房屋拆遷還建協議書（通用24篇）

房屋拆遷還建協議書 篇1

甲方：x有限公司，位於xx鎮四巷號，法人代表

乙方：，xx鎮xx村村民，住xx鎮x5號。

丙方：擔保人xx鎮xx村

甲方因開發需要，受xx市土地收儲中心委託，徵收並拆除乙方位於xx鎮x5號的房屋。參照《國有土地上房屋徵收與補償條例》，現行最新中華人民共和國土地管理法有關規定，雙方在丙方監督下，就拆遷還建、安置補償有關問題進行了協商，達成協議如下：

一、乙方房屋、地基、菜地現狀，宅基地面積共計280平方米，其中空地170平方,住宅面積單層110平方，四層，其中一、三層為住房，二層為兩個門面、頂層2m以上，是收納兼廚房，也可住人，底層架空。住房建築面積共計330平方米，門面二個，（每個開間4.15m,進深(13.3+1.2)面積各為60平方米，）門面建築面積120平方米。房屋右側與後方有村級公路，房屋前面臨x大道，可資利用的公共通道面積約80平方（52.2+31.92），前、後、右側三方共可停小車7至10輛。三相電到户，內三相表一塊，兩相表四塊，水到户，內有水錶三塊，電視電話均到每套房屋。

一二樓均已租出，每年房租收入10000元。

乙方土地使用證號：x集用第號

二、甲方以新建的房屋置換乙方被拆房屋，地點位於乙方現有房屋地點段，甲方給乙方的置換新建房屋為1-4樓，分別為一樓住宅房一套，地面必須為架空層。二樓門面二間，三、四樓住宅房二套，車位2個。面積大小的處理按以下方案：

還建房面積大於原房屋面積，乙方以建築價格購買。

還建房面積小於原房屋面積，甲方按同等地段房屋銷售價格加相應税、費乘以差額面積，現金補償乙方。

還建房交房期限時間為兩年，自簽約日起計算。

甲方承諾，還建給乙方的房屋終身免交物業管理費。

三，還建房屋質量要求:

所有房屋均應按xx市現行商品房標準建造，抗震為6-8級，並受監。其中第一層應為架空層

每套住房及門面均應水、電（其中一户三相）電視到户，其費用均由甲方承擔。其中水管到户直徑不低於25，電到户電線截面不低於25.（其中一户三相）

每套住房均應有進户門一塊，窗户均裝鋁合金，

門面應有進户門（卷閘門），窗户均裝鋁合金。水、電電視到户，其費用均由甲方承擔。

四、甲方給乙方的還建房屋的各項證件，應含土地使用證，房屋使用權證，水、電、電視開户證件，所有證件的税、費均由甲方承擔。並在交房時一併將所有證件交給乙方。

如甲方交付的還建住房只可供乙方一户出入，所有證件可只辦一個。如二户或多户進出，每套房均應有各自的證件。

所有的土地使用證年限均應在70年以上（含70年）。

交房時，應同時給乙方車位所有權終身免交物業管理費的證件或承諾書。

五、甲方除給乙方還建房屋外，考慮到還建房屋內部僅為裸房等因素，補償給乙方臨時安置補助費，內部裝潢補償費，搬家費，乙方房屋租賃損失費，青苗補償，農民宅基地佔用補償等費用共計x萬元。其中，臨時安置補償費（過渡期乙方租房房租）12000元（兩年），乙方經營性損失20000元（乙方原租房收入，兩年）搬家費1000元。內部裝潢補償等項747000元。

六、違約責任及處理：

在約定的交房時間到期後，開發商不能按期交房時：

逾期，開發商應支付相應的房屋租賃費（6000*120%/年），房屋出租損失補助費（10000*120%/年），不足一年的按月計算。

因其他原因，甲方無法履約交房，丙方應承擔擔保責任。督促甲方履約。仍無法交房時，按照xx市xx鎮同等地段房屋在履約期的銷售價格，加上應交各項税、費（含各種辦證）合併計算應補償的房屋價款，補償給乙方。即採取貨幣補償方式。甲方到期無履約能力，則由丙方擔保人承擔責任。

在合同簽字前，開發商與擔保人應先簽字，再將所有款項轉到指定的帳户。經確認後，被拆遷人簽字，同時交出土地證，則表示房屋已轉到開發商手中，被拆遷人在20天內搬遷完畢。並通知開發商及擔保人。乙方交房時應保證不得拆除門窗及防護網。

本協議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，簽字蓋章生效。

立協議人

甲方：xx市xx房地產開發有限公司

法人

乙方：

丙方：x鎮xx村村委會

法人

20xx年11月7日

房屋拆遷還建協議書 篇2

發包方(以下簡稱甲方)：___________

承包方(以下簡稱乙方)： ___________

按照《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》、建設工程及有關法律法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商，就本工程施工中的相關事項，達成如下協議：

第1條：工程概況與承包範圍

1.1拆除地點位於： ___________農房建築一座。

1.2拆除費用：甲方補給乙方拆除費用為(人民幣)__________。

1.3進場日期： ____年___月___日，完工日期 ___年___月____日。

1.4房屋內以及拆除房屋後的所有物品歸屬權為甲方所有，乙方必須徵得甲方同意後才可以能處理。

第2條：雙方職責

2.1甲方責任：

2.1.1負責拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作，配合乙方做好各方面的協調工作。

2.1.2負責對拆除施工現場的監督、檢查、對拆除完畢的區域進行驗收。

2.1.3在乙方拆除完成並通過驗收後一次性支付拆除費用給乙方。

2.2乙方責任：

2.2.1按甲方要求按時進入施工現場、保證工期的順利完成。

2.2.2負責對本協議所列拆除範圍內所有建築物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。

2.2.3乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。因拆除原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用均有乙方自行承擔。

2.2.4自備安全拆除施工方案、拆除現場堅持文明施工、對出入施工現場的道路及時清掃。嚴禁在道路，路道堆放任何材料。

第3條：違約責任

若甲乙雙方有一方違約、違約方將承擔違約所造成的全部經濟損失及相關責任。

第4條：爭議

甲乙雙方發生爭議時，應該本着友好合作的宗旨，協商解決。

本合同共2頁，一式2份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等效力。

甲方：___________(按壓指模)

乙方：___________(按壓指模)

日期：______年_____月_____日

房屋拆遷還建協議書 篇3

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方將位於學校食堂前面的9間房屋讓乙方拆除、清運垃圾、平整場地等。經甲乙雙方協商達成以下協議：

1、承包方式

乙方採取全包乾方式，應在20__年11月6——7日完成拆除及場地清理工作。拆除磚由甲方運走，乙方承擔垃圾清運、場地平整等所有費用。房屋的行條、瓦、門窗等歸乙方所有。拆除完畢，要求現場垃圾清運乾淨，場地整潔，無任何遺留物。

