，以甲方臨時通知文件為準。

7、乙方向團購客户銷售本協議約定的產品後，由乙方將產品配送至客户指定地點。對於乙方提供的銷售服務，甲方向乙方支付相應推廣獎勵，推廣獎勵由客户根據自身需求進行選擇，獎勵金額為本協議第8條所約定的銷售金額的13%購物返券 （貨補）獎勵或者10%的現金獎勵。若乙方首筆訂單量超過50件，甲方根據乙方首單進貨量給予乙方5%的品鑑酒小酒支持，用於乙方進行公關、品鑑及開展促銷活動。

8、甲乙雙方約定合同期內乙方實現的銷售金額是指：本合同約定期限內，乙方自行向甲方打款進貨的金額。（備註：對於乙方退貨的產品金額不計入銷售金額。）

9、乙方向甲方購買產品實行先款後貨，購貨前，乙方應將貨款全額支付至以下甲方指定賬户，甲方確認貨款到賬及訂單信息後，將產品發運至乙方指定倉庫，運費由甲方承擔。如在運輸過程當中貨物損壞，乙方有權拒收；交貨後貨物破損由乙方自行承擔。甲乙雙方約定：非產品質量問題，甲方概不退貨。

甲方賬户信息如下：

10、乙方提供銷售服務須滿足以下要求：

（1）為保證銷售服務及時高效，乙方須保證自身保有相應庫存。為此，乙方須自本合同生效之日起 10 日內向甲方打款備貨，備貨數量由雙方另行協商。

（2）甲方就本協議第一條項下所列明的產品品項，分別製作所對應的酒票，酒票由甲方專職人員管理。乙方確認團購客户購買意向後，向甲方申請酒票，並協助客户填寫酒票。乙方確認收到客户貨款後，將客户所購酒品發運至客户指定地址。乙方再次打款備貨時，需提供上一批次產品數量的酒票。

（3）為保證雙方及時有效溝通，現指定聯繫人如下：

甲方指定以下聯繫人：

甲方指定聯繫人姓名和聯繫方式： 乙方特指定以下聯繫人：

乙方指定聯繫人姓名和聯繫方式：

乙方指定收貨地址及聯繫人：

11、本合同履行過程中產生的糾紛，雙方協商解決，協商不成，提交甲方住所地有管轄權的人民法院訴訟解決。

12、本合同壹式肆份，甲方執貳份，乙方執貳份，自雙方簽字蓋章之日起生

效。

甲方：（簽章）乙方：（簽章）

簽字： 簽字：

簽約時間： 年 月 日 簽約時間： 年月日

有關購銷合同彙編 篇2

甲方：電話：

乙方：電話：

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，結合本市家裝特點，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝修工程的有關事宜，達成以下協議：

第一條工程地點：

第二條工程內容及做法(詳見圖紙及報價單)

第三條工程期限：

第四條合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_________________________元金額寫：__________________________元(詳見工程報價單)

第五條工程款分兩次支付：

第一次支付合同總價款的60%________________________第二次支付合同總價款的40%________________________議，同時調整有關工程費用及工期。

第六條工程保修：工程保修期為兩年，維修期為五年。(除人為損壞)

第七條本合同工程竣工雙方辦理完結算手續自動終止。

第八條其他説明：

第一項甲方工作

1、為乙方入場創造條件，解決施工用電、用水，道路暢通並承擔其費用，協調物業公司，保證工程順利進行。

2、辦理施工所涉及的各種申請，審批等手續並承擔其費用。

3 、參與工程質量和施工進度的監督，負責甲方材料進場，工程質量驗收。

第二項乙方工作

1、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

3、保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水道的暢通。

4、保證施工現場的整潔，工程完工後負v責清掃施工現場(不工程變更：工程項目或方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面協含清潔)。

5、協調有關部門做好現場保衞，消防，垃圾處理等工作並承擔其費用。

第三項工期

1、由於工程量變化，設計變更，不可抗外界因素或經甲方同意的，工期相應順延。

2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方負責。

3 、甲方未按工期支付工程款，乙方有權停止施工。

第四項合同履行期間如因施工變更所增加的款項，甲方應在變更協議達成後一次結清所增加的款項，方可生效。

第五項工程收款收據以有公司法人簽字或加斧司合同章為有效收據。

第六項工程質量及驗收

1 、無論是甲方或乙方提供的材料均應按期到場，並由對方驗收放可使用，以確保工程質量，由於某方提供的材料出現問題，損失有其負責。

2 、公司保證每個工程均達到優良標準，正常的拼裝縫及誤差屬正常現象，不屬於質量問題。

3 、工程竣工後，乙方提出工程結算單，甲方當場對工程進行驗收審查，並結清全部餘款。乙方應及時做好驗收後的善後工作。

4、辦理驗收手續，甲方擅自提前使用，由此發生的質量問題由甲方負責。

第十條本合同不含五金，電料，鎖具，燈具(乙方負責安裝)

第十一條本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方簽字：乙方簽字：

日期：

有關購銷合同彙編 篇3

供方：____________________________________

地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

需方：____________________________________

地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

為保護供需雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，經協商一致同意簽訂本合同。

一、品名、規格、產地、質量標準、包裝要求、計量單位、數量、單價、金額、供貨時間及數量

品名

規格、型號、牌號、商標

產 地或廠家

質量標準

包裝要求

計量單位

數量

單價

總金額

交(提)貨時間及數量

備註

執行記錄

合計人民幣(大寫)

二、供方對質量負責的條件和期限：____

三、交(提)貨方式及地點：____________

四、運輸方式到達站(港)及收貨單位：____

五、運輸費用負擔：________________

六、合理損耗計算及負擔：____________

七、包裝費用負擔：________________

八、驗收方法及提出異議的期限：____

九、結算方式及期限：________________

十、違約責任：____________________

十一、合同附件：____________________

十二、其他約定事項：

1.合同正本一式兩份，雙方各執一份。

2.本合同經雙方簽字蓋章後生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。

供方(蓋章)：________________________

法定代表人：____________

委託代理人：____________

開 户 銀 行：____________

帳 號：____________

需方(蓋章)：________________________

法定代表人：____________

委託代理人：____________

開 户 銀 行：____________

帳 號：____________

本合同適應作為各種家電如：電視、空調、洗衣機、冰箱等購銷合同。

有關購銷合同彙編 篇4

契約番號： 締結場所：

20 年 月 日 _______________________________________________________________________________

（以下甲という）と 會社（以下乙

という）は製品取引の注意事項について以下通りの協議を締結する（契約）。

第一章 総則

第1條：基本原則

甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。

第2條：適用範囲

他の有効的.な書面契約がない場合に、本契約はあらゆる甲より註文乙より供給する製品の取引契約（以下個別契約という）に適用する。

第3條：個別契約

1、個別契約のは甲が註文書で乙に註文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。乙が註文書を受け取ってから一週間內に異議を提起しずに受注になる。

2、甲が註文する製品の名稱、數量、単価、納期、納入場所等を註文書に書き入れるまたは相関內容を添付書類として註文書と一緒に乙に渡す。

第4條：個別契約の変更

1、甲は製品に設計変更と生産変更を行うまたは他の原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の內容に対してほんの一部の調整または全部調整、キャンセルするまでもいい。

2、上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、甲は乙と相談してから賠償する。

第二章 取引

第5條：製品規格

1、甲に渡す製品の規格は、乙が甲の以下の指定要求の通り実行する。 ⑴甲に貸してもらった図面、説明書、各規格標準及び他の技術書類や資料等（以下借りた図面という）。

⑵乙は図面、説明書によって製造して、甲はそれを認可する（以下認可図面という）。

2、乙は借りた図面、認可図面及び甲のほかの要求に対して、質問または不明な所がある時、直ちに甲に提出して、指示を待つ。甲は乙の質問に対して、早く返事すること。

3、需要によって、甲が製品の規格を変更してもいい。

4、乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。

第6條：借りた図面の管理

乙は借りた図面管理する専職擔當者を置けて、以下の要求を厳格に守ること。 ⑴甲の書面認可をもらわないと、乙が図面をコピーしてはならない；甲乙以外の人に貸してあげまたは読ませてはならない。

