當前位置:萬佳範文網 >

合同 >承包合同 >

鋼結構加工承攬合同範本(通用8篇)

鋼結構加工承攬合同範本(通用8篇)

鋼結構加工承攬合同範本 篇1

定作方(甲方):

鋼結構加工承攬合同範本(通用8篇)

承攬方(乙方):

甲方委託乙方加工下列產品,經雙方協商,特訂立本合同: 簽訂時間: 20xx 年 4 月 日

第三條、交(提)貨地點、時間: 簽訂合同後,20天內鋼架進場,總工期50天。

第四條、提貨方式:由乙方負責。

第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法:甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規格、數量等,如有異議應於提貨後兩天內以書面方式通知乙方,內在質量異議應在1個月內以書面方式提出,否則視為沒有異議。

第六條、付款方式及期限:甲方應於本合同生效後,一天後向乙方預付預付款計: 30萬 元,主鋼架到場後3天內支付70萬,主鋼架和檁條全部安裝完畢後3天內支付60萬,彩板安裝完畢後5天內支付餘款,(餘款安實際發生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方,若甲方未履行完支付價款義務時,合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款衝抵最後一筆貨款。

第七條、違約責任:

1、乙方逾期提供加工成品,應賠償給甲方造成的直接經濟損失,甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款,應承擔相應貨款每日1%的違約金。

2、逾期拾日視為拒提(退貨),應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時,市場原材料若發生價格漲價,甲方當按漲價後價格執行。

3、雙方有其他違約行為,給對方造成損失的,應承擔賠償責任。

4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰爭、運輸中斷,交通管制及原材料在新疆市場上無法採購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。

5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時,如果原材料價格發生變化,甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協商解決。

第八條、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款後,乙方開始履行合同義務。

第九條、雙方發生糾紛可協商解決。

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址: 單位地址:

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

年月日:

鋼結構加工承攬合同範本 篇2

委託方: (以下簡稱甲方)

加工方: (以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲乙雙方就甲方委託乙方進行鋼結構加工製作事宜,經友好協商,達成一致並訂立本合同,共同遵守。

一、加工方式

甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。

二、加工內容

本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工製作(含拋丸除鏽,刷 紅丹 防鏽底漆一遍)。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。 四、加工量、單價及總金額

1、以上價格均為税工程施工質量驗收規範》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,並簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工製作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同採用的定價方式結算。

五、運輸方式:需方自提,運費自負。

六、結算、付款及付款方式

1、本合同簽訂後萬元為定金, / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款後開始組織生產。如本合同簽訂後3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、製作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最後一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款並確認後,安排發貨。

3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。

七、雙方責任 甲方責任

1、甲方應於合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出後12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最後提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最後提貨期限屆滿後7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價後價格結算;市場價格下跌的,按照下跌前的原價格結算。

乙方責任

1、乙方承擔本合同範圍內鋼結構構件的材料採購和加工製作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,並做好自檢工作,確保質量、進度。加工完後,保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆紮、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所採購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料複檢費)。

4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

八、質量驗收

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量複檢。複檢合格後,由於運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,並在48小時內解決。

2、質量異議期限:甲方收到產品後如發現存在質量問題,應立即停止使用,並在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議後派員到現場查驗並與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物後1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由於產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責任

1、甲方遲延提貨的,乙方自最後提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿後甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權對相關構件自行處理,且無需向甲方承擔任何責任。

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。 4、本合同生效後履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。

十、保密責任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業祕密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業祕密之日起,至對方將該商業祕密公開之日止。

十一、其他約定

1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決並簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方簽字蓋章並在乙方收到甲方定金後生效,至構件交付完畢貨款付清後自然終止。

5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。

甲方:(蓋章) 乙方:

年月日:

鋼結構加工承攬合同範本 篇3

承攬方:

代表人: 職務: 電話:

定作方:

地 址: 電話:

定作方委託承攬方加工 ,經雙方充分協商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。

第一條 承攬項目概況

1.項目名稱:

2.項目地點:

3.項目內容:

4.建築面積:

5.承攬方式:承攬方包工包料

6.工期: 本項目工期天,按甲方指定進場日期計算。

7.,共計:元

第二條 圖紙或技術資料

雙方商定圖紙或技術資料採取下列方式提供:

(1) 定作方自行設計並提供圖紙或技術資料,圖紙或技術資料一式二份,定作方、承攬方各執一份。

第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。

(2)參與項目質量和項目進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。

第四條 承攬方義務

(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工,按期保質完成承攬項目;

(2) 參加項目的竣工驗收。

第五條 項目變更

(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回覆,並提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答覆的,應繼續按圖紙或技術要求進行工作,由此而產

(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術要求進行變更,定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的工期相應順延。

第六條 確定變更合同價款及工期

(1) 發生變更後,承攬方應提出適當的變更價格,送定作方批准後調整合同價款。

(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批准後調整竣工日期。

第七條 材料的提供

(1) 由定作方提供材料的,定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收並辦理交接手續;

(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方,並接受定作方檢驗;

第八條 質量標準

雙方約定本項目質量標準 :

(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

(2)所有圖紙設計符合國家規範要求

第九條 項目驗收和保修

(1) 項目竣工後,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知後兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收,並辦理驗收,移交手續,出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質量合格,已通過驗收。

(2) 第十條 合同價款支付方式

1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:

(1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。

第十一條 違約責任

1. 承攬方的違約責任

(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。

(2)無正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數每日向製作方償還合同價款 3‰ 違約金。

2. 定作方的違約責任

(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;

(3)超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

第十二條 不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 合同爭議的解決方式

本合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成的,任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。

第十四條 其他約定事項: 。 第十五條 附則

(1)本合同經雙方簽字(蓋章)後生效,合同履行完畢後終止。

(2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同有同等效力。

(3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執一份。具有同等法律

(4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。

定作方: 承攬方:

代 表 人: 代 表 人:

聯繫方式: 聯繫方式:

年 月 日 年 月 日

鋼結構加工承攬合同範本 篇4

委託方: (以下簡稱甲方) 加工方:  (以下簡稱乙方)

依據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲乙雙方就甲方委託乙方進行鋼結構加工製作事宜,經友好協商,達成一致並訂立本合同,共同遵守。

一、加工方式

甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。

二、加工內容

本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工製作(含拋丸除鏽,刷 紅丹 防鏽底漆一遍)。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

四、加工量、單價及總金額

1、以上價格均為税工程施工質量驗收規範》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,並簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工製作。

2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。

3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4、本合同採用的定價方式結算。

五、運輸方式:需方自提,運費自負。

六、結算、付款及付款方式

1、本合同簽訂後萬元為定金, / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款後開始組織生產。如本合同簽訂後3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、製作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最後一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款並確認後,安排發貨。

3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。

七、雙方責任 甲方責任

1、甲方應於合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。 3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出後12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

5月日為甲方最後提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最後提貨期限屆滿後7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價後價格結算;市場價格下跌的,按照下

乙方責任

1、乙方承擔本合同範圍內鋼結構構件的材料採購和加工製作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,並做好自檢工作,確保質量、進度。加工完後,保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆紮、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所採購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料複檢費)。

4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

八、質量驗收

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量複檢。複檢合格後,由於運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,並在48小時內解決。

2、質量異議期限:甲方收到產品後如發現存在質量問題,應立即停止使用,並在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議後派員到現場查驗並與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物後1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由於產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九、違約責任

1、甲方遲延提貨的,乙方自最後提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿後甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。 4、本合同生效後履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。

十、保密責任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業祕密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業祕密之日起,至對方將該商業祕密公開之日止。

十一、其他約定

1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決並簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方簽字蓋章並在乙方收到甲方定金後生效,至構件交付完畢貨款付清後自然終止。

5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。 (以下無正文)

甲方:(蓋章) 乙方:

年月日:

鋼結構加工承攬合同範本 篇5

甲方(定作方):

乙方(承攬方):

根據《民法典》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

一、加工製作內容

1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為 。

2、製作內容

(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質: ;系列: ;噸位: ;單價約 元(大寫: );

(2)次鋼構材質: ;噸位: ;單價約 元(大寫: );