2、拆除費用結算

甲方將拆除的物品按照第一條規定給乙方抵算拆除費用。

3、安全責任

乙方自行負責拆除安全工作，拆除過程中發生的任何安全事故，甲方不承擔任何責任。

以上協議，經甲乙雙方簽章後生效。

甲方：_________________

乙方：_________________

代表人：_________________代表人：_________________

房屋拆遷還建協議書 篇4

編號：建設單位，____________，以下簡稱甲方；

拆遷户（單位），_______市（縣）______區（鎮）_____街（路）____號房主（代表人）_______，以下簡稱乙方。

根據__________建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

一，乙方在甲方用地範圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建築面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）。甲方負責於一九____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建）______平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）。

二，乙方應於一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或週轉房（或乙方自找的週轉房），甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費_____元。

三，甲方對乙方在臨時週轉期間按下列情況給予補助：

1，乙方自行找房週轉，每人每月補助______元；

2，由乙方所在工作單位解決乙方週轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助____元；

3，乙方用甲方的簡易房週轉的，週轉期間免收房租。簡易週轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助______元取暖費，並按規定補助增加的公共交通月票費用。

四，甲方安置乙方的住房位於______，共______套______間，______層______號，配有______等設備。

五，乙方家庭的全部成員（18歲以上者）_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

六，甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的______％向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付______元違約金）；甲方如不按合同規定的地點和麪積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

乙方如經甲方按合同規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金______元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

七，其它：______________________________________________________________.

本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關_____或有管轄權的人民法院裁決。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式__

__份，交____市（縣）房地產管理局，建設銀行，建委，計委____等單位各留存一份。

建設單位（甲方）：_____________________________________（公章）

房屋拆遷還建協議書 篇5

拆遷人： (簡稱甲方)

被拆遷人：(以下簡稱乙方)

根據xx市政府辦公室府辦抄字〔20xx〕72號抄告單, 為改善侍中廟西巷居民居住環境，經甲乙雙方協商,現就房屋搬遷補償安置達成如下協議：

一、拆遷房屋的基本情況

乙方房屋位於xx市xx區寺中廟西巷4號，磚混結構，建築面積為646.38平米，其中證載建築面積為564.15平米。房產證編號為：00057107。自行搭建面積為81.23平米。性質為辦公用房。

二、拆遷補償方式

1、由乙方自行組織人員拆遷，甲方向乙方交付押金10萬元。 該押金在甲方開工建設三個工作日內全額返還。

2、拆遷補償採取“就地安置、拆一補一”的產權置換形式。具體用於產權置換的房屋、樓層、户型等，以雙方在房屋規劃設計圖紙上籤署的紅線框定的範圍為準，不再變更。相等面積部分不補差價，相差面積按照甲方開盤時的市場價補差。

3、安置房屋面積測量按照國家法律規定標準測量計算，以建築面積為準。最終面積以國家有權部門測定為準。

三、拆遷期限

乙方應該在本協議簽訂之日起7天內拆遷完畢。逾期未拆遷完的，每拖延一天支付違約金1000元。

四，搬遷補償費

經過甲乙雙方協商，甲方按照井岡山大道二期工程廣豐村農房拆遷補償標準執

1、臨時安置補助費支付18個月，共計46539.36元。自乙方搬遷完畢之日起算，多退少補。

2、自行搭建的簡易棚補償費：32.79㎡*220元/㎡=7213.8元。

3、圍欄補助費：20.6㎡*100元/㎡=2060元。

4、圍場補償費：30.91㎡*100元/㎡=3091元。

5、曬場補償費：194.26㎡*30元/㎡=5827.8元。

6、搬遷補助費：12間*80元*2(兩次搬遷)=960元。

7、有線電視補助費：120元

8、固定電話補助費：158元

9、水池補償費：3個*100元/個=300元

10、糞窖補償費：1個*100元/個=100元

以上10項共計為66369.96元。

在本協議簽訂之日支付 元，餘款在 前付清。

五、安置房交付時間及交付標準

甲方在開工建設之日起24個月向乙方交付安置房。甲方為乙方辦理被拆遷房屋房產證登載面積的房屋產權證書，並承擔相應費用。

甲方按下列標準向乙方交付安置房屋：

1、外牆：面磚

2、內牆：混合砂漿毛面

3、頂棚：混合砂漿毛面

4、地面：水泥砂漿找平

5、門窗：

6、廚房：牆面混合砂漿毛面

7、衞生間：預留上下水口，牆面混合砂漿毛面。

8、陽台：

9、電梯：無

10：其他：

六、本協議一式四份，甲乙雙方各執一份，有關部門備案二份。

七、本協議雙方簽字蓋章後生效。甲乙雙方在此之前關於房屋拆遷安置所籤協議內容如與本協議內容不一致的以本協議為準。

甲方代表： 乙方簽章：

甲方簽章： 乙方手印：

經辦人：

年 月 日

房屋拆遷還建協議書 篇6

拆遷人：?_________?(簡稱甲方)

被拆遷人：_________(以下簡稱乙方)

根據_________市政府辦公室府辦抄字〔20_________〕72號抄告單,?為改善侍中廟西巷居民居住環境，經甲乙雙方協商,現就房屋搬遷補償安置達成如下協議：

一、拆遷房屋的基本情況

乙方房屋位於_________市_________區寺中廟西巷4號，磚混結構，建築面積為646.38平米，其中證載建築面積為564.15平米。房產證編號為：000X7107。自行搭建面積為81.23平米。性質為辦公用房。

二、拆遷補償方式

1、由乙方自行組織人員拆遷，甲方向乙方交付押金10萬元。?該押金在甲方開工建設三個工作日內全額返還。

2、拆遷補償採取就地安置、拆一補一的產權置換形式。具體用於產權置換的房屋、樓層、户型等，以雙方在房屋規劃設計圖紙上籤署的紅線框定的範圍為準，不再變更。相等面積部分不補差價，相差面積按照甲方開盤時的市場價補差。

