空調安裝承攬合同模板

空調是對空氣的温度，濕度，純淨度，氣流速度，進行處理，滿足人們生產、生活需要的設備，簡稱為“空調”。那麼空調安裝承攬合同又是怎樣的呢?以下是本站小編整理的空調安裝承攬合同，歡迎參考閲讀。

空調安裝承攬合同範文一

發包方:________(以下簡稱甲方)

承攬方:________(以下簡稱乙方)，住 ，身份證號

乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經雙方平等自願協商，根據《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規定，特商定如下條款，共同遵守執行： 一、工作內容：

1、空調、熱水器等設備安裝;

2、避雷接地;

3、五金配件安裝於配合調試;

二、安裝人工費及結算：

安裝人工單價為：空調： 元/台，熱水器： 元/台，本價格為包乾價。結算方式為月結。

三、質量要求

1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，並接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工並承擔全部費用。

2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切後果由乙方承擔。

四、其它要求

1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;

2、甲方為乙方購買意外傷害險;

3、乙方凌空作業須繫上安全帶，

4、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。

5、未盡事宜雙方協商解決。

6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。

甲 方：___________________ 乙 方：___________________ 聯繫電話：__________________聯繫電話：

簽約時間：20xx年 月 日

空調安裝承攬合同範文二

甲 方：上海睿優環保工程技術有限公司 乙 方：上海易樂環保工程技術有限公司

根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，甲、乙雙方在平等、自 願的基礎上協商一致，就乙方承攬甲方的污水處理工程(以下簡稱工程)的有關 事宜，達成如下協議：

第一條 工程概況 1、工程地點：

2、工程期限：收到預付款後30天完工

3、乙方承攬甲方污水處理裝置工程，乙方負責提供污水處理裝置的運輸、安裝、通電(平台至污水處理裝置的電源線及通電)、調試，並積極提供甲方辦理污水排水證所需的油水分離設備資料，甲方負責(4米×2.5米)基礎平台一座、380V電纜一根(從裝配配電櫃至基礎平台)、原隔油池的改造。

第二條 甲方工作

1、甲方負責合同履行中對進度進行監督檢查，辦理工程驗收、變更登記手續和 其它事宜;

2、工程施工安裝前的準備工作【見設計方案中的(六、新增設備及土建改造) 】; 3、甲方應及時指派專人負責項目實施的協調工作，負責配合工程安裝、運行調 試、試驗數據記錄及確認等工作：

4、甲方應為乙方人員進出現場及工作提供方便;

5、乙方提供的技術資料，甲方應予保密，除與本工程使用、維修等相關用途外，未經乙方同意，甲方不得提供給第三方參考或轉讓給第三方使用。

第三條 乙方工作

1、乙方對本合同規定的服務範圍的工程的如期完成、質量和售後服務等負責; 2、對甲方提供的全部資料，未經甲方同意，不得向第三方提供或用於本項目以外的同類工程;

3、乙方應指派專人負責項目實施的協調工作。並有義務提供甲方辦理污水排水證所需的乙方能提供的油水分離相關資料;

4、乙方自行全面負責工程中乙方所有人員的安全，並嚴格執行施工規範、安全操作規程;

5、乙方進入廠區施工前，必須與甲方簽定外包單位安全協議書，按甲方要求提供相應的資質證書，特殊工種人員必須持證上崗;

6、進入甲方廠區施工，乙方必須遵守甲方的廠紀廠規，不得私自動用水電;

7、在水質水量正常的情況下(詳見方案)，乙方必須保證甲方的污水(油污水) 經過污水裝置處理後能符合上海市污水排放標準即含油20mg/l;

8、工程竣工後，將產品説明書、操作規程交給甲方，並負責為甲方操作人員提 供2天的培訓。

第四條 工程價格

1、工程價格為人民幣金額(大寫)：壹拾萬圓整 (小寫)：￥10萬元 2、工程價格含税並提供服務性建築安裝行業統一發票; 3、工程價格包括運輸費; 4、本工程價格不含項目監測費;

5、本合同規定的範圍之外增加的內容或因甲方原因引起的變更而增加的費用， 乙方另行收費。具體費用由甲乙雙方另行商定。

第五條 付款方式

1、甲方於合同簽訂後的一週內向乙方支付工程價格的50%(RMB:5萬元)的貨款作為預付款;

2、工程設備按雙方同意的到貨計劃到貨後一週內向乙方支付工程價格的30%(RMB：3萬元)的貨款;

3、工程安裝完畢，並調試合格後一週內向乙方支付工程價格的15%(RMB:1.5萬元)的貨款;

