建設工程施工合同書大綱
- 承包合同
- 關注:9.54K次
建設工程施工合同作為建設工程合同之一種,其標的物——建設工程具有投資數額大、建設工期長、技術難度高、涉及範圍廣等特點,建設工程施工合同書是怎樣的?以下是本站小編為大家整理的建設工程施工合同書範文,歡迎參考閲讀。
建設工程施工合同書範文1發包人(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規規定,並結合工程的具體情況,為明確雙方責任、協作配合,確保工程施工質量,經甲乙雙方平等、自願協商,達成以下合同條款供雙方遵照履行。
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程建設地:
3、工程規模、特徵:
4、工程施工任務(內容)與技術要求:須符合《建築地基處理技術規範》JGJ79-20xx要求。
5、預計施工工作量:
6、完成施工工作量測量方式:
7、質量標準:
第二條:甲方應向乙方提供下列文件資料,並對其準確性、可靠性負責:
1、本工程批准文件、用地(附紅線範圍),以及施工許可等批件複印件。
2、工程施工任務委託書,技術要求和工作範圍的地形圖、建築總面積佈置圖、工程所需的座標與標高資料。
第三條:合同工期
1、本工程定於於年月日竣工,總工期為 天。
2、施工有效期限以合同約定的時間為準,若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況,經甲方同意,可順延工期。
第四條:計費標準及付費方式
1、本工程施工約定包乾價方式計費,每平方米固定價為 元,總價預計為元(大寫: ) ,總價款以最終施工測量面積為準結算。
2、本合同生效後日內,甲方向乙方預支約定總工程款 30 %的款項,計 元;地基基礎工程完成強夯工作量 50 %時,甲方向乙方支付工程進度款 60 %的款項,計 元。剩餘 10 %款項待工程基礎驗收合格後由甲方一次性支付,計
第五條:雙方責任
1、甲方委託任務時,必須以書面形式明確施工任務,並按第二條規定提供文件資料。
2、甲方應為乙方提供基本的工作條件,如
3、乙方應按國家技術規範、標準、規程和甲方委託書及技術要求進行工程施工技術,並按合同約定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人員應遵守安全和保密規則,對施工過程中發生的安全事故負責,並對與本合同有關的資料負有保密義務。
第六條:違約責任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件,致使乙方停工、窩工或延誤工期的,甲方應補償乙方停工、窩工損失,損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。
2、因未滿足技術要求,致使施工質量不能合格驗收,由此造成的經濟損失均由乙方承擔。
3、合同履行期間,若因工程停建甲方需要解除合同時,乙方尚未進行施工工作的,不退還甲方已付工程款,乙方已開始進行施工的,按實際完成的工作量進行結算。
4、發包人未按合同日期撥付工程款,每超過一日,應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
5、乙方未能按期完成施工任務,每遲延一日,應減收工程款千分之一的違約金。
第七條:其他事項
1、本合同未盡事項,雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同時發生爭議,雙方及時協商解決,協商不成,應向甲方所在地人民法院起訴。
3、雙方完成本合同約定的約定的義務後,本合同終止。
4、本合同一式自雙方簽章後生效,甲方持份,乙方持 份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設工程施工合同書範文2發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱: 黃金堡學府花園D棟 工程地點: 重慶市渝北區龍溪鎮
工程內容:建築面積31200M2、結構類型:框架、剪力牆結構、地上二十九層,地下一層,全高99.6米。羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1) 工程立項批准文號: 資金來源: 自籌。
二、工程承包範圍
承包範圍:土建及安裝工程(發電機組、塑鋼門窗、消防系統 除外)和環境工程。
三、合同工期
開工日期:20xx年2月5日。 竣工日期:20xx年8月6日。 合同工期總日曆天數548天。
四、質量標準
工程質量標準:優良。
五、合同價款
金額(大寫):暫估貳仟叁佰陸拾萬元(人民幣) ¥:2360萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、 本合同協議書
2、 中標通知書
3、 投標書及其附件
4、 本合同專用條款
5、 本合同通用條款
6、 標準、規範及有關技術文件
7、 圖紙
8、 工程量清單
9、 工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:20xx年 月 日 合同訂立地點:重慶市
本合同雙方約定 雙方簽字簽章後生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設工程施工合同書範文3發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
一、 工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
資金來源:
二、 施工工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日曆天數 天
三、 質量標準
工程質量標準:
四、合同價款金額(大寫)(小寫)
五、協議生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本協議雙方約定: 後生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間:
七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關規定,向發包人提供竣工驗收報告,然後由相關部門組織驗收。
八、本工程雙方約定質量保脩金金額為 。工程竣工後,經有關部門驗收無質量問題後返還承包方。
九、合同份數
雙方約定合同副本份數:
十、補充條款
十一、其他
雙方約定的其他工程質量維修事項:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/chengbao/r8jgzk.html