3、安置房屋面積測量按照國家法律規定標準測量計算，以建築面積為準。最終面積以國家有權部門測定為準。

三、拆遷期限

乙方應該在本協議簽訂之日起7天內拆遷完畢。逾期未拆遷完的，每拖延一天支付違約金1000元。

四，搬遷補償費

經過甲乙雙方協商，甲方按照井岡山大道二期工程廣豐村農房拆遷補償標準執行。具體為：

1、臨時安置補助費支付18個月，共計46539.36元。自乙方搬遷完畢之日起算，多退少補。

2、自行搭建的簡易棚補償費：32.79?O_________220元/?O=7213.8元。

3、圍欄補助費：20.6?O_________100元/?O=20_________元。

4、圍場補償費：30.91?O_________100元/?O=3091元。

5、曬場補償費：194.26?O_________30元/?O=5827.8元。

6、搬遷補助費：12間_________80元_________2(兩次搬遷)=960元。

7、有線電視補助費：120元

8、固定電話補助費：158元

9、水池補償費：3個_________100元/個=300元

10、糞窖補償費：1個_________100元/個=100元

以上10項共計為66369.96元。

在本協議簽訂之日支付?元，餘款在?前付清。

五、安置房交付時間及交付標準

甲方在開工建設之日起24個月向乙方交付安置房。甲方為乙方辦理被拆遷房屋房產證登載面積的房屋產權證書，並承擔相應費用。

甲方按下列標準向乙方交付安置房屋：

1、外牆：面磚

2、內牆：混合砂漿毛面

3、頂棚：混合砂漿毛面

4、地面：水泥砂漿找平

5、門窗：

6、廚房：牆面混合砂漿毛面

7、衞生間：預留上下水口，牆面混合砂漿毛面。

8、陽台：

9、電梯：無

10：其他：

六、本協議一式四份，甲乙雙方各執一份，有關部門備案二份。

七、本協議雙方簽字蓋章後生效。甲乙雙方在此之前關於房屋拆遷安置所籤協議內容如與本協議內容不一致的以本協議為準。

甲方代表：?乙方簽章：

甲方簽章：?乙方手印：

經辦人：

年?月?日

房屋拆遷還建協議書 篇7

甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。

一、項目名稱、地點

建設項目名稱_________，建設地點_________，建設單位_________，《拆遷許可證》文號_________。

二、房屋基本狀況

1.乙方在拆遷範圍內有房屋_________間，建築面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。

2.乙方有正式户口_________人，常住人口_________人，應安置人口_________人，分別是_________。

3.被拆遷房屋的產權屬於_________。

三、拆遷安置

甲方安置乙方的住房位於_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等設備。

四、拆遷補償

1.房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;

2.附屬物補償金額為人民幣_________整;

3.搬遷補助費為人民幣_________元整;

4.設施設備遷移費為人民幣_________元整;

5.其他費用為人民幣_________元整。

五、搬遷

乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋，經甲方確認，舊房由甲方拆除。

六、補償金額支付時間及方式

甲方在_________年_________月_________日前按本協議第四條規定的補償總額一次支付給乙方。

七、註銷

乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統一向房管、土地部門辦理註銷手續。

被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉户、銷户手續，乙方自行到有關部門申請辦理，並結清已使用的水、電、氣等費用。

八、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續糾紛等，一律不負責任。

九、違約責任

甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;甲方如不按合同規定的地點和麪積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

乙方如經甲方按合同規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

十、聲明及保證

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

十一、保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

十二、不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

十三、通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

十四、爭議的處理

(一)本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

(二)本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

1.提交_________仲裁委員會仲裁;

2.依法向人民法院起訴。

十五、解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

十六、補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

十七、合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

甲方(蓋章)：_________

授權代表(簽字)：_____

_______年_____月______日

簽訂地點：_____________

乙方(蓋章)：_________

授權代表(簽字)：_____

_______年_____月______日

簽訂地點：_____________

房屋拆遷還建協議書 篇8

拆遷人(以下簡稱甲方)：

被拆遷人(以下簡稱乙方)：

甲方因________________建設需要，經批准取得_________號《房屋拆遷許可證》，根據《城市房屋拆遷管理條例》、《某某省城市房屋拆遷管理辦法》及___________等規定，對乙方的房屋進行拆遷，甲、乙、_____方在平等、自願、協商一致的基礎上，就房屋拆遷補償安置達成如下協議：

第一條 被拆除房屋現狀

(一)房屋所在地點_________，建築面積__________平方米(其中有證建築面積________平方米，房屋使用面積___________，房屋產權證號_________)，房屋的用途_________，房屋的產權性質_______，房屋的結構_________，房屋的總樓層數__________，房屋所在的樓層數___________，房屋的朝向______________。

(二)房屋內部設施及裝潢情況：

(三)房屋的附屬物及構築物情況：

(四)機械設備情況：

第二條 乙方基本情況

(一)被拆除房屋為住宅時：

1、乙方有正式户口________人(其中常住人口_________人)，分別是(姓名、性別、年齡、與户主關係等)。

(二)被拆除房屋是非住宅時：

1、乙方情況：_________________________________

第三條 房屋拆遷補償選擇第________種方式：

1、貨幣補償。2、房屋產權調換。

第四條 被拆遷房屋的貨幣補償方式

(一)貨幣補償金額的確定選擇第_________種方式：

1、根據當地政府公佈的貨幣補償基準價由當事人協商確定價格。

2、根據當事人共同推薦的評估機構評估的市場價格確定。

3、當事人對評估機構的選定意見不統一時，按房屋拆遷管理部門確定的評估機構評估的市場評估價確定。

4、當事人約定的其他作價方式。

(二)房屋裝潢作價方式：________________________________

(三)被拆遷房屋補償金額:_______________________________

1、房屋貨幣補償金額。被拆遷房屋建築面積__________平方米，按建築面積每平方米_________元計價，小計____________元。

2、裝潢補償金額___________元(若房屋貨幣補償金額含裝潢補償，此項可不另行計算)。

3、附屬物及構築物補償金額____________元。

以上三項合計補償金額________________元。

(四)房屋貨幣補償的幣種__________，補償金額由甲方於______年_____月_____日前支付給乙方，支付方式：_______________________。

第五條 房屋產權調換補償方式

(一)甲方提供位於_________________，結構____________，用途_____________，房屋號_________，建築面積_________平方米的現房、期房，產權調換房屋的樓層、房號的確定方法：___________________________________________________。

產權調換的安置房屋應符合以下標準：

1、甲方提供給乙方的安置房屋，應當符合國家質量安全標準;

2、房屋內應當有以下設施：

3、房屋裝飾與設施標準見附件二

4、新建房屋竣工後質量應經_____________________登記備案。

(二)被拆遷的房屋及產權調換的安置房屋的價格均按本協議第四條第(一)、(二)、(三)款統一方式進行確定，並結清產權調換差價。

(三)按被拆遷房屋與產權調換的安置房屋的價格結算產權調換差價。差價金額______________________________。

(四)產權調換差價幣種：________，差價由_____方於______年_____月_____日前向_______方支付，支付方式：________________________。

第六條 房屋拆遷補助費

(一)甲方按________規定標準，支付乙方搬遷補助費________元，臨時安置補助費_________元，其他補助費__________元，共計_________元。

(二)拆遷非住宅房屋，甲方按___________規定標準，支付乙方設備搬遷和安裝補助費___________元，因拆遷造成停產、停業損失補償費__________元，其他補助費________元，共計____________元。

(三)房屋拆遷補助費的幣種：________，甲方應於_____年______月_______日前支付給乙方，支付方式：________。

第七條 逾期安置的違約責任。

(一)甲方應在本協議第六條第(二)項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿______天前通知乙方，按下列約定處理：