4、合同5%作為質保金，質保滿一年後一週內，向乙方支付工程價格的5%(RMB:0.5萬元)的貨款。

5、乙方户名：上海易樂環保工程技術有限公司 乙方開户銀行：建行上海遵義路支行 乙方帳户：

第六條 保修、保質期限工程竣工驗收後，乙方對安裝的工程質量負責保修一年，在保修期間，確因設備或安裝責任造成的管道漏水、堵塞等質量事故，應由乙方負責維修，並承擔全部修理費用。

2、質保期滿後，污水處理裝置發生技術問題和質量故障，乙方有義務提供技術諮詢和幫助。

第七條 違約責任

本合同生效後甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條就不得擅自變更或解除合同。

第八條 人力不可抗拒事故

乙方不負責任何由於人力不可抗拒事故所引致或造成之工期延遲，此人力不可抗拒事故包括在生產、裝船或運輸過程中可能發生的天災人禍，如水災、火災、罷工、民變、暴亂、戰爭等。

第九條 爭議的解決

甲乙雙方對執行本合同發生意見分歧時，應友好協商解決。如協商仍不能解決時，雙方可向人民法院起訴。

第十條 其他規定

1、技術附件(設計方案)和本合同具有同等法律效力;

2、合同生效：本合同由雙方法人代表或授權代表簽字並加蓋合同章後即生效， 供貨期按合同簽訂收到預付款日算起。

3、合同正本一式貳份，甲乙雙方各執一份。

甲方：上海睿優環保工程技術有限公司

法人代表或其授權代表(簽字)年 月 日

乙方：上海易樂環保工程技術有限公司

法人代表或其授權代表(簽字)年 月 日

空調安裝承攬合同範文三

工 程 名 稱：

定 作 方(甲方)：

承 攬 方(乙方)： 中大空調集團有限公司

合同協議條款

定作方(簡稱甲方)：

承攬方(簡稱乙方)： 中大空調集團有限公司

根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條 工程概況

一、 工程名稱：

二、 工程地點：

三、 工程建築面積：

四、 工程性質(指新建、擴建、改造等)： 新建

五、 工程造價： 大寫人民幣：

六、 工程內容：甲方提供的中央空調施工圖及預算書範圍內的空調設備購置安裝工程及售後服務

第二條 施工準備

一、 定作方(甲方)義務

1、在乙方進場施工前(以乙方收到甲方進場通知為準)內，負責提供施工所需的水源、電源，並應滿足施工用水、用電量的需求，乙方施工過程中產生的水費，電費由自己承擔。

2、負責提供材料、機械設備的堆放場地，為乙方施工人員的住宿提供方便。

3、負責協調土建方配合的施工項目的工作。(包括施工中開洞、補洞、設備基礎製作及現場設備使用)

4、甲方委派協調工作。

二、 承攬方(乙方)義務

1、負責施工現場臨時設施的管理、使用和維護工作。

2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

3、對甲方提供的圖紙進行優化設計並作出優化方案，報甲方認可後，方可執行。

4、編制施工組織計劃或施工方案、施工總進度計劃、設備/材料進場計劃，報甲方認可後，嚴格按計劃組織施工。

5、乙方委派一切事宜。

6、乙方人員必須遵守甲方現場管理規定。

第三條 工程期限

一、 根據國家工期定額和甲方使用需要商定工程總共期為_日曆天，自甲方批覆乙方提出的開工申請之日起計算。

二、 開工前 5 天，乙方向甲方提出開工申請書。

三、 如遇下列情況之一，工期相應順延：

1、 按施工準備規定，甲方不能提供施工場地，水源、電源未接通，影響進場施工。

2、 甲方認可的設計變更影響施工進度，不在施工範圍內的工程量增加。

3、 在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電2天以上，影響正常施工。

4、非乙方原因，由於監理簽證不及時而影響下一道工序施工。

5、由於土建、水、電、裝飾等單位交叉施工，造成的不具備施工條件，而延誤工期。

6、其它非乙方原因而延誤工期。

以上事項發生後，乙方可以書面形式向甲方代表或監理提出簽證要求，甲方代表或監理應在3日內簽證或作出書面回覆，逾期回覆視為同意乙方要求，以乙方提出的書面材料為準。

第四條 工程設備、材料的供應和驗收

一、 本工程設備、材料符合設計及國家規範要求的質量和性能。

二、 交貨地點： 施工現場

三、 交貨方式：乙方負責運送至施工指定地點。

四、 貨物在到達交貨地點前的運輸過程中，如發生包裝、貨物受損、丟失、隨機資料受損、丟失等一切因素引起的質量問題，由乙方負責處理。

五、 在設備到達安裝地點時，乙方應通知甲方及時組織檢驗組進行檢驗，檢驗組由甲方協調有關領導、監理、乙方共同組成。檢驗標準為外觀完整性檢查，如發現設備的外觀損壞及資料不全，甲方有權要求調換、補齊。如果甲方接到驗貨通知 3 日內不進行檢驗，則視為檢驗合格，乙方可進行安裝;設備的質量檢驗以系統完成過程中及完成後的各種壓力試驗、工序驗收、系統試驗檢測合格並符合施工圖紙設計要求為準。