⑵使用済みまたは要求された場合に、乙は直ちに借りた図面を甲に返すこと。

第7條：価格

1、個別契約を締結する前に、甲乙雙方は相談した上で価格を確定する。 2、甲に見積書またはコスト予算計畫を提供する要求された時、乙は早く提供すること。

第8條：納品

1、乙は業務によく知っている専任の検査人員を手配して、出荷する前に厳格に検査して、規定された期日、數量と納品方法によって合格製品を指定場所まで送ること。

2、乙は迅速、安全、安値、納期守りの原則に基づいて運送を按排する。運賃の負擔について雙方が価格と一緒に決定する。

3、乙は納品する時に、註文書のコピーや他の要求される検査記録と予備品を一緒に渡す。

第9條：納期変更

1、納期遅延の可能性がある時、乙が延期原因と予定納期を 日間前に甲に出し、指示を待つ。

2、乙が自身の原因で納期を延ばすので甲に損害をもたらす時、一切損害を賠償する。

3、乙が納期を繰り上げようとする時、事前に甲の同意を取らなければならない。

第10條：納品數量

乙が要求される數量により、納品しなければならない。

第11條：引き受け

1、乙が第8條または前條規定により納品する時、甲が受け取らなければならない。

2、乙の納品した製品が第8條または前條規定に違反した場合に、甲が返卻してもいい。

第12條：入荷検査

1、引き受ける製品に対して、甲が三日間內に甲の決めた方法で検査の上合格品を引き受ける。

2、不良品を検出する時、甲が直ちに不良內容を乙に知らせる。

第13條：不良品の処理

乙が不良品の通知書を引き受けてから甲の要求により（ ）日間內に修理するまたは足りない分を補充する。

第14條：特採

乙の要求または他の理由により、甲が軽微不良がある製品を特採同意する場合に、乙が甲の要求により製品の等級を下げる。しかし、原則の上で一つ種類の部品には一回に限るから。乙は早く改善対策をすべき。

第15條：所有権の移り

1、第12條または第14條により検査の上引き受けてから、製品の所有権とリスクが自動的に甲に移る。しかし、製品の內に甲からの支給品が入っている場合に、第23條により処理する。

2、甲が乙の所で検査済みの製品を乙より甲の要求によって指定された所に運搬する。運搬済み前に専職擔當者を置けて管理すること。

第16條：不良品の取引

1、乙が不良品の通知を受け取る日から一週間內に（第14條特採する不良品除外）すべての不良品を取り返す。しかし、甲に無償支給された材料、部品の原因で不良になる場合に、規定によって甲が自分で処理する。

2、乙が不良品の通知を受け取る日から一ヶ月以上に不良品を取り返さない場合に、甲が自行処理する権利がある。

第17條：代金の支払い

甲が検収した製品の代金を（ ）日間內に乙の指定口座に電報為替（送金為替、勘定の振り替え等）する。

第18條：相殺

1、前條と他の代金に対して、甲が規定する期日以內に有償支給の部品又は機械設備の貸賃金と相殺してもいい。

2、甲が前項通りに相殺する時、乙の買掛金から相殺金額を差し引いて、殘高を乙に支払う（相殺伝票について雙方協議する上で決定すること）。

第19條：品質保証

1、乙は甲の國際共通の先進建設設備を生産する目的をよく理解する上で第5條の規格と品質特性の要求に合う製品を生産することと保証する。

2、乙が技術能力を安定的に高めてくることを図って、有償または無償で技術指導を積極的に受け取る。それに、優れた人員を育成するために、乙が教育訓練計畫を作成し、実施する。

3、乙が工程ごとに品質をよく検査して、必要な検査設備と測量器械を設置して、優れた品質製品を甲に提供することを保証する。

4、甲が検出する不良品に対して、乙は甲に指示された通りに修理取り替え、損害を賠償する同時に、再発生対策と措置を制定する。

第20條：乙の下請會社の利用

1、乙が事前に甲の認可を取る場合に、第三方に全部または一部分の製品の製造と加工を下請してもいい。

2、乙が下請會社に任せる場合に本契約についての責任と義務を移してはならない。それに、下請會社の行為について、甲が乙、下請會社に対して一切責任を負わない。

3、甲の技術基準、図面等を下請會社に貸した場合に、乙が最低の貸す範囲に限り、相手に借用証明書を書かせて、使用済みすぐ返させることと要求する。それに、情報を守るために、下請會社に本契約を厳格に守らせる同時に、『第三方に販売禁止』という規定を厳格に守ることと要求する。

第21條：甲より提供する材料、部品等について

甲乙雙方は共同協商して、特定部品の特性を保持するために、甲の規定によって、乙に製造加工用の原材料、部品、半製品、組み立て製品等(以下支給品という)を有償でまたは無償で支給してあげる。

第22條：支給品の検査

1、乙は甲より支給した製品を受け取ってから、三日間內に検査して、不良または數量不足を見付けた場合に、直ちに甲に知らせて、指示を待つこと。 2、乙は前項規定に沿わなくて損害を招く場合に自分で責任を負う。

第23條：支給品の所有権

1、甲より無償支給品及びそれを利用して乙が製造加工した再製品、半製品と完成品の所有権は甲に屬する。

2、乙が支払い済みの前に甲より有償で提供した製品またはそれを利用して製造した再製品、半製品と製品の所有権は甲に屬する。それに、有償支給品について、乙は別途に使用してはならない。殘りがあれば甲に返らなければならない。

第24條：支給品の管理

1、乙は甲の支給品の使用が規定に限って、別途に使用禁止に基づいて、専職擔當者を置けて支給品を管理すること。

2、乙は甲の無償支給品の端材、切粉の処理方法について甲の要求によって処理すること。

3、第三方が支給品を沒収または他の処分なので甲の所有権利益を大きく損害したあるいは損害可能性がある場合に、乙は製品の所有権が甲に屬すること

有關購銷合同彙編 篇5

甲方：杭州蕭山城廂春蓮珠寶行

乙方： 杭州市臨安市金百福珠寶金行

杭州蕭山城廂春蓮珠寶行向臨安市金百福珠寶金行進購上海“老廟”黃金品牌的珠寶產品，就相關情況特訂立以下合同：

三、 驗收標準：甲方收到貨物後，按合同第二款進行檢驗，檢驗合格後提貨；如在提貨前發現有嚴重損壞現象，應及時通知乙方。甲方收到乙方貨物後必須出具加蓋甲方公章的收貨確認書郵寄回乙方，詳細所列貨物品名、數量。

四、 付款方式及週期： 合同簽訂後三天內，甲方將預付款電匯或票匯匯款入到乙方銀行帳户；預付款為總額的10 %，即1110950.5元；其餘貨款在20xx月5月8日之前支付。

五、 本合同在履行過程中發生爭議，雙方當事人協商解決；

六、 違約責任：乙方在收到甲方的預付款後，一般在兩個工作日內安排發貨，如不能按時發貨，應提前通知甲方，否則視為違約，乙方應退還貨款。

七、 其他約定事項：

八、 合同有效期：甲方支付預付款後生效；

九、 本合同一式兩份，雙方各一份。

甲方：杭州蕭山城廂春蓮珠寶行

乙方：杭州市臨安市金百福珠寶金行 （蓋章） （蓋章）

地址： 蕭山區市心南路93號地址：臨安市衣錦街465號

法定代表人：鄒春連 法定代表人：章長春

委託代理人：委託代理人：

電話： 0571-.82xx3152電話：0571-63xx7365

郵編：311200 郵編：311300

日期：20xx-03-27 日期：20xx-03-27

有關購銷合同彙編 篇6

簽訂購銷合同應當注意哪些事項呢?

