工程綠化合同

隨着工程綠化研究領域的不斷拓展,研究過程中所運用的方法也越來越多,對於工程綠化合同你瞭解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的工程綠化合同範文，感謝您的閲讀。

工程綠化合同範文1

甲方(建設方)：

乙方(施工方)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容和工程範圍：

二、合同工期

1、開工日期：

2、竣工日期：

三、質量標準

本工程執行 ，

工程質量標準合格。

四、合同價款

1、該工程造價以竣工後實際工程量結算。

1、該工程造價以實際工程量的雙方議定價格為依據，以總承包形式而定，總承包價格為(： 元)大寫：

3、工程款在工程驗收後一次性結清。

4、養護期從年月日 到 年月日 為止。

五、雙方權力與義務

(一)、甲方

1、 辦理施工所需的證件、批件，提供有關隱蔽、障礙物資料。

2、提供施工所需水源、電源等保證施工需要，水電費由乙方承擔。

3、協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。

4、派駐施工現場的監理工程師或工程師代表，對工程進度、工程質量、隱蔽工程和合同執行情況監督檢查，負責工程中的驗收和其它必須的簽證。

5、組織對工程的竣工驗收。

(二)、乙方

1、根據甲方委託，在其承攬的工程範圍內，完全全部工程。

2、施工場地清潔衞生，執行行業文明施工要求。

3、對施工場地周圍的管線和鄰近建(構)築物實施保護。

4、遵守政府有關部門對施工場地、交通、噪音及環保和安全生產等內容的規定。

5、嚴格施工，確保工程質量，並按合同規定的時間如期完成和交付。

6、提供竣工驗收資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收

六、施工安全

工程參與各方按照國家建設安全生產相關規定負責工程項目施工安全，承擔相應安全責任。

七、其他

1、未盡事宜，雙方協商另行簽訂補充協議。

2、本協議一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

工程綠化合同範文2

甲方：

乙方：

為確保工程的順利進行，經甲乙雙方協商達成以下協議，希雙方共同遵守。

第一條 工程概況

1、 工程名稱：XXXX有限公司廠區綠化

2、 承包方式：包工包料

3、 工程總造價：_____萬元

第二條 工程期限

本工程定於____年____月____日開工，____年___月___日竣工，合同工期為____天

第三條 工程延誤與工程獎罰

1、 乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的情況下應提前通知甲方。

2、 施工中因各種原因需要停工，應提前一天向甲方提出申請，由甲方確定是否停工。

3、 如遇不可抗拒因素如地震等自然災害等，工期相應順延。

4、 因乙方原因造成延期開工或停工的，工期每延誤一天罰乙方現金500元。因甲方原因造成工期拖延的，工期每延誤一天罰甲方現金500元。

第四條 甲方職責

1、 確保施工前，現場做到三通一平。

2、 確保乙方施工用水及養護用水用電。

3、 甲方為乙方提供地下隱蔽工程的資料。

4、 及時向乙方支付工程款。

第五條 乙方工作職責

1、 乙方必須按甲方確認的工程進行組織施工，接受甲方對工程進度的監督檢查。

2、 工程竣工後，乙方應按本合同約定的養護期，對本工程承擔養護責任。

3、 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，安全施工。施工中因乙方安全措施不力造成的事故責任及相關費用，由乙方單獨承擔。

第六條 質量驗收

1、 苗木栽植要遵守技術操作規範，確保苗木成活率100%。

2、 苗木質量要完全符合設計質量要求，如達不到要求應及時更換。

第七條 付款方式

1. 第一次付款，合同簽訂生效後，甲方須向乙方支付工程總造價的30% 。

2. 第二次付款，草坪鋪設過半時甲方向乙方支付工程總造價的40%。

3. 第三次付款，工程竣工驗收合格後，甲方向乙方工程總造價的25%.

4. 餘款在養護期滿後一次付清。

第八條 養護期限

本工程養護期為一年(當年12月底結束)本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽訂之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日

工程綠化合同範文3

發包方：(簡稱“發包方” )

承包方：(簡稱“承包方” )

工程內容：

一、樹苗搬移

1、 宿舍樓門口樹池內的桂花樹由於長勢不好，商定更換同等大小(已指定)的桂花樹，原先的桂花樹移至運動場所內指定地點，由承包方移植包成活，發包方支付費用計4.3萬元。

2、 棒傑新廠區桂花樹移至宿舍樓指定區域(已實際確定)，移植費用每株100元，按實際移植數量計價。

3、 原種植桂花296株，已確認死苗20株，商定不再購新苗補植，按當時購價每株600元，合計人民幣120xx元，抵付移植苗費用，多退少補。

二、新增樹

1、地下室樹池，大樹池種植竹一叢(數量20株，高度為5米)，四小樹池為小球類樹，價格詳見報價確認單。

2、觀玉蘭地段種植小樹苗，部份地段植草皮，價格詳見報價確認單;少部分人工損壞的補苗，按補苗按實際數量計價;結算工程款按實際數量確定。

三、工期及養護期

1、原則上在20xx年1月底前完成，少量因樹的移栽季節相關，可相應順延，但須在20xx年3月中旬前全部完成。

2、苗木養護週期為一年，苗木種植日期即為養護週期開始時間。成活苗按現時計算。

四、承包方式及價款支付

1、本工程採用固定單價承包，包成活，承包單價包括起苗、運輸、種植、基肥、檢疫檢驗，養護管理、人工費、安全文明施工等費用;此工程款包含税金及各項費用。

2、工程完成驗收後，結算工程款，預留10%保成活費，承包方提供正式發票後，15個工作日內由發包方支付。

五、此合同如有異議，雙方協商解決;協商不成，由當地仲裁機構仲裁或當地法院判決。

六、此合同一式四份，雙方簽字後生效，發包方、承包方各執2份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

　_________年____月____日