建材安裝承攬合同（通用3篇）

建材安裝承攬合同 篇1

發包方：_________(以下簡稱甲方)

承包方：_________(以下簡稱乙方)

根據《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自願、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業承包事項協商一致，簽訂本勞務作業承包合同，雙方共同遵照執行。

一、工程概況：

1、工程名稱：_________

2、工程地點：_________

3、承包方式：__________________

4、承包範圍及內容：___________________________

二、工程工期

1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日曆天數_______天。

2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

3、因颳風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

三、承包價款及支付方式

1、承包價款按建築面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。

(1)1#樓：5137、92O__________________元/O=_________元。

(2)2#樓：4770、42O__________________元/O=_________元。

(3)3#樓：5607、36O__________________元/O=_________元。

2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。

3、支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格後甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的80%，剩餘20%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年後由甲方向乙方支付。

四、工程質量標準及驗收

乙方所承包工程範圍內的工程質量必須達到

五、材料供應及質量要求

應由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。

六、雙方責任和權利

(一)甲方的責任和權利

1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。

2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。

3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

4、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，並要求乙方隨時退場。

5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同並要求乙方退場。

6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，並辦理領用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。

(二)乙方責任和權利

1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、_____等工作。

2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整後的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3、乙方的.技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

5、做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其他設施。

7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____並按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

8、為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

七、違約責任：

1、本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積_________每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

4、乙方對施工預料應採取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。

5、由於甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，並退還保證金，要求退場終止合同。

6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。

八、爭議的解決方式：

甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。

九、合同的效力

本合同自雙方代表人簽字、蓋章後生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清後即失效。

十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

甲方(簽字/蓋章)：_________

代表人：_________

身份證號：_________

聯繫方式：_________

乙方：(簽字/蓋章)：_________

代表人：_________

身份證號：_________

聯繫方式：_________

_____年_____月_____日

建材安裝承攬合同 篇2

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國建築法》及《中華人民共和國合同法》，《建築管理條例》規定，為了明確甲乙雙方責任，相互制約，相互本着自願，誠信合作，權利平等的原則，甲乙雙方經過洽談協商就膠州御花園7#樓住宅小區工程項目電安裝部分分包事宜達成以下協議：

一、工程概況:

1.工程名稱: 膠州市御花園住宅小區7#樓 工程

2.工程地址: 膠州市北京路北

3.開工日期: 20xx年5月 1日 4.竣工日期: 20xx年6月15日

二、承包範圍:

甲方提供的圖紙和設計變更中包括的所有電安裝的內容(強弱電線管預埋、開槽、布管、穿線、埋槽，電施工的穿牆、打孔、切割,開關箱、橋架洞口預留及封堵，裝修後期穿線、橋架等各種配電箱的組裝及安裝，開關、插座及燈具的安裝，電施工過程的垃圾清運)以及甲方現場所有的臨時用電的拉設。

三、承包方式: 包工不包料

四、工程造價:

按實際建築面積以每平方 元進行結算，乙方自負盈虧。

五、付款方式：

完成車庫及主樓±0.000以下付已完工程量的70%，主樓至十層付已完工程量的70%，主樓到頂付已完工程量的70%，本工程竣工驗收合格後付工程總造價的95%，餘款保修期(保修期為2年)滿後一個月付清。

六、工程質量及工期:

1.乙方應嚴格按照施工圖紙組織施工，質量應達到和符合各級部門的施工規範和驗收標準，同時必須達到泰山杯質量驗收規範要求。

2.每層次的預埋和安裝應通過監理、質檢等部門的驗收，如達不到要求應無條件立即組織返工，返工不另計返工費，且損失的材料應由乙方承擔賠償。

3.每層次的預埋時間應在鋼筋班組完成工作後12小時內完成，每超過1小時處罰500元。

4.開關箱，開關盒，插座盒，電話、電視等相關線盒安裝前應控制同一水平，燈座的安裝應保持同一直線，所有線管應保持通暢，不得有阻塞現象，發現一處罰款200元。

5.如需鑿牆埋管應用切割機先割出雙邊的控制線後方能鑿打，否則每米處罰100元。

6.工期應隨主體工期同步，安裝，穿線等工序不得拖延其他工種的進度，由乙方造成的工期拖延按被延誤工種的處罰金處罰乙方。

六、雙方責任:

1.甲方責任

1.1提供施工圖紙，制定施工方案、技術交底、進度計劃。

1.2及時提供施工中各種所需材料並運抵現場。

1.3提供電源，宿舍，帶電工具，井架。

1.4監督乙方的文明施工、安全生產和工資的發放。

2.乙方責任

2.1認真完成每一道工序，杜絕材料浪費，可利用的下腳料應及時回收利用。文明施工，每天下班後應將施工現場清理乾淨。(如由甲方清理費用乙方工程款中雙倍扣罰) 2.2乙方必須至少提前五天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，並註明所需要材料的數量。並對所報材料的型號和數量負責，超出正常損耗部分由乙方自己承擔。

2.3甲方供應的材料按時抵達現場後，由乙方負責保管由於保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.4未經甲方現場施工員等管理人員同意不得檀自停工， 檀自停工每日處罰1000元。

2.5愛護保養好甲方提供的工具設備，工程完工後應完好、如數交還甲方，如遺失或損壞應照價賠償。

2.6進場人數和技術等級應滿足甲方的施工質量和進度，應自始自終完成本項工程，如中途退場則工程款按已完成工程量60%給付，餘40%做為違約金和下一班組的補償金。

2.7教育敦促本班組人員注重施工質量和安全生產，文明施工，瞭解並遵守甲方現場的各項規章制度，杜絕質量事故和安全事故的發生，施工中如發現安全隱患應及時報告甲方。由乙方人員發生的安全事故和事件(包括第三者傷害)均由乙方承擔一切責任後果，甲方不承擔任何連帶責任。

2.8乙方應保護好工程中的半成品、成品。如乙方責任破壞或損壞應無條件修復至原樣，如由甲方派人修復費用加倍。

2.9乙方人員應持證上崗，特殊工種應持有相關的證件。

2.10小型工具及安裝所需工具由乙方自備。

七、行政和安全要求:

1.乙方人員應自覺接受安全教育和考核，施工中應嚴格遵守國家、省、市的安全法規和操作規範。

2.嚴禁無證上崗，正確使用“三寶”，做到“三不傷害”，禁止使用“三爐”、私接電源，嚴禁酒後上班、打架鬥毆、賭博鬧事(違者每人次罰款200—20xx元)。

3.嚴禁攀爬井架、外架，嚴禁搭乘井架上下，嚴禁從高處往下拋扔物體(違者重罰200元)。

八、本合同一式兩份，雙方各執壹份。本合同即有法律效應，

自雙方簽字後生效，付清款項後自行失效，未盡事宜雙方另行商議。

九、補充條款

甲 方 乙 方

身份證號碼

日 期 日 期

建材安裝承攬合同 篇3

定作方：

承攬方： 身份證號碼：

聯繫電話：

關於承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的個體户(或公司)，承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。

第二條 承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。

第三條 承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械後，於定作方指定的期限內將器械運輸並安裝到指定的地方，經驗收合格後支付相應的報酬。

第四條 承攬選擇：定作方在完成器械銷售後，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答覆不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。

第五條 安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。

第六條 承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的説明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客户(即器械購買方)的其它物件產生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。

第七條 承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的，應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。

第八條 驗收標準：承攬方應按照器械的説明書合理地進行安裝，並以通過定作方客户的驗收合格為準。

第九條 報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協商。

第十條 報酬結算：承攬方完成安裝並通過驗收合格後，即可向定作方結算相應的報酬。

第十一條其它約定：

1、本合同為繼續性合同，適用於承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用於承攬方按照定作方客户的要求完成安裝任務。

2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。

3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。

4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。

5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。

6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字(蓋章)後生效。

定作方(簽字或蓋章)：

承攬方(簽字摁印)：

簽訂日期： 年 月 日