一、產品名稱、商標、規格型號、生產廠家、計量單位、數量、單價、金額、供貨時間及數量等具體內容注意事項

1、名稱要正確填寫，不要寫習慣名或自命名。

2、凡使用品牌、商標的產品，應特別註明品牌、商標和生產廠家。

3、規格型號，參考相應的物資目錄、設備目錄。

4、產品數量和計量方法，按國家或主管部門規定的計量方法執行;沒有規定的，按雙方商定的計量方法執行。

5、價格、金額，除國家規定必須執行國家定價的以外，由當事人協商議定。執行國家定價的，在合同規定的交付期限內國家價格調整時，按交付時的價格計價。逾期交貨的，遇價格上漲時，按原價格執行;價格下降時，按新價格執行。逾期提貸或者逾期付款的，遇價格上漲時，按新價格執行;價格下降時，按原價格執行;

6、供貨期限，可以合同約定。一般來講，提貨的以乙方通知提貨日期為準(應給甲方必要的途中時間)，代辦託運的以貨交承運人為交貨日期，送貨的以送達目的地為準。

7、可以約定分批交貨。

二、質量技術標準、供方對質量負責的條件和期限

有國家強制性標準或者行業強制性標準的，不得低於國家強制性標準或者行業強制性標準簽訂;沒有國家強制性標準，也沒有行業強制性標準的，由雙方協商簽訂。供方必須對產品的質量和包裝質量負責，提供據以驗收的必要的技術資料或實樣。產品質量的驗收、檢疫方法，根據國務院批准的有關規定執行，沒有規定的由當事人雙方協商確定;

標準有國家標準GB、部頒標準、企業標準QB。如果要填寫，須有標準代號、編號和標準名稱。一般的購銷合同，多數泛泛約定為國家標準。如果對於特定產品，或對產品質量有特殊要求的，必須具體約定為哪個標準，或商定的條件、樣品(共同封存樣品，分別保管)、補充技術要求。

約定供方對其所提供產品的質量保證期限，在保證期內，發現質量問題，應承擔違約責任，但排除需方的非正常使用導致。

三、交(提)貨地點、方式

1、交貨地點，涉及“標的物交付”，也是風險轉移的分界點。

交貨地點，作為合同履行地，它涉及合同糾紛的司法管轄權。當約定的交貨地點與實際交貨地點不一致時，以實際交貨地為合同履行地。如果雙方約定了合同履行地點，則貨物到達地、到站地、驗收地、安裝調試地等，均不應視為合同履行地。

2、交貨方式：工廠交貨(提貨)、目的站港交貨(送貨)、貨交承運人(代辦運輸)等等。對外貨易中，有專門的術語。

四、運輸方式及到達站港和費用負擔

1、運輸方式一般由需方提出，也可協商確定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。如果由於供方原因，選擇了不合理的運輸路線和工具，由此造成的損失，就承擔賠償責任。

2、運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

五、合理損耗和計算方式

產品交貨數量的正負尾差，合理磅差和在途自然損耗量，對此規定及計算方法，有關主管部門有詳細規定，在合同中應明確註明。

我們的實踐中，一般不允許有量差，按實際收貨量結算。

六、包裝標準、包裝物的供應和回收

包裝是一切有形產品生產過程中不可缺少的重要組成部分,包裝不善則會使商品變質和損壞,失去商品本身所具有的價值和使用價值,而高質量的包裝不僅能有效地保護商品,而且能提高商品的附加值,增強商品本身的競爭力。而講質量,首先要講標準,標準化是提高產品質量的重要保證。

1、產品包裝標準：按國家標準或專業標準執行。沒有通用方式的，也沒有約定的，供方應當採用足以保護標的物的包裝方式。

2、包裝物供應，除國家規定由需方供應的以外，應由供方供應，也可合同約定。

3、包裝物回收：由合同約定，並約定回收費用。如，油桶、氧氣瓶等。

七、驗收標準、方法和提出異議的期限

1、驗收手段：全面檢驗、抽樣檢驗、理論計算、實際過磅。

2、驗收標準：國家標準，行業標準、企業標準、約定標準。

3、驗收時間：約定多少天內應驗收完畢，不同於提出異議的期限。

4、提出異議的期限：

在約定檢驗期間的，需方應在約定期間內將驗收數量或質量不合格的情形通知供方，怠於通知的，視為數量或質量合格。書面通知中，建議明確供方的回覆時間，否則視為默認需方提出的異議和處理意見。

沒有約定檢驗期間的，需方收貨後，應當在發現不合格的合理期間內通知供方，未在合理期間內通知或在收貨後2年內未通知的，視為合格。但對質量保證期有約定的，適用質量保證期。當然，供方知道所提供的產品有質量問題的，不受上述通知時間的限制。

“合理期限”一般來講，品種、規格、型號、花色和質量不合格的，為到貨後10天內提出書面異議。需安裝運轉後才能發現內在質量問題的產品，應在運轉之日起6個月內提出異議。

5、也可以詳細約定由誰(由哪個機構)負責驗收和試驗等等

有關購銷合同彙編 篇7

供方： 需方：簽定地點：

供需雙方本着互惠互利，風險共擔，共同開發市場的原則，就經銷 牌電風扇系列產品，達成如下協議：

一、 供貨型號、數量、金額以需方實際提貨為準，本合同為年度總訂貨。本年度計劃完成銷售電風扇產品總額 萬元。實際發貨明細以需方書面通知為依據，需方每次訂貨提前3-5天傳真通知供方，每次書面訂貨單需加蓋公章或該公司負責人簽名。

二、 包裝標準：紙箱包裝，紙箱不回收。

三、 交貨地點：供方倉庫。

四、 發貨及運輸方式：需方須在其提貨車輛抵達供方工廠的3天前向供方提交產品訂單，同時須在其提貨車輛抵達供方發貨地點1天前足額支付相應貨款。運輸由需方自提或代辦汽車運輸，一切費用及責任由需方負責。

五、 驗收標準及提出異議期限：需方收貨後3天內核對發貨品種、型號、顏色等，若對貨物、配件等有異議， 請及時電話或傳真通知供方核對，核對完畢雙方必須簽字確認方可生效。核對期限為7天內完成，若過此期限視作發貨無誤處理。

六、 銷售區域限制：需方所輻射的地區包括 。原則上不能跨出該地區銷售，若需方跨出該指定地區銷售而造成供方市場規劃的混亂，則供方取消需方的一切銷售政策獎勵，情節嚴重則取消需方的銷售權限。在銷售季節結束後，如需方未能完成該指定地區的銷售指標，供方有權另選經銷商。如雙方確定終止合作，需方須在終止合作後30天內結清所欠供方的貨款。

七、 零配件供應：供方按提貨總額免費提供 %配件(只以實物形式發放，不作為抵扣貨款或返利方式結算)，部分配件先作價提供給需方，待需方退回後，供方返還配件金額給需方。

八、 付款方式：需方付款後提貨，貨款必須付入供方指定帳户上。若沒有供方公司蓋章總經理簽名同意，任何供方有關人員不得辦理借支或調貨事項，否則供方概不負責(視作為私人行為)。需方未付清該批產品貨款前，該產品所有權屬供方，若需方拖欠供方貨款，經供方多次追款需方均未能準時還款，供方有權提取需方相同價值產品或貨物作還款抵償。

九、 退貨規定：產品不良品由需方負責維修，若不能維修部分可退回供方，但必須向供方提出申請，待同意後方能退回，並遵守以下事項：

1、需方退貨總額超出提貨總值的 %以上， 則退貨運費由需方自行負責，並取消當年銷售返利獎勵;

2、需方退貨控制在 %～ %以內，退貨運費供、需雙方分別負責50%;