1、逾期________個月內，甲方按本協議第七條約定的停產、停業損失補償費的_________%向乙方加付停產停業損失補償費;逾期超過_________個月，甲方按本協議第七條約定的停產、停業損失補償費的________%向乙方加付停產停業損失補償費。

(二)乙方在臨時過渡期內，收到甲方安置通知(通知方式為_________________)之日起4個月內，應到甲方辦理安置手續;甲方應從發出安置通知後再支付乙方四個月臨時安置補助費;逾期不到甲方辦理安手續的，不再享受各種補助費或補償費。

第八條 其他違約責任：

第九條 本協議在履行過程中發生的爭議，由當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下述第_______種方式解決：

(一)向___________仲裁委員會申請仲裁。

(二)依法向人民法院起訴。

第十條協議附件與本協議具有同等法律效力。本協議及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第十一條 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十二條 本協議一式_______份，甲、乙方各持______份。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

房屋拆遷還建協議書 篇9

為搞好老村莊土地復墾，增擴土地面積，__________將__________生產組原老莊房進行改造復墾，現_______________與拆遷户_____________就房屋拆遷相關事宜達成如下協議：

一、拆遷項目：

乙方將自己老莊房__________間主房、_______________間附屬房;_______________間豬圈、__________間廁所，_______________座水井;_____________棵銀杏樹等地上物進行拆除讓地。

二、補償標準：_________________

甲方將參照有關拆遷標準給乙方補償，其標準如下：

(一)房屋補償金額_____________元/平方米;

(二)豬圈補償金額_____________元/間;

(三)廁所補償金額_____________元/間;

(四)水井補償金額_____________元/座;

(五)銀杏樹補償金額_____________元/棵。

三、拆遷時間：

_______________對本建築物的拆除期間為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，拆除後應將所拆除的物料全部運走，將土地按約定時間交由_____________。

本協議正本一式二份，雙方各執一份，簽字後具有法律效力。

甲方：______________

乙方：______________

_______年_______月_______日

房屋拆遷還建協議書 篇10

甲方：

乙方：

甲方與乙方約定，由乙方處理甲方房屋拆遷事宜。為明確雙方之權利和義務，依照《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定，經雙方充分協商，訂立本合同。

第一條 委託事項

甲方委託乙方處理甲方因建設需要的拆遷事宜，包括拆遷過程中因拆遷完所產生的房屋剩餘價值。拆遷户共計 户。

第二條 費用及其支付

1、 按拆遷房屋間數計算：

(1)對於多數房屋較好的按每間人民幣 元。

(2)對於部分房屋較舊的乙方免費負責清除。

2、乙方在拆遷之前須向甲方交納 50 萬元保證金，該保證金在乙方拆遷房屋的同時按乙方拆遷的實際數量予以扣除。

(1)若乙方在拆除全部房屋之後，其合同價款未達50萬元，則甲方退還乙方餘下保證金;

(2)若乙方在拆遷房屋過程中，其合同價款已達到或已超過 50萬元，則乙方須向甲方續交20萬元保證金，依次類推，待乙方拆除全部房屋後，甲方退還乙方餘下保證金。

2、 乙方在處理委託事務時，其他費用及損失由其自行承擔。

第三條 委託事務的終止

(1) 在拆除過程中，雙方產生分歧的，在對乙方從事本委託合同的費用給予補償後，可終止本和同。

(2) 乙方遇政府對本單位職能將進行調整，而致無法履行本合同的，在賠償甲方相應損失後可終止本合同。

第四條 違約責任

乙方未按本合同完成拆遷工作的，應賠償甲方因此所受的直接及間接地損失。

第五條 其他條款

合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。

(本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。)

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

房屋拆遷還建協議書 篇11

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

根據《合同法》、《建築法》、《安全生產法》和《拆遷管理條例》，為明確雙方責任，確保拆遷安全和進度，經甲、乙雙方協商一致達成以下條款，雙方共同遵守。

一、 工程名稱：河南中州企業發展有限公司中州禮堂拆除工程;

二、 工程地點：中州家屬院內;

三、 拆除面積：約343平方米;

四、 承包範圍：二層平台及耳房、門洞、舞台(一米二範圍內)拆除;

五、 合同工期：20xx年 3 月17 日—20xx年 4月 2日;

六、 合同價款：叁仟元(3000.00元);

工程質量要求：

乙方負責淨甲方要求拆除指定建築物、附着物，並將拆除的建築垃圾及時清理乾淨，嚴禁隨意拋灑，傾倒垃圾。

七、 雙方的責任及義務

1、 甲方的責任與義務：

1)、甲方負責將拆除範圍內的物品騰空，使之具備可拆除條件。

2)、甲方負責協調被拆除户以及與拆除有關的周邊關係，以保證乙方安全順利的施工。

3)、甲方負責提供拆除範圍內準確的地下管線資料。

4)、由甲方原因或不可抗力造成的工期延誤，工期可相應順延。

八、乙方的責任與義務：

1)、乙方施工前將安全保證金(捌仟元)交納到甲方指定的帳户，完工驗收合格後甲方如數退還。

2)、按照甲方批准的施工方案安全有序的進行拆除。

3)、在施工中要懸掛警示標語並採取安全防護措施，設置安全隔離帶並有專人進行巡察以確保施工人員、行人和施工設備的安全，因乙方責任引起的一切安全事故由乙方承擔全部責任。

4)、按照國家相關規定及技術標準，採取切實可行的措施進行安全文明施工，保證施工進度。

5)、拆除現場材料堆放整齊有序，保證拆除現場人走場清。

九、工程款支付辦法

工程完工經甲方驗收合格，半年之內付清全部工程款。

十、其他

1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

2、本合同經甲、乙雙方簽字生效。工程完工，合同內容執行完畢，工程價款及各種費用結清後合同自行失效。

3、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份自雙方簽字蓋章之日生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

房屋拆遷還建協議書 篇12

整村房屋拆遷訴求書

原告：______________，女，漢族，_____________年__________月__________日生，住址：_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室

第一被告：______________，男，漢族，_____________年__________月__________日生，住址：_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室

第二被告：_________________上海_________________實業有限公司法定代表人：______________聯繫電話：_____________地址：_________________上海市________________區_________________路_____________號_____________室郵政編碼：_________________200000

第三被告：_________________上海___________________房地產開發有限公司法定代表人：__________________聯繫電話：_____________地址：_________________上海市_________________區_________________路_____________號_____________室郵政編碼：_________________200000

訴訟請求：

1.確認三被告簽訂的關於本市_____________區_____________路_______________弄_______________號房屋的拆遷補償安置協議無效;

2.請求法院重新做出拆遷補償安置;

3.本案訴訟費用由三被告共同承擔。

事實理由：

被告二、三於20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號)，同期開始拆遷工作。

原告居住於_______________路_____________弄_______________號底後的房屋(以下簡稱“動遷房屋”)，由於歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底後房屋只有一本房屋租賃證，但原告户口在動遷房屋底前，單獨一個户口簿並作為户主，是該房屋動遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)_____________(被告一的兒子)_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底後的户口本內。