(3)其他:以上主構件進行拋丸除鏽,由定作方提供油漆,刷 面漆 道, 底漆 道。

二、合同價款及結算方式

1、合同總價暫定為 元,(大寫) (以實際決算為準)。

2、合同簽訂當日甲方付 元,(大寫) 給乙方作為合同定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬户,本合同不予生效)。

3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。

三、質量要求

1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。

2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

3、要求第三方檢測單位為:

(1)檢測內容:抗滑移係數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能複驗□

(2)其他檢測項目: 。

(3)試驗檢測費用:合同價格□ 甲方自理□

四、交貨地點和時間

1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。

2、交貨時間: 年 月 日開始提貨。

五、包裝及運輸

1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內。

2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務

1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙 套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。

2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後 小時內趕到現場協助解決。

4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任

按《民法典》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式

甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向 人民法院起訴。

九、附則

1、本合同 式 份,雙方各執 份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

3、未盡事宜,雙方協商解決另訂補充合同。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

法定代表人:

委託代理人: 法定代表人:

委託代理人:

年 月 日 年 月 日

鋼結構加工承攬合同範本 篇6

發包方: (以下可簡稱:甲方)

承攬方: (以下可簡稱:乙方)

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,結合本工程的具體情況,為

一、工程名稱: 。

二、工程施工地點: 。

三、工程內容: 。

四、工程量和工程造價:

1、工程量為: 平方米,(注:如為約計數,可據實結算)。

2、工程合同單價為: 元/平方米,本項工程合同總造價約為: 元,大寫: 元。

(注:如為約計數、可根據工程實際發生量計算工程總款額。)

四、付款方式及工程確認辦法:

1、合同簽訂後,甲方預付給乙方合同總款的 %,即 元,作

2、材料進入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。

3、樑架安裝基本結束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元

4、工程竣工驗收後甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。

5、本項工程質保金為合同總款 %,質保期為合同簽訂之日起滿壹

五、工程延期:

如遇下列情況之一,經雙方共同確認以後,工期作相應順延並以書面形式確定。

1、設計圖紙不全,設計工作無法開展。

2、設計方案(結構、造型等)有重大變更,甲方未及時通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、製作、安裝等相關事宜。

3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進場開展工作。

4、未按合同規定拔付預付款,進度款而影響工程進度。

5、開始安裝前5日內,甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰爭動亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)

六、雙方職責

1、施工期間甲方要求更改已確認批准的圖紙或現場土建施工圖紙有變更或已經變更並開始施工時,甲方應提前通知乙方,並應及時據此調整合同價款。

2、甲乙方對於產品已安裝部分,應共同承擔負責成品的保護,甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護,甲方同意依據“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款,並由損壞方承擔相關責任。

七、甲方職責:

1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點,並確保乙方施工期內的需要,費用由甲方負責。

2、開通施工場地的通道,滿足乙方施工運輸的需要。

3、甲方負責本項工程施工所屬地的國税局、地税局對本工程所徵收的税費及城建規劃等相關部門徵收的本項的其它費用。

4、甲方負責處理協調好與本項工程有關的部門關係,並確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負責。

5、在施工過程中,甲方與本工程無關的人員未經乙方同意,不得擅自進入乙方施工現場,否則造成人員傷亡由甲方負責。

八、乙方職責:

1、乙方根據甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進入施工現場。

2、乙方在施工過程中,隨時接受甲方領導的監督、檢查,乙方應給予積極的配合,對於乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改,由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。

3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果説出現因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔,甲方不負任何責任。

4、遵守地方法規以及政府相關行業管理部門對施工現場的管理規定。

5、竣工清理現場並具備交驗條件。

九、土建方應配合的相關事宜:

1、提供現場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數據及位置。

2、提供土建施工進度計劃,以便於我單位落實工程承包範圍部位的施工組織工作。

3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

十、施工工期:

在乙方人員、設備材料進入施工現場第二天起計為施工工期,日曆天數工期 天,如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。

十一、合同爭議、合同的生效與終止:

(一)爭議:

甲乙雙方因合同糾紛發生爭方,可先行協商,協商不成時,由起訴方所在地法院管轄。

(二)、合同的生效與終止

本合同自雙方代理人簽字蓋章後生效,於甲方支付款項完畢,乙方將工程整體移交給甲方後,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項完畢後,保修條款自然終止。