3、需方退貨比例不超出 %，退貨運費全部由供方負責;

4、需方退貨比例不超出 %，供方按需方結算總額給予 ‰獎勵;

5、需方全年度能做到不退貨，供方按需方結算總額給予 ‰獎勵;

6、退貨時間規定：從 年 月 日開始至 年 月 日結束，且退貨次數不超過兩次，若全年銷售 萬元以下，則只能退貨一次。

十、其他約定事項：

1、需方在 月 日前需付 萬元到供方的帳號上，作首批訂貨款項，過此期限供方有權另選經銷商。

2、結算方式：款到發貨，若需方未按時付清欠款，供方有權按每月 %利息處罰需方，直到需方付清所有欠款為止。

3、銷售返利：供方為激勵需方提高銷售額，若需方合同期間內：完成電風扇產品結算金額_ ____萬元至 萬元，供方給予需方返利 %;完成電風扇產品結算金額_ ____萬元至 萬元，供方給予需方返利 %;完成電風扇產品結算金額__ ___萬元以上，供方給予需方最高返利 %;若需方結算金額未能達到_ ____萬元，則取消銷售返利。(返利説明：按需方合同期間內電風扇結算金額與實際提貨總額兩者之中的最小值作為核算銷售返利標準)

4、需方如作宣傳廣告或銷售過程中有關質檢、工商部門進行對供方產品抽檢(或送檢)而產生的費用，需方必須向供方申請，並由供方總經理簽字確認費用後方可執行。並須將相關票據底單傳真回供方存檔，作為結算依據。

5、需方以現金或銀行轉帳方式支付貨款。如需方使用承兑票支付貨款，由需方支付承兑金額的 %給供方作為貼現利息及銀行手續費，並且承兑票使用不得超過總付款金額的 %。

6、其它約定事項：

十一、本合同從 年_____月_____日至 年 月 日止。但雙方債權、債務不受此時間影響，有效期到欠債方付清對方欠款為止。

十二、本合同在履行過程中發生爭議，雙方友好協商解決，協商不成，則於雙方公司所在地有管轄權之法院立案仲裁解決。

十三、本合同一式貳份，雙方蓋章或代表人簽字後生效。(注：供方需企業法定人簽字方可生效)

供方： 需方：

供方代表： 需方代表：

地址： 地址：

有關購銷合同彙編 篇8

供方： 地址： 傳真：

合同編號：

需方： 地址： 傳真：

一、 結算方式及期限：款到發貨，現款結算，出廠價為含税價。

二、 液氨質量：以供方液氨化驗單為準，符合GB536-88標準。

三、 交貨地點：供方液氨充裝現場，交付後產品的風險由需方承擔。

四、 運輸、費用、安全及提出異議期限：

1、 汽車自提，需方自行解決運輸，車輛進入廠區內，應服從供方安全與環保的管理規定，運輸安全由需方負完全負責；

2、 運費由需方承擔；

3、 貨到後，如有質量問題，需方在2日內向供方提出異議,逾期未提出異議視為產品合格。

4、 汽車槽車的安全及容器內的檢查由需方負責，由於需方檢查處理不當，造成的安全、液氨被污染等問題由需方自行承擔。 五、 安全及環保責任：需方經營、儲存、運輸、使用和處置供方液氨，必須符合國家安全和環保法律、法規的要求，由於需方使用處置不當，造成的安全和環保事故由需方負完全責任。

七、 其他約定：本合同數量為雙方協議計劃量，如因供方充裝問題、貨源不足及需方運輸困難等因素實際執行數量達不到協議計劃量，按實際執行數量確定為最終合同數量，供方不對差量承擔任何賠償責任。

八、 違約責任及解決合同糾紛的方式：違約責任按《合同法》執行，但是，本合同項下的任何違約責任以守約方的直接損失為限，違約方不對守約方的任何間接損失（包括營業的損失、生產中斷的損失、停工的損失、對第三方的賠償責任、利潤的損失等）承擔賠償責任。與本合同相關的爭議如雙方不能友好協商解決，應提交合同簽訂地法院解決。

供方：

法定代表人： 委託代理人：

需方：

法定代表人： 委託代理人：

簽訂時間：年 月 日 簽訂地點：

有關購銷合同彙編 篇9

供方：*有限公司合同編號：

需方：有限責任公司 簽訂日期：20xx-9-29

二、質量要求：%，做筒紗，定型。筒重：*KG/個，捻向

捻，單紗捻度：*個/米，合股捻度：*個/米，強力≥*CN，色紗顏色按需方確認樣品生產，色牢度深色≥**級，淺色≥**級。其它未做具體要求的指標按行業標準執行。 三、包裝：內包裝用塑料袋，外包裝用編織袋。

四、運輸費用：由供方負擔，供方負責運輸途中的貨物安全。

五、交貨方式：貨送需方工廠，按公重交貨，公定回潮率按%計算。 六、結算方式：簽訂合同後，需方預付供方訂金%，供方按需方要求開始生

產，其餘%款到發貨。

七、交貨日期：訂金到帳後天陸續交貨。

八、其他：如產品發生質量問題，需方在收到貨*日內提出異議，本合同未盡

事宜由雙方友好協商解決，本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。

供方：*有限公司 需方：有限責任公司單位名稱（章） 單位名稱（章） 法人代表： 法人代表： 委託代理人：委託代理人： 開户行： 賬號：

有關購銷合同彙編 篇10

工 礦 產 品 購 銷 合 同

供方:_____________________

需方:_____________________

合同編號:

簽訂地點:

簽訂時間: 年 月 日

一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量

產品名稱牌 號

商 標規格型號生產廠家計量單位數 量單 價總金額交（提）出貨時間及數量

合計

合計人民幣金額（大寫）

二、質量要求技術標準、供方對質量負責的條件和期限______________________________________________________________________

三、交（提）貨地點、方式______________________________________________________________________________________________

四、運輸方式及到達站港和費用負擔______________________________________________________________________________________

五、合理損耗及計算方法________________________________________________________________________________________________

六、包裝標準、包裝物的供應與回收______________________________________________________________________________________

七、驗收標準、方法及提出異議期限______________________________________________________________________________________

八、隨機備品、配件工具數量及供應方法__________________________________________________________________________________

九、結算方式及期限____________________________________________________________________________________________________

十、如需提供擔保、另立合同擔保書，作為本合同附件______________________________________________________________________

十一、違約責任________________________________________________________________________________

十二、解決糾紛方式（一）因履行本合同發生的爭議由當事人協商解決，協商不成的提交____________仲裁委員會仲裁；（二）因履行本合同發生的爭議由當事人協商解決，協商不成的依法向人民法院起訴。

十三、其它約定事項

供 方需 方鑑（公）證意見：

經辦人：

鑑（公）證機關（章）：

年 月 日

（注：除國家另有規定外，鑑（公）證實行自願原則）

單位名稱（章）

單位地址：

法定代表人：

委託代理人：電話：

電報掛號：

開户銀行：

帳號：

郵政編碼單位名稱（章）

單位地址：

法定代表人：

委託代理人：電話：

電報掛號：

開户銀行：

帳號：

郵政編碼

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

有關購銷合同彙編 篇11

甲方：

乙方：

經過洽商，乙方同意向甲方的項目供應預拌混凝土，以滿足項目的施工需要。依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就相關事項達成一致，訂立本合同。

1、產品要求、交貨地點及單價：

1.2採用泵送(含汽車泵、固定泵)在上述非泵相應價格基礎上加元/M3；抗滲等級P6在上述相應價格基礎上加元/M3，抗滲等級P8在上述相應價格基礎上加元/M3；加早強劑在上述相應價格基礎上加元/M3；加防凍劑在上述相應價格基礎上加元/M3；加膨脹劑的混凝土(摻量8%～12%)加元/M3；採用細石砼在上述相應標號價格基礎上加元/M3；加抗裂纖維的混凝土(摻量