_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強行推到。原告於_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉，要求動遷組出示動遷方案，説明對原告的安置情況，遭拒絕。原告多方維權無果，無奈於_________________年_______________月_______________日訴至_________________區人民法院後，通過法院調取了_________________區_________________路_________________弄_______________號底前、底後房屋的部分拆遷補償安置協議【協議編號為：_________________滬安(_____________)拆協字第_______________、_______________號】。通過該協議原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情況下，與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區馬當路_______________弄__________號底前、底後房屋的拆遷補償安置協議，並且擅自將被告一的兩個兒媳_________________(户口在_____________區_______________路)_____________(户口在_____________區_______________路)一併作為動遷安置人口在動遷房屋安置協議中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協議後，一共獲得3百餘萬元，而原告僅獲得動遷款10餘萬元。由於3被告簽訂的安置協議侵害了原告依法享有安置房屋的權利，導致原告至今無房可住。

原告在無奈之下，為了維護自己的合法權利，唯有提起訴訟，要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協議無效，並且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。

此致

上海市________________區人民法院

具狀人：_________________

__ 年 ___ 月 ___ 日

房屋拆遷還建協議書 篇13

甲方(父母方)：

乙方(兒子方)：

丙方(女兒方)：

為促進家庭和諧，保持家庭和睦，防止家庭糾紛，甲、乙、丙三方為座落於( )房屋拆遷分配歸屬問題達成如下協議，以共同遵守。

第一條：( )房屋為被拆遷房屋，房屋登記證號為( )登記的房屋所有權人為甲方，具體為乙、丙之父(乙、丙之父周德祥以過世，其房屋遺產受益人為尚凱華、周小鋒、周芸三人共同繼承。

第二條：本協議所訴房屋以被拆遷，拆遷補償方式有以下幾項：

1，拆遷費共記( )金額。經濟適用房兩套。

2，包括經濟適用現房壹套面積65平方，現房地址( )，總價值( ) 經濟適用期房壹套面積85平方，期房地址( )，總價值( )

3，拆遷費餘款還剩( )金額。

第三條：本協議所訴房屋拆遷補償分配如下:：

1，經濟適用現房壹套面積65平方，現房地址( )房屋所有權歸於丙方。

2，經濟適用期房壹套面積85平方，期房地址( )房屋所有權歸於乙方。

3，拆遷費餘款( )歸於甲方。

第四條：甲方本着平等對待每個兒女的原則承諾，在享有該兩套經濟房居住權期間，不對該房作出任何處置行為。其拆遷費補償餘款應公開，公平的使用。(每筆應記帳)

第五條：本協議所訴兩套經濟房如需裝修，需由甲、乙、丙三方共同協商。

第六條：本協議不改變乙、丙雙方對甲方應盡的法定贍養義務，也不改變乙、丙雙方對甲方除房屋之外的任何財產繼承份額權利。

第七條：本協議訂立後，乙、丙雙方每年都應抽出一定時間，帶上家人，到以上所述房屋內陪甲方居住一段時間，以盡精神贍養之義務。

附：對甲方日後贍養問題的處理：

甲方(母親)由二位子女輪流負責服侍照顧，(按子女排行從大到小輪流進行，所輪子女確有特殊原因，應和其他子女協商費用解決)對甲方日常生活治療花銷，應以甲方的存款，工資支付。用盡後，由子女平攤出資進行。

第八條：對甲方的存款，工資處理問題： 考慮到甲方今後年齡漸高不能自理後，甲方的存款，工資由子女幫助保管並花銷，為此應公開透明，實進記帳制度。並附有開支登記薄冊。

第九條：本協議共兩頁，一式三份，每方各執一份，自三方共同簽名之日起成立。

第十條：本協議效力約定：

甲方：

乙方：

丙方：

訂立時間：

訂立地點：

公證處蓋章：

調解所蓋章：

房屋拆遷還建協議書 篇14

甲方：

(拆遷人)______________

地址：______________________

營業執照註冊號：____________

法定代表人：________________

聯繫電話：__________________

委託代理人：________________

聯繫電話：__________________

受委託拆唬篲___________

地址：______________________

營業執照註冊號：____________

法定代表人：________________

經辦人：____________________

聯繫電話：__________________

乙方：

(被拆遷人)____________

法定代表人：________________

聯繫電話：__________________

住(地)址：________________

身份證號碼：________________

聯繫電話：__________________

委託代理人：________________

身份證號碼：________________

根據國務院《城市房屋拆遷管理條例》、《陝西省城市房屋拆遷補償管理條例》及其他有關法律、法規之規定，甲方和乙方在平等、自願、協商一致的基礎上就房屋拆遷補償安置達成如下協議：

第一條拆遷房屋依據

甲方因項目建設需要，經審查批准，於____年____月____日，取得了拆許字第號《房屋拆遷許可證》，實施房屋拆遷。

乙方所有的房屋屬於該拆遷許可證核准的拆遷範圍內。

第二條乙方房屋的基本情況

乙方房屋坐落於________，土地為____，房屋用途為____，建築結構為_____，建築面積為______平方米，附屬物包括：______，證件名稱：_______，證件：______號，地籍：________號。

第三條補償金額

甲方補償乙方各項費用和金額如下：

1、房屋的貨幣補償金額為人民幣佰拾萬仟佰拾元整(詳見附件一評估報告)

2、附屬物補償金額為人民幣佰拾萬仟佰拾元整(詳見附件一評估報告)

3、搬遷補助費為人民幣佰拾萬仟佰拾元整

4、停產停業的直接經濟損失補償費為人民幣佰拾萬仟佰拾元整

5、_______________________

6、_______________________

總計補償金額(大寫)人民幣佰拾萬仟佰拾元整。

第四條產權調換房屋

1、甲方用於產權調換的房屋為現房，坐落於____________________，建築面積平方米(其中：套內建築面積平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積平方米)。產權調換房屋的價款總額人民幣佰拾萬仟佰拾元整。

2、甲方用於產權調換的房屋為期房(房屋平面圖見附件二，房號以附件二上表示為準)，坐落於_______，建設用地規劃許可證為，建設工程施工許可證為，[土地使用證號][土地使用權批准文件]，房屋用途為，屬結構，層高為，建築層數為，地上層，地下層。(房屋裝飾、設備標準見附件三)

⑴、該房屋陽台是[封閉式][非封閉式]。

⑵、該房屋協議約定建築面積為平方米，其中，套內建築面積平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積平方米。

⑶、該房屋單價為每平方米元(人民幣)，總金額為人民幣佰拾萬仟佰拾元整。

⑷、協議約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。

房屋交付後，產權登記面積與協議約定面積發生差異，雙方同意按下列方式進行處理：

①_____________________________________

②_____________________________________

③_____________________________________。

⑸、規劃、設計變更的約定

經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更，甲方應當在有關部門批准同意之日起10日內，書面通知乙方。