十二、交工質量保修承諾

1、交工質量保修承諾

工程整體移交給甲方使用後,我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。

2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題,乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。

3、保修期滿後,乙方將長期優惠有嘗服務,做到定期回訪,及時處理使用中出現的問題。

十三、其它約定:

1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移,如甲方未結清工程款,標的物仍屬於乙方所有。

2、乙方支取工程款時,須出據帶有財務紅章的收據或發票,甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳户,且甲方確保支票內容填寫正確完整,否則,由此引起的相關問題由責任方承擔。

3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委託乙方設計的並由甲方簽字蓋章認可後的圖紙。

4、結構網架設計,甲方除提供設計院的正式圖紙外,設計網架的懸掛物等,如燈飾內裝部分必須告知乙方,否則出現問題自負。

5、甲方需乙方出正規圖紙,相關費用由甲方承擔。

6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

雙方簽字蓋章後生效。

十四、備註:

代表人: 代表人:

代理人: 代理人:

地址: 地址:

電話: 電話:

開户行: 開户行:

帳號: 帳號:

鋼結構加工承攬合同範本 篇7

定做方: (稱甲方) 承攬方: (稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

一、加工製作內容:

1.製作內容:

主鋼構:鋼樑.H(400~800)×200×6×9.35。 材質為Q235。鋼構必須進行除鏽。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。

二、合同價格及結算方式:

1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兑付給。)

2.合同簽訂三日內甲方付款

3.提貨:

(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最後一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算。

三、質量要求:

乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20xx)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。

四、交貨地點和時間:

1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。

2.交貨時間:

五、包裝及運輸:

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。

2. 甲方負責運輸,運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

3. 運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務:

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。

2.甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作,發現問題及時糾正。

4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。

5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任:按《合同法》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地仲裁委員會仲裁。

九、附則:

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬後生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

3.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

委託代理人: 委託代理人: 聯繫方式: 聯繫方式:

開户行: 開户行:

賬號: 賬號:

鋼結構加工承攬合同範本 篇8

工程名稱:

委託方(甲方):

承攬方(乙方):

簽訂日期:

鋼結構加工承攬合同

委託方(甲方)全稱:

承攬方(乙方)全稱:

根據《民法典》及有關規定,根據甲方與業主簽訂的合同,結合本項目的特點,為保質、保量、按時地提供符合標準及圖紙要求的產品,雙方本着平等互利的原則,經友好協商簽訂本合同,雙方共同遵照並認真履行。

本合同包括以下附件並是此合同不可分割的一部分:

附件一:《鋼結構製造技術協議》以下簡稱《技術協議》;

附件二:圖紙目錄清單及加工圖紙;

附件三:鋼結構的材料彙總清單;

附件四:往來傳真及函件。

1、供貨範圍及交貨期

本合同供貨範圍:

交貨期:

交貨是指該合同範圍產品100%的交貨,任何一個構件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。

2、加工技術要求

為了確保加工質量,乙方在加工過程中要嚴格執行甲方的《技術協議》和相應的國家標準。所有《技術協議》及圖紙等的變更必須提出書面申請,且有甲方項目負責人的簽字。

3、技術資料、圖紙

除雙方簽定的附件一、二、三、四外,甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。

4、項目管理

本合同規定的鋼結構的製作質量要求按《技術協議》以及國家現行標準要求執行,為保證產品符合規定要求,乙方必須遵照甲方制定的質量控制要求執行,構件出廠後發現的質量問題,甲方有權向乙方提出賠償。

本合同規定的供貨範圍內的產品由乙方自制,在未得到甲方書面許可前不允許轉由他人制作,否則甲方有權予以拒收,由此造成的一切損失由乙方承擔。

為了方便本項目的管理,在合同雙方簽字蓋章生效後3天內,乙方應向甲方提交項目組織管理機構及管理方案、材料採購及加工計劃等文件。從合同生效後第1周開始每週向甲方提供一次進度報告。