1.3上述所需的膨脹劑、抗裂纖維採用品牌，單價已包含膨脹劑或抗裂纖維的材料費、加料配合費、倉儲堆放費等。膨脹劑或抗裂纖維材料原則上由乙方提供，但甲方保留甲供的權利，並乙方承諾免費提供堆場和配合加料。

1.4加膨脹劑或抗裂纖維混凝土的價格不受混凝土標號等級而影響(不論標號高低，均不做任何價格調整)。

1.5本工程的商品混凝土供應價格按照每次對賬上月份《工程造價管理》公佈的市信息價下浮點數作為成交價，在供貨過程不受市場原材料漲跌及其他因素而影響，在任何情況下定價模式不予調整。

1.6上述價格包括但不僅限於材料費(不論塌落度大小，均不做任何價格調整)，運輸費(不論運距遠近，均不做任何價格調整)，混凝土泵車台班費，混凝土輸送泵管的運輸、裝車、卸車、使用費，損耗、配合費、税金等一切涉及商品混凝土供應的相關費用的砼入模價格。

2、產品質量

2.1乙方須確保所供混凝土符合GB50xx年內付清。

8、違約責任

8.1乙方須確保供應，如乙方未在合同約定期限內交付符合合同約定的產品(包括因產品質量問題導致退換貨所造成的逾期交貨)，應從逾期之日起按照1000元/小時向甲方支付違約金，直至交付或者更換合格產品為止。若乙方逾期超過12小時，甲方有權安排第三方供貨和終止本合同，同時不免除對乙方逾期

8.2供貨過程中，如由於乙方產品質量或服務的原因，甲方隨時可以增減方量或終止本合同，且已供貨款甲方可按本合同約定支付方式的最長時間進行支付。甲方不承擔任何違約責任和由此產生的利息和額外費用。

8.3乙方如未按照約定全面履行合同義務，應承擔甲方因此而遭受的包括工程返工及工期延誤等在內的一切損失的賠償責任。

8.4甲方逾期付款達三十天以上的，乙方有權要求甲方按照應付未付金額的銀行同期存款利率計算向乙方支付違約金。

8.5雙方一致同意：每月結算時，應就本月發生的違約責任予以書面確認，並予以扣回或補償，逾期不補。

8.6履約過程中，如遇不可抗力，導致合同部分無法履行或全部無法履行，雙方均應在不可抗力事件發生後的48小時內通知對方並採取有效措施防止損害進一步擴大，在此基礎上，違約方的違約責任可相應地得到減輕或免除。

9、解決爭議的方式

本合同在履行過程中如產生爭議，甲、乙雙方應友好協商。協商不成的，依法向合同簽訂所在地人民法院提起訴訟。

10、安全責任

10.1乙方應對其派出的送貨和卸車人員做好安全交底工作。在卸車過程中，乙方人員應服從施工現場的安全管理要求，並接受甲方的統一指揮。在產品運輸及卸車的過程中，如發生安全事故責任均由乙方自行承擔。

10.2乙方人員嚴禁穿拖鞋、硬底鞋及酒後進場作業，混凝土運輸車輛進出現場必須按甲方有關要求做好文明施工，不得隨地散落混凝土及在現場沖洗車輛，否則，甲方有權按照xx年月年月

三、甲方委託乙方供應預拌混凝土，雙方議定產品名稱、強度等級、坍落度、數量、單價如下:

四、供貨量的確認

1、商品混凝土的供貨量以成混凝土方量為準，甲方應指定其授權人人籤認乙方的混凝土隨車發貨單，該發貨單作為供方實際供應混凝土數量的結算依據。

五、商品混凝土質量標準要求

乙方所提供的混凝土及使用的原材料，其質量應符合國家標準GB14902-20xx《預拌混凝土》及其所引用的相關技術標準。

六、結算和付款方式

1、結算方式：

供方根據需方籤認的發貨單每月一次編制結算表，並提供給需方，由需方在結算表上蓋章確認數量及金額。如有異議，需方應在15天內提出，否則視為認可。

2、支付方式：每月10號結算上月的80%，餘款完工後一次性付清。

七、解決爭議方式

本合同在履行過程中如有爭議，雙方應進行友好協商，協商無效時，先提請當地仲裁委員會仲裁，無效再向人民法院起訴。

八、其他事項

1、本合同一式兩份，雙方各執壹份。

2、本合同自供需雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方:乙方:

有關購銷合同彙編 篇12

甲方(購買方)：

乙方(出賣方)：

根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就石材供料達成如下協議：

一、關於合同標的物

甲方因位於 的 建設工程需要，向乙方購買石材(石材的名稱、數量、規格、單價和暫定總價等內容詳見本合同附件一《石材供料清單》)。

二、關於質量要求

本合同所涉石材質量採用以下第( )方式確定：

1、國家標準。

2、行業標準。

3、企業標準。雙方約定根據 企業標準確定本合同石材質量標準。

4、封樣標準。如採用本質量標準，須根據石材質量鑑定需要，將相應石材進行封樣，甲、乙雙方各持同質同量的石材封樣樣品一份。

5、特別約定標準。甲、乙對石材質量特別約定如下：

三、關於石材色差

甲、乙雙方一致確認，石材系天然產品，故在本合同約定範圍內的石材若存在合理範圍內的色差，甲方對此予以諒解。乙方應儘可能減少所供石材的色差，並將色差保持在合理範圍之內。如果石材色差超過合理範圍，甲方有權要求調換。但是，如果各批次供應的石材色差可使用於建築物不同立面或處所而不致影響建築物整體視覺效果的，則甲方對此予以諒解。

四、關於石材加工。

本合同所涉石材乙方有義務按標的物約定的規格要求進行一般加工製作。如甲方對特定石材需要進行異形加工，需向乙方提供異形加工圖樣並附具體加工要求的書面説明。乙方可自行加工，也可委託第三方進行加工。異形加工的加工費用由甲方承擔。

五、關於供貨期限

有關購銷合同彙編 篇13

原告：王，女，漢族，現就職於x市勞教所第x大隊，電話：

被告：河北x房地產開發有限公司，地址：xx市路號，法定代表人：張，電話：

訴訟請求

1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2、判決被告返還原告剩餘房款339500元整;

3、本案訴訟費用由被告承擔。

事實和理由

原告於20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位於xx縣一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效後，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，並按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”儘管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩餘房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!

此致

有關購銷合同彙編 篇14

甲方：儲運商場

乙方：滇雪糧油食品工業有限公司

為使乙方產品在甲方所在地推廣銷售，經雙方協商達成如下條款：

一、甲方在當地（箇舊市區）銷售乙方生產的各種瓶裝的調和油、菜籽油，甲方是乙方在當地的獨家經銷商。

二、乙方對提供產品質量負完全責任，並向甲方提供符合國家標準的質檢報告、產品合格證（QS認證）、工商執照等相關文件。

三、供應價格在合同期內原則上不得變動，如市場價位變動，須經雙方協商認可，才得調整。

四、乙方供貨後開據增值税發票（13）給甲方，甲方一般情況下須在七個工作日內付清乙方款項。

五、為鼓勵甲方在合同期內分銷乙方產品，甲方銷售乙方產品30萬以上，乙方從供應價格中提出10返利給甲方，購買宣傳促銷車，該車產權歸甲方所有，30萬以下的返利雙方商議。

六、未盡事宜雙方協商解決，雙方簽字之日起生效。時間從20xx年4月1日至20xx年3月31日止。

甲方：雲錫儲運商場乙方：玉溪滇雪糧油食品

工業有限公司

代表人： 代表人：

20xx年 月 日

有關購銷合同彙編 篇15

百貨公司(以下簡稱甲方)

毛巾廠(以下簡稱乙方)