乙方在通知到達之日起15日內有權做出是否退房的書面答覆。

乙方在通知到達之日內起15日內未作書面答覆的，視同接受變更。

甲方未在規定時限內通知乙方的，乙方人有權退房。

乙方退房的，甲方須在乙方提出退房要求之日起天內將乙方的房屋拆遷補償金額支付給乙方，並按利率付給利息。

乙方不退房的，應當與甲方另行簽訂補充協議。

第五條差額結算

被拆除房屋與產權調換房屋差價款為，由支付給對方。

該款於年月日前結清。

第六條搬遷

乙方在年月日前搬遷騰空房屋，經甲方確認，舊房由甲方拆除。

第七條產權調換房屋的交付

1、甲方在年月日前將產權調換房屋交付給乙方。

2、甲方應當在產權調換房交付使用後日內，將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。

如因甲方的責任，乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，甲方按補償金額的%向乙方支付違約金。

第八條過渡方式

乙方按下述第種選擇過渡方式，甲方按乙方選擇的方式給予支付臨時安置補助費或提供週轉用房：

1、乙方自行解決過渡用房。

在過渡期內，臨時安置補助費為每月元，按個月計算，計元甲方先支付乙方個月，計元，餘個月，計元，由甲方在的產權調換房屋交付時給付。

(臨時安置補助費自乙方舊房搬遷騰空驗收合格之日起按月計算，發至產權調換房屋交付後四個月止。)

2、甲方提供週轉用房。

在過渡期內，甲方不支付乙方臨時安置補助費。

在甲方將產權調換房屋交付給乙方使用後四個月內，乙方騰退週轉用房。

第九條違約責任

因甲方的責任延長過渡期限的，乙方自行解決過渡用房的，自逾期之月起，甲方按照支付給乙方臨時安置補助費，逾期超過六個月的，從第七個月起按支付給乙方臨時安置補助費乙方使用甲方提供週轉用房的，除甲方繼續提供週轉用房外，自逾期之月起，甲方按照支付給乙方臨時安置補助費。

第十條註銷

乙方應在年月日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統一向房管、土地部門辦理註銷手續。

被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉户、銷户手續，乙方自行到有關部門申請辦理，並結清已使用的水、電、氣等費用。

第十一條協議的爭議解決

本協議的履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決協商不成的，按下述第種方式解決：

1、提交仲裁委員會仲裁。

2、依法向人民法院起訴。

第十二條本協議未盡事項，可由雙方約定後簽訂補充協議(附件四)。

協議附件與本協議具有同等法律效力。

第十三條本協議自雙方簽訂之日起生效。

第十四條本協議連同附件共頁，一式份，甲乙雙方各執份。

甲方：

(簽章)____________

乙方：

(簽章)___________

法定代表人：_____________

法定代表人：_____________

委託代理人(簽章)：_____

委託代理人(簽章)：_____

_______年______月______日

________年______月_____日

受委託拆遷單位：________

法定代表人：____________

經辦人：_________________

____年____月___日籤於____

房屋拆遷還建協議書 篇15

建設單位(甲方)：_________

拆遷户(乙方)：_________

根據_________建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

一、乙方在甲方用地範圍內共有_________結構的住房_________幢_________間，共_________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建築面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)甲方負責於_________年_________月_________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)_________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)

二、乙方應於_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或週轉房(或乙方自找的週轉房)，甲方於乙方搬遷_________日內一次付給乙方搬遷費_________.

三、甲方對乙方在臨時週轉期間按下列情況給予補助：

1.乙方自行找房週轉，每人每月補助_________元;

2.由乙方所在工作單位解決乙方週轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助_________元;

3.乙方用甲方的簡易房週轉的，週轉期間免收房租。簡易週轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助_________元取暖費，並按規定補助增加的公共交通月票費用。

四、甲方安置乙方的住房位於_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等設備。

五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

六、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付_________元違約金);甲方如不按合同規定的地點和麪積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

七、乙方如經甲方按合同規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

八、其它：

本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式_________份，交_________等單位各留存一份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

房屋拆遷還建協議書 篇16

農村房屋拆遷協議

為搞好老村莊土地復墾，增擴土地面積，__________將__________生產組原老莊房進行改造復墾，現_______________與拆遷户_____________就房屋拆遷相關事宜達成如下協議：

一、拆遷項目：

乙方將自己老莊房__________間主房、_______________間附屬房;_______________間豬圈、__________間廁所，_______________座水井;_____________棵銀杏樹等地上物進行拆除讓地。

二、補償標準：

甲方將參照有關拆遷標準給乙方補償，其標準如下：

(一)房屋補償金額_____________元/平方米;

(二)豬圈補償金額_____________元/間;

(三)廁所補償金額_____________元/間;

(四)水井補償金額_____________元/座;

(五)銀杏樹補償金額_____________元/棵。

三、拆遷時間：

對本建築物的拆除期間為__ 年 ___ 月 ___ 日至__ 年 ___ 月 ___ 日，拆除後應將所拆除的物料全部運走，將土地按約定時間交由_____________。本協議正本一式二份，雙方各執一份，簽字後具有法律效力。

甲方：______________

乙方：______________

__ 年 ___ 月 ___ 日

房屋拆遷還建協議書 篇17

集體土地拆遷住宅用房貨幣補償安置協議(新明街道)[2]

(第一聯：_________________拆遷人)

NO：_________________

拆遷人：_________________寧波國家高新技術產業開發區房屋拆遷管理辦公室(2)(以下簡稱甲方)

被拆遷人：_________________(以下簡稱乙方)身份證號碼：_________________

根據甬高新[20__]第94號文件，乙方所有住宅已列入老廟社區舊城改造項目拆遷範圍，根據《寧波市徵收集體所有土地房屋拆遷條例》、《寧波市徵收集體所有土地房屋拆遷條例實施細則》及高新區《新明街道老廟社區集體土地房屋拆遷補償安置實施方案》(以下簡稱《條例》、《細則》、《方案》)的規定，現就房屋拆遷貨幣補償安置等事宜簽定如下協議：

第一條：乙方被拆房屋座落於老廟社區，貨幣補償安置確權建築面積平方米。

第二條：被拆住宅貨幣補償單價按每平方米5981元結算，一次性過渡補貼費元。乙方合計拆遷補償資金為元(大寫：_________________萬仟佰拾元角分)。

第三條：乙方保證在___ 年 ___ 月 ___ 日前搬遷並騰空房屋，移交給甲方。乙方舊房及附屬物歸甲方所有，乙方不得拆除、損壞房屋，違者照價在房屋補償金額中扣除。乙方交清應交款項並搬遷，經拆遷單位驗收後10日內，甲方一次性支付給乙方拆遷補償資金。