乙方應隨時接受甲方監造人員、業主、監理及其他相關人員的檢查,並提供食宿方便。

5、原輔材料的採購及進廠複檢等規定

本合同項下的材料由乙方自購且滿足相應的國家標準要求。主材為方購買,損耗為,廢料歸方所有。乙方須提供該合同項下所購買的原材料的材質證明書原件。

本合同產品所用焊材等由乙方自購且報甲方質量部門或監造人員備案。

6、驗收標準和方法

製造執行標準見《技術協議》中的相關規定;

7、合同價格及交貨要求:

7.1合同單價:綜合單價:

1)以上合同單價為固定不變價,單價中包含乙方將產品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除鏽、塗裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構件運輸至現場的運輸費、原材料進廠複驗等所有相關費用、以及所有應向國家繳納的各種税費和手續費等。

2)合同重量為圖紙顯示的乙方製作鋼構件的實際淨重量,如發現錯誤,須報甲方書面更正。

3)因乙方製造或運輸等原因造成的產品報廢或返修,乙方應積極配合加以解決,由此產生的費用由乙方承擔。因甲方要求設計變更,出廠前乙方有責任和義務進行變更。出廠後乙方也有責任變更,費用另行協商。

7.2交貨要求

1)乙方應嚴格按照本合同要求,在得到甲方質量部門或監造人員認可後按甲方要求分批運往甲方指定地點。

2)乙方須作好成品、半成品的拆開構件號標識,以便甲方現場正確使用。

3)貨物發運時,應同時移交材質證明書、質量檢驗記錄等資料,否則甲方給予拒收,由此引起的貨物遲交責任由乙方自負。

4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進行貨物清點移交,因乙方標識不清或移交清單與實物不符等產生的錯誤,乙方必須及時給予修正。

5)雙方單位簽章的《結算單》。

8、付款及結算

8.1付款方式:轉帳支票或承兑匯票。

8.2付款比例

1)預付款:合同簽訂生效後五天內預付(約計¥元);或本工程無預付款。

2)全部構件發運到甲方指定地點,經甲方、業主和現場監理全部驗收合格後付至總價的,餘款作為質量保證金,乙方構件交驗合格之日起十二個月後付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度,每批構件發到甲方現場,經甲方、業主和現場監理驗收合格後,甲方按工程進度款的付進度款,餘作為質量保證金,該合同質保期為乙方合同構件安裝完成,質保期滿且無質量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質量保證金。

3)乙方所製作的全部構件經甲方及業主、監理單位驗收合格後,甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結算報告及結算資料8日內由甲方項目經理部初審完畢,報甲方工程公司經營部10日內複核完畢,複審後的結算資料提交甲方審計部門審計10日內審計完畢審計結果為最終竣工結算值。

9、擔保

合同簽訂時,乙方須向甲方提供履約擔保,擔保方式:;擔保額度:待合同履行完畢後,無任何違約情況,將履約保證金一次(無息)退還給乙方。

10、違約責任

乙方有責任並保證按本合同及相應合同附件規定的合同產品交貨期交貨,否則,因為乙方原因使合同產品不能按期交貨,乙方每延誤壹天按元向甲方支付違約金,違約金在工程款中扣除;

乙方支付違約金並不解除乙方繼續發貨的責任,如果合同產品延期交貨,甲方有權終止部分或全部合同,在此情況下,甲方可以根據自己認為合適的方式另行委託第三方來加工或供貨,因此發生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責任由乙方承擔,同時乙方應繼續執行沒有終止的合同部分。

同時由於乙方原因導致延期發貨,乙方除了要按上述要求履行自身責任外,還因此共同承擔業主可能給予甲方的罰款。

甲方應按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術文件,如因甲方原因未能按時提供技術文件或文件不正確、不完整,乙方可以與甲方協商交貨期順延。

甲方如中途變更加工產品的品種、規格、質量標準及設計變更,甲方應事先與乙方協商;若實際產品的數量和預估的產品數量有出入時,乙方不得藉故要求調整單價。

乙方提供的鋼結構產品達不到合同規定的質量標準,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減價款;不同意利用的,乙方應當負責修正或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修正或調換後,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方負責。

實際交付產品的數量少於合同規定,甲方仍然需要的,乙方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理。