為了促進生產發展，滿足人民需要，協調工商之間的產銷關係，經雙方協商，訂立下列條款，以資共同格守：

一、上表所列各項，如雙方遇到實際困難時，可在各檔花色品種、數量的百分之十範圍內予以調劑。如需要大量變更時，必須取得對方同意。否則應承擔由此造成的經濟損失。

二、產品的規格、質量和技術標準，按部頒標準執行。檢驗方法，以乙方自檢為主。甲方在流通過程中，如發現規格、質量不符，應由乙方負責處理，甲方應予協助;如發現數量不符，由雙方共同處理。在處理過程中，應分析情況，明確責任，經濟損失由責任方負擔。

三、產品出廠價格，按縣物委統一規定價格執行。在執行過程中，如遇國家統一調整價格時，則按國家統一調整的價格執行。

四、產品的包裝標準，按統一規定的針織品包裝標準進行箱包裝。包裝物由乙方負責。

五、產品的包裝紙和寶塔線，由乙方在簽訂合同時提出按季分期需要計劃，甲方應保證供應，費用由乙方負擔，如甲方未按計劃供應，乙方不負延期交貨的責任。

六、乙方應保證按合同規定的交貨日期，按季分期交貨，按季結算。如遇特殊情況，可在百分之五的範圍內欠交或超交。乙方在完成合同規定的數量、花色品種的前提下，超計劃生產部分，均由甲方收購。乙方試製新產品，甲方應負責試銷;適應市場需要的'，乙方可按雙方協商的確定數及時投產。

七、貨款結算，甲方應在乙方送貨驗收後，從貨到驗收日起三天內付款。如遇假日順延。

八、乙方未能履行合同，應負下列經濟責任：

1、產品花色、品種、規格、質量不符合合同規定，如甲方同意收貨的，則按質論價;如需大量變更花色品種，則須經雙方根據實際情況商定，否則應償付甲方變更部分貨款總值百分之五的罰金。

2、產品數量不符合合同規定，少交，而甲方仍有需要的，應照數補交，並承擔延期交貨的罰金。如不能交貨而需要撤銷合同的，則應償付甲方以不能交貨的貨款總值百分之二十的罰金。

3、甲方驗收時，發現產品外包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用，由於包裝不符合合同規定造成貨物損失，應由乙方負責賠償。

4、產品交貨時間不符合合同規定，每延期交貨一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之五的罰金。

5、不符合合同規定的產品，在甲方代保管期內，乙方應及時處理。萬一發生天災人禍等意外事故，則由乙方自行負責。

九、甲方未履行合同，應負下列經濟責任：

1、中途變更產品的花色、品種、規格、質量或包裝的規格、質量由雙方根據實際情況商定，否則應償付乙方以變更部分貨款總值或包裝價值百分之五的罰金。

2、中途撤銷合同，應償付乙方以撤銷部分貨款總值的百分之二十的罰金。

3、未按合同規定日期付款，每延期一天應償付乙方以延期付款總額百分之五的罰金。

4、根據雙方聯繫的供貨日期，無故拒絕接貨，應償付乙方該批貨款總值每天萬分之五的罰金。

5、產品在運輸途中發生丟失短缺、殘損等責任事故，應負責向承運部門交涉索賠，乙方亦予協助交涉。

十、上述應該償付的罰金，其金額不得超過未履行合同部分的貨款總值。應該償付的違約罰金，應在明確責任後十天內，按銀行結算辦法撥付，否則按延期付款處理。任何一方不得自行用扣發貨物或扣付貨款來抵衝。

十一、由於人力不可杭拒或確非企業本身造成的原因而不能履行合同的，經仲裁機關查實證明，免於承擔經濟責任。

十二、以上各條經雙方及工商行政管理機關付印簽證後生效，至合同任務完成時終止。如有未盡事宜，則可由雙方商定補充，並報簽證機關備案。

十三、本合同一式九份，正本兩份，甲、乙雙方各執一份;副本七份，分送各有關部門存查。

甲方乙方簽證機關

單位：華平縣百貨

單位：立新毛巾廠

公司(公章)

地址：

地址：

電話號碼

電話號碼

電報掛號

電報掛號

開户銀行：

開户銀行：

銀行帳號

銀行帳號

簽約日期：年月日

有關購銷合同彙編 篇16

買方:_________(以下簡稱甲方)供應商:________(以下簡稱乙方)

為明確雙方的責任和義務，醉方特此委託乙方加工、製造和安裝工程防盜門和防火防盜門，並簽訂本協議，以供雙方共同遵守。

一、項目名稱:________

二、合同範圍:負責防盜門的加工、生產和安裝

三、防盜門和防火門工程費用

四、產品和安裝質量

1.產品驗收以供應商提供的樣品和安裝樣品的質量驗收為準。產品質量保修期為一年，產品保修期自工程竣工驗收之日起計算(人為因素除外)。

2.乙方的產品質量承諾如下:

(1)乙方產品質量所用的材料必須符合約定條件的規定，鎖具及配件的配置應符合買方的要求，並在安裝前向甲方出具相關部門的資質證書備案。

(2)安裝質量必須符合現行國家質量驗收標準的要求。

(3)如果工程質量和產品不合格，乙方必須無條件返工或退貨，由此產生的`數量和其他損失由乙方負責。

五、交付時間和要求

1.乙方的安裝時間應符合甲方的施工計劃，並將門運至施工現場。

2.乙方應自行回收產品包裝材料。

六、雙方的責任

甲方的責任:

1.提供乙方施工場地及施工所需的水電。

2.甲方負責油漆和灌漿。

乙方的責任:

1.接受甲方的管理，按照甲方的安全文明標準化施工要求清理現場。

2.負責工人工具、量具、材料、日用品的安裝。

3.負責本工程安裝完成前的施工成品保護。

4.施工人員的安全施工由乙方負責，任何安全事故由乙方負責。

七、受理標準、方式和異議期限

樣品門的質量驗收以雙方認可的項目為準。乙方安裝完畢後，由甲方組織驗收。竣工驗收後15天內未提出質量異議的，視為產品質量驗收合格。(備註:本產品不負責包裝驗收，但負責提供有效證件和合格產品。)

八、付款條件

1.定金在合同簽訂生效之日支付，產品到達施工現場，安裝內部驗收完成後支付，餘款三個月內付清。

2.工程款由甲方根據乙方的正式發票金額以匯款方式支付給乙方進行結算。

九、違約責任

1.如乙方未按甲方要求履行供貨或安裝義務，甲方有權拒絕向乙方支付貨款，並要求乙方每違約一次支付違約金500元。

2.如甲方未能按時付款，乙方有權要求甲方支付應付款項的0.2%作為違約金。

3.甲、乙雙方在合同期間的任何爭議應通過友好協商解決。協商不成的，雙方可以向當地人民法院申請裁決。

十、其他商定事項

乙方完成合同交付並通過買方驗收後，但在收到合同約定的所有款項之前，乙方繼續擁有交付的產品。在此期間，供應商不承諾售後服務。

十一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效。合同款項全額支付後，自動失效。

乙方(公章):_______________。

法定代表人(簽名):_____________________________________________________

在_______________________________

有關購銷合同彙編 篇17

合同編號： 需 方： (以下簡稱甲方) 供 方： (以下簡稱乙方)

咀乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規之規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就 工程項目的 設備訂貨事宜，經雙方協商一致達成如下條款:

一、產品供貨內容(產品名稱、規格、型號、數量、金額)詳見合同清單。

二、產品訂貨總金額￥: 元，大寫： 元整 ，此價格不含税。

三、質量要求、技術標準：按合同尺寸數量及國家驗收規範要求。

四、交貨週期：乙方收到甲方預付款之日起， 天為第一批貨的交貨週期。確因自然災害等不可抗力的原因，影響執行合同或延期交貨，需提前 天通知甲方。

五、運輸方式及費用負擔：

2、昆明市區外由甲方負責運費和卸貨，收貨人姓名及電話

六、包裝標準、包裝物的供應和回收：按乙方出廠標準;包裝不回收。

七、結算方式及質保期：

1、合同簽訂後，甲方向乙方支付合同總造價30%的設備預付款，計￥: 元，乙方按甲方提交的需用計劃開始供貨;