第四條：甲方未能在約定的時間內支付拆遷補償資金的，從逾期之日起按房屋拆遷補

償金額每日萬分之二的標準向乙方支付違約金;乙方未能在約定的時間內將舊房交付給甲方，從逾期之日起按房屋拆遷補償金額每日萬分之二的標準向甲方支付違約金。

第五條：甲、乙雙方如有違反本協議的，按市有關規定處理。

第六條：本協議由雙方簽字蓋章後生效。

第七條：本協議一式三份，甲、乙雙方及拆遷主管部門各持一份。

拆遷人：_________________(蓋章)被拆遷人：_________________(蓋章)

經辦人：_________________聯繫電話：_________________

___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日

房屋拆遷還建協議書 篇18

一、施工內容及工程量：

1、施工內容：建築物拆除,渣土清運。

2、拆除標準：按甲方招標要求拆除範圍內的房屋以及渣土清運。

3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有,均由乙方自行處理。

二、工程價款及結算方式：

1、工程價款：

經公開招標,拆除項目總金額為：_____________元（￥____________元）

2、結算方式：

（1）合同簽訂時,乙方一次性付清工程款。

（2）乙方報名時的報名費轉為押金,待拆除工程全部結束,渣土清運完成,平整好施工場地,經甲方組織驗收合格後,退還乙方的押金。

三、施工日期：

1、本合同工程定於20____年____月____日開工,於20____年____月____日竣工。

2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。

四、雙方責任及權力：

1、乙方進場後,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項並提供有關技術資料。

2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、通信等線路。

3、配合乙方對施工人員進行安全教育。

4、甲方指定葛為工程項目負責人,負責協調施工中有關事宜並監督乙方的施工全過程。

1、負責編制施工方案,制定安全、環保措施,。

2、積極配合甲方的工作。

3、認真貫徹執行國家有關部門對建築施工提出的各項要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。

4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,注意環保要求：控制噪聲,避免不安全因素髮生。

5、負責機械及人員的安全,加強對施工人員的安全教育及防範措施,確保施工中萬無一失;並負責其施工人員的安全_____,對因管理不善所發生的任何安全責任事故,責任由乙方承擔,。

6、服從甲方現場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。

7、乙方指定倪為工程項目負責人,全權負責工程拆除事宜並及時向甲方通報工程拆除有關情況。

五、違約責任：

1、違反本合同規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔（含經濟損失）。

2、合同執行中發生糾紛,雙方應做好協商解決,協商解決不成的可向當地人民法院起訴。

1、本合同簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經方協商同意並簽訂補充協議。

2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。

3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字並加蓋各自公章之日起生效。

4、本合同一式____份,甲乙雙方、局基建辦、監察室各執____份,具有同等法律效力。

房屋拆遷還建協議書 篇19

建設單位(甲方)：_________________

拆遷户(乙方)：_________________

根據_____________建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

一、乙方在甲方用地範圍內共有_____________結構的住房_____________幢_____________間，共_____________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建築面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於_____________年_____________月_____________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)_____________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。

二、乙方應於_____________年_____________月_____________日以前搬往甲方安置的住房或週轉房(或乙方自找的週轉房)，甲方於乙方搬遷_____________日內一次付給乙方搬遷費_____________。

三、甲方對乙方在臨時週轉期間按下列情況給予補助：_________________

1.乙方自行找房週轉，每人每月補助_____________元;

2.由乙方所在工作單位解決乙方週轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助_____________元;

3.乙方用甲方的簡易房週轉的，週轉期間免收房租。簡易週轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助_____________元取暖費，並按規定補助增加的公共交通月票費用。

四、甲方安置乙方的住房位於_____________，共_____________套_____________間，_____________層_____________號，配有_____________等設備。

五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_____________等_____________人一致簽字同意_____________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_____________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

六、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_____________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付_____________元違約金);甲方如不按合同規定的地點和麪積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_____________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

七、乙方如經甲方按合同規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_____________元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

八、其它：_________________

本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式_____________份，交_____________等單位各留存一份。

建設單位(甲方)(公章)：_________________拆遷户(乙方)(簽章)：_________________

地址：_________________家庭18歲以上成員(簽章)：_________________

代表人：_________________地址：_________________

電話：_________________電話：_________________

銀行賬户：_________________銀行賬户：_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

房屋拆遷還建協議書 篇20

一、施工內容及工程量：

1、施工內容：建築物拆除,渣土清運。

2、拆除標準：按甲方招標要求拆除範圍內的房屋以及渣土清運。

3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有,均由乙方自行處理。

二、工程價款及結算方式：

1、工程價款：

經公開招標,拆除項目總金額為：_____________元（￥____________元）

2、結算方式：

（1）合同簽訂時,乙方一次性付清工程款。

（2）乙方報名時的報名費轉為押金,待拆除工程全部結束,渣土清運完成,平整好施工場地,經甲方組織驗收合格後,退還乙方的押金。

三、施工日期：

1、本合同工程定於20________年____月____日開工,於20________年____月____日竣工。

2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。

四、雙方責任及權力：

1、乙方進場後,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項並提供有關技術資料。

2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、通信等線路。

3、配合乙方對施工人員進行安全教育。

4、甲方指定葛傑善為工程項目負責人,負責協調施工中有關事宜並監督乙方的施工全過程。

1、負責編制施工方案,制定安全、環保措施,。

2、積極配合甲方的工作。

3、認真貫徹執行國家有關部門對建築施工提出的各項要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。

4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,注意環保要求：控制噪聲,避免不安全因素髮生。

5、負責機械及人員的安全,加強對施工人員的安全教育及防範措施,確保施工中萬無一失;並負責其施工人員的安全保險,對因管理不善所發生的任何安全責任事故,責任由乙方承擔,。

6、服從甲方現場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。

7、乙方指定倪前鵬為工程項目負責人,全權負責工程拆除事宜並及時向甲方通報工程拆除有關情況。

五、違約責任：

1、違反本合同規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔（含經濟損失）。

2、合同執行中發生糾紛,雙方應做好協商解決,協商解決不成的可向當地人民法院起訴。

1、本合同簽字生效後甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經方協商同意並簽訂補充協議。

2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。

3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委託代理人簽字並加蓋各自公章之日起生效。

4、本合同一式____份,甲乙雙方、局基建辦、監察室各執____份,具有同等法律效力。

甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________

________年____月____日________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

房屋拆遷還建協議書 篇21

甲方：________________中學

乙方：________________

甲方將位於學校食堂前面的9間房屋讓乙方拆除、清運垃圾、平整場地等。經甲乙雙方協商達成以下協議：

1、承包方式乙方採取全包乾方式，應在________年________月________日——________日完成拆除及場地清理工作。拆除磚由甲方運走，乙方承擔垃圾清運、場地平整等所有費用。房屋的行條、瓦、門窗等歸乙方所有。拆除完畢，要求現場垃圾清運乾淨，場地整潔，無任何遺留物。