乙方須按甲方要求對產品進行適當的包裝,以確保運輸和交付順利,未按合同規定標識和包裝,或者包裝物與移交文件不符,或者不符合規定要求,造成產品變形、毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

乙方提前交貨或未按規定多交產品時,甲方有權拒收。

乙方未按規定的辦法和期限對自購的原材料進行進廠檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求,甲方有權責令停產,因此造成的損失由乙方承擔。

甲方未按規定的時間付款,超過合同規定日期付款,甲方應當比照當地銀行公佈的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。

11、合同變更

在合同有效期內,甲方可在任何時候以書面形式在合同總範圍內對合同的任何部分予以合理變更。

如果這種變更導致乙方在執行本合同項下相關部分工作日或所需時間有所增減,合同或交貨進度應作適當的調整,而且雙方應對合同進行相應的修改,若增加或減少乙方工作量,則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。

12、技術服務

乙方應做好售後服務工作,及時解決因製造出現的問題及辦理貨物接收手續。售後服務費用包含在綜合單價中,凡因乙方產品質量問題而發生的費用由乙方承擔,並從合同款中扣除。必要時,乙方須派技術人員到安裝現場進行技術服務。在售後服務過程中,乙方對派往現場服務的人員的安全負責,應對其加強安全教育,服務人員須服從甲方的現場安全管理,有自我保護能力,對自身安全負責。

13、糾紛的處理

甲乙雙方在執行合同過程中發生糾紛時,雙方應積極協商解決;無法協商時,任何一方可向法院提起訴訟。

本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,本合同一式柒份,甲方執伍份,乙方執二份。本合同約定經雙方簽字蓋章後生效。

甲方合同章:乙方合同章:

地址:地址:

委託代理人:法定代表人:

經辦人:委託代理人:

電話:電話:

傳真:傳真:

開户銀行:開户銀行:

帳號:帳號:

簽定日期:簽定日期:

鋼結構加工技術協議

委託單位:(以下簡稱甲方)

承攬單位:(以下簡稱乙方)

x有限公司(甲方)委託(乙方)承擔鋼結構的製造,現經雙方協商,達成如下技術協議:

一、概況:

二、製造範圍:

三、製造驗收標準:

1、構件製作的一般質量要求必須符合gb50205-20__《鋼結構工程施工質量驗收規範》的相應規定。

2、除滿中上述要求外,還滿足下列要求:

四、標識及包裝:

1、構件製作完畢,應按構件清冊上的“拆開構件號”在相應構件的標誌端處作出標識。標識應醒目且不易脱落,易於區分。

2、乙方塗漆時應注意保護好摩擦面不要污染。防腐後如螺栓孔區域有底漆,應用清洗劑將孔羣四周60mm範圍內底漆清除乾淨,並用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。

3、為便於分層管理與工地使用,應根據構件長度,在構件的中部或兩端刷環形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。

4、其它:

五、職責範圍:

1、由甲方技術資料和設計的錯誤造成的產品損失,由甲方承擔責任。乙方應協助甲方儘快補齊由甲方錯誤造成的漏缺件,費用見主合同。

2、由乙方製造錯誤造成的安裝過程中的材料、工時等損失由乙方負責,乙方應及時補齊由於製造錯誤和發運出現的漏缺件。

3、乙方在施工過程中發現甲方提供的圖紙和文件的錯誤,應及時通知甲方。

4、乙方製造的產品在運輸過程中因包裝不當造成產品受損,由乙方負責。

六、產品完工應提交的資料:

乙方產品製作完畢,應向甲方提供下列資料:

1、所有鋼材、焊接材料的材質證明原件。

2、按規定必須進行抽樣複驗的材料的複驗報告原件。

3、對接焊縫的超聲波探傷報告。

4、產品合格證原件。

5、貨物交接證明。

七、甲方技術負責人:電話:傳真:

乙方技術負責人:電話:傳真:

八、本協議未盡事宜,由雙方友好協商解決。所達成的協議與本協議具有同等的法律效力。

九、本協議正文一式柒份,甲方執伍份,乙方執貳份,經雙方代表簽字蓋章後生效。

甲方:乙方:

代表:代表:

日期:日期:

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/chengbao/pnl0xe.html
專題