2、貨到工地後驗收後無質量問題，甲方應在10天內向乙方支付合同總造價55%的貨款，計￥: 元;

3、安裝完畢後支付合同總造價12%的貨款，計￥: 元。驗收合格後，甲方支付合同總造價的3%餘款，計￥: 元質保期自出廠之日起質保兩年。

八、驗收：

1、甲方應指定專人對乙方產品進行驗收及簽收，驗收的內容包括數量和質量驗收;

2、代辦託運或交貨地為甲方所在地的，甲方應在貨到之日驗收數量，並在託運單或送貨單上簽收;甲方收到產品之日起3日內將產品質量不符合合同約定的情形通知乙方，甲方怠於通知的，視為產品質量符合合同約定。

3、乙方收到甲方對質量的書面異議後，3個工作日內作出答覆(另有規定或當事人另行商定期限者除外)。

4、甲方因使用、保管、自行安裝不善導致產品質量出現問題，不得提出異議。

九、合同的變更：

合同生效後，甲方如要求變更產品的品種、型號、規格和數量等，由雙方另 行商定;如乙方已按甲方要求投入生產，則甲方不得要求變更，否則，甲方應承擔由此給乙方造成的全部損失。

十、風險承擔：

1、甲方自提的，產品毀損、滅失的風險自產品裝上甲方車輛後由甲方承擔;

2、代辦託運路途中，產品毀損、滅失的風險由乙方承擔;

3、採用送貨方式的，產品毀損、滅失的.風險自貨物到達指定地點由甲方接收簽收後由甲方承擔;甲方無故拒絕接收產品的，產品毀損、滅失的風險自甲方拒絕接收時由甲方承擔。

十一、違約責任：

1、甲方未按合同約定付款的，乙方可以選擇將貨物拖回並由甲方承擔往返運費和總貨款5%的違約金;乙方也可以卸貨並由甲方按日以不能付款部分貨款的萬分之三向乙方支付違約金，因不可抗因素除外。

2、乙方收到付款日內將第一批貨運至甲方工地。乙方延期交貨的，應按日向甲方償付延期交貨部分貨款的萬分之三的違約金，因不可抗因素除外。

十二、解決合同糾紛的方式：雙方協商解決。如果協商不成，可向當地仲裁機構申請仲裁;如果不服仲裁判決，可向當地法院提出訴訟。

十三、資料交付：乙方需提供產品合格證、檢驗報告和驗證清單。

十四、因通風產品的特殊性，甲方需準確的提供產品訂單，如因甲方提供數據失誤導致產品無法使用，乙方不負責退貨。

十五、本合同一式2份，甲乙雙方各執1份。經雙方簽字蓋章後，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。本合同中未盡事宜，可經甲乙雙方另行協商訂立協議，與本合同具有同等的法律效力。

咀 方： 乙 方：

法定代表人： 法定代表人：

授權代理人： 授權代理人：

地址： 地址： 開户行： 開户行：

賬號： 賬號：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

日期： 日期： (蓋章) (蓋章)

有關購銷合同彙編 篇18

甲方：______________

乙方：______________

簽訂時間：

一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量：產品規格計量單位數量單價總金額交（提）貨時間及數量

合計

合計人民幣金額（大寫）

二、質量要求技術標準、供方對質量負責的條件和期限

三、交（提）貨地點、方式

四、運輸方式及到達站港和費用負擔

五、合理損耗及計算方法

六、包裝標準、包裝物的供應與回收

七、驗收標準、方法及提出異議期限

八、隨機備品、配件工具數量及供應辦法

九、結算方式及期限

十、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十一、違約責任

十二、解決合同糾紛的.方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由常州市仲裁委員會仲裁（當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。

十三、其它約定事項

甲方：______________乙方：______________

日期：______________日期：______________

有關購銷合同彙編 篇19

甲方：________簽訂時間：________

乙方：________簽訂地：________

一技術指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。

二產品質量

甲方應保證必須符合或優於國家規定的“裝飾裝修材料有害物質限量”的環境保護標準以及國家和行業規定的.其他質量要求。

三、保修方式

以上產品在質保期內出現產品質量問題，甲方應負責三包(包修、包換、包退)，所產生的費用由甲方自行承擔包修期滿後乙方享有終身成本價維修服務。

四、交貨時間與地點

1甲方負責將貨物運送至約定地點，承擔相應運輸、保管、裝卸的費用。

乙方在交貨地點對數量、外觀檢查後驗收，對產品質量不符合或規格不符的，有違合同原則的產品有權拒收，並由甲方承擔因此而產生的經濟費用和一切損失。

五付款方式

乙方在________年________月________日前付定金貳拾萬元整，餘款於________年________月________日前付清。

六服務承諾：

1產品品種、規格、質量不符合本合同約定時，甲方應在24小時內負責包修、包退、包

換並承擔因此給乙方造成的全部損失。

2、甲方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交部分，乙方如乙要，應照數補齊，乙方如不乙要，可以退貨，由退貨所造成的損失，由甲方自行承擔，如乙方乙要而甲方不能交貨，則甲方應該給乙方不能交貨部分貨款總值的20%的違約金，乙方另行採購。

七：本合同一式二份，甲方一份、乙方一份。

甲方(蓋章)：________乙方(蓋章)：________

地址：________地址：________

法定代表人：________法定代表人：________

委託代理人：________委託代理人：________

開户行及賬號：________開户行及賬號：________

電話：________電話：________

日期：________日期：________

有關購銷合同彙編 篇20

採購方：_________(以下簡稱甲方)

供貨方： _________(以下簡稱乙方)

鑑於，甲方經過考察和評估，將乙方作為合格的供應商，並依據產品驗收的標準和技術要求向乙方採購產品。根據《中華人民共和國合同法》規定，甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方採購鋼材等原材料事項，達成如下協議：

一、採購標的

1）甲方向乙方採購的鋼材品種、型號如下列清單所列示：剛才品種型號計劃採購數量市場單價

2）甲方根據生產經營的需要，在使用前提前向乙方訂購上述品種和型號的鋼材等原材料，並向乙方發出《採購單》。

3）乙方在收到甲方發出的《採購單》後，根據訂貨單上確定的品種、型號、數量備貨，並在《採購單》確定的時限內向甲方發貨。

4）甲方需要上述採購清單之外的材料時，可以事先向乙方詢價和發出要約，在得到乙方承諾後，甲方向乙方發出《採購單》，乙方根據《採購單》的確定的內容備貨發貨。

5）上述市場單價發生調整時，乙方應在收到甲方《採購單》時及時予以回覆，並徵求甲方是否訂貨的意見，在得到甲方明確的書面訂貨回覆後，方可以備貨和發貨，否則，甲方可以按上述採購清單所確定的市場單價結算。

二、結算方式

1）乙方根據甲方發出的《採購單》以及甲方收貨的簽收回執與甲方辦理貨款結算手續；

2）雙方確定每月25日為雙方對賬日，在該日，乙方持上述單據與甲方進行對賬，確認甲方使用的材料型號、數量和總價；

3）雙方對賬完成後，由乙方向甲方開具一般納税人增值税專用發票；

4）甲方在收到乙方開具的一般納税人增值税專用發票後，在對賬日後的下月的25日前向乙方支付貨款；

5）乙方同意，甲方可以在結算貨款時，暫時扣除該筆貨款的_________%作為質量保證金。每筆質量保證金在該筆交易發生一年後向乙方返還，質量保證金不計算利息，如果因乙方提供的該批次的原材料質量出現問題，甲方有權扣除該筆質量保證金。