2、拆除費用結算甲方將拆除的物品按照第一條規定給乙方抵算拆除費用。

3、安全責任乙方自行負責拆除安全工作，拆除過程中發生的任何安全事故，甲方不承擔任何責任。

以上協議，經甲乙雙方簽章後生效。

甲方：________________中學乙方：________________

代表人：________________代表人：________________

房屋拆遷還建協議書 篇22

甲方：白湖鎮初級中學

乙方：

甲方將位於學校食堂前面的9間房屋讓乙方拆除、清運垃圾、平整場地等。經甲乙雙方協商達成以下協議：

1、承包方式

乙方採取全包乾方式，應在 20__年 11月6——7日完成拆除及場地清理工作。拆除磚由甲方運走，乙方承擔垃圾清運、場地平整等所有費用。房屋的行條、瓦、門窗等歸乙方所有。拆除完畢，要求現場垃圾清運乾淨，場地整潔，無任何遺留物。

2、拆除費用結算

甲方將拆除的物品按照第一條規定給乙方抵算拆除費用。

3、安全責任

乙方自行負責拆除安全工作，拆除過程中發生的任何安全事故，甲方不承擔任何責任。

以上協議，經甲乙雙方簽章後生效。

甲方：白湖鎮初級中學乙方：

代表人：代表人：

房屋拆遷還建協議書 篇23

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協商如下：

一、甲方現有飯廳、住宿樓、倉庫、門房、燒火房全部拆除，以 元整給乙方拆除。

二、甲方只搬室內電器、辦公及用具，其它的全部歸乙方。

三、甲方不能動門、窗、上下水管、電線、檁木、磚、板、鋼筋、磚碴，全部由乙方自行處理，甲方不得有任何干涉。

四、在施工過程中安全全部由乙方負責，甲方不負任何責任。

五、為了順利拆除，若有其它干擾由甲方協調解決。

六、拆除工期根據實際情況再定。

甲方： 乙方：

年 月 日

甲方：

乙方：

房屋拆遷還建協議書 篇24

拆遷人(以下簡稱甲方)：____________

被拆遷人(以下簡稱乙方)：____________

甲方因________________建設需要，經批准取得_________號《房屋拆遷許可證》，根據《城市房屋拆遷管理條例》、《某某省城市房屋拆遷管理辦法》及___________等規定，對乙方的房屋進行拆遷，甲、乙、_____方在平等、自願、協商一致的基礎上，就房屋拆遷補償安置達成如下協議：

第一條 被拆除房屋現狀

(一)房屋所在地點_________，建築面積__________平方米(其中有證建築面積________平方米，房屋使用面積___________，房屋產權證號_________)，房屋的用途_________，房屋的產權性質_______，房屋的結構_________，房屋的總樓層數__________，房屋所在的樓層數___________，房屋的朝向______________。

(二)房屋內部設施及裝潢情況：

(三)房屋的附屬物及構築物情況：

(四)機械設備情況：

第二條 乙方基本情況

(一)被拆除房屋為住宅時：

1、乙方有正式户口________人(其中常住人口_________人)，分別是(姓名、性別、年齡、與户主關係等)。

(二)被拆除房屋是非住宅時：

1、乙方情況：_________________________________

第三條 房屋拆遷補償選擇第________種方式：

1、貨幣補償。2、房屋產權調換。

第四條 被拆遷房屋的貨幣補償方式

(一)貨幣補償金額的確定選擇第_________種方式：

1、根據當地政府公佈的貨幣補償基準價由當事人協商確定價格。

2、根據當事人共同推薦的評估機構評估的市場價格確定。

3、當事人對評估機構的選定意見不統一時，按房屋拆遷管理部門確定的評估機構評估的市場評估價確定。

4、當事人約定的其他作價方式。

(二)房屋裝潢作價方式：________________________________

(三)被拆遷房屋補償金額:_______________________________

1、房屋貨幣補償金額。被拆遷房屋建築面積__________平方米，按建築面積每平方米_________元計價，小計____________元。

2、裝潢補償金額___________元(若房屋貨幣補償金額含裝潢補償，此項可不另行計算)。

3、附屬物及構築物補償金額____________元。

以上三項合計補償金額________________元。

(四)房屋貨幣補償的幣種__________，補償金額由甲方於______年_____月_____日前支付給乙方，支付方式：_______________________。

第五條 房屋產權調換補償方式

(一)甲方提供位於_________________，結構____________，用途_____________，房屋號_________，建築面積_________平方米的現房、期房，產權調換房屋的樓層、房號的確定方法：___________________________________________________。

產權調換的安置房屋應符合以下標準：

1、甲方提供給乙方的安置房屋，應當符合國家質量安全標準;

2、房屋內應當有以下設施：

3、房屋裝飾與設施標準見附件二

4、新建房屋竣工後質量應經_____________________登記備案。

(二)被拆遷的房屋及產權調換的安置房屋的價格均按本協議第四條第(一)、(二)、(三)款統一方式進行確定，並結清產權調換差價。

(三)按被拆遷房屋與產權調換的安置房屋的價格結算產權調換差價。差價金額______________________________。

(四)產權調換差價幣種：________，差價由_____方於______年_____月_____日前向_______方支付，支付方式：________________________。

第六條 房屋拆遷補助費

(一)甲方按________規定標準，支付乙方搬遷補助費________元，臨時安置補助費_________元，其他補助費__________元，共計_________元。

(二)拆遷非住宅房屋，甲方按___________規定標準，支付乙方設備搬遷和安裝補助費___________元，因拆遷造成停產、停業損失補償費__________元，其他補助費________元，共計____________元。

(三)房屋拆遷補助費的幣種：________，甲方應於_____年______月_______日前支付給乙方，支付方式：________。

第七條 逾期安置的違約責任。

(一)甲方應在本協議第六條第(二)項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿______天前通知乙方，按下列約定處理：

1、逾期________個月內，甲方按本協議第七條約定的停產、停業損失補償費的_________%向乙方加付停產停業損失補償費;逾期超過_________個月，甲方按本協議第七條約定的停產、停業損失補償費的________%向乙方加付停產停業損失補償費。

(二)乙方在臨時過渡期內，收到甲方安置通知(通知方式為_________________)之日起4個月內，應到甲方辦理安置手續;甲方應從發出安置通知後再支付乙方四個月臨時安置補助費;逾期不到甲方辦理安手續的，不再享受各種補助費或補償費。

第八條 其他違約責任：

第九條 本協議在履行過程中發生的爭議，由當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下述第_______種方式解決：

(一)向___________仲裁委員會申請仲裁。

(二)依法向人民法院起訴。

第十條協議附件與本協議具有同等法律效力。本協議及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第十一條 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十二條 本協議一式_______份，甲、乙方各持______份。

甲方： ___________

乙方： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日