第五條 工程款的支付與結算

一、 乙方的銀行名稱和帳號以合同為準。如乙方改變了其銀行名稱和帳號，應在付款到期日期前以書面形式通知甲方。甲方和乙方自行承擔各自的資金轉撥費用。

二、 工程合同款支付： 合同簽訂後 日內支付合同總款裝完畢驗收合格5日內支付總價款的25﹪，餘額5﹪作為質保金，一年質保期滿後5日內一次性付清。 乙方按經甲方批准的最佳優化方案圖紙施工，變更增減的工程量據實結算。

三、 乙方在該工程安裝完畢後，向甲方提供滿足交工所需要的完整的竣工資料 套及竣工圖紙壹套，甲方在接到結算文件後20天內審查完畢;如到期未提出書面異議，視為甲方審查完畢。

第六條 工程質量

一、 本工程質量必須嚴格按照國家相關規範進行施工。

二、 乙方必須嚴格按照國家規定的相關規範、標準進行施工，並接受甲方監督。

三、 工程竣工後，乙方按國家相關規定對工程實行保修，保修期自工程竣工驗收合格之日起壹年。

四、 在保修期內，若出現質量問題，屬甲方使用不當造成的，乙方負責維修，只收取材料費用。屬設備質量及安裝施工原因造成的，乙方負責維修，費用由乙方承擔。

五、 保修期滿後，甲、乙雙方另行簽訂維修合同。

第七條 工程驗收

一、 施工過程中隱蔽工程中間驗收，乙方在自檢合格後，通知甲方現場代表和工地監理進行驗收。驗收合格，甲方代表或監理在驗收記錄上簽字，乙方可進行下一道工序;驗收不合格，乙方負責整改後重驗。如甲方或監理在接到驗收通知48小時內不進行驗收或簽字，視為已驗收合格，乙方可進行隱蔽或下一道工序。

二、 工程竣工後，由乙方發出驗收申請書，並備齊工程竣工資料提交甲方。甲方應在 15 日內進行驗收，逾期視為驗收合格。

三、 工程驗收由甲方組織有關部門、監理單位、施工單位共同進行，驗收合格後，甲方與監理應及時配合乙方辦理驗收簽證手續。

四、 工程竣工驗收合格後，甲方方可使用。

第八條 違約責任

乙方的責任：

一、 工程質量不合格，負責無償修理或返工直至合格。

二、 工程逾期竣工，原因由乙方造成的，由乙方承擔責任。 甲方的責任：

一、 未能按合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外還應承擔相關責任。

二、 未能按合同規定及時支付工程款項，乙方有權暫停施工、調試、驗收等工作，除竣工日期得以順延外，還應承擔相關責任。

三、 工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此發生的質量或其它問題，由甲方承擔責任。

第九條 糾紛解決方法

合同在執行過程中如發生爭議，雙方協商解決。協商不成，可向提起方法院起訴。

第十條 不可抗力

一、 如發生不可抗力事件，不能履行本合同，完成本合同的時間可根據事件發生的時間長短延期進行。

二、 受不可抗力影響的一方，應在不可抗力發生後7天內，儘快以書面的方式通知其他各方，並用掛號信郵寄不可抗力發生的相關資料，以便其他各方審查、確認。

三、 受不可抗力影響的一方，應儘快以書面的方式告知其他各方，確認不可抗力事件的終止或消除。

四、 如果不可抗力的影響持續超過1個月，一方應與其他各方取得聯繫，以便解決進一步履行合同的問題。如果不可抗力的影響持續超過3個月，任何一方都有權終止全部或部分合同。

第十一條 税金

第十二條 附則

一、 本合同一式 份，甲乙雙方各持 份，並經雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章後生效。本合同有效期至雙方合格履行完合同規定的責任義務，結清合同款項後自動終止。

二、 本合同簽訂後，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

第十三條 其他

一、 乙方必須服從工地甲方代表及監理工程師的指令。

二、 乙方負責對甲方操作人員進行免費培訓，應明確培訓的時間，培訓週期，培訓地點，培訓人數。

三、 乙方應嚴格按照國家、省、市的有關規定，做到安全生產，文明施工，杜絕各種安全事故的發生，安全文明措施費必須專款專用。

甲 方：(蓋章)法定代表人或授權代表：(簽字)年 月 日

乙 方：中大空調集團有限公司 (蓋章) 法定代表人或授權代表： (簽字) 開户行：德州市商業銀行銀河支行 帳 號：7000000617 年 月 日