三、交貨時間、地點、方式

1）交貨時間：乙方應當在收到甲方《採購單》後 _________日內向甲方交貨。

2）交貨地點：湖南長沙收貨人指定的地址

收貨人名稱：_________

地址：_________

3）交貨方式：乙方負責貨物運輸至甲方指定的地址

4）貨運方式：汽運

5）乙方將標的物運至甲方指定地址並經過甲方驗收合格後，方為標的物交貨日期。甲方在合同約定的交貨地點提貨，運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。合同標的物毀損、滅失風險自乙方完成交貨後轉移之甲方。

6）甲方對乙方交付的標的物，均應妥善接收並保管。對誤發或多發的貨物，甲方應負責妥善保管，並及時通知乙方，由此發生的費用由乙方承擔。

7）如甲方要求變更交貨地點，應在合同規定的交貨日期三天前通知乙方。由於變更發貨地址增增加的運保費由甲方承擔。

四、驗收時間、地點、標準、方式

1、驗收時間：甲方應在收貨的'當天安排驗收，如果甲方無法及時安排驗收的，應通知乙方，另行安排驗收時間。如果雙方驗收合格，則由甲方出具驗收合格書。

2、驗收地點：_________

3、驗收標準：乙方應提供所供應的原材料的檢驗報告和檢驗標準，甲方根據通用的國家標準對乙方提供的原材料進行抽檢，抽檢不合格的，可以視同乙方提供的該批次的原材料均不合格。驗收包括但不限於對乙方提供的材料的品種、型號、數量、重量、技術參數等進行檢驗。

五、違約責任

1、乙方逾期交貨，每逾期一天，應支付《採購單》所確定的採購總金額1%的違約金，違約金累計總額不超過採購總額的30%。逾期交貨超過10天，視為交貨不能，甲方有權撤回《採購單》並要求乙方支付採購總金額30%違約金。

2、乙方提供的原材料未按照本合同之約定通過甲方驗收合格，每遲延一天向甲方支付合同總額1%違約金，超過10天仍未驗收合格，甲方有權撤回《採購單》，乙方應賠償甲方由此遭受的的其他經濟損失。

3、乙方提供的原材料雖然經甲方驗收收貨，但在甲方使用過程中發現存在有收貨檢驗時未發現的質量瑕疵，或者甲方的客户在使用甲方設備過程中因乙方提供的材料質量瑕疵導致人身財產損害的，乙方應向甲方賠償全部經濟損失。

六、不可抗力

如發生不可抗力事件，受不可抗力事件影響的一方應取得公證機關的不能履行或不能全部履行合同的證明，並在事件發生後15個工作日內，及時通知另一方。雙方同意，可據此免除全部或部分責任。

七、合同變更未盡事宜，雙方協商解決;合同的變更及修改須經雙方同意，以書面形式變更。

八、爭議解決方式雙方如發生爭議，應協商解決;如協商不成，任何一方應向甲方所在地人民法院提出訴訟。

九、合同生效及終止合同自雙方簽字並蓋章後生效，雙方權利義務履行完畢後，合同終止。

十、合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

甲方：_________乙方：_________

授權代表：_________授權代表：_________

日期：_________日期：_________

有關購銷合同彙編 篇21

1、分期付款取得醫療器械，應通過長期應付款科目核算，如增值税一般納税人購入醫療器械一批，假定都符合固定資產確認條件，取得增值税專用發票表明價款5 000 000元，增值税額850 000元。

2、借：固定資產5 000000

應交税費-應交增值税（進項税額）850000

貸：長期應付款5 850 000

分期付款的時候：

借：長期應付款

貸：銀行存款

特此回答！

分期付款購買的固定資產，可以分期開發票，也可以一次性的開出全部發票。

在收到固定資產和發票時：

借：固定資產

應交税費-增值税-進項

貸：應付賬款

每付一筆款，做一筆：

借：應付賬款

貸：銀行存款

分期付款大多用在一些生產週期長、成本費用高的產品交易上。如成套設備、大型交通工具、重型機械設備等產品的出口。分期付款的做法是在進出口合同簽訂後，進口人先交付一小部分貨款作為訂金給出口人，其餘大部分貨款在產品部分或全部生產完畢裝船付運後，或在貨到安裝、試車、投入以及質量保證期滿時分期償付。

買賣雙方在成交時簽訂契約，買方對所購買的商品和勞務在一定時期內分期向賣方交付貨款。每次交付貨款的日期和金額均事先在契約中寫明。

固定資產是指企業為生產產品、提供勞務、出租或者經營管理而持有的、使用時間超過12個月的'，價值達到一定標準的非貨幣性資產，包括房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營活動有關的設備、器具、工具等。固定資產是企業的勞動手段，也是企業賴以生產經營的主要資產。從會計的角度劃分，固定資產一般被分為生產用固定資產、非生產用固定資產、租出固定資產、未使用固定資產、不需用固定資產、融資租賃固定資產、接受捐贈固定資產等。

有關購銷合同彙編 篇22

需方：________

供方：________

一、合同內容：

1、工程名稱：

3、工程內容：需方委託供方加工安裝鋁合金地彈門及全部塑鋼門窗。

4、合同面積共計圖。

5、合同鋁合金地彈門面積計樣圖。

二、工程技術質量要求

1、塑鋼門窗結構形式、規格符合雙方簽字的圖紙要求：

2、塑鋼門窗所用型材為

3、地彈門所用型材為。

4、供方嚴格按照GBl20xx--98標準制作；

5、需方按照GB5824--98提供洞口。

三、供需雙方的責任和權利

需方：

1、需方應及時提供工程藍圖，洞口尺寸如有變更，需方應在供方製作前及時通知供方，並出具正式的更改單。

2、需方應監督土建方施工，保證洞口尺寸符合國家GB5824--98標準要求。

3、需方和供方共同負責保護已上牆的塑鋼窗的完好性；

4、免費為供方提供安全可靠的產品存放庫房和工作場地，以及安全施工所需的水電、腳手架等條件和設施，以便於供方施工；

5、按GB5824~86要求提供粗粉完畢的洞口和安裝所需的基準線(中線、50線等)；

供方：

1、供方依據工程藍圖，並根據需方要求，按照陝98J08圖集對工程所用的全部塑鋼門窗進行設計。經雙方簽字後，供方依照簽字圖紙加工製作。平方米，工程所需地彈門風格、數量詳見設平方米。工程所需塑鋼門窗風格、數量詳見設計樣

2、供方應按照圍家GBl20xx—98標準要求，進行該工程塑鋼門窗的加工製作。

3、供方應按照國家JGJl03—96標準要求，進行該工程塑鋼門窗安裝。

4、供方應堅持安全第一、文明施工，遵守需方施工現場紀律。

四、合同總價及付款方式

1、合同生效日期以供需雙方簽字蓋章日期為準。

2、88系列推拉窗單價為元/m2，面積為元/m2，面積為m2。m2。

3、100系列地彈門單價為

4、合同總造價＝∑合同單價×塑鋼窗及地彈門洞口面積=

大寫：

塑鋼門窗合同總額以經雙方審定的圖紙為基準，按洞口尺寸進行結算。

5、採用電匯或銀行匯票結算；

6、合同簽定生效後，需方支付供方合同總額的％作為工程預付款；資金到位後，供方按照需方所提供的'供貨計劃安排生產並組織安裝。窗框進場後，需方支付供方合同總額的％；窗扇進場後，需方再支付供方合同總額的％；門窗工程安裝完畢後15日內需方再支付供方合同總額的％，預留％作為工程質量保證金，一年後結清。

五、保修與維修

該門窗工程保修期一年。保修期內，供方應在接到修理通知之日後二個工作日內免費派人維修。

六、糾紛解決方式

雙方協商解決本合同所發生的糾紛，必要時按法律程序解決。

需方（蓋章）：________

代表（簽字）：________

_____年____月____日_____年____月____日